Brochure Garantie voor een onderdeel - Stabu
Brochure Garantie voor een onderdeel - Stabu
Brochure Garantie voor een onderdeel - Stabu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Garantie</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
Het afgeven van <strong>een</strong> deugdelijkheidsgarantie is <strong>een</strong> fenom<strong>een</strong> dat binnen de Nederlandse<br />
bouwpraktijk steeds meer ingang vindt. Niet all<strong>een</strong> de opdrachtgever neemt in zijn<br />
bestek bepalingen op waarin bedongen wordt dat onderdelen van <strong>een</strong> bouwwerk<br />
gegarandeerd dienen te worden. Ook de leveranciers van bouwstoffen en producenten<br />
bieden op eigen initiatief garantie aan. In deze publicatie wordt beschreven wat <strong>een</strong><br />
deugdelijkheidsgarantie is en welke (juridische) gevolgen het geven of vragen van <strong>een</strong><br />
dergelijke garantie met zich meebrengt. In de publicatie zijn als <strong>voor</strong>beeld <strong>een</strong> tweetal<br />
modellen van garantieverklaringen opgenomen.<br />
<strong>Garantie</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
1. <strong>Garantie</strong><br />
1.1 Het begrip <strong>Garantie</strong><br />
1.2 Deugdelijkheidsgarantie en financiële garantie<br />
1.3 Waar staat <strong>een</strong> opdrachtgever zonder garantie?<br />
2. De aangeboden en de gevraagde garantie<br />
2.1 De aangeboden en de gevraagde garantie<br />
3. De waarde van de garantie<br />
3.1 De waarde van de garantie<br />
4. Waar spreek je de garant op aan?<br />
4.1 Door de garant aangeboden garantie<br />
4.2 Door de opdrachtgever gevraagde garantie<br />
5. Het tot stand komen van de garantie<br />
5.1 Waaruit blijkt de garantie?<br />
5.2 Wanneer komt de garantie tot stand?<br />
6. Het inroepen van de garantie<br />
6.1 Eventuele vormvereisten<br />
6.2 Het bewijs<br />
7. De duur van de garantie<br />
7.1 De duur van de garantie<br />
8. Geschillenregeling in het kader van de garantie<br />
8.1 Geschillenregeling in het kader van de garantie<br />
9. Verzekerde garantie<br />
9.1 Verzekerde garantie<br />
10. GIW garantie<br />
10.1 GIW garantie<br />
11. STABU en garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
11.1 STABU en garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
12. Modellen van garantieverklaringen<br />
12.1 Modellen van garantieverklaringen<br />
<strong>Garantie</strong>verklaring <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> (Model I)<br />
<strong>Garantie</strong>verklaring <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> (Model II)<br />
Toelichting bij Modellen garantieverklaring
1. <strong>Garantie</strong><br />
1.1 Het begrip <strong>Garantie</strong><br />
Het begrip 'garantie' is niet in de wet gedefinieerd. Indien iemand <strong>een</strong> garantie geeft op<br />
<strong>een</strong> product, wil dat zeggen dat hij 'instaat' <strong>voor</strong> zijn product.De garant, dat is degene<br />
die de garantie verl<strong>een</strong>d, kent <strong>een</strong> bepaalde kwaliteit aan zijn product toe en verklaart<br />
zich bereid om ten aanzien daarvan verplichtingen op zich te nemen. Door het verlenen<br />
van garantie neemt de garant <strong>een</strong> verplichting op zich om (in bepaalde gevallen) iets te<br />
doen ten behoeve van degene die garantie verkrijgt. Hij moet bepaalde verplichtingen<br />
nakomen indien de door hem verrichte prestatie niet beantwoord aan hetg<strong>een</strong> waar<strong>voor</strong><br />
hij heeft verklaard te zullen instaan.We denken bij<strong>voor</strong>beeld aan de verkoper die <strong>een</strong><br />
bouwstof aan <strong>een</strong> koper verkoopt en daarbij verklaart aan de koper dat indien het<br />
materiaal binnen <strong>een</strong> bepaalde periode gebreken gaat vertonen, deze gebreken op zijn<br />
kosten te verhelpen.<br />
1.2 Deugdelijkheidsgarantie en financiële garantie<br />
De in deze brochure aan de orde gestelde 'deugdelijkheidsgarantie; moet onderscheiden<br />
worden van de zogenaamde 'financiële garantie'. Een financiële garantie heeft tot doel de<br />
garantiegerechtigde <strong>een</strong> financiële zekerheid te bieden <strong>voor</strong> het geval dat <strong>een</strong><br />
wederpartij van de garantiegerechtigde <strong>een</strong> tussen beiden gesloten over<strong>een</strong>komst niet<br />
nakomt. Deze financiële zekerheid wordt verstrekt door <strong>een</strong> bankinstelling of<br />
borgmaatschappij.In deze brochure hebben we het dus over garanties in de vorm van<br />
'deugdelijkheidsgarantie'.<br />
1.3 Waar staat <strong>een</strong> opdrachtgever zonder garantie?<br />
We hebben gezien dat door het geven van garantie, de garant instaat <strong>voor</strong> de<br />
deugdelijkheid van zijn product. Maar welke rechten heeft <strong>een</strong> opdrachtgever nu indien<br />
hij g<strong>een</strong> garantie heeft verlangd en deze hem ook niet is aangeboden?De opdrachtgever<br />
zal in dit geval <strong>een</strong> beroep moeten doen op de bepalingen die deel uitmaken van de<br />
over<strong>een</strong>komst op basis waarvan eventueel <strong>een</strong> garantie gegeven had kunnen worden. Als<br />
<strong>voor</strong>beeld nemen we de aannemingsover<strong>een</strong>komst met het daarvan deel uitmakende<br />
bestek. Een aannemer die de uit de aannemingsover<strong>een</strong>komst <strong>voor</strong>tvloeiende<br />
verplichtingen niet, niet tijdig, of niet deugdelijk nakomt, kan door de opdrachtgever<br />
aangesproken worden op grond van door de aannemer gepleegde wanprestatie. Op<br />
grond hiervan kan de opdrachtgever schadevergoeding eisen. Het burgerlijk recht<br />
beschermt hem dus. Verder is van belang welke bepalingen in de<br />
aannemingsover<strong>een</strong>komst en het bestek, aansprakelijkheid neerleggen bij de aannemer<br />
ten aanzien van het door hem te verrichten werk. Zo zijn binnen het STABU-bestek de<br />
U.A.V. 1989 van toepassing. Hierin zijn regels opgenomen op het gebied van de<br />
aansprakelijkheid van de aannemer. In de U.A.V. staan regels omtrent de<br />
aansprakelijkheid van de aannemer gedurende de uitvoeringsfase van het bouwwerk.<br />
Daarnaast zijn er regels opgenomen die de aansprakelijkheid betreffen van de aannemer<br />
nadat het werk is opgeleverd. Zo vermeldt de U.A.V. in paragraaf 12 dat de aannemer na<br />
de dag waarop het werk is opgeleverd niet meer aansprakelijk is <strong>voor</strong> tekortkomingen<br />
aan het werk. Uitzondering hierop vormt echter de situatie waarin sprake is van <strong>een</strong><br />
verborgen gebrek. In dat geval is <strong>een</strong> aannemer gedurende <strong>een</strong> periode van vijf jaar<br />
aansprakelijk. Bovendien verwijzen de U.A.V. ter zake van de aansprakelijkheid van de<br />
aannemer naar artikel 1645 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat vermeld dat<br />
<strong>een</strong> aannemer gedurende tien jaar aansprakelijk is indien het door hem gebouwde<br />
vergaat, ondermeer door <strong>een</strong> gebrek in de samenstelling.Indien <strong>een</strong> opdrachtgever extra<br />
rechten wenst te verwerven op grond waarvan hij <strong>een</strong> beroep kan doen op iemand die<br />
aan hem <strong>een</strong> product heeft geleverd, dan dient hij dit te doen door het verlangen van<br />
<strong>een</strong> garantie.
2. De aangeboden en de gevraagde garantie<br />
2.1 De aangeboden en de gevraagde garantie<br />
Een garantie komt tot stand door aanbod en aanvaarding.Een garantie is in juridische zin<br />
<strong>een</strong> over<strong>een</strong>komst tussen de aan de garantie-over<strong>een</strong>komst deelnemende partijen. De<br />
garantie wordt, hetzij vastgelegd in <strong>een</strong> speciaal daartoe opgestelde garantieverklaring,<br />
hetzij vastgelegd als <strong>onderdeel</strong> van <strong>een</strong> andere over<strong>een</strong>komst. In het eerste geval<br />
denken we aan <strong>een</strong> door <strong>een</strong> leverancier afgegeven en daartoe op schrift gestelde<br />
garantieverklaring behorend bij <strong>een</strong> door hem geleverd product. In het tweede geval<br />
denken we aan de opdrachtgever die in het bestek bepalingen opneemt ter zake van<br />
garantie. Indien <strong>een</strong> wederpartij van de opdrachtgever <strong>een</strong> garantie aan laatstgenoemde<br />
aanbiedt, spreken we in dit kader van <strong>een</strong> aangeboden garantie. Neemt de<br />
opdrachtgever bepalingen op in het bestek ter zake van garantie dan is er sprake van<br />
<strong>een</strong> gevraagde garantie. Dit onderscheid heeft invloed op <strong>een</strong> aantal aspecten van<br />
garantie. Hierover zo dadelijk meer.
3. De waarde van de garantie<br />
3.1 De waarde van de garantie<br />
In de praktijk blijkt maar al te vaak dat de garantiegerechtigde, indien hij garantie<br />
ontvangt, bij<strong>voor</strong>beeld op <strong>een</strong> bouwstof, er a priori vanuit gaat dat hij door middel van<br />
de garantie extra rechten verkrijgt omtrent de deugdelijkheid van het product. Hij<br />
verwacht in ieder geval dat hij meer rechten verwerft dan hij zonder garantie heeft. Dit is<br />
echter niet altijd het geval. Een aangeboden garantie kan zelfs <strong>een</strong> beperking inhouden<br />
van de rechten waarvan de garantiegerechtigde veronderstelde dat deze door middel van<br />
de garantie aan hem toebedeeld waren. Een garantie heeft pas betekenis indien de<br />
garant, door in te staan <strong>voor</strong> het product, ter zake van de deugdelijkheid daarvan meer<br />
rechten aan de garantiegerechtigde verschaft dan deze aan de onderliggende<br />
over<strong>een</strong>komst (bij<strong>voor</strong>beeld <strong>een</strong> koopover<strong>een</strong>komst <strong>voor</strong> <strong>een</strong> bouwstof) ontlenen kan.<br />
In de praktijk blijkt echter regelmatig dat <strong>een</strong> aangeboden garantie <strong>voor</strong> de<br />
garantiegerechtigde g<strong>een</strong> meerwaarde heeft maar zijn rechten daarentegen beperkt<br />
Binnen de garantie wordt de aansprakelijkheid <strong>voor</strong> gevolgschade uitgesloten of beperkt<br />
of wordt er <strong>een</strong> grens gesteld aan de aansprakelijkheid in verband met herstelkosten. De<br />
garantiebepalingen bieden dan g<strong>een</strong> extra zekerheid maar vormen eigenlijk nietaansprakelijkheidsbedingen<br />
(exoneratieclausules). Een andere beperking ten aanzien van<br />
aangeboden garanties komen we tegen in de vorm van garantieverplichtingen die in de<br />
tijd afnemen. De beperking van de garantie bestaat dan daaruit dat de herstel- of<br />
vervangingskosten naarmate de garantieperiode vordert lager worden. Met het<br />
bovenstaande is g<strong>een</strong>szins gesteld dat door de garant aangeboden garanties nimmer <strong>een</strong><br />
meerwaarde hebben. Zie onderstaand <strong>voor</strong>beeld.<br />
Een opdrachtgever heeft <strong>een</strong> aannemingsover<strong>een</strong>komst met <strong>een</strong> aannemer gesloten<br />
waarop de U.A.V. 1989 van toepassing zijn verklaard. De aannemer biedt <strong>een</strong> garantie<br />
aan op <strong>een</strong> bepaald <strong>onderdeel</strong> van het bouwwerk. Hij biedt <strong>een</strong> garantie aan van tien<br />
jaar die in gaat op de dag van de oplevering. De garantie houdt verder in dat gebreken<br />
aan het <strong>onderdeel</strong> van het bouwwerk die binnen de garantieperiode optreden, hersteld<br />
zullen worden. Bepaald is bovendien dat de garantie zich uitstrekt over zowel verborgen<br />
als over niet verborgen gebreken. Door middel van deze door de aannemer aangeboden<br />
garantie verkrijgt de opdrachtgever nu wel extra rechten. Hij heeft <strong>een</strong> garantie van tien<br />
jaar die zich ook uitstrekt over niet verborgen gebreken. Was de garantie niet afgegeven,<br />
dan had de opdrachtgever veel minder waarborgen . Hij had dan namelijk, <strong>voor</strong>opgesteld<br />
dat hij zelf g<strong>een</strong> garantie heeft gevraagd, de aannemer moeten aanspreken op grond van<br />
paragraaf 12 van de U.A.V. 1989. Paragraaf 12 beschermt hem echter all<strong>een</strong> tegen<br />
verborgen gebreken gedurende <strong>een</strong> periode van 'slechts' vijf jaar na de dag van<br />
oplevering.
4. Waar spreek je de garant op aan?<br />
4.1 Door de garant aangeboden garantie<br />
De verplichtingen die de garant heeft op grond van <strong>een</strong> aangeboden garantie zijn in<br />
eerste instantie afhankelijk van de inhoud van de gegeven garantie zelf. Tevens blijven<br />
de rechten en plichten die <strong>voor</strong>tvloeien uit de over<strong>een</strong>komst op basis waarvan <strong>een</strong><br />
garantie wordt aangeboden van kracht. In de relatie opdrachtgever/aannemer is die<br />
onderliggende over<strong>een</strong>komst de aannemingsover<strong>een</strong>komst en het daarbij behorende<br />
bestek. Stel nu dat de opdrachtgever in het bestek g<strong>een</strong> garantie verlangt maar de<br />
aannemer op door hem geleverd werk wèl <strong>een</strong> garantie aanbiedt. Indien zich ten aanzien<br />
van dit werk <strong>een</strong> gebrek vertoont, dan kan de opdrachtgever zowel <strong>een</strong> beroep doen op<br />
de aannemingsover<strong>een</strong>komst als op de aangeboden garantie. In het onderstaande<br />
<strong>voor</strong>beeld lichten we dit toe.De aannemer heeft <strong>een</strong> werk aangenomen op basis van <strong>een</strong><br />
binnen de STABU-systematiek opgesteld bestek. Op dit bestek zijn de U.A.V. 1989 van<br />
toepassing verklaard. Nu stelt de U.A.V. 1989 paragraaf 12, dat de aannemer na<br />
oplevering gedurende <strong>een</strong> periode van vijf jaar aansprakelijk is <strong>voor</strong> verborgen gebreken.<br />
Als het door de aannemer tot stand gebrachte bouwwerk <strong>een</strong> verborgen gebrek vertoont<br />
kan de opdrachtgever <strong>een</strong> beroep doen op genoemde paragraaf uit de U.A.V. 1989.<br />
Daarnaast kan de opdrachtgever tevens <strong>een</strong> beroep doen op de aangeboden garantie. Hij<br />
zal zijn keuze uiteraard baseren op de over<strong>een</strong>komst die hem de meeste rechten<br />
toekent. Dat kan de aannemingsover<strong>een</strong>komst zijn maar ook de aangeboden garantie.<br />
Een en ander is afhankelijk van de inhoud van de aannemingsover<strong>een</strong>komst<br />
respectievelijk garantie. De situatie wordt anders indien de garant buiten de<br />
garantieover<strong>een</strong>komst verder niet in <strong>een</strong> contractuele relatie met de opdrachtgever staat.<br />
Te denken is aan <strong>een</strong> leverancier die garantie verstrekt aan de opdrachtgever maar <strong>voor</strong><br />
het overige all<strong>een</strong> in <strong>een</strong> contractuele relatie met de aannemer staat. In dit geval heeft<br />
de opdrachtgever de keuze welke partij hij aanspreekt. Hij kan de aannemer aanspreken<br />
op grond van de aannemingsover<strong>een</strong>komst en/of de leverancier op grond van de door<br />
deze verstrekte garantie. Wederom zal de basis van zijn vordering liggen in de<br />
over<strong>een</strong>komst die hem het meeste verhaal biedt.<br />
4.2 Door de opdrachtgever gevraagde garantie<br />
Indien de opdrachtgever <strong>een</strong> garantie verlangt op <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> van het werk zal hij dit<br />
in het bestek kenbaar moeten maken. Hij zal ondermeer kenbaar moeten maken <strong>voor</strong><br />
welke onderdelen van het werk hij garantie verlangt, wie de garantie dient te verschaffen<br />
en hoe lang hij de onderdelen gegarandeerd wil zien.In paragraaf 22 van de U.A.V. 1989<br />
die de basis vormt van het administratieve gedeelte van de STABU-systematiek zijn<br />
uniforme administratieve <strong>voor</strong>waarden ter zake van garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
opgenomen. Op grond van paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. is het overigens mogelijk om<br />
van die <strong>voor</strong>waarden af te wijken. De in paragraaf 22 neergelegde garantieregeling kent<br />
als garantieverplichting all<strong>een</strong> het herstel van gebreken en niet <strong>een</strong><br />
schadevergoedingsregeling bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> gevolgschade.In combinatie met de<br />
regeling ter zake van verborgen gebreken, neergelegd in paragraaf 12 van de U.A.V.<br />
1989, die wel <strong>een</strong> algemene aansprakelijkheid van de aannemer <strong>voor</strong> gebreken bevat,<br />
heeft deze garantie echter <strong>een</strong> waarde die uitstijgt boven menig aangeboden garantie.
5. Het tot stand komen van de garantie<br />
5.1 Waaruit blijkt de garantie?<br />
Zoals vermeld kent de wet g<strong>een</strong> bepalingen ter zake van garantie. Aan de<br />
totstandkoming van <strong>een</strong> garantie worden dan ook g<strong>een</strong> bijzondere vereisten gesteld. Een<br />
garantie komt net als iedere andere over<strong>een</strong>komst tot stand door aanbod en aanvaarding<br />
van dat aanbod. Dat de garantie schriftelijk dient te worden vastgelegd berust dus niet<br />
op <strong>een</strong> wettelijke verplichting maar is nodig daar anders niet duidelijk is wat de inhoud<br />
van de garantie is. Bovendien heeft <strong>een</strong> schriftelijke vastlegging van de garantie <strong>een</strong><br />
bewijsrechtelijke functie. De schriftelijke vastlegging van de garantie kan op<br />
verschillende manieren geschieden. Indien de aannemer er zorg <strong>voor</strong> dient te dragen dat<br />
er garantie wordt gegeven, dan zal dit in het bestek moeten worden beschreven. In het<br />
bestek wordt dan vermeld welke inhoud de garantie moet hebben en hoelang deze moet<br />
gelden. Verder wordt vastgelegd wat er moet worden gegarandeerd en wie de garantie<br />
moet verschaffen. In paragraaf 01.02.22 van de STABU-systematiek bevinden zich<br />
bepalingen die de gebruiker ter zake van garantie in het bestek kan opnemen.<br />
Het bestek vormt <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> van <strong>een</strong> over<strong>een</strong>komst waaraan all<strong>een</strong> de opdrachtgever<br />
en de aannemer gebonden zijn. Hieruit volgt de vraag wat er nu dient de geschieden als<br />
de opdrachtgever in het bestek <strong>een</strong> garantie verlangt van <strong>een</strong> onderaannemer of<br />
leverancier? Zij staan buiten de tussen de opdrachtgever en de aannemer gesloten<br />
aannemingsover<strong>een</strong>komst. Op grond van paragraaf 22, lid 3 van de U.A.V. 1989 dient de<br />
aannemer er weliswaar zorg <strong>voor</strong> te dragen dat de onderaannemer of leverancier de<br />
verlangde garantie verstrekt. Maar het verstrekken van de garantie door de<br />
onderaannemer of leverancier zal toch ergens uit moeten blijken. De onderaannemer of<br />
leverancier zullen moeten verklaren dat ze garantie verschaffen. Dit kan geschieden in de<br />
vorm van <strong>een</strong> door de onderaannemer of leverancier af te geven 'garantieverklaring' in<br />
het vakjargon ook wel aangeduid met de term 'garantiecertificaat'. Op deze wijze<br />
ontvangt de opdrachtgever schriftelijk bewijs omtrent het bestaan en de inhoud van de<br />
garantie.<br />
De opdrachtgever kan bij het bestek <strong>een</strong> model van <strong>een</strong> garantieverklaring voegen. In dit<br />
model is beschreven waar de garantie uit dient te bestaan. In het bestek neemt de<br />
opdrachtgever vervolgens <strong>een</strong> bepaling op waarin hij van de aannemer verlangt, dat<br />
deze er zorg <strong>voor</strong> draagt dat de onderaannemer of leverancier de in het model vervatte<br />
garantie aan de opdrachtgever verl<strong>een</strong>t. De situatie is immers g<strong>een</strong>szins denkbeeldig dat<br />
de onderaannemer of leverancier met eigen algemene <strong>voor</strong>waarden werken waarin de te<br />
verlenen garantie afwijkt van de bepalingen die de opdrachtgever ter zake van garantie<br />
in het bestek opneemt of waarin de gevraagde garantie wordt afgewezen. Er is dan<br />
sprake van zgn. 'battle of forms'.Het bij het bestek gevoegde model bindt in eerste<br />
instantie all<strong>een</strong> de aannemer omdat het immers deel uitmaakt van de over<strong>een</strong>komst<br />
tussen hem en de opdrachtgever. De aannemer draagt er zorg <strong>voor</strong> dat <strong>een</strong><br />
onderaannemer of leverancier de garantie conform model verstrekt. De waarborg <strong>voor</strong> de<br />
aannemer bestaat daarin dat hij van zijn onderaannemer of leverancier schriftelijk bewijs<br />
ontvangt van <strong>een</strong> garantie zoals de opdrachtgever deze wenst. Paragraaf 22, lid 3 van de<br />
U.A.V. stelt in dat opzicht dat indien de verlangde garantie niet afgegeven wordt door de<br />
onderaannemer of leverancier, de aannemer zelf <strong>een</strong> dienover<strong>een</strong>komstige garantie dient<br />
te verstrekken.
5.2 Wanneer komt de garantie tot stand?<br />
Het moment waarop de garantie tot stand komt, is afhankelijk van de wijze waarop de<br />
garantie tot stand komt. Zijn de garantiebepalingen opgenomen in het bestek dat deel<br />
uitmaakt van de aannemingsover<strong>een</strong>komst tussen aannemer en opdrachtgever, dan<br />
ontstaat <strong>een</strong> verplichting tot het geven van garantie op het moment dat de<br />
aannemingsover<strong>een</strong>komst tot stand komt. In het bestek wordt <strong>een</strong> tijdstip opgenomen<br />
waarop de garantietermijn start.Indien de garantie middels <strong>een</strong> garantieverklaring wordt<br />
gegeven door <strong>een</strong> onderaannemer of leverancier dan is de verplichting tot het geven van<br />
garantie tot stand gekomen op het moment van ondertekening van de<br />
garantieverklaring. Wederom zal in de garantieverklaring <strong>een</strong> tijdstip opgenomen zijn<br />
waarop de garantietermijn start.
6. Het inroepen van de garantie<br />
6.1 Eventuele vormvereisten<br />
In de praktijk komt het regelmatig <strong>voor</strong> dat het inroepen van <strong>een</strong> aangeboden garantie<br />
verbonden is aan bepaalde vormvereisten. Zo kan in aangeboden garanties opgenomen<br />
zijn dat <strong>een</strong> geconstateerd gebrek binnen <strong>een</strong> bepaald aantal dagen gemeld dient te<br />
worden op straffe van verval van de garantierechten of dat bepaalde documenten bij het<br />
inroepen van de garantie aan de garant moeten worden overgelegd.De U.A.V. 1989 laat<br />
niets aan duidelijkheid te wensen over omtrent het inroepen van de garantie. Paragraaf<br />
22, lid 2 (zie hierna) stelt dat gebreken 'op eerste aanzegging' van de opdrachtgever zo<br />
spoedig mogelijk herstelt dienen te worden. Van nadere vormvereisten is hier dus g<strong>een</strong><br />
sprake. De opdrachtgever geniet in deze <strong>een</strong> ruime vrijheid ter zake van het inroepen<br />
van de garantie.<br />
§ 22 <strong>Garantie</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
Bepaling<br />
1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders<br />
bepaalt.<br />
2. Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten<br />
worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om<br />
<strong>voor</strong> zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan<br />
de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van<br />
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid<br />
of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig<br />
mogelijk te herstellen.<br />
3. Indien in het bestek is vermeld dat <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> van het werk door <strong>een</strong><br />
onderaannemer of <strong>een</strong> leverancier moet worden gegarandeerd, draagt de<br />
aannemer zorg <strong>voor</strong> het verstrekken van de garantie door de onderaannemer of<br />
leverancier aan de opdrachtgever. Indien deze garantie niet door de<br />
onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt <strong>een</strong> dienover<strong>een</strong>komstige<br />
garantie door de aannemer verstrekt.<br />
4 Een op grond van deze paragraaf over<strong>een</strong>gekomen garantie geldt vanaf het<br />
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde <strong>onderdeel</strong> gedurende de in<br />
het bestek genoemde periode.
6.2 Het bewijs<br />
Binnen het Nederlands recht geldt als hoofdregel 'degene die eist, bewijst'. Hoe is de<br />
bewijslastverdeling nu geregeld indien er garantie verl<strong>een</strong>d wordt door de aannemer,<br />
onderaannemer of leverancier. Indien de opdrachtgever bepalingen in het bestek<br />
opneemt ter zake van garantie kan hij daarbinnen <strong>een</strong> regeling opnemen omtrent de<br />
bewijslastverdeling. Is de U.A.V. 1989 van toepassing verklaard in het bestek, dan geeft<br />
paragraaf 22, lid 2 <strong>een</strong> regeling <strong>voor</strong> de bewijslastverdeling. Op grond van de U.A.V.<br />
1989 is het aan de opdrachtgever om aannemelijk te maken dat <strong>een</strong> ontstaan gebrek<br />
met grote mate van waarschijnlijkheid te wijten is aan minder goede hoedanigheid of<br />
gebrekkige uitvoering . Letterlijk luidt de tekst van § 22, lid 2 van de U.A.V. 1989 'Indien<br />
in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden<br />
gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om <strong>voor</strong> zijn<br />
rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever<br />
aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden<br />
toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste<br />
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal herstellen'. We kunnen stellen<br />
dat er binnen het regime van de U.A.V. sprake is van <strong>een</strong> 'verlichte' bewijslast. De<br />
opdrachtgever zal immers aannemelijk moeten maken dat het gebrek te wijten is aan<br />
<strong>een</strong> minder goede hoedanigheid of <strong>een</strong> gebrekkige uitvoering.
7. De duur van de garantie<br />
7.1 De duur van de garantie<br />
Ter zake van de duur van de garantie dient wederom onderscheid gemaakt te worden<br />
tussen de aangeboden en de gevraagde garantie. Indien <strong>een</strong> garantie wordt aangeboden,<br />
bij<strong>voor</strong>beeld via <strong>een</strong> garantiefonds waarbij ondernemingen uit <strong>een</strong> bepaalde bedrijfstak<br />
zijn aangesloten, dan zullen in het desbetreffende garantiereglement bepalingen<br />
opgenomen zijn omtrent de duur van de garantie. Een en ander is afhankelijk van het<br />
specifieke product.Indien de opdrachtgever garantie verlangt zal hij naar eigen expertise<br />
de duur van de door hem gevraagde garantie moeten vaststellen. De U.A.V. 1989 bieden<br />
hem in dat opzicht g<strong>een</strong> enkel aanknopingspunt. De U.A.V. 1989 stelt in paragraaf 22, lid<br />
4 dat <strong>een</strong> over<strong>een</strong>gekomen garantie geldt vanaf het gereedkomen of de levering van het<br />
gegarandeerde <strong>onderdeel</strong> gedurende de in het bestek vermelde periode. De<br />
opdrachtgever zal de in het bestek op te nemen garantieperiode dienen te relateren aan<br />
de technische levensduur van het onderhavige <strong>onderdeel</strong>. De kans is immers niet<br />
denkbeeldig dat in het bestek bepalingen ter zake van de duur van de garantie<br />
opgenomen worden, die in g<strong>een</strong> enkele verhouding staan tot <strong>voor</strong> het desbetreffende<br />
<strong>onderdeel</strong> gebruikelijke garantieperiodes en de technische levensduur van het <strong>onderdeel</strong>.
8. Geschillenregeling in het kader van de garantie<br />
8.1 Geschillenregeling in het kader van de garantie<br />
Indien de partijen tussen wie <strong>een</strong> garantie-over<strong>een</strong>komst geldt, omtrent de<br />
geschillenbeslechting niets regelen, dan is de burgerlijke rechter bevoegd ter zake van<br />
ontstane geschillen. Indien de U.A.V. 1989 van toepassing is verklaard, dan geldt het<br />
arbitraal beding van de daarin vervatte paragraaf 49. Op grond van de U.A.V. is de Raad<br />
van Arbitrage <strong>voor</strong> de Bouw bevoegd. Desgewenst kunnen partijen de Raad van<br />
Arbitrage <strong>voor</strong> Metaalnijverheid en -handel aanwijzen. Maar wat nu indien partijen binnen<br />
garantiebepalingen verschillende instituten aanwijzen om over eventuele geschillen ter<br />
zake van garantie te oordelen? Stel dat bij de totstandbrenging van <strong>een</strong> bepaald<br />
bouwdeel naast de hoofdaannemer meerdere onderaannemers en/of leveranciers<br />
betrokken zijn die ieder in <strong>een</strong> door hun aangeboden garantie ter zake van hun<br />
werkzaamheden of levering naar verschillende arbitrage-instituten verwijzen. Er ontstaat<br />
dan onduidelijkheid omtrent de vraag wie nu ter zake van het geschil bevoegd is.<br />
Om deze situatie te ondervangen bestaat de mogelijkheid dat <strong>een</strong> van de partijen, die bij<br />
het geschil betrokken is, op grond van artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke<br />
Rechtsvordering de President van de rechtbank te Amsterdam verzoekt de samenvoeging<br />
van het geding te gelasten. Voorwaarde daartoe is wel dat alle partijen <strong>een</strong> vorm van<br />
arbitrage over<strong>een</strong>gekomen zijn. Indien de opdrachtgever <strong>een</strong> model van <strong>een</strong><br />
garantieverklaring bij het bestek voegt conform welk model onderaannemers en/of<br />
leveranciers garantie dienen te verstrekken, kan in dat model tevens <strong>een</strong> arbitraal beding<br />
opgenomen worden.
9. Verzekerde garantie<br />
9.1 Verzekerde garantie<br />
De verkrijger van <strong>een</strong> garantie gaat ervan uit dat de garant aan zijn verplichtingen op<br />
grond van de garantie-over<strong>een</strong>komst kan voldoen. Dat is echter niet altijd het geval. De<br />
garant kan immers in <strong>een</strong> situatie geraken waardoor hij niet meer aan zijn verplichtingen<br />
kan voldoen, bij<strong>voor</strong>beeld <strong>een</strong> faillissement. Ter bescherming tegen <strong>voor</strong>noemde situaties<br />
kan de garantiegerechtigde verlangen dat de door de garantiegever te verstrekken<br />
garantie door de garant verzekerd wordt. In principe geeft de verzekerde garantie de<br />
meeste zekerheid aan de garantiegever zelf omdat deze als de verzekerde geldt. Indien<br />
<strong>een</strong> beroep op de verzekering gedaan wordt zullen schade-uitkeringen bij de garant<br />
terecht komen. De garantiegerechtigde moet dan maar afwachten of de gelden<br />
aangewend worden ter nakoming van de garantieverplichtingen.<br />
Anders is dit indien de afgesloten verzekering <strong>voor</strong> de garantiegerechtigde de<br />
mogelijkheid biedt om zich rechtstreeks tot de verzekeringsmaatschappij te wenden<br />
indien de garantiegever zich niet aan zijn garantieverplichtingen kan houden. Uitkeringen<br />
vloeien dan rechtstreeks naar zijn adres. In geval van verzekerde garantie is het aldus<br />
van eminent belang dat de garantiegerechtigde kennis neemt van de inhoud van de<br />
desbetreffende polissen. Een andere vorm van zekerheid wordt tegenwoordig aan<br />
garantiegerechtigden geboden door middel van de instelling van zogenaamde<br />
waarborgfondsen. Brancheorganisaties en dergelijke waarbij de garantiegever is<br />
aangesloten stellen deze fondsen in. Indien <strong>een</strong> garant niet aan zijn verplichtingen kan<br />
voldoen, dan kan de garantiegerechtigde <strong>een</strong> beroep doen op dit fonds dat de<br />
garantieverplichtingen van de garant overneemt.
10. GIW garantie<br />
10.1 GIW garantie<br />
Binnen de Nederlandse bouwpraktijk opereren <strong>een</strong> aantal organisaties die zich bezig<br />
houden met garantie. Het valt buiten het bereik van deze brochure om deze allemaal aan<br />
de orde te stellen. Bij wijze van <strong>voor</strong>beeld wordt thans enige aandacht besteed aan het<br />
GIW. Bij de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw (GIW) zijn ondernemers (zij die <strong>een</strong><br />
te bouwen of nieuw gebouwde woning of appartement leveren) via zogeheten<br />
aangesloten organisaties ingeschreven. De ondernemers moeten daartoe voldoen aan<br />
technische en financiële criteria die de bij het GIW aangesloten organisaties stellen.<br />
De bij het GIW aangesloten organisaties verstrekken waarborgcertificaten aan kopers<br />
van woningen of appartementen. Dit certificaat beschermt kopers tegen financiële<br />
stroppen. Het biedt <strong>een</strong> waarborg indien de GlW-ondernemers de levering of de garantie<br />
zoals die in de garantieregeling is vastgesteld niet nakomen. Bij faillissementen tijdens<br />
de bouw zorgen de bij het GIW aangesloten organisaties <strong>voor</strong> afbouw, of <strong>een</strong><br />
schadeloosstelling. Daarnaast zorgen de bij het GIW aangesloten organisaties er<strong>voor</strong> dat<br />
gebreken worden verholpen, als niet meer op de ondernemer kan worden teruggevallen.<br />
De garantie- en waarborgregeling van het GIW is echter niet van toepassing op<br />
gebouwen, waarvan de ondernemer de bouw heeft aangenomen naar bestek en<br />
bouwtekeningen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en waarbij tevens<br />
directie gevoerd wordt.
11. STABU en garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
11.1 STABU en garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong><br />
Op <strong>een</strong> in de STABU-systematiek geschreven bestek zijn de U.A.V. 1989 van toepassing<br />
en daarmee dus ook de daarvan deel uitmakende paragraaf 22 ter zake van garantie.<br />
Conform paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 1989 dient indien garantie verlangd wordt,<br />
tenzij het bestek anders bepaalt, beschreven te worden:<br />
• welk <strong>onderdeel</strong> gegarandeerd dient te worden;<br />
• door wie de garantie verl<strong>een</strong>d dient we worden;<br />
• Gedurende welke periode <strong>een</strong> garantie geldt.<br />
Binnen de STABU-systematiek zijn ter nadere invulling van het bovenstaande<br />
specificaties aanwezig ter zake van garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong>. Deze treft men aan in<br />
hoofdstuk 01 'Voor het werk geldende <strong>voor</strong>waarden binnen bepaling 01.02.22.01<br />
'<strong>Garantie</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong>'. Deze bepaling is ook in de werkbeschrijvende<br />
hoofdstukken opgenomen. Bovendien bevindt zich in hoofdstuk 01 onder 01.02.22.02<br />
<strong>een</strong> bepaling ter zake van door onderaannemers of leveranciers te verstrekken<br />
garantieverklaringen.
12. Modellen van garantieverklaringen<br />
12.1 Modellen van garantieverklaringen<br />
Onderstaand treft u <strong>een</strong> tweetal <strong>voor</strong>beelden aan van modellen van garantieverklaringen.<br />
De modellen sluiten aan op de in paragraaf 01.02.22 opgenomen bepalingen ter zake van<br />
garantie <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong>. Inhoudelijk onderscheid model I zich van model II doordat<br />
in model I ter zake van de bewijslastverdeling aansluiting bestaat bij paragraaf 22, lid 2<br />
van de U.A.V. 1989. De opdrachtgever moet op grond van de U.A.V. aannemelijk maken<br />
dat <strong>een</strong> gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven<br />
aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering. Binnen model II is <strong>een</strong><br />
alternatieve bewijslastverdeling opgenomen. Binnen model II dient de garant gebreken<br />
op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger te herstellen, tenzij<br />
hij aantoont dat de gebreken niet <strong>voor</strong> zijn risico komen. De U.A.V. 1989 opent op grond<br />
van het gestelde in paragraaf 22, lid 1 de mogelijkheid om ter zake van de<br />
bewijslastverdeling alternatieve regelingen in het bestek op te nemen.
<strong>Garantie</strong>verklaring <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> (Model I)<br />
<strong>Garantie</strong>verklaring<br />
De ondergetekende.................................................................................................... (1)<br />
gevestigd te................................................................................................................ (2)<br />
hierna te noemen: 'de garant’<br />
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door<br />
................................................................................................................................... (3)<br />
verklaart te hebben kennis genomen van de bestekbepalingen van bestek nummer<br />
................................................................................................................................... (4)<br />
d.d.............................................................................................................................. (5)<br />
van............................................................................................................................. (6)<br />
ten behoeve van het werk............................................................................................. (7)<br />
in opdracht van............................................................................................................. (8)<br />
gevestigd te.................................................................................................................. (9)<br />
hierna te noemen: 'de opdrachtgever'.<br />
De garant verklaart met betrekking tot het <strong>onderdeel</strong><br />
.................................................................................................................................. (10)<br />
genoemd in besteksartikel............................................................................................. (11)<br />
tegenover de opdrachtgever:
dat garant zich verbindt om <strong>voor</strong> zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende<br />
gebreken, waarvan de opdrachtgever of diens rechtsopvolger aannemelijk maakt dat die met<br />
grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede<br />
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens<br />
rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen.<br />
dat de garantieverklaring zal gelden:<br />
vanaf het gereed komen of de levering van het<br />
gegarandeerde <strong>onderdeel</strong> gedurende <strong>een</strong> periode van<br />
.................................................................................................................................. (12a)<br />
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde <strong>onderdeel</strong> tot aan de oplevering<br />
en in aansluiting daarop gedurende <strong>een</strong> periode van<br />
.................................................................................................................................. (12b)<br />
Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van<br />
hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.<br />
Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als<br />
zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van deze garantie of van over<strong>een</strong>komsten, die<br />
daarvan <strong>een</strong> uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant<br />
mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage over<strong>een</strong>komstig de regelen beschreven in de<br />
statuten van............................................................................................................<br />
.................................................................................................................................. (13)<br />
zoals deze drie maanden <strong>voor</strong> de dag van aanbesteding luiden.<br />
Indien bij <strong>een</strong> in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis <strong>een</strong> uitspraak van het<br />
scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht<br />
het geschil, <strong>voor</strong> het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten.<br />
De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig<br />
gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke<br />
uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft<br />
medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.
Plaats.................................................................................................................... (14)<br />
Datum................................................................................................................... (15)<br />
Handtekening....................................................................................................... (16)
<strong>Garantie</strong>verklaring <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>onderdeel</strong> (Model II)<br />
<strong>Garantie</strong>verklaring<br />
De ondergetekende................................................................................................... (1)<br />
gevestigd te............................................................................................................... (2)<br />
hierna te noemen: 'de garant’<br />
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door (3)<br />
..................................................................................................................................<br />
verklaart te hebben kennis genomen van de bestekbepalingen van bestek nummer<br />
.................................................................................................................................. (4)<br />
d.d............................................................................................................................. (5)<br />
van............................................................................................................................ (6)<br />
ten behoeve van het werk......................................................................................... (7)<br />
in opdracht van......................................................................................................... (8)<br />
gevestigd te.............................................................................................................. (9)<br />
hierna te noemen: 'de opdrachtgever'.<br />
De garant verklaart met betrekking tot het <strong>onderdeel</strong><br />
............................................................................................................................... (10)<br />
genoemd in besteksartikel....................................................................................... (11)<br />
tegenover de opdrachtgever:
dat garant zich verbindt om <strong>voor</strong> zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende<br />
gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig<br />
mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet <strong>voor</strong> zijn risico komen.<br />
dat de garantieverklaring zal gelden:<br />
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde <strong>onderdeel</strong> gedurende <strong>een</strong><br />
periode van<br />
................................................................................................................... (12a)<br />
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde <strong>onderdeel</strong> tot aan de oplevering<br />
en in aansluiting daarop gedurende <strong>een</strong> periode van<br />
................................................................................................................... (12b)<br />
Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand<br />
van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.<br />
Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als<br />
zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van deze garantie of van over<strong>een</strong>komsten, die<br />
daarvan <strong>een</strong> uitvloeisel mochten zijn tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant<br />
mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage over<strong>een</strong>komstig de regelen beschreven in<br />
de statuten<br />
van..................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................... (13)<br />
zoals deze drie maanden <strong>voor</strong> de dag van aanbesteding luiden.<br />
Indien bij <strong>een</strong> in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis <strong>een</strong> uitspraak van het<br />
scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht<br />
het geschil, <strong>voor</strong> het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten .<br />
De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig<br />
gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke<br />
uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft<br />
medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.<br />
Plaats..................................................................................................................... (14)<br />
Datum.................................................................................................................... (15)<br />
Handtekening......................................................................................................... (16)
Toelichting bij Modellen garantieverklaring<br />
1. Naam van de onderneming precies volgens de inschrijving bij KVK.<br />
2. Vestigingsplaats.<br />
3. Precieze naam en <strong>voor</strong>letters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de<br />
onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bij<strong>voor</strong>beeld 'directeur'.<br />
4. Nummer bestek.<br />
5. Datum bestek.<br />
6. Opsteller bestek (bij<strong>voor</strong>beeld architect).<br />
7. Naam werk volgens bestek.<br />
8. Naam opdrachtgever volgens bestek.<br />
9. Vestigingsplaats opdrachtgever volgens bestek.<br />
10. Naam <strong>onderdeel</strong>.<br />
11. Nummer besteksartikel.<br />
12. Keuzebepaling. Periode in cijfers en letters. Deze bepaling gebruiken indien in<br />
het bestek deze bepaling tevens gekozen is (zie paragraaf 01.02.22).<br />
Doorhalen indien niet van toepassing.<br />
13. In bestek aangewezen arbitrage-instituut (Raad van Arbitrage <strong>voor</strong> de<br />
Bouwbedrijven in Nederland of Raad van Arbitrage <strong>voor</strong> Metaalnijverheid en -<br />
handel).<br />
14. Plaats van ondertekening.<br />
15. Datum van ondertekening.<br />
16. Handtekening, met precieze naam en <strong>voor</strong>letters en functie, waaruit blijkt dat<br />
deze persoon de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,<br />
bij<strong>voor</strong>beeld 'directeur' .