24.03.2015 Views

27 kalem Muhtelif Talaşlı İmalat Malzemeleri - Tülomsaş

27 kalem Muhtelif Talaşlı İmalat Malzemeleri - Tülomsaş

27 kalem Muhtelif Talaşlı İmalat Malzemeleri - Tülomsaş

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.<br />

YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ<br />

FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE<br />

BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILMAZ.<br />

İhale Bilgileri<br />

İHALENİN KONUSU<br />

İŞ YERİ<br />

<strong>27</strong> KALEM MUHTELİF TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ<br />

ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ<br />

DOSYA NUMARASI 85.02/122005<br />

İHALE TARİHİ VE SAATİ 13/02/2012 14:45<br />

İLAN TARİHİ 25/01/2012<br />

İHALE USULÜ<br />

ŞARTNAME BEDELİ /<br />

BANKA HESAP NO:<br />

İHALE SORUMLUSU<br />

İHALE İLGİLİSİ<br />

TELEFON VE FAKS NO<br />

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ<br />

Açık İhale<br />

100,- TL /<br />

VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73<br />

Yaşar UZUNÇAM<br />

NALAN ÇATALKAYA<br />

0-222- 224 00 00 (4435-4436)<br />

Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72<br />

hazirlama@tulomsas.com.tr<br />

İHALE İLANI<br />

MUHTELİF TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR.<br />

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:<br />

İhale Kayıt Numarası : 2012/8169<br />

1- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR<br />

b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72<br />

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: <strong>27</strong> <strong>kalem</strong> <strong>Muhtelif</strong> <strong>Talaşlı</strong> <strong>İmalat</strong> <strong>Malzemeleri</strong><br />

teknik şartname ve eki resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.<br />

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu<br />

b) Tarihi ve saati : 13/02/2012 - Saat 14:45<br />

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile<br />

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında<br />

belirtilmiştir.


5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/02/2012<br />

günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.<br />

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında<br />

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı<br />

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.<br />

7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.<br />

8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi<br />

değildir.<br />

TÜLOMSAŞ<br />

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK<br />

TİP İDARİ ŞARTNAME<br />

(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)<br />

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR<br />

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler<br />

1.1. İş sahibi idarenin:<br />

a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)<br />

b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR<br />

c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00 /4435-4436<br />

d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma) - 225 72 72 (Genel Müdürlük)<br />

e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr<br />

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yaşar UZUNÇAM - Şef<br />

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat<br />

kurmak suretiyle temin edebilirler.<br />

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler<br />

İhale konusu malın;<br />

a) Adı : <strong>Muhtelif</strong> <strong>Talaşlı</strong> <strong>İmalat</strong> <strong>Malzemeleri</strong><br />

b) KİK kayıt no : 2012/8169<br />

c) Miktarı ve türü : <strong>27</strong> Kalem<br />

d) Teslim edileceği yer : TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı<br />

e) Diğer bilgiler : 230.981 no’ lu T.Şartname ile eki T.Resimler<br />

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler<br />

İhaleye ilişkin bilgiler;<br />

a) İhale : Açık İhale Usulü<br />

b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR<br />

c) İhale tarihi : 13.02.2012<br />

d) İhale saati : 14:45<br />

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu<br />

Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini<br />

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek<br />

olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.<br />

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı<br />

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı<br />

c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,- TL


4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale<br />

dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol<br />

eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına<br />

uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.<br />

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve<br />

kuralları kabul etmiş sayılır.<br />

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer<br />

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı<br />

5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü<br />

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye<br />

alınmayacaktır.<br />

5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri<br />

alınamaz.<br />

5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde<br />

yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.<br />

5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.<br />

5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.<br />

Madde 6- İhale dokümanının kapsamı<br />

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:<br />

a) İdari Şartname ve ihtiyaç listesi<br />

b) 230.981 no’lu T.Şartname ve T.Resimler<br />

c) Sözleşme Tasarısı<br />

d) Standart formlar (Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli, Geçici Teminat Mektubu)<br />

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin<br />

yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir<br />

parçasını teşkil eder.<br />

6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi<br />

gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk<br />

istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler<br />

değerlendirmeye alınmaz.<br />

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri<br />

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri<br />

kapsamında sunmaları gerekir:<br />

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;<br />

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret<br />

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,<br />

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret<br />

ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile<br />

kayıtlı olduğuna dair belge,<br />

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;<br />

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,<br />

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile<br />

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu<br />

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,<br />

c) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,<br />

d) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,<br />

e) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,


f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter<br />

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,<br />

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt<br />

yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin ve alt yüklenicilerin listesi,<br />

h) İş deneyim belgesi istenmesi halinde, istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan<br />

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve<br />

Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter<br />

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır<br />

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, ortaklık durum belgesi,<br />

i) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: ─<br />

7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken<br />

kriterler:<br />

7.2.1. İstekliler teklifleriyle birlikte; ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, konu ihale ile ilgili,<br />

kendilerine ait, akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş ISO 9001:2008 kalite belgesini<br />

verecektir.<br />

7.2.2. İstekliler teklifleriyle birlikte; ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, kendilerine ait,<br />

kapasite raporunu verecektir.<br />

7.2.3. TÜLOMSAŞ isteklinin teknik yönden yeterli olup olmadığına karar vermeye yetkilidir.<br />

Gerekli görülmesi halinde İdare, isteklinin (varsa alt yüklenicinin) tesislerini ziyaret edebilir ve<br />

yaptığı işleri inceleyebilir. Bu inceleme sonucunda Tedarikçi Yeterlilik Formuna göre 70 puan<br />

alamayan istekli değerlendirme dışı bırakılır.<br />

7.3. Belgelerin sunuluş şekli:<br />

7.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış<br />

örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin<br />

istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli<br />

tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir.<br />

7.3.2. Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi<br />

görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar<br />

geçerli kabul edilmeyecektir.<br />

7.3.3. İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür”<br />

ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.<br />

7.3.4. Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde;<br />

[Kalite yönetim sistem belgesinin/Çevre yönetim sistem belgesinin/Kalite yönetim sistem belgesi ve<br />

çevre yönetim sistem belgesinin] Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme<br />

kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal<br />

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi<br />

zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma<br />

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu<br />

olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon<br />

Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl<br />

içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği<br />

duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası<br />

taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu<br />

belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.<br />

Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı<br />

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.<br />

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar<br />

9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına<br />

hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;


a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak<br />

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına<br />

giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.<br />

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.<br />

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.<br />

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve<br />

onaylamakla görevli olanlar.<br />

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye<br />

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.<br />

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında<br />

görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler<br />

hariç).<br />

9.2. İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine<br />

katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin<br />

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.<br />

9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir<br />

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle<br />

bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.<br />

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri<br />

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı<br />

bırakılacaktır;<br />

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini<br />

askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.<br />

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme<br />

idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.<br />

c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.<br />

d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.<br />

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.<br />

f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına<br />

aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen.<br />

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş<br />

olan.<br />

h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya<br />

sahte belge verdiği tespit edilen.<br />

i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.<br />

j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.<br />

NOT:<br />

Yukarıdaki (a),(b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından<br />

“İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.<br />

(e) bendine ait belge;<br />

- Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait<br />

- Tüzel kişi istekliler bakımından,<br />

• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait,<br />

• Limitet şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,<br />

• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan<br />

kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,<br />

• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel<br />

Müdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.<br />

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar<br />

11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:


a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka<br />

yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.<br />

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya<br />

teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.<br />

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.<br />

d) İhalede; alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına<br />

doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.<br />

e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.<br />

11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734<br />

sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.<br />

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri<br />

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine<br />

ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu<br />

tutulamaz.<br />

Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması<br />

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç<br />

duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı olarak<br />

açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye<br />

alınmayacaktır.<br />

13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale<br />

dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.<br />

İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgi<br />

sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.<br />

13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde<br />

bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.<br />

13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere<br />

ihale dokümanı içerisinde verilir.<br />

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması<br />

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan<br />

veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu<br />

olduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilname<br />

düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirse<br />

yeniden ilan edilir.<br />

14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden<br />

verilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.<br />

14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması<br />

halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname<br />

ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.<br />

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere<br />

tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.<br />

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği<br />

15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel<br />

olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale<br />

saatinden önce ihale iptal edilebilir.<br />

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek<br />

duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.<br />

15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler<br />

açılmaksızın isteklilere iade edilir.<br />

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


Madde 16- Alt yükleniciler<br />

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.<br />

III - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />

Madde 17- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, teklifin dili<br />

17.1. İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiği<br />

şekilde Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır.<br />

17.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde<br />

sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu<br />

durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.<br />

Madde 18- Kısmi teklif verilmesi<br />

18.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.<br />

18.2. Kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilecek <strong>kalem</strong>lerdeki miktarın tamamı için teklif<br />

verilecektir.<br />

Madde 19- Alternatif teklifler<br />

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.<br />

Madde 20- Tekliflerin sunulma şekli<br />

20.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu<br />

Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret<br />

unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi<br />

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.<br />

20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında<br />

idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve<br />

açılmadan istekliye iade edilir.<br />

20.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale<br />

dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle<br />

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye<br />

alınmaz.<br />

20.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir<br />

sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.<br />

20.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme<br />

tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine<br />

ve saatine kadar uzatılmış sayılır.<br />

Madde 21- Teklif mektubunun şekli ve içeriği<br />

21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.<br />

21.2. Teklif Mektubunda;<br />

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesi<br />

halinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,<br />

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,<br />

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,<br />

d) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış<br />

olması, zorunludur.<br />

Madde 22- Tekliflerin geçerlilik süresi<br />

22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün olmalıdır. Belirtilen bu<br />

süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.<br />

22.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en<br />

fazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler,<br />

idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması talebini<br />

reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.


22.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını<br />

kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere<br />

uydurmak zorundadır.<br />

22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı<br />

elden teslim edilir.<br />

Madde 23- Teklif fiyatına dahil olan masraflar<br />

23.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim,<br />

harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.<br />

23.2. (23.1.) inci maddede yer alan gider <strong>kalem</strong>lerinde artış olması ya da benzeri yeni gider <strong>kalem</strong>leri<br />

oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul<br />

edilecektir.<br />

23.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) ödenecektir.<br />

Madde 24- Geçici teminat<br />

24.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda<br />

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren<br />

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.<br />

24.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklif<br />

geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.<br />

24.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen<br />

katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.<br />

Madde 25- Teminat olarak kabul edilecek değerler<br />

25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;<br />

a) Teklifteki para cinsinden nakit,<br />

b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,<br />

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen<br />

belgeler.<br />

25.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz<br />

dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul<br />

edilir.<br />

25.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların<br />

düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.<br />

25.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yer<br />

alan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırı olarak<br />

düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.<br />

25.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.<br />

25.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir<br />

konulamaz.<br />

Madde 26- Geçici teminatın teslim yeri<br />

26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.<br />

26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve<br />

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.<br />

Madde <strong>27</strong>- Geçici teminatların iadesi<br />

<strong>27</strong>.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme<br />

imzalandıktan hemen sonra iade edilir.<br />

<strong>27</strong>.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.<br />

<strong>27</strong>.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/yetkili temsilcisine imza karşılığı<br />

elden teslim edilmek suretiyle yapılır.


IV - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN<br />

HUSUSLAR<br />

Madde 28- Tekliflerin alınması ve açılması<br />

28.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca<br />

ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır<br />

bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre<br />

inceler. Şartnamenin 20.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek<br />

değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.<br />

28.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne<br />

uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne<br />

uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere<br />

ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya<br />

kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale<br />

komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.<br />

Madde 29- Tekliflerin değerlendirilmesi<br />

29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici<br />

teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 28 inci maddesine göre ilk oturumda tespit edilen<br />

isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını<br />

değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi<br />

eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin<br />

tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan<br />

istekliler değerlendirme dışı bırakılır.<br />

29.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı<br />

değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen<br />

kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.<br />

İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hata bulunması<br />

halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale komisyonu<br />

tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak<br />

kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli bu durumu kabul etmiş sayılır.<br />

29.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en<br />

avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak<br />

suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır:<br />

29.3.1. Konu ihale ile ilgili iş deneyim belgesi olup tutarı fazla olan istekli, (Bu durumda isteklilere<br />

iş deneyim belgesi hazırlanması için yeterli süre tanınacaktır),<br />

29.3.2. En fazla süreyle garanti veren istekli,<br />

29.3.3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip istekli.<br />

29.4. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi<br />

veren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veya<br />

teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda<br />

komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.<br />

İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen<br />

muhafazası zorunludur.<br />

29.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda<br />

isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine<br />

hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.<br />

29.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veya<br />

gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.<br />

29.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.<br />

29.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya<br />

imzası alınmak suretiyle bildirilir.


29.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.<br />

Madde 30- Sözleşmeye davet<br />

İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle<br />

sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli<br />

taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini<br />

takip eden yedinci (7.) gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye<br />

on (10) gün ilave edilebilir.<br />

Madde 31- Kesin teminat<br />

İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak<br />

suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.<br />

Madde 32- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu<br />

32.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g)<br />

bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 30. maddesindeki süre<br />

içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat<br />

iade edilecektir.<br />

32.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın<br />

ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.<br />

Madde 33- İhalenin sözleşmeye bağlanması<br />

33.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale<br />

yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.<br />

33.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim ve<br />

harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.<br />

33.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.<br />

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />

Madde 34- Ödeme yeri ve şartları<br />

34.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Mali<br />

İşler Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.<br />

34.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.<br />

34.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.<br />

34.4. İdarenin uygun görmesiyle, erken teslim edilen malzemenin bedeli sözleşmede belirtilen vadede<br />

ödenir.<br />

34.5. Kalite kontrol sonucu kullanılamaz hale gelen malzeme bedeli ödenmeyecektir.<br />

Madde 35- Avans verilmesi ve şartları<br />

Bu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.<br />

Madde 36- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları<br />

Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.<br />

Madde 37- İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihi<br />

Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Bu tarihten<br />

itibaren en geç 30 gün içinde prototip teslim edilecektir. Prototipin bildirimini (red veya kabul)<br />

müteakip malzemelerin tamamı 20 günde, EN 10204/3.1 sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.<br />

Prototipin geç teslim edilmesi halinde sözleşmede belirlenen prototip teslim süresi dikkate alınarak<br />

malzeme teslim süresi tespit edilecektir. İsteklilerce verilecek alternatif teslim süreleri<br />

değerlendirilebilecektir. Ancak yukarıda belirtilen teslim süresinden en fazla % 50 oranında geç<br />

teslimat için verilen alternatif teslim süresi değerlendirilebilecektir. Belirtilen teslim süresinden daha<br />

erken sürede yapılacak teslimatlar İdarenin uygun görmesi halinde mümkündür.<br />

— Daha önce aynı malzemeden uygun teslimat yapmış Yükleniciden prototip istenmeyebilir.<br />

Madde 38- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları<br />

38.1. Mücbir sebepler;<br />

a) Doğal afetler


) Kanuni grev<br />

c) Genel salgın hastalık<br />

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı<br />

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.<br />

38.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi<br />

için mücbir sebep oluşturacak durumun;<br />

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,<br />

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,<br />

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,<br />

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı<br />

olarak bildirimde bulunması,<br />

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.<br />

38.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi,<br />

projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu<br />

yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine<br />

engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması<br />

halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen<br />

işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.<br />

Madde 39- Gecikme halinde alınacak cezalar<br />

39.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında teslim<br />

edilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden<br />

geç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir.<br />

Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerine<br />

İdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir.<br />

39.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.<br />

39.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu<br />

cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.<br />

39.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin<br />

fesih hükümleri yürürlüğe konulacaktır.<br />

Madde 40- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları<br />

40.1. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:<br />

İhale konusu alım/iş nakliye, boşaltma ve istifleme dahil şartnamede belirtilen yere teslim edilecek,<br />

burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü<br />

tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.<br />

Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanma<br />

olanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekte<br />

serbesttir.<br />

40.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları:<br />

Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısında<br />

belirtilmiştir.<br />

Madde 41- Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar<br />

Sipariş tutarının %3’ü oranında 2 iki(yıl) süreli garanti teminatı alınacaktır. Garanti Teminatı süresi<br />

malzemelerin kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.<br />

Madde 42- Anlaşmazlıkların çözümü<br />

42.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare hakları<br />

saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.<br />

42.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya<br />

ilişkin hükümler uygulanacaktır.


Madde 43- Diğer Hususlar<br />

43.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı<br />

Kanunlara tabi değildir.<br />

43.2. Gizlilik:<br />

43.2.1. Yüklenici, işle bağlantılı olarak Kuruluş bünyesinde veya Kuruluşla işbirliği içerisindeki 3.<br />

şahıslarla gerçekleştirilen/yapılan işletme faaliyetleri ile birlikte, elde ettiği her türlü teknik/idari; iş,<br />

karar, görüşme, bilgi aktarımı, ortak tasarım, resim, proses, antlaşma, yöntem, iş planları, programlar,<br />

buluş, ar-ge ve prototip çalışmaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer benzeri nitelikteki her türlü<br />

bilgi paylaşımını, Kuruluş ve 3. şahısların hak ve yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde gizlilik, iyi<br />

niyet ve resmi mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve gizli tutacak; Sözleşmenin yerine getirilmesi<br />

amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait<br />

herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı<br />

kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği<br />

konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.<br />

43.2.2. Bu yükümlülüğün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir<br />

zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları<br />

saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yüklenicisinden tahsil ve tazmin<br />

eder.<br />

NOT: 1) İhtiyaç listesinin 16. sırasında yer alan EMNİYET SACI(TIRNAKLI) ile 25. sırasında yer<br />

alan BAKIR RONDELA ‘ ya ait kalıplar Elektrik Fabrikası Müdürlüğünden verilecektir.<br />

2) Malzemeler, EN 10204/3.1 sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!