9 Kalem motor muhtelif yatakları - Tülomsaş

BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİFARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLERSADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILMAZ.İhale BilgileriİHALENİN KONUSUİŞ YERİ9 KALEM MOTOR MUHTELİF YATAKLARIMOTOR FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜDOSYA NUMARASI 85.02/132228İHALE TARİHİ VE SAATİ 23/07/2013 14:00İLAN TARİHİ 09/07/2013İHALE USULÜŞARTNAME BEDELİ /BANKA HESAP NO:TELEFON VE FAKS NOELEKTRONİK POSTAADRESİAçık İhale100,- TL /Vakıfbank Esk. Şb.- TR80 0001 5001 5800 0207 5535 730-222- 224 00 00 (4435-4436)Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72hazirlama@tulomsas.com.trİHALE İLANITLM 16 V 185 TİP MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR.TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İhale Kayıt Numarası : 2013/876551- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİRb) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 722- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 Kalem motor muhtelif yatakları TLM 16 V185 tip motorlarında kullanılmak üzere, teknik şartname ve resimlere göre imalettirilmek suretiyle satın alınacaktır.3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonub) Tarihi ve saati : 23/07/2013 - Saat 14:004- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ileihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanındabelirtilmiştir.5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/07/2013günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığındagörülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynıadresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabideğildir.9-TÜLOMSAŞAÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAKTİP İDARİ ŞARTNAME(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLARMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler1.1. İş sahibi idarenin:a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİRc) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00 /4435-4436d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma) - 225 72 72 (Genel Müdürlük)e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.trf) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Levent GÜRSES1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibatkurmak suretiyle temin edebilirler.Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgilerİhale konusu malın;a) Adı : TLM 16 V 185 Tip Motor Muhtelif Yataklarıb) KİK kayıt no : 2013/87655c) Miktarı ve tür : 9 Kalemd) Teslim edileceği yer : TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığıe) Diğer bilgiler : 050.037 no’lu T.Şartname ve eki T.ResimlerMadde 3- İhaleye ilişkin bilgilerİhaleye ilişkin bilgiler;a) İhale : Açık İhale Usulüb) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİRc) İhale tarihi : 23.07.2013d) İhale saati : 14.00e) İhale komisyonu toplantı yeri : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı SalonuMadde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecekolanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.a) İhale dokümanının görülebileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığıb) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığıc) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,- TL4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihaledokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol

eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslınauygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul vekuralları kabul etmiş sayılır.Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer5.1. Tekliflerin sunulacağı yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeyealınmayacaktır.5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple gerialınamaz.5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş günündeyukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.Madde 6- İhale dokümanının kapsamı6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:a) İdari Şartname ve ihtiyaç listesib) Teknik Şartname ve Teknik Resimlerc) Sözleşme Tasarısıd) Standart formlar (Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli, Geçici Teminat i)6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerinyazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı birparçasını teşkil eder.6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesigerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumlulukistekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan tekliflerdeğerlendirmeye alınmaz.II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLARMadde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre tekliflerikapsamında sunmaları gerekir:a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaretve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaretve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicilekayıtlı olduğuna dair belge,b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,c) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,d) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,e) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin notertasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin altyüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin ve alt yüklenicilerin listesi,h) İş deneyim belgesi istenmesi halinde, istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar veBorsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya notertarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, ortaklık durum belgesi,i) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: ─7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:7.2.1. İstekliler;a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri,b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösterenbelge veya belgeleri,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birliktesunduğu serbest bölge faaliyet belgesini,teklifleri ekinde verecektir.- İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen KapasiteRaporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalatYeterlik Belgesi,ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklifettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veyakuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilecektir.7.2.2. İstekliler teklifleriyle birlikte, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, konu ihale ile ilgilikendilerine ait, akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş ISO/TS 16949 kalite belgesiniverecektir. İmalatçı olmayan istekliler imalatçıya ait, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, konuihale ile ilgili, akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş ISO/TS 16949 kalite belgesi ile adınadüzenlenmiş yetkili satıcı veya temsilci olduğunu gösteren belgeleri verecektir.7.2.3. İstekliler, Teknik Şartnamenin bütün maddelerine tek tek, aynı sıra numarasıyla, açık, kesin vetam olarak verecekleri cevap listesini teklifleri ekinde vereceklerdir.7.2.4. TÜLOMSAŞ isteklinin teknik yönden yeterli olup olmadığına karar vermeye yetkilidir.Gerekli görülmesi halinde İdare, isteklinin (varsa alt yüklenicinin) tesislerini ziyaret edebilir veyaptığı işleri inceleyebilir. Bu inceleme sonucunda Tedarikçi Yeterlilik Formuna göre 70 puanalamayan istekli değerlendirme dışı bırakılır.7.3. Belgelerin sunuluş şekli:7.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmışörneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerininistenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan isteklitarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir.7.3.2. Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisigörülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlargeçerli kabul edilmeyecektir.7.3.3. İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür”ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.

7.3.4. İsteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatınagöre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk DışişleriBakanlığınca onaylı olması gerekir.7.3.5. Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde;[Kalite yönetim sistem belgesinin/Çevre yönetim sistem belgesinin/Kalite yönetim sistem belgesi veçevre yönetim sistem belgesinin] Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilenbelgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı TanınmaAntlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirmekuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, UluslararasıAkreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyonkurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarcadüzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacakbir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyityazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulanbelgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyanbelge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bubelgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığıBu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adınahiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarakkamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamınagiren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak veonaylamakla görevli olanlar.e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceyekadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarındagörevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketlerhariç).9.2. İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesinekatılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerinsermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelirkaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniylebunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleriAşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışıbırakılacaktır;a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işleriniaskıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkemeidaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakınaaykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen.g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmişolan.1. h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgive/veya sahte belge verdiği tespit edilen.i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.NOT: Yukarıdaki (a),(b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından“İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir. (e) bendine ait belge;- Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait- Tüzel kişi istekliler bakımından,• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait,• Limitet şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardankendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik GenelMüdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başkayollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veyateşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.d) İhalede; Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adınadoğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.Madde 12- Teklif hazırlama giderleriTekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihaleninseyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekildesorumlu tutulamaz.Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaçduydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı olarakaçıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeyealınmayacaktır.13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihaledokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgisahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebindebulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilereihale dokümanı içerisinde verilir.Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktanveya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunluolduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilnamedüzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirseyeniden ilan edilir.14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı eldenverilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmasıhalinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilnameile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklileretekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engelolan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalesaatinden önce ihale iptal edilebilir.15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerekduyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifleraçılmaksızın isteklilere iade edilir.15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.Madde 16- Alt yüklenicilerİhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.III - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLARMadde 17- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, teklifin dili17.1. İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiğişekilde Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır.17.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dildesunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Budurumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.Madde 18- Kısmi teklif verilmesi18.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir.Madde 19- Alternatif tekliflerİhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.Madde 20- Tekliflerin sunulma şekli20.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak buŞartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaretunvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresiyazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığındaİdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Tekliflerposta veya kargo ile de gönderilebilir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerin ihale dokümanındabelirtilen ihale saatine kadar İdarenin ihale salonuna ulaşması şarttır. Posta ve kargodaki gecikmenedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir veaçılmaksızın istekliye iade edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz vedeğiştirilemez. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklananesas ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.20.3. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif vermetarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihineve saatine kadar uzatılmış sayılır.Madde 21- Teklif mektubunun şekli ve içeriği21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.21.2. Teklif Mektubunda;a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesihalinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,d) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmışolması, zorunludur.Madde 22- Tekliflerin geçerlilik süresi22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün olmalıdır. Belirtilen busüreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.22.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin enfazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler,idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması talebinireddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.22.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatınıkabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlereuydurmak zorundadır.22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığıelden teslim edilir.Madde 23- Teklif fiyatına dahil olan masraflar23.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim,harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.23.2. (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerioluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabuledilecektir.23.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) ödenecektir.Madde 24- Geçici teminat24.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutardageçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat verenisteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.24.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklifgeçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.24.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilenkatılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.Madde 25- Teminat olarak kabul edilecek değerler25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;a) Teklifteki para cinsinden nakit,b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenenbelgeler.25.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faizdahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.25.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankalarındüzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.25.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yeralan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırı olarakdüzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.25.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.25.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbirkonulamaz.Madde 26- Geçici teminatın teslim yeri26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması vemakbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.Madde 27- Geçici teminatların iadesi27.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşmeimzalandıktan hemen sonra iade edilir.27.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.27.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/yetkili temsilcisine imza karşılığıelden teslim edilmek suretiyle yapılır.IV - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİNHUSUSLARMadde 28- Tekliflerin alınması ve açılması28.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonuncaihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazırbulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göreinceler. Şartnamenin 20.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerekdeğerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.28.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüneuygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüneuygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlereilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veyakabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihalekomisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.Madde 29- Tekliflerin değerlendirilmesi29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçiciteminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 28 inci maddesine göre ilk oturumda tespit edilenisteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasınıdeğiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgieksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerintamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayanistekliler değerlendirme dışı bırakılır.29.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılıdeğerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyenkriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.

İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hata bulunmasıhalinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale komisyonutarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarakkabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli bu durumu kabul etmiş sayılır.29.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan enavantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmaksuretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır:29.3.1. En fazla süreyle garanti veren istekli,29.3.2. İş deneyim belge tutarı fazla olan istekli, (Bu durumda isteklilere iş deneyim belgesihazırlanması için yeterli süre tanınacaktır)29.3.3. Kendisi imalatçı olan istekli,29.3.4. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip istekli.29.4. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifiveren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veyateklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumundakomisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynenmuhafazası zorunludur.29.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlardaisteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerinehangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.29.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veyagerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.29.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.29.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veyaimzası alınmak suretiyle bildirilir.29.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.Madde 30- Sözleşmeye davetİhale üzerinde kalan yerli istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde, yabancı istekliye onbeş güniçinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, posta yoluyla veya isteklininimzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye yerlialımlarda on gün, yabancı alımlarda onbeş gün ilave edilebilir. Dokümanın satın alındığına ilişkinformda ya da başvuru mektubunda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veyafaks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabuledileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirimyapılabilir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılacak bildirimlerin kabul edilip edilmeyeceğibelirtilmemişse kabul edilmiş sayılır.İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden yedincigün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten öncemuhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.Bu şekilde yapılan bildirimler aynı gün İdare tarafından teyit edilir. Aksi takdirde bildirimyapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlümektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılanbildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresikullanılarak yapılır.Madde 31- Kesin teminatİhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmaksuretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Madde 32- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu32.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g)bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 30. maddesindeki süreiçinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatiade edilecektir.32.2. Mücbir sebep hâlleri dışında bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye vehüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle ihale üzerinde kalanisteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir, uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlıikinci teklif sahibi istekliden ihtiyacın temini yoluna gidilir. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir.Madde 33- İhalenin sözleşmeye bağlanması33.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihaleyetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.33.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim veharçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.33.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARMadde 34- Ödeme yeri ve şartları34.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Maliİşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.34.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.34.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.34.4. İdarenin uygun görmesiyle, erken teslim edilen malzemenin bedeli sözleşmede belirtilen vadedeödenir.Madde 35- Avans verilmesi ve şartlarıBu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.Madde 36- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartlarıYükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.Madde 37- İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihiSözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Butarihten itibaren,- Teknik şartnamenin 4.4. maddesi gereği prototip istenebilir. İstenilmesi halinde, teknik şartnamenin4.4. maddesi çerçevesinde en geç 30 gün içinde prototip teslim edilecektir. Prototipin bildirimini(red veya kabul) müteakip 60 günde malzemenin tamamı teslim edilecektir. Prototipinreddedilmesi halinde, yükleniciye en çok ilk süre kadar ek süre verilebilir. Ancak bu süresözleşmenin teslim müddetini uzatmaz. İkinci sürenin sonunda getirilen prototip de reddedildiğitakdirde, idare sözleşmeyi feshedebileceği gibi, işin veya ihtiyacın özelliğinin gerektirmesi halindeyükleniciye cezalı ek sürede verebilir. Prototipin geç teslim edilmesi halinde sözleşmede belirlenenprototip teslim süresi dikkate alınarak malzeme teslim süresi tespit edilecektir.- Prototip istenilmemesi halinde, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 günde malzemenintamamı teslim edilecektir.İsteklilerce verilecek alternatif teslim süreleri değerlendirilebilecektir. Ancak yukarıda belirtilenteslim süresinden en fazla % 50 oranında geç teslimat için verilen alternatif teslim süresideğerlendirilebilecektir. Belirtilen teslim süresinden daha erken sürede yapılacak teslimatlar İdareninuygun görmesi halinde mümkündür.Madde 38- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları38.1. Mücbir sebepler;a) Doğal afetler,

) Kanuni grev,c) Genel salgın hastalık,d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.38.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesiiçin mücbir sebep oluşturacak durumun;a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılıolarak bildirimde bulunmasıe) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.38.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi,projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğuyükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesineengel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunmasıhalinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilenişin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.Madde 39- Gecikme halinde alınacak cezalar39.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında teslimedilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerdengeç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir.Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerineİdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir.39.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.39.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bucezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.39.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmeninfesih hükümleri yürürlüğe konulacaktır.Madde 40- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları40.1. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:İhale konusu alım/iş nakliye, boşaltma ve istifleme dahil şartnamede belirtilen yere teslim edilecek,burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulütamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanmaolanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekteserbesttir.40.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları:Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısındabelirtilmiştir.Madde 41- Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlarMalzemeler en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacak ve sipariş tutarının % 3’ü oranında 2 (iki) yılsüreli, süre malzemelerin kabul tarihinden itibaren başlamak üzere garanti teminatı alınacaktır.Madde 42- Anlaşmazlıkların çözümü42.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare haklarısaklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.

42.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuyailişkin hükümler uygulanacaktır.Madde 43- Diğer Hususlar43.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılıKanunlara tabi değildir.43.2. Gizlilik:43.2.1. Yüklenici, işle bağlantılı olarak Kuruluş bünyesinde veya Kuruluşla işbirliği içerisindeki 3.şahıslarla gerçekleştirilen/yapılan işletme faaliyetleri ile birlikte, elde ettiği her türlü teknik/idari; iş,karar, görüşme, bilgi aktarımı, ortak tasarım, resim, proses, antlaşma, yöntem, iş planları, programlar,buluş, ar-ge ve prototip çalışmaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer benzeri nitelikteki her türlübilgi paylaşımını, Kuruluş ve 3. şahısların hak ve yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde gizlilik, iyiniyet ve resmi mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve gizli tutacak; Sözleşmenin yerine getirilmesiamacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye aitherhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklıkalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliğikonusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.43.2.2. Bu yükümlülüğün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara,zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklıkalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yüklenicisinden tahsil ve tazmin eder.NOT: 1) Malzemelerin tamamı en ucuz toplam fiyatı veren istekliye sipariş verilecektir.2) Malzemeler EN 10204/3.1 sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.3) Daha önce uygun teslimat yapmış yüklenicilerden prototip istenmeyebilir.4) Ortaklık bildirim formunun teklif ekinde verilmesi zorunludur.