Sözleşme - Kültür ve Turizm Bakanlığı

teklif ekinde verecektir.34.2.2. Garanti süresi sonrasndaki yllk parçal bakm ve onarm bedeli, bakm ve onarm yaplacak sistemlerin ihalebedelindeki ABD Dolar karl*nn, her yl için %10'u (yüzde on) geçmeyecektir.34.2.3. Bakm sözlemesi yllk olarak yaplr. dare, bakm sözlemesi yapp yapmamakta, kalan yllar için sözlemeyiyenileyip yenilemekte serbest olacaktr.34.3.Yüklenicinin sözlemede hüküm altna alnm olmasna ra*men; bakm ve onarm yükümlülü*ünü yerinegetirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle sözleme konusu iin aksamasndan dolayoluacak zarar ve hasarlarn giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktr.Madde 35- Hüküm bulunmayan haller35.1. Bu sözleme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayl Kanun hükümlerine, buKanunlarda hüküm bulunmamas halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.Madde 36- Di"er Hususlar36.1. Bu madde Bo Braklmtr.Madde 37 - Anlamazl!klar!n Çözümü37.1. 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde saylan hallerindndaki tüm durumlarda;37.1.1. Bu sözleme ve eklerinin uygulanmasndan do*abilecek her türlü anlamazl*n çözümünde Ankaramahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.37.2. 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde belirtilen hallerinvarl*nda;37.2.1. dare ve Yüklenici arasnda karlkl müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrl* ile sözlemekapsamndaki hükümlerin tatbiki, yorumlanmas ve benzeri konulara ilikin anlamazlklar (sözleme hükümlerine göredarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz oldu*u haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686sayl Milletleraras Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.37.2.2 Tahkim heyeti üç hakemden oluur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içindeüçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, di*er tarafn Noter vastasyla gönderilen bu yoldaki talebin kendisineulamasndan itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya taraflarn seçti*i iki hakem seçilmelerinden sonraki otuzgün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebiüzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafndan seçilir. Üçüncü hakem bakan olarak görev yapar.37.2.3 Anlamazl*n esasna ilikin maddi hukuk kurallar Türk hukukuna tabi olacaktr. Tahkimin dili Türkçe'dir.Tahkim yeri, Ankara.'dr. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.37.2.4 dare veya Yüklenici tarafndan hakeme bavurulmu olmas halinde dahi, Yüklenici ilere devam etmek ve iinyürütülmesine ilikin olarak darece alnacak kararlara uymak zorundadr.Madde 38 - Yürürlük38.1. Bu sözleme taraflarca imzaland* tarihte yürürlü*e girer.Madde 39 - Sözlemenin imzalanmas!39.1. Bu sözleme 39 (OtuzDokuz) maddeden ibaret olup, dare ve Yüklenici tarafndan tam olarak okunupanlaldktan sonra .../.../...... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altna alnmtr. Ayrca dare, yüklenicinin talebihalinde sözlemenin "aslna uygun idarece onayl bir suretini " Yükleniciye verecektir.DAREYÜKLENC