Sözleşme - Kültür ve Turizm Bakanlığı

T.C.KÜLTÜR VE TURZM BAKANLIIStrateji Gelitirme Bakanl!"!Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas!*NE AT SÖZLE*ME TASARISIGötürü Bedel Hizmet Al!m! SözlemesiKN (hale Kayt Numaras): 2010/45966Madde 1- Sözlemenin Taraflar!Bu sözleme, bir tarafta T.C.Kültür ve Turizm Bakanl* - Strateji Gelitirme Bakanl* (bundan sonra "dare" olarakanlacaktr) ile di*er tarafta .................... (bundan sonra "Yüklenici" olarak anlacaktr) arasnda aa*da yazl artlardahilinde akdedilmitir.Madde 2- Taraflara likin Bilgiler2.1. darenina) Ad.....................................................: T.C.Kültür ve Turizm Bakanl* - Strateji Gelitirme Bakanl*b) Adresi................................................: Cumhuriyet Blv. No:4 B Blok Kat: 3 06050 Ulus ALTINDA:/ANKARAc) Telefon Numaras...............................: (0 312) 309 90 34ç) Faks No..............................................: (0 312) 309 90 12d) Elektronik Posta Adresi (varsa)..........:2.2. Yüklenicinina)Ad ve soyad/Ticaret Unvan...............................:b) T.C. Kimlik No:..................................................:c)Vergi Kimlik No: ................................................:ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:.......................: /d) Telefon numaras:...............................................:e) Bildirime esas faks numaras: .............................:f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) ......:2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmilerdir. Adresde*iiklikleri usulüne uygun ekilde kar tarafa tebli* edilmedikçe en son bildirilen adrese yaplacak tebli* ilgili tarafayaplm saylr.2.4. Taraflar, yazl tebligat daha sonra süresi içinde yapmak kaydyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi di*eryollarla da bildirim yapabilirler.Madde 3- Sözlemenin DiliSözleme Türkçe olarak hazrlanmtr.Madde 4- Tan!mlar4.1. Bu Sözlemenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunuile Hizmet leri Genel Eartnamesinde (bundan sonra Genel Eartname olarak anlacaktr) ve ihale dokümann oluturandi*er belgelerde yer alan tanmlar geçerlidir.Madde 5- Tan!m!5.1. Sözleme konusu i ; Emek Ek Hizmet Binas Data ve Enerji Kablolamas'dr. in teknik özellikleri ve di*erayrntlar sözleme ekinde yer alan ve ihale dokümann oluturan belgelerde düzenlenmitir.Madde 6- Sözlemenin türü ve bedeli6.1. Bu sözlemenin toplam götürü bedeli .......... .......... (Rakam ve yaz ile) dr.Madde 7- Sözleme bedeline dahil olan giderler7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilikin vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulam giderleri sözleme bedelinedahildir. lgili mevzuat uyarnca hesaplanacak Katma De*er Vergisi, sözleme bedeline dahil olmayp dare tarafndanYükleniciye ödenecektir.Madde 8- Sözlemenin ekleri8.1. hale doküman, bu sözlemenin eki ve ayrlmaz parças olup, dareyi ve Yükleniciyi ba*lar. Ancak, sözlemehükümleri ile ihale dokümann oluturan belgelerdeki hükümler arasnda çeliki veya farkllk olmas halinde, ihaledokümannda yer alan hükümler esas alnr.8.2. hale dokümann oluturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aa*daki gibidir:a) Teknik Eartnameb) dari Eartnamec) Sözleme Tasars

ç) Hizmet leri Genel Eartnamesi (hale doküman kapsamnda verilmemitir)d) Standart Formlar1- Bitirme Belgesi Formu2- Alt Yüklenici Bitirme Belgesi3- Götürü Bedel Teklif Mektubu4- Ortakl* Beyannamesi5-Geçici Teminat Mektubu6- Kesin Teminat Mektubu7- Banka Referans Mektubu Formu8- Ortaklk Durum Belgesie) htiyaç Listesi8.3. Zeyilnameler ait olduklar dokümann öncelik srasna sahiptir.Madde 9 - Sözlemenin süresi9.1. Sözlemenin süresi, ie balama tarihinden itibaren 3 (üç) aydr9.2. Bu sözlemenin uygulanmasnda sürelerin hesab takvim günü esasna göre yaplmtr.Madde 10- in yap!lma yeri, iyeri teslim ve ie balama tarihi10.1. in yaplma yeri: T.C.Kültür ve Turizm Bakanl*- Emek Ek Hizmet Binassmet nönü Bulvar No: 5 Emek/ANKARA10.2. Bu madde bo braklmtr.10.3. e balama tarihi: Sözlemenin imzaland* tarihten itibaren 5 (be) gün içinde ie balanr.Madde 11- Teminata ilikin hükümler11.1. Kesin teminat :11.1.1. Yüklenici bu ie ilikin olarak .......... .......... (Rakam ve yaz ile) kesin teminat vermitir.11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi .../.../..... tarihine kadardr. Kanunda veya sözlemede belirtilen haller ilecezal çalma nedeniyle kabulün gecikece*inin anlalmas durumunda teminat mektubunun süresi de iteki gecikmeyikarlayacak ekilde uzatlr.11.2. Ek kesin teminat:11.2.1. Fiyat fark ödenmesi öngörülen ilerde, fiyat fark olarak ödenecek bedelin ve /veya i art olmas halinde buart tutarnn % 6’s orannda teminat olarak kabul edilen de*erler üzerinden ek kesin teminat alnr. Fiyat fark olaraködenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktar hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle dekarlanabilir.11.2.2. Ek kesin teminatn teminat mektubu olmas halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminatmektubunun süresinden daha az olamaz.11.3. Yüklenici tarafndan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayl Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilende*erlerle de*itirilebilir.11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminat!n geri verilmesi:11.4.1. Taahhüdün, sözleme ve ihale doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirildi*i ve Yüklenicinin bu itendolay idareye herhangi bir borcunun olmad* tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alnan iliiksizbelgesinin dareye verilmesinin ardndan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn yars, garanti süresi dolduktansonra kalan, Yükleniciye iade edilecektir.11.4.2. Yüklenicinin bu i nedeniyle dareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile ücret ve ücret saylanödemelerden yaplan kanuni vergi kesintilerinin garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protestoçekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakszn kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarna karlk mahsupedilir, varsa kalan Yükleniciye iade edilir.11.4.3. Yukardaki hükümlere göre mahsup ilemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabultutana*nn onaylanmasndan itibaren iki yl içinde idarenin yazl uyarsna ra*men talep edilmemesi nedeniyle iadeedilemeyen kesin teminat mektuplar hükümsüz kalr ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dndakiteminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.11.5. Her ne suretle olursa olsun, darece alnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.Madde 12- Ödeme yeri ve artlar!12.1. Sözleme bedeli T.C.Kültür ve Turizm Bakanl*- Merkez Saymanlk Müdürlü*ü tarafndan ve GenelEartnamenin hatal, kusurlu ve eksik ilere ilikin hükümleri sakl kalmak kaydyla aa*da öngörülen plan ve artlarçerçevesinde ödenecektir:YÜKLENCNN ii süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak çalr vaziyette teslim etmesi durumunda DAREtarafndan 10(on ) i günü içerisinde teslim edilen iin kontrolleri yaplr, varsa tespit edilen eksik ve kusurlarYÜKLENC`ye bildirilir. YÜKLENC bunlar, kendisine yazl olarak tebli* edilmesini takip eden 10 (on) i günüiçerisinde gidererek iin muayene ve kabule hazr hale getirir. Herhangi bir eksik, kusur yok ise muayene ve kabulilemleri yaplr ve sözleme bedeli ödenir.

12.2. Yüklenici i programna göre daha fazla i yaparsa, dare bu fazla iin bedelini imkan buldu*u takdirde öder.12.3. Yüklenici yaplan ie ilikin hakedi ve alacaklarn idarenin yazl izni olmakszn bakalarna devir veya temlikedemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafndan istenilen kayt ve artlar tamas zorunludur.Madde 13- Avans verilmesi, artlar! ve miktar!13.1. Bu i için avans verilmeyecektir.Madde 14- Fiyat fark!14.1. Yüklenici, gerek sözleme süresi, gerekse uzatlan süre içinde, sözlemenin tamamen ifasna kadar, vergi, resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerde arta gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdas gibi nedenlerle fiyat farkverilmesi talebinde bulunamaz.14.2. Bu sözleme kapsamnda yaplan iler için fiyat fark hesaplanmayacaktr.14.3. Sözlemede yer alan fiyat farkna ilikin esas ve usullerde sözleme imzalandktan sonra de*iiklik yaplamaz.Madde 15- Alt yüklenicilere ilikin bilgiler ve sorumluluklar15.1. Alt yüklenici çaltrlmayacak ve ilerin tamam yüklenicinin kendisi tarafndan yaplacaktr.Madde 16- Cezalar ve sözlemenin feshi16.1. dare tarafndan uygulanacak cezalar aa*da belirtilmitir:16.1.1. Yüklenicinin ii süresinde bitirmemesi durumunda; idare tarafndan (10) gün süreli yazl ihtar yaplarakgecikilen her takvim günü için sözleme bedelinin % 1 (Yüzde bir) orannda gecikme cezas uygulanr.16.1.2. Bu madde bo braklmtr.16.1.3. Di*er ceza kesilecek haller:16.1.3.1. Yüklenici, bu ihale kapsamnda belirtilen hizmetleri gerçekletirirken; halen çalr vaziyette olan kablolamasistemini hiçbir ekilde engellemeyecek, Bakanl*n ilerini aksatmayacaktr. Bu konuda Bakanlk kullanclarndanidareye yansyacak ikâyetler ile ilgili olarak idare teknik personeli tarafndan tutanak düzenlenecek ve idare tarafndande*erlendirilerek istekli hatasndan kaynakland* tespit edilen durumlarda cezai artlar uygulanacaktr16.1.3.2. Yüklenici, ilemleri tamamladktan sonra binada mevcut (eski) kablolar sökecek ve uygun biçimde tasfiyeedecektir. Söküm ilemi srasnda binada meydana gelecek alçlama, boyama vb. ilem gerektiren tamiratlargerçekletirerek, temiz bir ekilde idareye teslim edecektir. Bu ilemler srasnda Bakanl*n ileri hiçbir ekildeaksatlmayacaktr. Bu konuda kullanclardan idareye yansyacak ikâyetler ile ilgili olarak idare teknik personelitarafndan tutanak düzenlenecek ve idare tarafndan de*erlendirilerek istekli hatasndan kaynakland* tespit edilendurumlarda cezai artlar uygulanacaktr16.1.3.3. bu sözlemenin 16.1.3.1. ve 16.1.3.2. maddelerinde belirtilen ekilde idareye ulaan kullanc ikayetlerininidare tarafndan de*erlendirilerek sorunun istekli hatasndan kaynakland*nn tespit edilmesi ve cezai artlarnuygulanmas karar verildi*i takdirde, her bir vukuat için, bir defaya mahsus olmak üzere sözleme bedelinin %1’i(yüzde biri) orannda ceza uygulanr.16.1.4. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykrl*n iin niteli*i gere*i giderilmesinin mümkün olmad* hallerde 4735sayl Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmakszn sözleme idarecefeshedilebilir. Sözlemenin feshedilmemesi halinde ise sözleme bedelinin %(1) orannda ceza uygulanacaktr.16.1.5. dare tarafndan kesilecek cezann toplam tutar, hiçbir durumda, sözleme bedelinin % 30’unu geçemez.16.2. Yukarda belirtilen cezalar ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn yükleniciye yaplacak ödemelerden kesilir.Cezann ödemelerden karlanamamas halinde ceza tutar yükleniciden ayrca tahsil edilir.16.3. htarda belirtilen sürenin bitmesine ra*men ayn durumun devam etmesi halinde, ayrca protesto çekmeye gerekkalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümleregöre tasfiye edilir.16.4. Sözlemenin uygulanmas srasnda yüklenicinin 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde saylan yasak fiil veyadavranlarda bulundu*unun tespit edilmesi, halinde ise ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat vevarsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.Madde 17- Süre uzat!m! verilebilecek haller ve artlar!17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatm verilebilecek haller aa*da saylmtr.17.1.1 Mücbir sebepler:a) Do*al afetler.b) Kanuni grev.c) Genel salgn hastalk.ç) Ksmi veya genel seferberlik ilan.d) Gerekti*inde Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri di*er haller.17.1.2. Yukarda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatm verilebilmesi için,mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmam olmas,b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas,c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemesi,ç) Mücbir sebebin meydana geldi*i tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin dareye yazl olarak bildirimdebulunmas,d) Yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi,zorunludur.

Madde 19- in yürütülmesine ilikin kay!t ve tutanaklar19.1. Bu madde Bo Braklmtr.Madde 20- Teslim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar20.1. Bu madde bo braklmtr.20.2. Sözleme konusu i tamamland*nda Yüklenici, (iin/ilgili ksmn) teslim alnarak kabul ilemlerinin yaplmasiçin bu talebini içeren bir dilekçe ile dareye bavuracaktr. Bunun üzerine (yaplan i/ilgili ksm), her türlü masrafYükleniciye ait olmak üzere T.C.Kültür ve Turizm Bakanl*- Strateji Gelitirme Bakanl* Cumhuriyet Bulvar No: 4B Blok Kat: 3 Ulus/ANKARA adresinde ve bavuru yazsnn dareye ulat* tarihten itibaren 10 (on) igünü içindeteslim alnr. Yüklenici, iin teslimi için sözleme ve ekleri uyarnca üzerine düen yükümlülükleri yerine getirmemesinedeniyle oluan zarardan sorumludur.20.3. Teslim alnan iin muayene ve kabul ilemleri, “Hizmet Almlar Muayene ve Kabul Yönetmeli*i” ile Hizmetleri Genel Eartnamesinde yer alan hükümlere göre iin kabule elverili ekilde teslim edildi*i tarihten itibaren 10 (on)i günü içinde yaplarak kesin hesap raporu çkarlr.Madde 21- ve iyerlerinin korunmas! ve sigortalanmas!21.1. ve iyerlerinin korunmasna ilikin sorumluluk Genel Eartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslardahilinde yükleniciye aittir.21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsam! ve limitleri:21.2.1. Bu madde bo braklmtr.Madde 22- Yüklenicinin sözleme konusu i ile ilgili çal!t!raca"! personele ilikin sorumluluklar!22.1. Yüklenicinin sözleme konusu i ile ilgili çaltraca* personele ilikin sorumluluklar, ilgili mevzuatn bukonuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Eartnamenin Altnc Bölümünde belirlenmi olup, Yüklenici bunlaraynen uygulamakla yükümlüdür.Madde 23- Sözlemede de"iiklik yap!lmas!23.1. Sözleme bedelinin almamas ve dare ile Yüklenicinin karlkl olarak anlamas kaydyla,a) in yaplma veya teslim yeri,b) in süresinden önce yaplmas veya teslim edilmesi kaydyla iin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme artlarnaait hususlarda sözleme hükümlerinde de*iiklik yaplabilir.23.2. Bu hallerin dnda sözleme hükümlerinde de*iiklik yaplamaz ve ek sözleme düzenlenemez.Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, flas!, A"!r Hastal!"!, Tutuklulu"u veya Mahkûmiyeti24.1. Yüklenicinin ölümü, iflas, a*r hastal*, tutuklulu*u veya özgürlü*ü kstlayc bir cezaya mahkûmiyetihallerinde aa*daki hükümler uygulanr:a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleme feshedilmek suretiyle hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesinteminatlar ve varsa di*er alacaklar varislerine verilir. Ancak, ayn artlar tayan ve talepte bulunan varislere idareninuygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamam için gereklikesin teminat vermeleri artyla sözleme devredilebilir.b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleme feshedilerek yasaklama hariç hakknda 20 ve 22 nci maddeye göre ilemyaplr.c) A*r hastalk, tutukluluk veya özgürlü*ü kstlayc bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünüyerine getirememesi halinde, bu durumun oluunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edece*i ve ilgili idareninkabul edece*i birinin vekil tayin edilmesi kouluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbestiradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamas halinde, yerine ilgililerce ayn süre içinde genel hükümlere göre biryasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmamas halinde, sözleme feshedilerek yasaklama hariçhaklarnda 20 ve 22 nci maddeye göre ilem yaplr.Madde 25- Yüklenicinin sözlemeyi feshetmesi25.1. Yüklenicinin, sözleme yapldktan sonra mücbir sebep halleri dnda, mali acz içinde bulunmas nedeniyletaahhüdünü yerine getiremeyece*ini gerekçeleri ile birlikte dareye yazl olarak bildirmesi halinde, ayrca protestoçekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesabgenel hükümlere göre tasfiye edilir.Madde 26- darenin sözlemeyi feshetmesi26.1. Aa*da belirtilen hallerde dare sözlemeyi fesheder:a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale doküman ve sözleme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya iisüresinde bitirmemesi üzerine, sözlemede belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak üzere, idarenin en az on günsüreli ve nedenleri açkça belirtilen ihtarna ra*men ayn durumun devam etmesi,b) Sözlemenin uygulanmas srasnda Yüklenicinin 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil vedavranlarda bulundu*unun tespit edilmesi,hallerinde ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir vesözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.Madde 27- Sözlemeden önceki yasak fiil veya davran!lar nedeniyle fesih27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayl Kanuna göre yasak fiil veya davranlarda bulundu*unun sözlemeyapldktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlemefeshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.2. Taahhüdün en az % 80’inin tamamlanm olmas ve taahhüdün tamamlattrlmasnda kamu yarar bulunmaskaydyla;a) vedili*i nedeniyle taahhüdün kalan ksmnn yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmamas,b) Taahhüdün baka bir yükleniciye yaptrlmasnn mümkün olmamas,c) Yüklenicinin yasak fiil veya davrannn taahhüdünü tamamlamasn engelleyecek nitelikte olmamas hallerinde,dare sözlemeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasn isteyebilir ve bu takdirde Yüklenicitaahhüdünü tamamlamak zorundadr.27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakknda 4735 sayl Kanunun 26 nc maddesi hükmüne göre ilem yaplr veYükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedilerden kesintiyaplmak suretiyle de tahsil edilebilir.Madde 28- Mücbir sebeplerden dolay! sözlemenin feshi28.1. Mücbir sebeplerden dolay dare veya Yüklenici sözlemeyi tek tarafl olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicininmücbir sebebe dayal bir süre uzatm talebi varsa idarenin sözlemeyi feshedebilmesi için uzatlan sürenin sonunda iinsözleme ve eklerine uygun ekilde tamamlanmam olmas gerekir. Sözlemenin feshedilmesi halinde, hesab genelhükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.Madde 29- Sözleme kapsam!nda yapt!r!labilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi29.1. Bu ihalede 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde i eksilii yaplabilir.hale konusu iin sözleme bedelinin % 80'inden daha düük bedelle tamamlanaca*nn anlalmas halinde ise,yükleniciye, yapm oldu*u gerçek giderler ve yüklenici kârna karlk olarak, sözleme bedelinin % 80'i ile sözlemefiyatlaryla yapt* iin tutar arasndaki bedel farknn % 5'i ödenir.Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumlulu"u30.1. tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi 4735 sayl Kanunun 25 incimaddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç tekil eden fiil veya davranlarda bulunan Yüklenici ile o itekiortak veya vekilleri hakknda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuturmas yaplmak üzere yetkiliCumhuriyet Savcl*na suç duyurusunda bulunulur. Bu kiiler hakknda bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 saylKanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanr.Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumlulu"u31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veyakullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanll*, denetim eksikli*i, taahhüdün sözleme ve artname hükümlerineuygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyandan do*rudan sorumludur. Bu zararve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilece*i gibi, haklarnda 4735 sayl Kanunun 27 ncimaddesi hükümleri de uygulanr.Madde 32- Fikri ve s!nai mülkiyete konu olan hususlar32.1. dare, sözleme hükümleri çerçevesinde yüklenici tarafndan üstlenilen bir hizmetin konusu olan ya da hizmetinifas srasnda veya ifas nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve snai haklar ile marka, patent,endüstriyel tasarmlar, faydal modeller, yar iletken topo*rafyalar (chip'ler), dijital iletiim, ticaret unvanlar ile di*er adve iaretler, co*rafi ad ve iaretler, açklanmam bilgiler ve benzeri fikri ve snai mülkiyet konusu haklardan hangisiveya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi artlarla sahip olaca*n, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendiistek ve ihtiyaçlar do*rultusunda ve duraksamaya yer brakmayacak ekilde düzenleyecektir. Bu haklar, yürürlüktekimevzuatn emredici hükümleri sakl kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin eref veitibarn zedeleyecek ekilde kullanlmamak kaydyla münhasran idareye ait olacaktr.Yüklenicinin, sözlemeye göre üstlendi*i yükümlülüklerini yerine getirmesi srasnda veya getirmesi nedeniyle, ilgilimevzuat hükümleri gere*ince koruma altna alnm fikri ve/veya snai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatinihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenicibu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna ra*men idare hukuksal bir yaptrmla kar karya kalrsa,di*er haklar sakl kalmak kaydyla yükleniciye rücu eder. darenin talebi üzerine yüklenici, sözleme imzalanmadanönce, üstlenece*i hizmetin fikri ve snai mülkiyet konusu olup olmad*n, e*er bu kapsamda ise, konuya ilikinkendisine ve üçüncü kiilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadr. Buödevin hiç veya gere*i gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybnau*rarsa, bu nedenle u*rad* her türlü zarar di*er haklar sakl kalmak üzere ( yoksun kalnan kar ve kaçrlan frsatlardahil ) yükleniciden tahsil ve tazmin eder.Madde 33- Montaj, iletmeye alma, e"itim, bak!m, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait artlar33.1. Bu madde Bo Braklmtr.Madde 34- Garanti ile ilgili artlar34.1. Garanti: Yüklenici tarafndan teslim edilecek iin garanti süresi kabulünden sonra asgari 3 (üç) yldr. Yüklenicibu ilere ait garanti belgelerini dare adna düzenletmek ve orijinal nüshalarn dareye teslim etmekle mükelleftir.Garanti kapsamndaki ilerde sözleme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayp ve eksikliklerin garanti sa*layan kiiveya kurulu tarafndan giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülü*ün Yüklenici tarafndan yerinegetirilmemesi halinde dare, garantinin sa*lanmas için yapaca* tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarndan kesmekveya teminatn paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkna sahiptir.34.1.1. Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafndan, iin gerektirdi*i belirli periyotlarda bakmnn yaplmas ve bakmile ilgili her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sa*lanacaktr.34.2. Garanti Süresi Sonras Bakm, Onarm ve Yedek Parça Temini34.2.1. Yüklenici, teklif etti*i sistemlerin bakm ve onarm hizmetlerini, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 5(be) yl süre ile idarenin yeni bir protokol yapmas halinde yerine getirecektir. Yüklenici, bakm sözlemesi örne*ini

teklif ekinde verecektir.34.2.2. Garanti süresi sonrasndaki yllk parçal bakm ve onarm bedeli, bakm ve onarm yaplacak sistemlerin ihalebedelindeki ABD Dolar karl*nn, her yl için %10'u (yüzde on) geçmeyecektir.34.2.3. Bakm sözlemesi yllk olarak yaplr. dare, bakm sözlemesi yapp yapmamakta, kalan yllar için sözlemeyiyenileyip yenilemekte serbest olacaktr.34.3.Yüklenicinin sözlemede hüküm altna alnm olmasna ra*men; bakm ve onarm yükümlülü*ünü yerinegetirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle sözleme konusu iin aksamasndan dolayoluacak zarar ve hasarlarn giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktr.Madde 35- Hüküm bulunmayan haller35.1. Bu sözleme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayl Kanun hükümlerine, buKanunlarda hüküm bulunmamas halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.Madde 36- Di"er Hususlar36.1. Bu madde Bo Braklmtr.Madde 37 - Anlamazl!klar!n Çözümü37.1. 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde saylan hallerindndaki tüm durumlarda;37.1.1. Bu sözleme ve eklerinin uygulanmasndan do*abilecek her türlü anlamazl*n çözümünde Ankaramahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.37.2. 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde belirtilen hallerinvarl*nda;37.2.1. dare ve Yüklenici arasnda karlkl müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrl* ile sözlemekapsamndaki hükümlerin tatbiki, yorumlanmas ve benzeri konulara ilikin anlamazlklar (sözleme hükümlerine göredarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz oldu*u haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686sayl Milletleraras Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.37.2.2 Tahkim heyeti üç hakemden oluur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içindeüçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, di*er tarafn Noter vastasyla gönderilen bu yoldaki talebin kendisineulamasndan itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya taraflarn seçti*i iki hakem seçilmelerinden sonraki otuzgün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebiüzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafndan seçilir. Üçüncü hakem bakan olarak görev yapar.37.2.3 Anlamazl*n esasna ilikin maddi hukuk kurallar Türk hukukuna tabi olacaktr. Tahkimin dili Türkçe'dir.Tahkim yeri, Ankara.'dr. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.37.2.4 dare veya Yüklenici tarafndan hakeme bavurulmu olmas halinde dahi, Yüklenici ilere devam etmek ve iinyürütülmesine ilikin olarak darece alnacak kararlara uymak zorundadr.Madde 38 - Yürürlük38.1. Bu sözleme taraflarca imzaland* tarihte yürürlü*e girer.Madde 39 - Sözlemenin imzalanmas!39.1. Bu sözleme 39 (OtuzDokuz) maddeden ibaret olup, dare ve Yüklenici tarafndan tam olarak okunupanlaldktan sonra .../.../...... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altna alnmtr. Ayrca dare, yüklenicinin talebihalinde sözlemenin "aslna uygun idarece onayl bir suretini " Yükleniciye verecektir.DAREYÜKLENC