MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Krijgsmacht Diensten van ...

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 5.05.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS3129c) Obligations relatives aux paiements des cotisations O.N.S.S. :attestation O.N.S.S. à joindre à l’acte de candidature.d) Joindre à l’acte de candidature une attestation récente descontributions directes modèle 276 C2.e) Joindre à l’acte de candidature une attestation bancaire établiesuivant le modèle décrit au point 1.2 de la circulaire du10 février 1998 relative à la sélection qualitative dans les marchéspublics (Moniteur belge du 13 février 1998, page 4223).f) Joindre à l’acte de candidature l’attestation d’enregistrement del’entreprise.g) Capacité technique : le candidat joint à sa demande de participationune liste des références des travaux similaires de rénovationde bâtiments, ces travaux ayant été réalisés au cours des troisdernières années. La liste sera appuyée de certificats de bonnesexécutions et indiquera la nature des ouvrages, le montant, l’époqueet le lieu d’exécution de ceux-ci.Remarque : la demande de participation devra clairement faireapparaître le mode de passation du marché, le lieu des travaux del’ouvrage pour lequel l’entrepreneur se porte candidat.N. 5467Ville de Namur1. Pouvoir adjudicateur : administration communale, Esplanadede l’Hôtel de Ville 1, rue de Fer, à 5000 Namur, tél. 081/24 63 50 ou24 63 51, fax 081/24 62 50.2. a) Mode de passation du marché : adjudication publique.b) Forme du marché : marché mixte à forfaits et bordereaux deprix.3. a) Lieu d’exécution : école communale d’Heuvy, chaussée deLouvain, à 5000 Namur.b) Nature des travaux : travaux d’aménagement d’une cour derécréation, avec couverture en pavés en béton.4. Délai d’exécution : de date à date, soit du 3 juillet 2000, au29 août 2000.Par dérogation à l’article 4, §3del’arrêté royal du 14 octobre1964, et vu la nécessité impérieuse à ce que les travaux soientexécutés pendant la période indiquée ci-dessus afin de ne pasentraver le bon fonctionnement de l’école et la sécurité de l’établissementet de ses abords, une pénalité de BEF 50 000 par jourcalendrier de retard sera appliquée, et ce, sans limitation demontant.L’application de cette pénalité n’exclut toutefois en aucun casl’application des dispositions prévues à l’article 48 du C.G.Ch.(arrêté royal du 26 septembre 1996).5. Consultation des documents : à partir du 26 avril 2000.a) à l’administration communale, service du patrimoine, aileBovesse, 2 e étage, rue de Fer, à 5000 Namur;b) au Bureau de vente, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles.Tous renseignements techniques peuvent être obtenus auprès deM. A. Hubert, responsable du bureau d’études voirie, espaces verts :tél : 081/24 65 12.6. Vente des documents :Les documents ne pourront être retirés auprès du service dupatrimoine, aile Bovesse, 2 e étage, ou envoyés par courrier, quemoyennant fourniture de la preuve de paiement de la somme deBEF 750, soit :au service de la recette communale, 2 e étage, aile Rops;au compte 091-0109191-95 du service du patrimoine de la ville deNamur en mentionnant les références ci-après : « Cahier spécial descharges B 1200-cour de récréation école d’Heuvy ».7. Ouverture des offres : le vendredi 26 mai 2000, à 11 h 30 m, auservice patrimoine de la ville de Namur, bureau de M. Th. Servais,chef de service (adresse : point 5, ci-dessus).8. Les offres, ainsi que tous les documents y annexés, serontobligatoirement rédigés en français uniquement.9. Conditions minimales de sélection qualitative des entreprises :Les soumissionnaires joindront à leur offre :a) la preuve qu’ils sont en règle en matière :d’O.N.S.S.;d’enregistrement : catégorie 08;d’agréation : catégorie C, sur base de l’estimation, l’agréation estexigée en classe 1 ou supérieure;b) une liste de références de chantiers de type et de montantsimilaires exécutés dans des délais aussi brefs.10. Cautionnement : selon les dispositions légales.11. Conditions de paiement : par acomptes mensuels et selon lesdispositions légales.12. Les variantes sont interdites.13. Date d’envoi de l’avis de marché : le 20 avril 2000.N. 5468Ville de Namur1. Pouvoir adjudicateur : administration communale, Esplanadede l’Hôtel de Ville 1, rue de Fer, à 5000 Namur, tél. 081/24 63 50 ou24 63 51, fax 081/24 62 50.2. a) Mode de passation du marché : adjudication publique.b) Forme du marché : marché mixte à forfaits et bordereaux deprix.3. a) Lieu d’exécution : Ecole communale de Velaine, rue Duhainaut,à 5100 Jambes.b) Nature des travaux : travaux d’aménagement de deux cours derécréation, avec couverture en pavés en béton.4. Délai d’exécution : de date à date, soit du 3 juillet 2000 au29 août 2000.Par dérogation à l’article 4, §3del’arrêté royal du 14 octobre1964, et vu la nécessité impérieuse à ce que les travaux soientexécutés pendant la période indiquée ci-dessus afin de ne pasentraver le bon fonctionnement de l’école et la sécurité de l’établissementet de ses abords, une pénalité de BEF 50 000 par jourcalendrier de retard sera appliquée, et ce, sans limitation demontant.L’application de cette pénalité n’exclut toutefois en aucun casl’application des dispositions prévues à l’article 48 du cahiergénéral de charges (arrêté royal du 26 septembre 1996).5. Consultation des documents : à partir du 26 avril 2000.a) à l’administration communale, service du patrimoine, aileBovesse, 2e étage, rue de Fer, à 5000 Namur;au Bureau de vente, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles.Tous renseignements techniques peuvent être obtenus auprès deM. A. Hubert, responsable du bureau d’études voirie, espaces verts :tél. 081/24 65 12.6. Vente des documents :Les documents ne pourront être retirés auprès du service dupatrimoine, aile Bovesse, deuxième étage, ou envoyés par courrier,que moyennant fourniture de la preuve de paiement de la sommede BEF 750, soit :au service de la recette communale, deuxième étage, aile Rops;au compte 091-0109191-95 du service du patrimoine de la ville deNamur en mentionnant les références ci-après : « C.S.C. B 1204-courde récréation école de Velaine ».7. Ouverture des offres : le vendredi 26 mai 2000, à 11 heures, auservice du patrimoine de la ville de Namur, bureau de M. Th.Servais, chef de service (adresse : point 5, ci-dessus).8. Les offres, ainsi que tous les documents y annexés, serontobligatoirement rédigés en français uniquement.9. Conditions minimales de sélection qualitative des entreprises :Les soumissionnaires joindront à leur offre :a) la preuve qu’ils sont en règle en matière :d’O.N.S.S.;d’enregistrement : catégorie 08;d’agréation : catégorie C, sur base de l’estimation, l’agréation estexigée en classe 1 ou supérieure;b) une liste de références de chantiers de type et de montantsimilaires exécutés dans des délais aussi brefs.