Schema di Convenzione - Comune di Celano

CITTA’ DI CELANO
(Provincia di L’Aquila)
Area Tecnica P.zza IV Novembre Tel. 0863 -7954205
Fax – 0863/792364
e-mail: protocollo@comune.celano.aq.it
BOZZA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA
COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SU AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE
Tra
Comune di Celano
(Concedente)
- e –
[•]
(Concessionario)
1

CONVENZIONE
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
TRA
Comune di Celano, in persona [�], nato a [�] ([�]) il [�], che interviene al presente atto in qualità di [�],
dotato dei necessari poteri [�]; (l'Ente)
E
[�], con sede legale in [�], [�] n. [�], in persona [�], nato a [�] ([�]) il [�], che interviene al presente atto in
qualità di [�], dotato dei necessari poteri [�]; (il'"Concessionario")
l'Ente e il Concessionario, di seguito congiuntamente denominati le "Parti"
PREMESSO CHE
(A) Con delibera del Consiglio Comunale di Celano del [�], l'Ente ha manifestato la volontà di realizzare su
un'area comunale denominata “Paduli”, distinta al CT foglio 32 part.lle 123 e 1176 (ex 1127/p), al foglio 19
particella 427, per complessivi ettari 39,99 di cui 28,29 ettari con destinazione “uso attrezzature tecnologiche” e
precisamente al fg. 32 part.lla 1176 e al fg. 19 part.lla 427/p e la rimanente parte con destinazione
“agricola”(complessivamente, l'"Area") un impianto fotovoltaico del tipo “non integrato”, della potenza pari a
20 Mw (l'"Impianto Fotovoltaico"), per produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica secondo le
disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007, così come richiamato
dalla L. 10/2011 (c.d. legge mille proroghe), e delle applicabili delibere dell'Autorità Elettrica e il Gas.
(B) In data 23/09/2010 , l’Ente ha ottenuto da Terna il preventivo di connessione per la potenza di immissione di
20 Mw
(C) Nel luglio 2011 l’Ente ha avviato il procedimento volti all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e successive modifiche e integrazioni (l’“Autorizzazione Unica”), dei diritti di
interconnessione, nonché di ogni altro titolo, diritto o consenso comunque necessario per la realizzazione e
l’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico. L’Ente, al fine di adeguare il progetto alle condizioni previste all’art. 10,
comma 4 e 6, del d.lgs. n. 28/2011, ha distinto l’Impianto Fotovoltaico in un primo stralcio funzionale pari a 16
Mw (I stralcio) ed un secondo stralcio funzionale pari a 4 Mw (II stralcio). Per il secondo stralcio funzionale
l’iter autorizzativo sarà avviato dopo il cambio di destinazione d’uso dell’area agricola.
(D) In data [�] l'Ente ha pubblicato un bando di gara (il "Bando di Gara") per la procedura di selezione del
soggetto cui affidare la progettazione esecutiva nonché la realizzazione e manutenzione del I stralcio funzionale
dell'Impianto Fotovoltaico, onde beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007 (il "Conto Energia") e corrisposte dal Gestore dei Servizi Elettrici –
G.S.E. S.p.A. (il "GSE"). Nel Bando di Gara, inoltre, l’Ente si è riservato la facoltà di affidare anche il secondo
stralcio funzionale.
2

(E) Nel Bando di gara, l'Ente ha specificato che manterrà la proprietà dell'energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico (l'"Energia Venduta") nonché la qualifica di "Soggetto responsabile" dell'Impianto Fotovoltaico,
ai sensi e per gli effetti del D.M. 19/02/2007, così come richiamato dalla L. 10/2011 (c.d. legge mille proroghe).
(F) All’esito della procedura di selezione indetta con il Bando di Gara, l’Ente, con determina n. [�] del [�], ha
individuato nell’impresa [�] il soggetto concessionario della progettazione esecutiva, realizzazione e
manutenzione del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico (la "Concessione") a cui l’Ente si è riservato
di affidare anche la progettazione, realizzazione e manutenzione del II stralcio.
(G) L’impresa [•] ha costituito la Società di Progetto in forma di società [•], così come previsto dall’art. 153 del
Codice, denominata “[•]”.
(H) L’art. 2 comma 173 della L.n.244/2007 (c.d. finanziaria 2008) equipara l’impianto fotovoltaico realizzato
da Ente Pubblico (anche se di tipo non integrato) a quelli di tipo integrato ammettendo così l’Ente a godere dei
relativi incentivi.
(I) Con la presente Convenzione, pertanto, le Parti intendono disciplinare le modalità ed i termini per la
realizzazione e manutenzione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico.
1 DEFINIZIONI
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
1.2 Nel corso della presente Convenzione, ove non diversamente indicato, i termini e le espressioni di
seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito:
Area ha il significato di cui alla premessa A.
Bando di Gara ha il significato di cui alla Premessa D.
Cantierabilità del progetto del I stralcio dell’Impianto fotovoltaico, indica il momento dal quale,
relativamente al progetto del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, sia divenuto possibile, ai sensi della
normativa applicabile, iniziare i lavori per la realizzazione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico (ivi
incluse le relative opere accessorie di connessione) per il quale, altresì, siano già state ottenute tutte le
necessarie Autorizzazioni, i contratti, i permessi, i nulla osta e quant'altro fosse comunque necessario in
conformità alle indicazioni, alle richieste ed ai sensi della normativa applicata dal GSE, per rendere
attuali ed effettivi i diritti di interconnessione alla rete del medesimo I stralcio dell’Impianto
Fotovoltaico.
Concessione ha il significato di cui alla Premessa F.
Concessionario ha il significato di cui in epigrafe.
Conto Energia come indicato alla Premessa D.
Contratti di Cessione ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 9.
Convenzione indica la presente Convenzione.
3

Crediti indica i diritti di credito relativi agli Incentivi ed all’Energia Venduta.
Data di Sottoscrizione indica la data di sottoscrizione della presente Convenzione.
Direttore Lavori si intende il soggetto deputato dal Concessionario alla verifica del I stralcio
dell'Impianto ai sensi dell'Articolo 5.2.
Durata ha il significato di cui all’articolo 3
Energia Venduta ha il significato indicato alla Premessa E.
Ente ha il significato di cui in epigrafe.
Garanzie ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 10.
Giorno Lavorativo indica un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a
Milano.
GSE ha il significato di cui alla Premessa D.
Impianto Fotovoltaico ha il significato di cui alla Premessa A.
Incentivi ha il significato di cui all’Articolo 2.4
Istituto di Credito ha il significato di cui all’art. 9.2.i
Polizza All Risks ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 10.
Polizza RCT terzi ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 10.
Progetto Tecnico Esecutivo ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 2.3.
Stralcio funzionale indica le sezioni da 16 Mw (I stralcio) e da 4 Mw (II stralcio) in cui è stato
suddiviso l’Impianto fotovoltaico.
1.3 Resta inteso che nella presente Convenzione, a meno che il testo non richieda diversamente:
(a) i riferimenti ad Articoli, Premesse o Allegati, ove non diversamente specificato, saranno
interpretati come riferimenti agli Articoli, alle Premesse ed agli Allegati del presente Contratto;
(b) i riferimenti a disposizioni di legge si intendono alle Leggi aventi vigore nella Repubblica
Italiana come di volta in volta emendate e integrate, unitamente alle relative disposizioni
attuative;
(c) le parole "ivi compreso" o "compreso" e "ivi incluso" o "incluso" saranno considerate come
seguite dalle parole "(a titolo esemplificativo e non tassativo)".
4

2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
2.1 La Concessione ha per oggetto la progettazione esecutiva nonché la realizzazione e manutenzione
del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nonché di tutte le opere, le strutture, gli apparecchi o apparati
necessari od opportuni per l’installazione, la conduzione e la connessione alla rete elettrica del I stralcio
dell’Impianto Fotovoltaico, così come autorizzati all’esito del procedimento di Autorizzazione Unica
avviato dall’Ente, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio della
realizzazione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, secondo i termini e nei limiti espressamente
stabiliti nella presente Convenzione. L’Ente si riserva la facoltà di affidare al Concessionario anche la
progettazione, realizzazione e manutenzione del II stralcio funzionale dell’Impianto.
2.2 Il Concessionario si obbliga a realizzare il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico ed a manutenerlo
nell’esclusivo interesse dell’Ente che ne manterrà la disponibilità per la Durata della Convenzione.
L’Ente sarà titolare unico del regolamento di esercizio, del punto di connessione e della officina
elettrica del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nonché delle relative autorizzazioni L’Ente sarà altresì
unico destinatario delle tariffe incentivanti siccome riconosciute dal GSE. Parimenti l’energia elettrica
che verrà prodotta dal I II stralcio dell’Impianto Fotovoltaico sarà di proprietà esclusiva dell’Ente che,
pertanto, sarà l’unico soggetto legittimato alla cessione della stessa ed all’incasso del relativo prezzo di
vendita.
2.3 Fermo restando quanto disposto al successivo Articolo 4, il Concessionario si obbliga alla realizzazione
del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico a regola d’arte, in conformità alle previsioni del progetto
esecutivo che predisporrà e che sarà approvato dall'Ente (il "Progetto Tecnico Esecutivo") come
eventualmente integrato e/o modificato dal Concessionario prima dell'inizio dei lavori ed approvati
dall’Ente, al fine di rendere il Progetto Tecnico Esecutivo, ove ve ne fosse bisogno, rispondente agli
standard qualitativi e alle regole dell'arte applicabili per la costruzione di tali tipi d'impianti in
conformità con le previsioni di cui al Decreto Conto Energia e successive modifiche e con ogni altra
normativa applicabile in materia di produzione di energia fotovoltaica ed ai sensi della presente
Convenzione.
2.4 Il Concessionario dovrà inoltre curare, a proprie spese e per tutta la durata della Concessione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, ai termini e alle
condizioni di cui alla presente Convenzione, compiendo altresì, per conto dell’Ente tutte le pratiche
necessarie al fine di ottenere l’ammissione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico agli incentivi
erogabili ai sensi del Nuovo Decreto Conto Energia, ovvero del Decreto Energia, quale dei due
assicureranno il risultato più vantaggioso per l’Ente (gli "Incentivi") .
2.5 L’Ente, in considerazione dell’importanza della persistenza dell’irraggiamento solare sull'Area, si
impegna nei confronti del Concessionario a non realizzare, per tutta la durata della presente
Convenzione,nei terreni contigui opere o manufatti che possano ridurre o nuocere, anche solo
parzialmente, all’irraggiamento solare, diretto o indiretto, di tutto o parte del I e II stralcio dell’Impianto
Fotovoltaico.
2.6 Al fine di consentire la realizzazione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, l’Ente, dopo l’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica, si impegna a costituire un diritto di superficie sull’area, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 952 e ss. del Codice Civile, a favore del Concessionario. Il Diritto di Superficie
sarà concesso dal Concedente sull’Area per l'intero periodo ventennale durante il quale saranno
erogati gli Incentivi di cui al Decreto Conto Energia. Il diritto di superficie sull’area necessaria alla
realizzazione del II stralcio funzionale sarà costituito dopo l’ottenimento della relativa
autorizzazione.
5

3 DURATA – TRASFERIMENTO OPERE – RIPRISTINO LUOGHI
3.1 La presente Convenzione avrà la durata di anni venti (20) decorrenti dalla data di sottoscrizione e verrà
prorogato di tanti giorni quanti ne decorreranno tra la data di sottoscrizione e quella del provvedimento
di ammissione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico agli Incentivi da parte del G.S.E. (la
“Durata”).
3.2 Alla scadenza della Convenzione, le aree torneranno senza oneri nella piena e completa
disponibilità dell’Ente e quanto su di esse realizzato sarà acquisito al patrimonio comunale senza alcun
onere.
3.3 Le opere, con i relativi impianti, dovranno essere consegnate in stato di efficienza e
funzionamento. Le Parti prima del trasferimento delle opere ed impianti e comunque almeno 30 giorni
prima del termine di scadenza del contratto effettueranno opportune ricognizioni redigendo
apposito verbale.
3.4 Nel caso in cui l’Ente non riterrà opportuno l’acquisizione gratuita degli impianti il Concessionario
sarà tenuto allo smantellamento e smaltimento degli impianti realizzati ed al ripristino dello stato dei
luoghi, con oneri a proprio carico.
4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
4.1 Il Concessionario, a totale propria cura e spese e, senza assunzione di alcun onere finanziario a carico
dell'Ente, si impegna, d’intesa con l’Ente medesimo - che ne assumerà la titolarità del contatore, del
regolamento di esercizio, del punto di connessione e della officina elettrica e la relativa
responsabilità ai sensi e per gli effetti del Decreto Conto Energia - alla redazione della progettazione
esecutiva ed alla realizzazione del I stralcio funzionale dell’Impianto fotovoltaico, nonché alla
successiva conduzione e manutenzione dello stesso, per la durata della presente Convenzione.
4.2 Il Concessionario assume inoltre, nei confronti dell'Ente, i seguenti ulteriori impegni:
a) progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione della centrale di produzione di
energia da pannelli fotovoltaici;
b) progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione delle cabine elettriche di
trasformazione;
c) progettazione esecutiva realizzazione e manutenzione dell’elettrodotto di connessione
alla Rete Elettrica Nazionale;
d) progettazione, realizzazione e manutenzione di ogni altra opera ed impianto necessario
per la produzione ed immissione dell’energia elettrica nella suddetta Rete Elettrica;
e) dismissione e smaltimento, al termine della manutenzione del I stralcio dell’Impianto
Fotovoltaico, ove l’Ente non dovesse decidere di acquisire l’impianto.
4.3 I lavori per la realizzazione del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico dovranno essere iniziati
entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dell’Autorizzazione Unica, salvo
6

diverso termine indicato nelle predette autorizzazioni o in altra disposizione di legge, eseguiti secondo il
Progetto Tecnico, ovvero secondo il Progetto Tecnico Esecutivo, in modo che il I stralcio funzionale
dell'Impianto Fotovoltaico sia ultimato in ogni sua parte ed utilmente connesso alla rete elettrica
nazionale entro e non oltre il termine indicato nella relativa Autorizzazione. Per data di ultimazione del I
stralcio funzionale dell'Impianto fotovoltaico si intende quella del verbale di accettazione dei lavori di
cui al successivo Articolo 5 (la "Data di Ultimazione dei Lavori").
4.4 Resta inteso che detto termine sarà automaticamente prorogato ove la effettiva connessione del I stralcio
funzionale dell’Impianto Fotovoltaico alla rete elettrica fosse ritardata per cause non imputabili al
Concessionario (quali, a titolo esemplificativo, ritardi imputabili al gestore della rete elettrica o a cause
di forza maggiore). I lavori potranno inoltre essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche
che, a giudizio del Concessionario, possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere,
riportando nota di tale sospensione nel giornale dei lavori. In tal caso, la Data di Ultimazione dei Lavori
si intende prorogata di tanti giorni di calendario quanti sono quelli di sospensione. Analogamente si
procederà nel caso di sospensione o di ritardi derivanti da altre cause non imputabili al Concessionario.
Nel caso in cui i lavori dovessero venire sospesi per provvedimenti della Pubblica Autorità, le Parti si
accorderanno in buona fede per le conseguenti proroghe dei termini di ultimazione dei lavori.
4.5 L’Ente si impegna a consentire il libero ed indipendente accesso all'Area da parte del personale del
Concessionario, ai soggetti deputati alla manutenzione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, ai loro
rispettivi dipendenti e incaricati, nonché ad ogni altro soggetto che dovesse essere incaricato di svolgere
funzioni connesse alla progettazione, costruzione, installazione, collaudo e messa in opera del I stralcio
dell’Impianto Fotovoltaico. Resta inteso che l’accesso suddetto e le attività svolte non comporteranno
responsabilità alcuna a carico dell’Ente per danni e/o pregiudizi arrecati a cose e/o persone.
5 VARIAZIONI AL PROGETTO TECNICO DEFINITIVO
5.1 E’ riservata al Concessionario la facoltà di introdurre tutte le varianti e le modifiche rispetto al Progetto
Definitivo che riterrà necessarie e convenienti, anche se esse dovessero comportare aumenti o
diminuzioni dei lavori solo previa autorizzazione scritta dell’Ente.
5.2 In nessun caso sarà consentito al Concessionario di stralciare categorie dei lavori da effettuare ai sensi
della presente Convenzione.
5.3 Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal successivo 5.4, dovrà eseguire tutti i lavori
regolarmente e in conformità al Progetto Tecnico e/o al Progetto Tecnico Esecutivo, ai particolari
esecutivi ed alle eventuali varianti introdotte a quest'ultimo in corso di esecuzione. Il Concessionario
dovrà eseguire a suo onere anche quelle opere, eventualmente non oggetto di specifica descrizione nella
presente Convenzione, nel Progetto Tecnico o nel Progetto Tecnico Esecutivo che rappresentano
comunque un normale e necessario completamento del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e della sua
funzionalità o siano comunque necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle attività oggetto della
presente Convenzione.
7

5.4 Le Parti si danno atto e convengono che il Progetto Tecnico Definitivo potrà subire modifiche in
dipendenza di necessità od opportunità tecniche o prescrizioni di legge o della Pubblica Autorità, previo
consenso da parte dell’Ente.
6 ULTIMAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COLLAUDO
6.1 Il Concessionario, a mezzo lettera inviata all'Ente con raccomandata A.R., comunicherà l’ultimazione
dei lavori di installazione del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico, chiedendone constatazione
da parte dell’ufficio Tecnico dell’Ente (la"Comunicazione di Ultimazione dei Lavori").
6.2 Entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Ultimazione dei Lavori, l’Ente procederà
all’accertamento della avvenuta ultimazione ed al collaudo del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico
anche, eventualmente, a mezzo di tecnico all’uopo incaricato, nominato dall’Ente e con costi a carico
del Concessionario, verbalizzando in unico contesto, ed in contraddittorio con il Concessionario, gli
eventuali difetti di costruzione e mancata ultimazione, invitando il Concessionario ad eliminarli entro,
massimo, i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi. Constatato l’avvenuto assolvimento di quanto
richiesto, verrà redatto il verbale di ultimazione e collaudo entro gli ulteriori 10 (dieci) Giorni
Lavorativi.
6.3 Nel caso in cui l’Ente non provveda alla verifica delle opere eseguite entro il termine di cui al precedente
Articolo 6.2, il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico sarà considerato a tutti gli effetti ultimato e
accettato dall’Ente.
7 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DIRITTI
7.1 L'Ente assume il ruolo di Soggetto Responsabile dell’esercizio e della manutenzione del I stralcio
dell’Impianto Fotovoltaico, ai sensi e per gli effetti del Decreto Conto Energia, e sarà titolare:
(i) delle autorizzazioni;
(ii) del regolamento di esercizio;
(iii) del punto di connessione;
(iv) della officina elettrica del I stralcio dell’Impianto fotovoltaico;
(v) del rapporto col Gestore della Rete Elettrica e del diritto agli Incentivi a partire dalla data di richiesta
del riconoscimento della tariffa incentivante.
7.2 Il Concessionario si impegna a concordare con l’Ente le eventuali modifiche alla presente Convenzione
che si rendessero necessarie per consentire all’Ente di ottenere e/o mantenere la qualifica di Soggetto
Responsabile del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico ai sensi del Decreto Conto Energia e sue mod. e
int..
8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
8

8.1 Il Concessionario assume il ruolo di responsabile della conduzione tecnica del I stralcio dell’Impianto
Fotovoltaico, assumendosi pertanto tutti gli obblighi e gli oneri direttamente connessi con la conduzione
e manutenzione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nei confronti dell'Ente e nei confronti dei terzi,
manlevando l'Ente da ogni pretesa e domanda di terzi su qualsiasi titolo fondata.
8.2 Il Concessionario, per tutta la durata della Convenzione, si obbliga a svolgere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
(i) eseguire, a propria cura e spese, le attività ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
del I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico in modo da assicurare il corretto funzionamento anche
al fine di ottenere la massima produzione di energia;
(ii) senza limitazione agli obblighi di manutenzione, ad intervenire non oltre il giorno successivo a
quello di rilevazione da parte del Concessionario, ovvero di segnalazione dell’Ente, di un
eventuale malfunzionamento, del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico ovvero di una porzione
dello stesso, al fine di assicurare l'efficiente funzionamento e rendimento del I stralcio
dell'Impianto Fotovoltaico nel caso in cui le parti o i sistemi di monitoraggio del I stralcio
dell’Impianto Fotovoltaico riscontrino guasti, malfunzionamenti o riduzioni del rendimento
dell'impianto stesso;
(iii) ad approntare idonei mezzi di sicurezza e di sorveglianza del I stralcio dell’Impianto
Fotovoltaico, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la recinzione e la videosorveglianza
idonei a scongiurare i rischi di furto e danneggiamento dei pannelli che
compongono il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e comunque conformi a quelli richiesti dalla
Polizza All Risks di cui all’art.13; a gestire a proprie spese, per conto dell'Ente, che si obbliga a
sottoscrivere atti ed istanze, tutte le pratiche necessarie per l'ammissione dell'Ente, quale
"soggetto responsabile" ai sensi del Decreto Conto Energia e/o Nuovo Decreto Conto Energia,
alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE nonché compiere tutti gli adempimenti necessari per
poter effettuare la vendita al Gestore o ad altro terzo acquirente dell’energia elettrica prodotta
dal I stralcio dall’Impianto Fotovoltaico;
(iv) a sostenere ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, per qualunque prestazione tecnica e
professionale attinente il I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico da realizzare e l'allaccio alla rete
del Gestore, nonché ogni spesa necessaria alla manutenzione del I stralcio dell'Impianto
Fotovoltaico;
(v) ad osservare, gli "obblighi da rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle
tariffe incentivanti" di cui all’articolo 9 della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas n. 90/2007;
(vi) a segnalare tempestivamente all'Ente eventuali irregolarità dalle quali possa conseguire un esito
negativo delle verifiche di cui all'articolo 10 dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas n. 90/2007;
(vii) a fornire all'Ente su base almeno mensile un rapporto scritto sul funzionamento del I stralcio
dell’Impianto Fotovoltaico e sulla produzione di energia solare nel periodo di riferimento;
(viii) a mettere a disposizione dell’Ente proprio personale per il caso in cui il GSE intendesse
procedere ad ispezione e/o controlli e/o qualsivoglia attività sull’impianto;
9

(ix) a corrispondere regolarmente tutti i premi ed altri importi dovuti ai sensi delle Garanzie, come
definite al successivo Articolo 10, ed adempiere regolarmente agli eventuali ulteriori
adempimenti in esse contenuti.
8.3 Il Concessionario, in conformità a quanto offerto in sede di gara, si obbliga, dopo l'ottenimento
dell'Autorizzazione Unica ad effettuare:
- a [�];
- b [�].
9 CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - CESSIONE DEI CREDITI
9.1 Il Concessionario, in conformità all’offerta formulata in sede di gara, si obbliga a versare all’Ente, per
ogni anno di durata della Convenzione, un canone annuo pari a:
1. con riferimento al I stralcio funzionale: euro [•] per ciascun MW realizzato;
2. con riferimento al II stralcio funzionale: euro [•] per ciascun MW realizzato.
Le Parti si danno, altresì, atto che è da intendersi ricompreso in dette somme anche il canone annuo per
l’uso dell’Area.
9.2 II canone annuo, maggiorato dell'IVA se dovuta, sarà pagato dal Concessionario entro il 15 gennaio di
ciascun anno. La prima annualità di canone sarà versata entro centoventi (120) giorni dall’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica.
9.3 L'Ente si impegna a cedere al Concessionario o all’Istituto finanziatore da questo indicato: (i) la totalità
dei crediti derivanti dagli incentivi e (ii) la totalità dei crediti derivanti dall'Energia Venduta, stipulando
due distinti contratti di cessione secondo le formalità previste dalla normativa applicabile alle due
tipologie di crediti, entro 10 giorni lavorativi dalla messa in esercizio del I stralcio funzionale
dell'Impianto Fotovoltaico. In tal caso, il Concessionario dovrà impartire all’Istituto di Credito a cui
l’Ente o il Concessionario hanno ceduto i crediti derivanti dagli Incentivi e dall’Energia Venduta, una
delegazione di pagamento in favore dell’Ente.
9.4 I pagamenti delle somme dovute all’Ente dovranno essere effettuati dal Concessionario, ovvero dal
soggetto delegato, entro la scadenza indicata al punto 9.2. Il ritardato pagamento comporterà l’obbligo
per il Concessionario di corresponsione, sulle somme dovute, degli interessi legali e moratori qui da
intendersi, in ogni caso, quali tassi convenzionalmente pattuiti. Il mancato pagamento anche di una sola
rata di canone comporterà la risoluzione della Convenzione, salvo il risarcimento dei danni.
10 GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI
10.1 Considerando che la realizzazione e manutenzione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico
sarà effettuata mediante ricorso a finanziamenti, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della
presente Convenzione, l’Ente riconosce che l’ottenimento dei finanziamenti avrà luogo al seguito della
10

costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del
Concessionario, cessione dei crediti del Concessionario verso l’Ente.
10.2 L’Ente acconsente all’iscrizione da parte del Concessionario di ipoteca di primo grado sul diritto di
superficie a garanzia di quanto dovuto dal Concessionario ai Finanziatori ai sensi del contratto di
finanziamento.
10.3 L’Ente si impegna a prendere atto ed accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da
parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei Crediti che devono venire a maturazione in virtù
del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti, e in conformità alla legge
applicabile.
10.4 L’Ente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie
alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.
10.5 L’Ente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione
necessarie per tutelare le ragioni di credito dei finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento, tali
comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore dell’Ente.
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione in nessun caso l’Ente sarà tenuto ad
accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l’assunzione di ulteriori impegni o
limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente
Convenzione.
11. GARANZIE
11.1 Il Concessionario dovrà stipulare, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di inizio dei
lavori di realizzazione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico, una polizza assicurativa di
tipo 'all risks‘, con una primaria compagnia assicurativa ai sensi della quale il I stralcio funzionale
dell'Impianto Fotovoltaico sia anche assicurato contro il rischio di eventi che possano impedirne il
funzionamento e, conseguentemente, causare la mancata produzione di energia fotovoltaica, quali, a
mero titolo esemplificativo, i rischi di guasto o distruzione totale o parziale del I stralcio dell’Impianto
Fotovoltaico, ovvero dei rischi derivanti da difetti costruttivi con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo (la Polizza All Risks).
11.2 Il Concessionario dovrà stipulare, prima della data di inizio dei lavori di realizzazione del I stralcio
funzionale dell’Impianto Fotovoltaico, dandone evidenza all'Ente, una polizza per la responsabilità civile
verso terzi (R.C.T.) con un massimale non inferiore ad Euro [�] ([�]) per sinistro e Euro [�]([�]) per
anno (la Polizza RCT Terzi). La polizza dovrà essere valida sino all’ultimazione del I stralcio
funzionale dell’Impianto Fotovoltaico come accertata ai sensi del 6.2 ed al relativo collaudo.
11.3 Il Concessionario dovrà stipulare, al termine dei lavori di realizzazione del I stralcio funzionale
dell’Impianto dandone evidenza all’Ente, a copertura dei rischi connessi alla manutenzione e
funzionamento dell’impianto e ogni altro rischio che dovesse verificarsi, una polizza di responsabilità
civile terzi (R.C.T.) con un massimali adeguati e comunque non inferiore ad €.[�] ([�]) per persona e
per ogni sinistro(la Polizza RCT terzi). La Polizza R.C.T. terzi dovrà prevedere tra i beneficiari anche
l'Ente con precisazione di massimali e rischi coperti
11.4 Resta inteso che il Concessionario dovrà:
11

(i) avvisare per iscritto l'Ente di ogni sinistro e di ogni evento che ragionevolmente possa
compromettere la validità delle coperture assicurative;
(ii) avvisare l'Ente di ogni eventuale sinistro superiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)
e/o di ogni evento che ragionevolmente possa compromettere la validità delle coperture
assicurative;
(iii) verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le polizze assicurative siano stipulate e
mantenute in vigore anche da tutti gli eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori che
verranno da lui utilizzati in conformità alla presente Convenzione.
(iv) comunicare tempestivamente all’Ente, in tempo utile da impedire che il I stralcio
dell’Impianto Fotovoltaico rimanga privo di copertura assicurativa, qualsiasi circostanza che
determini la cessazione della copertura, ovvero la riduzione dei rischi assicurati.
11.5 Resta integralmente a carico del Concessionario la stipula di tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.
11.6 La mancata stipulazione, ovvero l’inefficacia originaria o sopravvenuta di alcuna delle polizze
assicurative costituirà grave inadempimento del Concessionario (avuto riguardo all’interesse dell'Ente)
ai fini della risoluzione della Convenzione. Resta inteso che della mancata validità delle coperture
assicurative di propria spettanza sarà responsabile esclusivamente il Concessionario e che è, comunque,
in facoltà dell’Ente provvedere alla stipula di idonei contratti di assicurazione ponendone i relativi costi
a carico del Concessionario.
11.7 Resta inteso che sono a carico del Concessionario gli importi corrispondenti alle franchigie di polizza,
gli importi eventualmente eccedenti massimali e limiti di indennizzo previsti dalle polizze assicurative a
carico del Concessionario ai sensi del presente articolo nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso
risulti responsabile. Le assicurazioni a carico del Concessionario di cui al presente articolo non
limiteranno in alcun modo la responsabilità del Concessionario, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni contrattuali e secondo le Leggi Applicabili.
12. DICHIARAZIONI E GARANZIE
12.1.1 Il Concessionario rende le seguenti dichiarazioni e garanzie in favore dell’Ente. Il Concessionario
prende atto ed accetta che l’Ente è addivenuto alla decisione di stipulare la presente Convenzione sul
presupposto della piena veridicità delle seguenti dichiarazioni e garanzie.
12.1.2 Il Concessionario dichiara e garantisce:
(i) di essere una società regolarmente costituita nella forma giuridica indicata in epigrafe e
validamente operante ai sensi della legge italiana;
(ii) di disporre dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per stipulare la Convenzione ed
ogni altro documento ad essi collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con,
o in relazione alla presente Convenzione e ad ogni altro documento ad essi collegato;
(iii) di aver posto in essere tutti gli atti necessari al fine di adempiere alle obbligazioni assunte con la
Convenzione. A tale riguardo, il Concessionario dichiara altresì che ai medesimi fini non sono
necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni interne o di soggetti e/o autorità
esterne ad essa (ivi incluse autorità pubbliche);
12

(iv) che la stipulazione e l'esecuzione da parte del Concessionario della Convenzione e di ogni altro
documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a)
il proprio atto costitutivo e statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; (c)
convenzioni, contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per il Concessionario;
ovvero (d) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti
per il Concessionario;
(v) di essere solvibile, così come espressamente dichiarato negli atti di gara, e che non esistono fatti
o circostanze che potrebbero renderlo insolvente, o non in grado di adempiere alle proprie
obbligazioni, o esporla ad eventuali procedure concorsuali, e che non sono stati adottati da
alcuna autorità atti per la liquidazione, lo scioglimento o cancellazione, né di aver intrapreso
altri atti che possano influire negativamente sulla propria possibilità di eseguire le obbligazioni
assunte con la presente Convenzione ed ogni altro documento ad esso collegato e che non
diverrà insolvente in conseguenza della stipulazione della Convenzione e di ogni altro
documento ad essi collegato.
12.3 Il Concessionario, infine, con specifico riferimento al I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico, dichiara e
garantisce quanto segue:
(i) i lavori inizieranno ai sensi dell'Articolo 4 solo dopo l'ottenimento di ogni autorizzazione e
licenza, ivi incluse quelle urbanistiche e ambientali, necessarie per la realizzazione e la
manutenzione del I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico;
(ii) è a conoscenza di tutti gli accorgimenti e prestazioni di assistenza necessari per l’installazione
ed il corretto funzionamento dell'Impianto;
(iii) dalla Data di Ultimazione dei Lavori, il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e i relativi
componenti saranno conformi alle norme tecniche richiamate nel Decreto Conto Energia, e
saranno realizzati con componenti di nuova costruzione ai sensi del Decreto Conto Energia e
presenteranno le caratteristiche tecniche indicate nel Progetto Tecnico e/o Progetto Tecnico
Definitivo;
(iv) di accettare le condizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati e di disporre
dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
(v) che l'Area è ben nota al Concessionario nella sua consistenza e stato di fatto avendone questi
effettuato sopralluogo;
(vi) di aver preso atto dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad
essa saranno chiamate a prestare la propria attività, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente;
(vii) di avere preso esatta e piena cognizione, direttamente e/o tramite suoi tecnici delle opere da
eseguire e degli allegati contrattuali che si riferiscono alle opere, dell'Area e dell’area di cantiere
nel suo attuale stato, a tutte le quote ed ogni altro particolare inerente, nonché delle norme
vigenti e dei regolamenti per quanto riguardante i lavori e le opere.
12.4 Le dichiarazioni e le garanzie rese dal Concessionario ai sensi del presente Articolo si intendono
rilasciate all’Ente alla data di stipula della presente Convenzione e ripetute alla data di ultimazione del I
13

stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e alla data di effettiva entrata in esercizio dello stesso e, comunque, si
intendono rese per l’intera Durata della Convenzione. Resta inteso che una dichiarazione e
garanzia dovrà intendersi violata anche nel caso in cui la sua violazione si manifesti sulla base di fatti o
circostanze sopravvenute successivamente alla data di stipula della presente Convenzione laddove tale
violazione potesse ritenersi, a ragionevole giudizio dell’Ente, già sussistente a tale data di riferimento.
13. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
13.1 Il Concessionario si obbliga a:
(i) realizzare il I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico secondo i termini e le condizioni di
cui alla presente Convenzione;
(ii) realizzare il I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico entro i termini di cui al precedente
Articolo 4, previa verifica della funzionalità del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico;
(iii) tenere indenne fin d’ora l’Ente per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le
maestranze del Concessionario e così per i danni che, per causa o colpa di dette maestranze
potessero comunque derivare ai terzi;
(iv) provvedere agli adempimenti del caso per quanto concerne le attività provvisionali necessarie al
fine di evitare ogni pericolo e/o danno a terzi direttamente incaricato dall’Ente, in ottemperanza
a quanto disposto dalla normativa vigente;
(v) predisporre le necessarie strutture provvisorie di cantiere, necessarie per alloggiare i servizi per
il proprio personale e un ufficio per la propria direzione di cantiere e per la Direzione dei Lavori,
dotandoli di allacciamenti elettrici, idrici e riscaldamento elettrico;
(vi) adempiere puntualmente le proprie obbligazioni ed esercitare le facoltà, i poteri ed i diritti ad
essa rivenienti ai sensi della Convenzione ed, in particolare, senza pregiudizio per quanto
genericamente previsto nel presente Articolo 12, adempiere interamente le proprie obbligazioni
ed esercitare le proprie facoltà, poteri e diritti il cui inadempimento o mancato esercizio possa
pregiudicare la fornitura dell’energia elettrica in capo all'Ente secondo le modalità previste dal
Decreto Conto Energia;
(vii) comunicare immediatamente all’Ente, ove il Concessionario ne venga a conoscenza, eventuali
violazioni di qualsivoglia dichiarazione, garanzia o impegno previsti dalla Convenzione, nonché
comunicare all’Ente eventuali elementi, fatti o circostanze che possano mutare o rendere non
veritiere le dichiarazioni di cui al precedente Articolo 14 o qualunque evento o circostanza
attinente al I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico, che possa avere un effetto sui diritti
dell’Ente ai sensi della presente Convenzione.
14. SOCIETÀ DI PROGETTO
14.1 Il Concessionario attesta che il capitale sociale della Società di Progetto è pari ad Euro [•] ([•]).
14.2 La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto è la seguente:
14

1. [•]
2. [•]
14.3 Il Concessionario è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all’Ente, ogni
modificazione intervenuta, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi,
fornendo, ove necessario, la documentazione per la certificazione dei requisiti richiesti dalla legge 31
maggio 1975, n. 575.
14.4 I soci del Concessionario che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla Società di Progetto, per un periodo minimo di 1 (uno) anno dall'avvenuto collaudo del I
stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e sino a tale periodo essi sono responsabili per il buon
adempimento degli obblighi del Concessionario. In ogni caso l'ingresso nel capitale sociale del
Concessionario e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali o
di enti pubblici possono avvenire in qualsiasi momento.
14.5 In ogni caso i soci della Società di Progetto sono responsabili in solido per l'eventuale obbligo di
rimborso del Contributo, fatta salva la facoltà per il Concessionario di fornire all’Ente fideiussione
bancaria o polizza assicurativa a garanzia di tale eventuale obbligo, liberando in tal modo i soci.
14.6 Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.
187 il Concedente provvederà a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella
composizione societaria del Concessionario.
14.7 Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario devono
essere preventivamente assentite per iscritto dall’Ente e non hanno effetto nei confronti dello stesso
fino a che il Concessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal Bando.
15. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
15.1 Ferme le previsioni contenute agli artt. 10.6 e 15 resta tra le Parti espressamente convenuto, che il
presente contratto si considererà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c, dietro
semplice comunicazione al Concessionario, da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r, dell’intenzione
dell’Ente di valersi della presente clausola risolutiva ed al verificarsi, di anche una delle seguenti
circostanze:
(a) fallimento del Concessionario;
(b) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi che, a giusto
titolo, si trovino all’interno del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nella fase della
realizzazione e di manutenzione dello stesso;
(c) sopravvenienza di una della cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione,
previste dall’art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
(d) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all’Ente di cui agli artt. 10 e
11.
15

(e) mancato pagamento, anche per un solo semestre, delle somme dovute all’Ente e di cui all’art.
9.3 che precede. Solo per questa ipotesi è convenuto tra le Parti che l’Ente possa avvalersi della
clausola risolutiva solo dopo il decorso di tre (3) mesi dallo scadere del termine di pagamento
stabilito all’art. 9.5
16. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE
16.1 E’ fatto divieto al Concessionario di cedere ad altri la Convenzione sotto pena della sua risoluzione e
del risarcimento dei danni a favore dell’Ente e/o l’esecuzione di tutta o di parte dei lavori oggetto degli
accordi contrattuali.
17. COMUNICAZIONI
17.1 Qualsiasi comunicazione in forza della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed
inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti
indirizzi e/o numeri di telefax:
se al Concessionario:
[�]
c.a.:
Dott. [�]
Tel.: [�]
Fax: [�]
se all’Ente:
[�]
c.a.:
Dott. [�]
Tel.: [�]
Fax: [�]
ovvero ad altro indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta
comunicare all'altra Parte successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, secondo le
modalità di cui sopra.
17.2 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Convenzione si
intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi e/o numeri di telefax
di cui al precedente paragrafo, e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata
16

così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento), ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso),
ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta
trasmissione sia stata effettuata in un giorno lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel giorno
lavorativo immediatamente successivo.
18. VARIE
18.1 Fatta salva la previsione di cui all'articolo 1419 del Codice Civile, nel caso in cui una o più disposizioni
della presente Convenzione siano o vengano dichiarate illegittime, invalide o inefficaci sotto
qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegittimità, invalidità o inefficacia non inficerà in alcun modo
la legittimità, la validità o l'efficacia delle rimanenti disposizioni della presente Convenzione. Nei limiti
del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi normativa applicabile, le disposizioni
ritenute illegittime, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il
più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.
18.2 L'inerzia o comunque il ritardo nell'esercizio, da parte di ciascuna delle Parti, dei diritti e delle facoltà
rispettivamente attribuiti dalla presente Convenzione non potrà intendersi quale rinuncia agli stessi, né
eventuali esercizi parziali o singoli di tali diritti e facoltà potranno limitare o comunque escludere
l'esercizio degli stessi o degli altri diritti e facoltà.
18.3 I diritti e le facoltà di cui alla presente Convenzione sono da intendersi come cumulativi rispetto ai diritti
e alle facoltà previsti dalla legge, e non limitativi di questi.
18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stato oggetto di ampia negoziazione
in tutte le loro disposizioni. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del Codice Civile.
18.5 Le Parti prendono atto che la Concessione costituisce parte integrante della presente Convenzione.
18.6 Le Parti concordano di negoziare in buona fede, nei limiti ciascuna dei propri poteri e nel rispetto della
normativa applicabile la possibilità di applicare i termini e le condizioni previsti nella presente
Convenzione e nell'Atto Pubblico alla realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici su aree di proprietà
dell'Ente che quest'ultimo dovesse decidere di effettuare.
19 SPESE - IMPOSTE E TASSE
19.1 Le Parti convengono che le spese effettuate dall’Ente in riferimento allo sviluppo del I stralcio
funzionale dell'Impianto Fotovoltaico sono a carico del Concessionario.
19.2 Le Parti, altresì, convengono che le imposte e tasse legate alla stipula e al perfezionamento della
presente Convenzione saranno a carico del Concessionario.
20 FORO
20.1 Le Parti convengono che la definizione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità,
esecuzione del o comunque derivante dalla presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva
del Foro di [�].
[luogo e data]
17

[CONCESSSIONARIO]
_____________________________
NOME: [ ]
QUALIFICA: [ ]
[Ente]
_____________________________
Nome: [ ]
Qualifica: [ ]
18
* * *