MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Krijgsmacht Diensten van ...

3130 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 5.05.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS10. Cautionnement : selon les dispositions légales.11. Conditions de paiement : par acomptes mensuels et selon lesdispositions légales.12. Les variantes sont interdites.13. Date d’envoi de l’avis de marché : le 20 avril 2000.N. 5571Société intercommunale d’Aménagementet d’Equipement économique de la Région de Gedinne Semois,à Namur1. Pouvoir adjudicateur : Société intercommunale d’Aménagementet d’Equipement économique de la Région de GedinneSemois, avenue sergent Vrithoff 2, à 5000 Namur, tél. 081/31 00 80,fax 081/30 26 39.2. Mode de passation du marché : adjudication publique.3. Lieu d’exécution, nature et étendue des prestations, caractéristiquesgénérales de l’ouvrage : province de Namur. Commune deVresse-sur-Semois. Construction et aménagement d’un parc àconteneurs.4. Délai d’exécution : quatre-vingts jours ouvrables.5. Documents d’adjudication : les documents d’adjudicationpeuvent être obtenus au département environnement du BureauEconomique de la Province de Namur, allée de la Porcelaine, à5100 Namur (Jambes), contre versement préalable de la somme deBEF 6 000, T.V.A. comprise, au compte 091-0016908-59, avec lamention : « dossier adjudication parc à conteneurs de Vresse-sur-Semois ».6. Date limite de réception des offres par La Poste : au plus tardmardi 30 mai 2000 au Bureau Economique de la Province de Namur,Département Environnement, avenue Sergent Vrithoff 2,5000 Namur.Langue française, aussi bien pour les offres que pour les annexeset autres documents.7. Ouverture des offres : le mercredi 31 mai 2000, à 10 heures, auDépartement Environnement du B.E.P., Allée de la Porcelaine, à5100 Namur (Jambes), tél. 081/31 00 80.8. Renseignements et documents nécessaires à l’évaluation desconditions minimales de sélection :Extrait du casier judiciaire; attestation O.N.S.S. originale (article17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996).Déclarations bancaires appropriées; bilans, extraits de bilans oucomptes annuels de l’entreprise (article de l’arrêté royal du8 janvier 1996).Documents cités aux points 2°, 3°, 4° et 5° de l’arrêté royal du8 janvier 1996.Certificats d’enregistrement et d’agréation dans les catégories,sous-catégories et classes requises.Agréation : sous peine de nullité de l’offre, le soumissionnairedoit être agréé dans la catégorie C, classe 3 ou supérieure; lesoumissionnaire et/ou ses sous-traitants éventuels seront agréésdans les sous-catégories et classes requises.Enregistrement : sous peine de nullité de l’offre, le soumissionnairedoit être enregistré dans la catégorie 05.9. Délai de validité de l’offre : trois cents jours de calendrier.10. Date de l’envoi de l’avis : le 25 avril 2000.N. 5511Commune de SombreffePouvoir adjudicateur : administration communale de Sombreffe,allée de Château Chinon 7, 5140 Sombreffe, tél 071/88 91 91,fax 071/88 87 28.Marché de travaux : construction d’un bâtiment sportif à Ligny :vestiaires, locaux techniques et cafétéria - bâtiment de pleinpied - surface totale : 420 m 2 . L’entreprise comprend 4 partiesindivisibles : le gros œuvre et le parachèvement; l’installationélectrique; l’installation sanitaire; l’installation de chauffage etventilation.Les travaux faisant l’objet de la présente entreprise sont rangésdans la catégorie D, dans la classe 3.Mode de passation du marché : adjudication publique.Nom de la personne auprès de laquelle des informations complémentairespeuvent être obtenues : Mme Tock, administrationcommunale de Sombreffe, allée de Château Chinon 7,5140 Sombreffe, tél 071/88 91 91, fax 071/88 87 28.Le cahier des charges peut être consulté tous les jours de 9 à12 heures et de 13 à 16 heures, à l’administration communale deSombreffe, allée de Château Chinon 7, 5140 Sombreffe,tél 071/88 91 91, fax 071/88 87 28.Sélection qualitative : les soumissionnaires répondront auxcritères de sélection qualitative et produiront les pièces prévues auxarticles 16 à 18 du cahier spécial des charges.Modalités d’obtention du cahier de charges : le cahier spécial descharges, les plans et métrés peuvent être obtenus sur demande àl’administration communale de Sombreffe, allée de ChâteauChinon 7, 5140 Sombreffe, tél 071/88 91 91, fax 071/88 87 28,moyennant preuve du paiement du montant de BEF 6 353 sur lecompte bancaire du pouvoir adjudicateur, n° 091-0005392-86.Délai d’exécution du marché : cent vingt jours ouvrables.Date d’envoi de l’avis : 20 avril 2000.N. 5412Commune de Jemeppe-sur-Sambre1. Pouvoir adjudicateur : commune de Jemeppe-sur-Sambre,place Communale 20, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, tél. 071/75 00 10,fax 071/78 39 80.2. Consultation des documents et informations (les jours ouvrables):A l’Inasep, rue des Viaux 1b, 5100 Naninne.Au secrétariat communal de Jemeppe-sur-Sambre.Chez M. A. Bassine, commissaire voyer à Namur, tél.081/25 71 00 (sur rendez-vous).3. Mode de passation du marché : adjudication publique.4. Nature et étendue des prestations :Objet du marché : commune de Jemeppe-sur-Sambre, section deHam-sur-Sambre.Travaux de réfection de la rue Albert.Cahier spécial des charges n° CV-99155.Les travaux comportent principalement :travaux préparatoires et terrassements;éléments linéaires (2464 m);avaloirs (14 p);trappillons (7 p);tuyaux en PVC Ø 160 et 200 (160 m);empierrement de reprofilage (300 t);empierrement de fondation, épaisseur 38 cm (1 000 m 2 );revêtement hydrocarboné en deux couches (3 600 m 2 );pavés de béton (1 377 m 2 ).5. Renseignements à fournir par le candidat :a) Dénomination de l’entreprise : dénomination, forme juridique,adresses complètes des sièges social et d’exploitation, nationalité del’entreprise.b) Renseignements à fournir sous peine d’exclusion : une attestationde l’O.N.S.S. conforme aux dispositions de l’articles 17, 5°,17bis, et90,§3del’arrêté royal du 8 janvier 1996 modifié par l’arrêtéroyal du 25 mars 1999.c) Autres critères de sélection, références à fournir :un certificat d’agréation ou les documents établissant la preuvevisée à l’article 13, § 1 er , 2° de la loi du 20 mars 1991 (catégorie C,classe 2) conformément aux dispositions de l’article 20 de l’arrêtéroyal du 8 janvier 1996 modifié par l’arrêté royal du 25 mars 1999;un certificat d’enregistrement (catégorie 05 ou 00).6. Vente du cahier spécial des charges : par paiementpréalable de BEF 1 238 (EUR 30,69), en indiquant le motif dupaiement au compte 091-0008480-70, d’Inasep, rue des Viaux 1b, à5100 Naninne.