Gemeenteraad:Besluit (.pdf). - gemeente Tielt-Winge

(inrichting speelpleinen) kan hier eventueel voor gebruikt worden. Het asfalt werd slecht
aangelegd: er kan geen oplevering gebeuren, zolang de firma hier niet aan verholpen heeft.
Tot deze zaken werd initieel in 2012 beslist.
-Raadslid M. Van den Bosch vraagt of dit ook effectief gaat gebeuren, wat door de eerste
schepen wordt bevestigd.
-Raadslid R. Meeus vraagt of het bestek van vorige legislatuur bijgevolg een slecht bestek
was, wat dan weer door de eerste schepen wordt ontkend.
-Raadslid R. Meeus vraagt of er mbt de toestellen overleg werd gepleegd met de jeugd ?
-Eerste schepen F. Broos bevestigt dat dit al op de jeugdraad is geweest.
-Schepen F. Lemmens heeft nog een antwoord inzake de leegstand (we startten – later dan
anderen – in 2011) : 88 adressen werden aangeschreven. 25 mensen kregen akte. Na de
nodige beroepsprocedures zijn er voor 2012 uiteindelijk 15 aanslagbiljetten verstuurd. De
praktijk in andere gemeenten leert dat de ontvangsten het tweede jaar verwaarloosbaar
worden. De heffing bereikt dus haar doel. In 2012 zijn er maar 5 dossiers bijgekomen
-Raadslid R. Meeus betreurt dat de beleidsnota deze informatie niet bevat.
-Schepen G. Willems verwijst naar de uitvoeringstermijn voor de wegeniswerken
Dorpsstraat – Zandstraat: het gaat om 120 werkdagen en 28 dagen termijnverlenging. De
werken aan de koker ter hoogte van de zagerij mochten worden uitgevoerd, maar omdat de
goedkeuring te laat binnen kwam, hebben de werken 81 dagen langer geduurd.
-Raadslid R. Meeus merkt op dat volgende vragen nog open staan.
In welk college staat de machtiging van de burgemeester voor het stopzetten van het
tramroutedossier. Daarnaast is er de vraag naar de studiekosten voor de heraanleg van de
schoolomgeving: dit werd nooit vastgelegd in 2012 en op basis van de voorlopige twaalfden
2013 kan evenmin een aanrekening gebeuren . Quid ?
-Schepen V. Deschryver moet toegeven deze vragen uit het oog te zijn verloren.
-Raadslid R. Meeus hoort het dan volgende keer wel.
-Raadslid Ph. Vanhelmont heeft 2 nieuwe vragen. Kunnen de kleuters van ’t Hagekind
tijdens de winter niet spelen in het nieuwe IBO-gebouw ? De IBO-coördinator kan hier geen
antwoord op geven. Wordt er iets preventief gedaan rond de inbrakenplaag ?
-De burgemeester verwijst voor antwoorden naar de volgende gemeenteraad.
-Raadslid R. Meeus vraagt of er BTW wordt aangerekend voor de warme maaltijden van het
OCMW: blijkbaar levert dit problemen op bij andere OCMW’s. Actueel worden er binnen de
algemene vergadering van Riobra ideeën geopperd om uit Infrax te stappen…
-De burgemeester stelt dat dit inderdaad de teneur was en Tielt-Winge staat achter dit idee;
dit is goed nieuws, dixit het raadslid.
-De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de marathon-vergadering omstreeks 1u20.
Daar er geen bezwaren en/of opmerkingen bij de notulen van 21 februari zijn, worden deze
geacht te zijn goedgekeurd.
Namens de gemeenteraad,
De gemeentesecretaris, De voorzitter,
109