sony yedek malzeme idari Åartname - TRT
sony yedek malzeme idari Åartname - TRT
sony yedek malzeme idari Åartname - TRT
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN<br />
İDARİ ŞARTNAME 3(G)<br />
(Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu “Kurum” yada “İdare” olarak anılır.)<br />
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/14670<br />
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler<br />
1.1. İş sahibi idarenin;<br />
a) Adı : <strong>TRT</strong> GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br />
b) Adresi : <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı<br />
06109 Oran / Ankara / Türkiye<br />
c) Telefon numarası:. :+ 90.312.463 43 43 /<br />
d) Faks numarası: + 90.312. 463 42 07<br />
e) Elektronik posta adresi………………………………………….....……………………<br />
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:EROL ÖKTEN<br />
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat<br />
kurmak suretiyle temin edebilirler.<br />
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler<br />
İhale konusu malın;<br />
a) Adı:Sony Kamera ve Resim Kayıt cihazları için <strong>yedek</strong> <strong>malzeme</strong> alımı.<br />
b) Varsa kodu:Yok.<br />
c) Miktarı ve türü:Ek-1 de yer alan listede belirtilen <strong>malzeme</strong>ler.<br />
d) Teslim edileceği yer: <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve<br />
Stok Kontrol Müdürlüğü 06109 ORAN/ANKARA/TÜRKİYE<br />
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:Yok<br />
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler<br />
İhaleye ilişkin bilgiler;<br />
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü<br />
b) İhalenin yapılacağı adres: <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu<br />
<strong>TRT</strong> Sitesi 3. Kat C Blok 06109 ORAN /ANKARA /TÜRKİYE<br />
c) İhale tarihi:28.02.2013<br />
d) İhale saati: 14.00<br />
e) İhale komisyonu toplantı yeri: <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı<br />
İhale Komisyonu Toplantı Salonu <strong>TRT</strong> Sitesi 3. Kat C Blok ORAN /ANKARA /TÜRKİYE<br />
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini<br />
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif<br />
verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.<br />
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi<br />
Başkanlığı <strong>TRT</strong> Sitesi 3. Kat C Blok ORAN / ANKARA / TÜRKİYE<br />
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi<br />
Başkanlığı <strong>TRT</strong> Sitesi 3. Kat C Blok 06109 ORAN / ANKARA / TÜRKİYE<br />
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50.- TL (Elli Türk Lirası)<br />
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli,<br />
ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını
kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını<br />
aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.<br />
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve<br />
kuralları kabul etmiş sayılır.<br />
4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere<br />
satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler<br />
arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.<br />
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati<br />
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;<br />
a) Tekliflerin sunulacağı yer: <strong>TRT</strong> Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi<br />
Başkanlığı <strong>TRT</strong> Sitesi 3. Kat C Blok ORAN / ANKARA / TÜRKİYE<br />
b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 28.02.2012<br />
c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 14.00<br />
5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği<br />
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar<br />
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.<br />
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname<br />
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.<br />
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde<br />
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.<br />
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.<br />
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (<strong>TRT</strong>)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.<br />
Madde 6-İhale dokümanının kapsamı<br />
6.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:<br />
a) İdari Şartname<br />
b) İhtiyaç Listesi (Satın alınacak <strong>malzeme</strong> listesi)<br />
c) Sözleşme Tasarısı<br />
d) Standart formlar<br />
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile<br />
isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının<br />
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.<br />
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi<br />
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk<br />
teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan<br />
teklifler değerlendirmeye alınmaz.<br />
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri<br />
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları<br />
gerekir:<br />
2
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;<br />
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış<br />
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir<br />
belge,<br />
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret<br />
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel<br />
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,<br />
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;<br />
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,<br />
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile<br />
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu<br />
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,<br />
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan<br />
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,<br />
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,<br />
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,<br />
f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı<br />
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,<br />
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin<br />
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,<br />
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı<br />
beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,<br />
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum<br />
beyannamesi, (Konsorsiyumlar teklif veremez.)<br />
i) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere<br />
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, (Bu bent kapsam dışıdır)<br />
j) Bu şartnamenin 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin<br />
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,<br />
k) Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı<br />
olduğunu tevsik eden belgeler,<br />
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak<br />
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde<br />
Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı<br />
verilmesi gerekir.<br />
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken<br />
kriterler:<br />
(Bu Madde kapsam dışıdır.)<br />
3
7.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken<br />
kriterler<br />
7.3.1- Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren istekliler için serbest bölge faaliyet belgesi.<br />
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:<br />
(Bu Madde kapsam dışıdır.)<br />
7.5. Belgelerin sunuluş şekli<br />
7.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış<br />
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu<br />
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar<br />
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili<br />
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.<br />
7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti<br />
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek<br />
bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.<br />
7.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı<br />
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin<br />
suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.<br />
7.5.4- Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak<br />
yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve<br />
alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı<br />
olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması<br />
Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi<br />
belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti<br />
Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile<br />
diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli<br />
işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden<br />
sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.<br />
7.5.4.1 Bu Madde kullanılmamıştır.<br />
7.5.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan<br />
resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye<br />
Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille<br />
kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri<br />
Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce<br />
yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.<br />
7.5.6- Bu Madde kullanılmamıştır.<br />
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı a<br />
İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.<br />
4
Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar<br />
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları<br />
adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;<br />
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya<br />
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele<br />
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.<br />
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.<br />
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.<br />
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,<br />
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.<br />
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci<br />
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.<br />
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim<br />
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları<br />
anonim şirketler hariç).<br />
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak<br />
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.<br />
9.2. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,<br />
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye<br />
katılamazlar.<br />
9.3. Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine<br />
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin<br />
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.<br />
9.4. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları<br />
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi<br />
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.<br />
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri<br />
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı<br />
bırakılacaktır;<br />
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân<br />
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda<br />
olan.<br />
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı<br />
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir<br />
durumda olan.<br />
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal<br />
güvenlik prim borcu olan.<br />
olan.<br />
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu<br />
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla<br />
hüküm giyen.<br />
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek<br />
ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.<br />
5
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten<br />
men edilmiş olan.<br />
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge<br />
verdiği tespit edilen.<br />
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.<br />
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit<br />
edilen.<br />
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar<br />
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:<br />
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya<br />
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.<br />
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde<br />
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.<br />
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.<br />
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları<br />
adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.<br />
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye<br />
katılmak.<br />
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734<br />
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.<br />
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri<br />
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin<br />
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde<br />
sorumlu tutulamaz.<br />
Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması<br />
13.1. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla<br />
ilgili olarak son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.<br />
13.2. Bu talebin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama, bu tarihe kadar<br />
ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin<br />
edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.<br />
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması<br />
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan<br />
yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya<br />
da teknik hataların, eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi<br />
halinde, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.<br />
14.2. Yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son<br />
teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanı alanların<br />
tamamına bildirilir.<br />
6
14.3. Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç<br />
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle ertelenebilir.<br />
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere<br />
tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.<br />
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği<br />
15.1. Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına<br />
engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale<br />
saatinden önce ihale iptal edilebilir.<br />
15.2. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen<br />
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin<br />
iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın<br />
isteklilere iade edilir.<br />
15.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde<br />
bulunulamaz.<br />
Madde 16- Ortak girişim<br />
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.<br />
16.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair<br />
pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber<br />
sunacaklardır.<br />
16.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce<br />
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.<br />
16.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan<br />
gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu<br />
oldukları belirtilecektir.<br />
16.5. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları,<br />
ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.<br />
16.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.<br />
Madde 17-Alt yükleniciler<br />
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.<br />
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde18-Teklif ve sözleşme türü<br />
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim<br />
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine<br />
ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların<br />
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.<br />
7
Madde 19- Teklifin dili<br />
Aşağıda belirtilen belgeler dışında isteklilerce sunulacak tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile<br />
birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe<br />
tercüme esas alınır.<br />
Teknik döküman, broşür ve kataloglar.(Bu belgeler İngilizce veya Türkçe olacaktır.)<br />
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi<br />
İstekliler; Doğrudan Depo Teslimi şeklinde verecekleri tekliflerinde tekliflerini Türk Lirası (TL)<br />
veya karşılığı Türk Lirası (TL) ödenmek kaydıyla konvertible döviz cinsinden, DDP vasıtasıyla<br />
Depo Teslimi şeklinde verecekleri tekliflerde ise konvertible döviz cinsinden verebileceklerdir.<br />
Ödemeye esas para birimi:<br />
a) Teklifin doğrudan Depo Teslimi olması durumunda Türk Lirası (TL),<br />
b) Teklifin DDP Depo Teslimi olması durumunda teklifte belirtilen para birimi.<br />
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi<br />
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.<br />
Madde 22- Alternatif teklifler<br />
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir.<br />
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli<br />
23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu<br />
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,<br />
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan<br />
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek<br />
veya kaşelenecektir.<br />
23.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında<br />
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve<br />
açılmadan istekliye iade edilir.<br />
23.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin<br />
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme<br />
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve<br />
değerlendirmeye alınmaz.<br />
23.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi<br />
bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.<br />
23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme<br />
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme<br />
tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.<br />
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği<br />
24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.<br />
24.2. Teklif Mektubunda;<br />
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,<br />
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,<br />
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,<br />
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce<br />
imzalanmış olması, zorunludur.<br />
8
24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından<br />
veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.<br />
24.4. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.<br />
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi<br />
25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 90 (doksan) takvim günü<br />
olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye<br />
alınmayacaktır.<br />
25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre<br />
kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir<br />
veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici<br />
teminatı iade edilecektir.<br />
25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını<br />
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere<br />
uydurmak zorundadır.<br />
25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir<br />
veya imza karşılığı elden teslim edilir.<br />
Madde 26-Teklif fiyata dahil olan masraflar<br />
26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, gümrük,<br />
ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına kadar<br />
olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu, vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile<br />
akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar,<br />
menşe şahadetnamesi tasdik masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları<br />
ve benzeri giderler teklif fiyatına dâhil edilecektir.<br />
26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider<br />
kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı<br />
içerdiği kabul edilecektir.<br />
26.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi<br />
(KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.<br />
Madde 27- Geçici teminat<br />
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda<br />
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren<br />
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.<br />
27.2 İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin<br />
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı<br />
tarafından karşılanabilir.<br />
27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,<br />
teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce<br />
belirlenir.<br />
27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen<br />
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.<br />
Madde 28- Teminat olarak kabul edilecek değerler<br />
28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;<br />
9
a) Tedavüldeki Türk Parası ve yabancı para birimi üzerinden verilen nakit teminatlar.<br />
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.<br />
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine<br />
düzenlenen belgeler.<br />
28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere<br />
faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak<br />
kabul edilir.<br />
28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların<br />
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi<br />
kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans<br />
kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.<br />
28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale<br />
Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş<br />
teminat mektupları geçerli kabul edilmez.<br />
28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.<br />
28.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir<br />
konulamaz.<br />
Madde 29-Geçici teminatın teslim yeri<br />
29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.<br />
29.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine<br />
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.<br />
Madde 30-Geçici teminatların iadesi<br />
30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait<br />
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer<br />
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.<br />
30.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi<br />
imzalaması halinde iade edilir.<br />
30.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile<br />
sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.<br />
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA<br />
İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 31-Tekliflerin alınması ve açılması<br />
31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere)<br />
verilecektir.<br />
31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;<br />
31.2.1 İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu<br />
bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.<br />
10
31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde<br />
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu,<br />
ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp,<br />
mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir<br />
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.<br />
31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin<br />
belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup<br />
olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun<br />
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.<br />
31.2.4. 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu<br />
tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı<br />
verilir.<br />
31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler<br />
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere<br />
oturum kapatılır.<br />
Madde 32- Tekliflerin değerlendirilmesi<br />
32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile<br />
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda<br />
tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.<br />
32.1.1. Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili<br />
mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması<br />
halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.<br />
32.1.2.Ancak,<br />
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak<br />
üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin<br />
bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,<br />
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin<br />
taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve<br />
belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine<br />
ilişkin belgeler, verilen süre içinde tamamlanacaktır.<br />
32.1.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan<br />
belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale<br />
tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.<br />
32.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici<br />
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.<br />
32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik<br />
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.<br />
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.<br />
32.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup<br />
bulunmadığı kontrol edilir.<br />
32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda<br />
aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla,<br />
11
aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan<br />
teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.<br />
32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde<br />
yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde<br />
bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı<br />
bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.<br />
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi<br />
33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve<br />
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini<br />
açıklamalarını isteyebilir.<br />
33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer<br />
alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu<br />
doğuracak şekilde kullanılamaz.<br />
33.3. İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.<br />
Madde 34- Aşırı düşük teklifler<br />
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit<br />
ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden<br />
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ve<br />
bunların maliyetleri ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.<br />
34.2. İhale komisyonu belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı<br />
düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya<br />
yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.<br />
Madde 35- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği<br />
35.1. İhale komisyonu kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal<br />
etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.<br />
35.2. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve<br />
isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, isteklilerin talepte<br />
bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.<br />
Madde 36-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi<br />
36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.<br />
36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.<br />
36.3.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.<br />
(Bu madde kullanılmamıştır.)<br />
36.4. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden<br />
fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif<br />
olduğu anlaşıldığı takdirde, şartnamenin 36.5 maddesindeki unsurlar dikkate alınmak suretiyle<br />
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.<br />
36.5. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması<br />
halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar:<br />
36.5.1- Erken teslimat tercih sebebi sayılacaktır.<br />
12
36.6.- Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilmiş ise, tekliflerin<br />
değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru<br />
veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.<br />
36.7. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:<br />
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.<br />
Madde 37-İhalenin karara bağlanması<br />
37.1. İhale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağının belirtildiği ihalelerde, bu<br />
fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale<br />
sonuçlandırılır.<br />
37.2. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en<br />
avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.<br />
37.3. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.<br />
Madde 38-İhale kararının onaylanması<br />
38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin<br />
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin<br />
belgeyi ihale kararına ekler.<br />
38.2. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.<br />
38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise<br />
hükümsüz sayılacaktır.<br />
Madde 39-Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi<br />
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3)<br />
gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale<br />
sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama<br />
gerekçelerine de yer verilir.<br />
39.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde<br />
bildirim yapılır.<br />
Madde 40- Sözleşmeye davet<br />
40.1. Bu Şartnamenin 39.1. maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen günden<br />
itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir.<br />
40.2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) işgünü içinde istenmesi halinde kesin<br />
teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Yabancı istekliler için bu süre on (10) işgünü olarak<br />
uygulanır.<br />
Madde 41-Kesin teminat<br />
41.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden<br />
hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.<br />
41.2. İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı<br />
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın<br />
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.<br />
13
Madde 42-Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu<br />
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),<br />
(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve isteniyorsa kesin<br />
teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme<br />
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.<br />
42.1.1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),<br />
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat<br />
uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat<br />
çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma<br />
ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda<br />
bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki<br />
misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.<br />
42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın<br />
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.<br />
42.3. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme<br />
yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar anılan<br />
Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.<br />
Madde 43-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim<br />
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),<br />
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı<br />
vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci<br />
teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme<br />
imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en<br />
avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit<br />
ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan<br />
durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.<br />
43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.<br />
43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda,<br />
bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.<br />
43.4. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme<br />
yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci<br />
maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar, anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve<br />
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.<br />
Madde 44-Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu<br />
44.1. Kurum, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.<br />
Kurumun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşme yapma süresinin sona erdiği<br />
günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla,<br />
taahhüdünden vazgeçebilir.<br />
44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş<br />
giderleri istemeye hak kazanır.<br />
14
Madde 45- İhalenin sözleşmeye bağlanması<br />
45.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale<br />
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.<br />
45.3. Sözleşmenin noterce onaylanması gerekmemektedir.<br />
45.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından<br />
imzalanır.<br />
45.5. Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü sigorta gideri, ilgili mevzuat gereğince ödenecek tüm vergi<br />
(KDV hariç), resim, harç ve ambalajlama, yükleme, ulaşım, gümrük, ardiye ücreti, ordino ücreti,<br />
gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, ilgili banka komisyon ve masrafları, sözleşme<br />
pulu, karar pulu ve benzeri giderler yükleniciye aittir.<br />
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 46-Ödeme yeri ve şartları<br />
46.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her tür ödeme; Muhasebe ve<br />
Finansman Dairesi Başkanlığı’nca yapılacaktır.<br />
46.2. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme:<br />
a) Teklifin doğrudan Depo Teslimi olması durumunda;<br />
Sözleşme konusu mal ve/veya teçhizatın (teslim edilen kısmın) teslimini müteakip düzenlenecek<br />
olumlu Ekspertiz Raporu tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL. olarak, ödeme evrakının<br />
tam ve hatasız olarak <strong>TRT</strong> Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra varsa<br />
tahakkuk ettirilmiş cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde ödenecektir.<br />
b) Teklifin DDP Depo Teslimi olması durumunda;<br />
Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben yüklenici lehine <strong>malzeme</strong> ve teçhizat bedelinin %100 (yüzdeyüz)’ü<br />
üzerinden gayri kabili rücu, kısmi teslimata uygun ve teyitli bir akreditif açılacaktır.<br />
1) Her bir parti teçhizat bedelinin %5’i sevkiyatı müteakip uygun vesaikin muhabir bankaya<br />
ibrazında,<br />
2) Her bir parti teçhizat bedelinin %95’i malın depoya tesliminde yapılacak ekspertiz sonrasında<br />
düzenlenecek Müspet Ekspertiz Raporu karşılığında, serbest bırakılır.<br />
Madde 47-Avans verilmesi ve şartları<br />
Bu iş için avans verilmeyecektir.<br />
Madde 48- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları<br />
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.<br />
Madde 49-İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi<br />
49.1. Doğrudan Depo Teslimi şeklindeki alımlarda, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare<br />
tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama<br />
talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır.<br />
Akreditif açtırılmak suretiyle ödemesi yapılacak DDP vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımlarda,<br />
akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacaktır.<br />
Akreditife esas proforma faturaların sözleşme imzalama sırasında yüklenici tarafından Kuruma<br />
verilmesi zorunludur. Verilmemesi durumunda proforma faturanın Kuruma teslimine kadar geçen<br />
süre teslim süresinden düşülecektir.<br />
15
49.2.İşin süresi işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.<br />
Madde 50- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları<br />
50.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.<br />
50.2. Mücbir sebepler;<br />
a) Doğal afetler.<br />
b) Kanuni grev.<br />
c) Genel salgın hastalık.<br />
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.<br />
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.<br />
50.2.1. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı<br />
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;<br />
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,<br />
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,<br />
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,<br />
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye<br />
yazılı olarak bildirimde bulunması<br />
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.<br />
50.3. İdareden kaynaklanan sebepler:<br />
50.3.1. Ayrıca idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru<br />
olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının<br />
gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve<br />
işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve<br />
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin<br />
başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya<br />
tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.<br />
Madde 51-Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi<br />
51.1. Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları<br />
geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30’una kadar artış<br />
yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir.<br />
51.2. Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek<br />
görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme<br />
konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir.<br />
51.3. Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname<br />
hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70’inden daha<br />
düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70’i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki<br />
bedel farkının % 5’i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı<br />
olarak ayrıca ödenir.<br />
Madde 52- Gecikme halinde alınacak cezalar<br />
52.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde<br />
teslim etmemesi/bitirmemesi halinde İdare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak<br />
gecikilen her takvim günü için teslim edilemeyen/bitirilemeyen kısmının bedelinin %0,1 (Binde bir)<br />
oranında gecikme cezası uygulanır.<br />
16
52.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca<br />
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı<br />
genel hükümlere göre tasfiye edilir.<br />
52.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak<br />
ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden<br />
ayrıca tahsil edilir.<br />
Madde 53-Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları<br />
53.1. Yüklenicinin teklif şekline (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP vasıtasıyla Depo Teslimi)<br />
bağlı olarak her iki halde de sözleşme konusu mal/teçhizat; <strong>TRT</strong> Satınalma Dairesi Başkanlığı<br />
Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Oran 06109 ANKARA adresine teslim edilecektir.<br />
53.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları<br />
Mal (<strong>malzeme</strong> ve teçhizat) teslimatı,teslim süresi 90 (doksan) takvim günü içinde olmak kaydıyla<br />
en fazla iki parti halinde yapılacaktır.<br />
Teslim yeri <strong>TRT</strong> Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü olup,<br />
<strong>malzeme</strong>nin ilgili yere teslimine kadar tüm masraflar (depo sahasına indirme, istifleme, v.s. dahil)<br />
Yükleniciye aittir. Ancak, Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, <strong>malzeme</strong>nin depo sahasına<br />
indirilmesinde varsa <strong>TRT</strong>’ye ait fork-liftlerin kullanılması veya firmalarca kapalı ve açık ambar<br />
alanlarının kiralık olarak kullanılmasının talep edilmesi halinde <strong>TRT</strong> tarafından belirlenmiş olan<br />
tarife üzerinden hesaplanacak her türlü masraf yükleniciden talep edilecektir.<br />
Teslimi yapılan <strong>malzeme</strong>den bir kısmının veya tamamının reddedilmesi halinde, ilk 15 günlük süre<br />
hariç yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun <strong>malzeme</strong>yi getirinceye kadar ambarlarda yer işgal<br />
eden <strong>malzeme</strong> için <strong>TRT</strong> tarafından belirlenmiş olan kiralama ücreti tahsil edilecektir.<br />
Söz konusu ücretlerin yükleniciden nakit olarak tahsilinin mümkün olmadığı durumlarda, bu<br />
kapsamda tahakkuk ettirilen ücretler yükleniciye yapılacak olan ödemelerden resen kesilerek tahsil<br />
edilecektir.”<br />
DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımda Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından<br />
yapılacaktır.<br />
Ancak, Yüklenicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler İdare<br />
tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın İstanbul/Ankara Gümrük<br />
Müdürlükleri veya İstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri’ne sevk edilmiş olması<br />
gerekmektedir.<br />
Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde; Yüklenici, gümrük işlemleri ile ilgili<br />
olarak yapılabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlığı Fonu, Gümrük ve<br />
Damga Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon<br />
masrafı (CIF bedel üzerinden 300.000.- EURO’ya kadar olan kısım için %0,5, üzeri içinse %0,3)]<br />
ile gümrük işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb.<br />
masraflarına karşılık olarak İdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal<br />
evraklarını İdareye ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek yükleniciye<br />
faks ile bildirilmesinden bir işgünü sonra İdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz<br />
konusu avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) yüklenicinin ithalat konusu malın<br />
G.T.İ.P numarasını İdareye bildirmesi gerekmektedir. İstenilen avansın yeterli gelmemesi halinde<br />
ilave bedel talep edilecektir. İdare gümrük işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste<br />
halinde Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını Yükleniciye iade<br />
edecektir.<br />
17
Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin<br />
tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak, teslimat adresine<br />
sevk edecektir.<br />
Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile<br />
ilgili riziko ve giderler ile teçhizatın montajı yapılarak İdareye teslimine kadarki tüm riziko ve<br />
giderlerden sorumludur.<br />
DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından yapılması<br />
halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve gümrük<br />
işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz edilmek<br />
suretiyle İdareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin İdare tarafından yapılması halinde ise<br />
gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan İdare tarafından ödenecektir.<br />
53.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları<br />
Muayeneler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanarak çıkarılan, ”Mal Alımları Denetim<br />
Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik” usullerine göre ve teçhizatın/malın tesliminde<br />
yapılacak olan ekspertiz muayenesi şeklinde olacaktır.<br />
Madde 54-Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar<br />
54.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların ekspertiz onay tarihinden sonra asgari 24 (yirmi<br />
dört) ay garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamındaki <strong>malzeme</strong>de sözleşme süresi içerisinde tespit<br />
edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini<br />
Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde<br />
İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya<br />
teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi müspet geçici<br />
kabul raporunun idarece onaylandığı tarihten başlamak üzere asgari 24 (yirmi dört) ay ve buna ek<br />
olarak kesin kabul muayeneleri ve bu muayeneler sonucunda hazırlanan kesin kabul raporunun<br />
idare tarafından onaylanmasına kadar geçen süredir. Ancak teklif edilecek teçhizat içerisindeki<br />
cihazlara ait üretici firma tarafından sunulan standart garanti süresi 24 (yirmi dört) aydan fazla<br />
olması halinde garanti süresi için bu süre esas alınacaktır.<br />
54.1.1- Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer<br />
dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf <strong>malzeme</strong>sinin bedeli<br />
Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır.<br />
54.1.2- Garanti süresi içerisinde arızalanmasından dolayı garanti şartları uygulanmak üzere<br />
yükleniciye iade edilen mallar hakkında;<br />
a) Arızalanan malların gidiş-dönüşü için yapılan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.<br />
b) Arızalanan mallar yüklenici tarafından tamir ettirilerek en geç 2(iki) ay içinde idareye<br />
gönderilecek, tamir edilemiyor ise yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.<br />
54.1.3- Garanti süresi içerisinde tamir amacıyla yükleniciye gönderilen teçhizat için garanti süresi,<br />
arızanın yükleniciye yazılı olarak bildirilip, teçhizatın yükleniciye gidiş ve idareye geliş<br />
tarihleri arasında işlemeyecektir.<br />
54.2. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım<br />
yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle<br />
mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin<br />
bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı<br />
imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz<br />
temin etmekle yükümlü olacaktır.<br />
18
54.3. Yüklenici, garanti süresi içerisinde Tüketicinin bilinçli kusuru olmaksızın arızalanan veya<br />
kullanım esnasında gizli ayıbı olduğu tesbit edilen <strong>malzeme</strong> ve teçhizatın yenisini idareye hiçbir<br />
ücret ve maddi külfet yüklemeden temin etmekle yükümlüdür.<br />
Madde 55-Anlaşmazlıkların çözümü<br />
55.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdari<br />
Yargıda dava konusu edilebilecektir.<br />
55.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise, işin sözleşmesinde yer alan bu konuya<br />
ilişkin hükümler uygulanacaktır.<br />
Madde 56-İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları<br />
Bu madde kullanılmamıştır.<br />
Madde 57- Bildirim ve Tebligatlar<br />
57.1. Bu Şartname kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar aşağıda<br />
sayılan yöntemlerden biri ile yapılabilir:<br />
a) İmza karşılığı elden,<br />
b) İadeli taahhütlü mektupla,<br />
c) Faksla,<br />
ç) Elektronik ortamda.<br />
57.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun postaya verilmesini takip eden<br />
yedinci gün; yabancı isteklilerde ise, onbeşinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın<br />
bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise, tebellüğ tarihi esas alınır.<br />
57.3. Kurum tarafından faks veya elektronik ortamda yapılan tebligatların muhatap tarafından aynı<br />
gün teyit edilmesi zorunludur. Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde teyit tarihi, tebliğ<br />
tarihi sayılır.<br />
VI-DİĞER HUSUSLAR<br />
Madde 58- Teklif mektubunda teklifin şekli (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP Vasıtası ile Depo<br />
Teslimi) açıkça belirtilecektir.<br />
Madde 59- Doğrudan Depo Teslimi ve DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklinde karma teklif<br />
vermeleri durumunda istekliler; hangi <strong>malzeme</strong>lerin yurt dışından, hangilerinin yurt içinden<br />
verileceğini tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.<br />
Madde 60- Yurt içinde yerleşik firmalar (Serbest Bölgelerde şubesi olanlar hariç) DDP Vasıtasıyla<br />
Depo Teslimi şeklinde teklif veremeyecek olup, bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye<br />
alınmayacaktır.<br />
Madde 61-Teklif mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde veya teklif ekinde, teklif edilen<br />
<strong>malzeme</strong>nin marka ve modeli değerlendirmeye esas olması için açık olarak yazılacaktır.<br />
Madde 62-Teklif kapsamındaki tüm ürünler temel gerekleri bakımından güvenli olacak ve güvenli<br />
olmadığının tespit edilmesi halinde 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı Kanun’da belirtilen<br />
yükümlülükler ve müeyyideler yükleniciye ait olacaktır.<br />
Ayrıca, teklif kapsamındaki ürünlerden, elektrikli ve elektronik ürünlerde bazı zararlı maddelerin<br />
kullanımının sınırlandırılmasına dair Avrupa’da uygulanan direktiflere (2002/95/EC numaralı<br />
Avrupa Birliği Direktifi ya da RoHS Direktifi) ve 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazete’de<br />
19
yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının<br />
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olması gereken tüm <strong>malzeme</strong> ve teçhizat, bu direktif<br />
ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olacaktır. Aksinin tespit edilmesi halinde, 2872<br />
sayılı Çevre Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek<br />
cezalar ile, ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca doğacak her türlü yükümlülük ve cezai müeyyide<br />
yükleniciye ait olacaktır.<br />
Madde 63- Bu şartnamenin 7.3.4 maddesine istinaden tanıtım istenmesi durumunda geçerli teklif<br />
veren tüm isteklilerin tanıtıma katılımının sağlanması için firmalara yazılı bildirim yapılacak,<br />
tanıtım sonuçları tutanağa bağlanacak ve bu tutanağın bir nüshası istek halinde isteklilere<br />
verilecektir.<br />
Madde 64- DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından<br />
yapılması halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve<br />
gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz<br />
edilmek suretiyle idareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin İdare tarafından yapılması<br />
halinde ise gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan idare tarafından ödenecektir.<br />
Madde 65- DDP vasıtasıyla alımlarda sevk evraklarının Kurumumuza ulaştığı tarihte Yatırım<br />
Teşvik Belgesi eki olan, ilgili ithalatın yer aldığı, Makine ve Teçhizat Listesinin Hazine<br />
Müsteşarlığınca henüz onaylanmamış olması halinde onay tarihine kadar geçecek süre teslim<br />
süresine ilave edilecek olup, varsa ilave edilen süreye ait ardiye ücreti İdarece ödenecektir.<br />
Madde 66- İthal edilecek ürünlerden, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı (5.Mükerrer) Resmi<br />
Gazete’de yayımlanarak 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı<br />
Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/9)<br />
ekinde (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik<br />
hükümlerine uygun olması zorunludur. Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı<br />
beyanda bulunanlar hakkında Tebliğin 11. maddesi uyarınca işlem yapılır. Tebliğ eki tabloda (Ek-1)<br />
belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin<br />
veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükarda söz konusu Yönetmeliklere uygun<br />
ve güvenli olmasından 11.07.2011 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı<br />
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince<br />
sorumludur.<br />
Madde 67- “Yetkili Satıcılık Belgesi”nin istenildiği ihalelerde; verilecek “Yetkili Satıcılık<br />
Belgesi”nde, İsteklinin, ilgili ürünü teklif vermeye, satmaya, destek vermeye, kurmaya ve hem satış<br />
öncesi ve hem de satış sonrası servis vermeye tam yetkili olduğu belirtecektir. Yetkili satıcının<br />
yetkisini bir başka firmaya devri hallerinde üreticiden alınmış yetki belgesinde yetkisini bir başka<br />
firmaya devretmeye yetkili olduğuna dair hüküm bulunacaktır.<br />
20