bulletin der aanbestedingen

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 28.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
17995
I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/
aanbestedende overheid : vervoersdiensten per spoor.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid
aan de opdracht gegeven benaming : 50/11/09/01600.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken,
leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
b) Leveringen : aankoop.
Belangrijkste plaats van levering : het materiaal wordt rechtstreeks
op de site geleverd en geïnstalleerd. Kleine of specifieke
onderdelen kunnen evenwel in onze kantoren te Brussel geleverd
worden.
II.1.3. De aankondiging betreft : het sluiten van een raamovereenkomst.
II.1.4. Inlichtingen over de raamovereenkomst : raamovereenkomst
met verschillende ondernemingen.
Aantal : maximum vier.
Looptijd van de raamovereenkomst : vier jaar.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/
aankopen : aankoop, levering en installatie van datakasten voor
de ICTRA-uitrustingen in de technische zones (binnen en buiten)
en in de informaticacentra van de NMBS-groep.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 36.13.11.00-9; subcategorie :
H0.08-0.
Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën : 31.68.10.00-3;
31.68.21.00-1; 28.42.21.00-7.
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA) : neen.
II.1.8. Verdeling in loten : ja.
Offertes moeten worden ingediend voor één of meer loten.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : ja.
II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht :
II.2.2. Opties : neen.
II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de
opdracht : achtenveertig maanden (vanaf de gunning van de
opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,
financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : in het kader van
deze opdracht wordt een borgtocht gevraagd in overeenstemming
met de bepalingen die daaromtrent zijn voorzien in de bijlage aan
het koninklijk besluit van 26 september 1996 betreffende de
Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
voor de concessies voor openbare werken.
III.1.4. Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht : neen.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de
vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
:
Door eenvoudige deelname aan deze overheidsopdracht
verklaart de kandidaat dat hij zich ten laatste op de uiterste datum
voor het indienen van een aanvraag tot deelneming niet in één van
de gevallen van uitsluiting met betrekking tot zijn persoonlijke
toestand bevindt zoals bedoeld in de artikelen 17, 39 en 60 van het
koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten in
de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.
I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/du pouvoir
adjudicateur : services de chemin de fer.
Section II. Objet du marché
II.1. Description :
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice/le
pouvoir adjudicateur : 50/11/09/01600.
II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison
des fournitures ou de prestation de services :
b) Fournitures : achat.
Lieu principal de livraison : le matériel est livré et installé
directement sur site. Cependant, de petits composants ou des
composants spécifiques pourront être livré dans nos locaux de
Bruxelles.
II.1.3. L’avis implique : la conclusion d’un accord-cadre.
II.1.4. Informations sur l’accord-cadre : accord-cadre avec
plusieurs opérateurs.
Nombre : maximal quatre.
Durée del’accord-cadre : quatre ans.
II.1.5. Brève description du marché ou de l’achat/des achats :
achat, livraison et installation d’armoires data pour les équipements
d’ICTRA situés dans les zones techniques (intérieurs et
extérieurs) et centres informatiques du groupe SNCB.
II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés
publics) :
Objet principal : descripteur principal : 36.13.11.00-9; descripteur
supplémentaire : H0.08-0.
Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 31.68.10.00-3;
31.68.21.00-1; 28.42.21.00-7.
II.1.7. Marché couvert par l’accord sur les Marchés publics
(AMP) : non.
II.1.8. Division en lots : oui.
Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots.
II.1.9. Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2. Quantité ou étendue du marché :
II.2.2. Options : non.
II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : quarante-huit mois (à
compter de la date de l’attribution du marché).
Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique,
financier et technique
III.1. Conditions relatives au contrat :
III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : dans le cadre de ce
marché, un cautionnement sera exigé conformément aux règles
reprises dans l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 relatif
au cahier général des charges de marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et des concessions de travaux publics.
III.1.4. L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions
particulières : non.
III.2. Conditions de participation :
III.2.1. Situation personnelle des opérateurs économiques, y
compris exigences relatives à l’inscription aux registres du
commerce ou de la profession :
Par le seul fait de participer à ce marché public, le candidat atteste
qu’il ne se trouve pas, au plus tard à la date limite de réception des
demandes de participation, dans un des cas visés aux articles 17, 39
et 60 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics
de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie, des transports et des services postaux.