MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Krijgsmacht Diensten van ...

3114 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 5.05.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS2. Mode de passation du marché : marché public de travaux,adjudication restreinte.Appel aux candidatures dans le cadre d’un avis relatif à l’établissementd’une liste de candidats sélectionnés.Les candidats retenus seront huit au minimum.Ceux-ci seront sélectionnés en fonction des critères repris aupoint 4 du présent avis.3. Lieu, objet de l’entreprise, estimation et délai d’exécution :a) Lieu d’exécution des travaux : territoire de la ville de Liège(Angleur).b) Objet de l’entreprise : électrification du parc scientifique duSart-Tilman — Spacio-Pôle.c) Nature et étendue des travaux :Ouverture des tranchées.Fourniture des candélabres et des luminaires d’éclairage public.Construction du réseau d’éclairage public, à savoir fouilles,confection des socles, placement des candélabres et des luminairesavec leur raccordement;fourniture et placement d’une cabine H.T. et de son matériel;fourniture et pose des câbles de H.T.;transport et pose des câbles B.T. et de la Télédistribution;placement des armoires et de bacs enterrés de télésignalisation;finition du chantier, toilettage, réfection des revêtements et réalisationde la zone de la cabine.L’ensemble des travaux constitue un ot unique.d) Délai d’exécution : quarante jours ouvables.e) Estimation : BEF 5 500 000.4. Conditions et documents nécessaires pour l’évaluation desconditions minimales sous peine d’exclusion.1° Conditions requises par la législation :Document confirmant l’agréation sous-catégories C.6 et P.2,classe 2 (article 17ter, §1 er de l’arrêté royal du 28 avril 1999).Une attestation de l’O.N.S.S. selon laquelle, le prestataire est enrègle avec ses obligations relatives au paiement des cotisationssociales (article 17, 5° de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 etarticle 17bis et§1 er de l’arrêté royal du 28 avril 1999).Un certificat d’enregistrement du Ministère des Finances.Une attestation du Ministère des Finances pour satisfaire auxexigences de l’article 17, 6° de l’arrêté royal du 10 janvier 1996.Une attestation du tribunal de commerce pour satisfaire auxexigences de l’article 17, 1°, 2° et 3° de l’arrêté royal du10 janvier 1996.Numéro de registre de commerce.Numéro de T.V.A.Nom et raison sociale de l’entreprise.Veuillez préciser si l’entreprise fait partie d’un groupe ou d’uneassociation commerciale.2° Conditions minimales de capacité technique :Effectif global (en personnes) de la société.Les titres d’études professionnelles de l’entrepreneur et descadres.Pour des entrepreneurs n’ayant jamais travaillé pour notresociété, une liste des travaux similaires à ceux faisant l’objet duprésent avis, exécutés pour des sociétés d’électricité, appuyée pardes certificats de bonne exécution des maîtres d’ouvrage.Une liste de l’outillage, du matériel et de l’équipement qui serviraà l’exécution du travail.Une déclaration mentionnant les techniciens et les services techniquesdont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage.2° 1. L’entrepreneur devra envoyer un document prouvant qu’il aobtenu la certification V.C.A. « Veiligheid Checklist Aannemers »(en français, système de gestion sécurité), délivrée par un organismede certification compétent en la matière.3° Conditions minimales de capacités financière et économique :Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et celui entravaux de l’entreprise au cours des trois derniers exercices.Bilan ou extrait de bilan des trois derniers exercices comptables.4° Contrat d’assurance :Déclaration d’engagement de contracter une assurance « responsabilitécivile » comprenant une clause indiquant que la limited’intervention de l’assureur ne peut être inférieure à 100 millions defrancs par sinistre, dommages corporels et matériels confondus, ycompris les dommages causés par l’incendie, le feu, l’explosion, lafumée, l’eau, la pollution, les atteintes à l’environnement et lestroubles de voisinage.5° Pour les sociétés nous ayant déjà fourni un dossier completpour l’année 2000, la demande de participation accompagnée del’attestation O.N.S.S. et du certificat d’agréation seront suffisants.5. Prix du dossier :Le cahier des charges et les plans d’exécution seront à ladisposition des entreprises sélectionnées au siège de l’Associationliégeoise d’Electricité moyennant la somme de BEF 2 000.6. Réception des demandes de participation : les demandes departicipation ainsi que les renseignements à fournir par le candidatdevront être établis en langue française et parvenir au siège del’Association liégeoise d’Electricité, service S.P.A., bureau desachats, rue Louvrex 95, à 4000 Liège, pour le 15 mai 2000, à10 heures.N. 5588Centre hospitalier régional de la Citadelle,société coopérative, à Liège1. Pouvoir adjudicateur : Centre hospitalier régional de la Citadelle,S.C., boulevard du 12 e de Ligne 1, 4000 Liège.Personne de contact pour le cahier spécial des charges :M. F. Warnant, service des achats médicaux, tél. 04/225 67 88,fax 04/225 60 00, e-mail : francis.warnant@chrcitadelle.be.2. Mode de passation : appel d’offres général.3. Nature et quantité des produits à fournir : fourniture d’unmicroscope opératoire motorisé pour le service de Neurochirurgieet sa maintenance, site de la Citadelle.4. Critères de sélection qualitative : voir cahier spécial descharges.5. Délai d’exécution : à préciser.6. Ouverture des offres : le 6 juin 2000, à 11 heures, au serviceachats médicaux.N. 5636Centre hospitalier universitaire de Liège, à LiègeAvis rectificatifBulletin des Adjudications n° 17, du 28 avril 2000page 2970, avis 5284Adjudication publique, cahier spécial des charges n°CHUST/00.25.Au point 6, « délai d’exécution », pour les lots 2 et 3, la date dedébut des travaux sur chantier aux niveaux -2 et -3 reste le lundi5 novembre 2001 mais, pour le niveau -4, la date de début destravaux sur chantier est le lundi 7 janvier 2002.N. 5654L’Institut Libre d’Enseignement Technique Marie-Thérèse,en abrège : « L’Institut Marie-Thérèse », à Liège1. a) Pouvoir adjudicateur : le pouvoir organisateur de L’InstitutLibre d’Enseignement Technique Marie-Thérèse, en abrège :« L’Institut Marie-Thérèse », rue Delfosse 23-25, 4000 Liège,tél. 04/222 04 05, fax 04/223 46 82.b) Auteur de projet : Les Architectes en association momentanée :Daniel Szecel, rue des Awirs 15, 4400 Flémalle,tél./fax 04/275 26 56.Albert Silvestre, rue Bontemps 4, 4681 Hermalle-sous-Argenteau,tél./fax 04/379 42088.Siège de l’association : rue des Awirs 15, 4400 Flémalle.