Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite conspecifico disegno da allegare in sede di progetto.7. Qualora i lavori vengano interrotti, dovranno essere adottate le precauzioninecessarie a garantire la sicurezza, l’igiene ed il decoro. In difetto, il Comune potràingiungere gli opportuni provvedimenti.8. All’esterno del cantiere deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartellocon gli estremi del titolo abilitativo, degli operatori e delle imprese e i contenuti e lecaratteristiche previste nelle disposizioni tecnico-organizzative previste dalle normedi sicurezza.9. Una copia del titolo abilitativo, con i relativi elaborati progettuali e documentali,deve essere conservata in cantiere per i controlli.Art. 43 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici o di valorestorico artistico 11. Il titolare del Permesso o Dia, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibileinteresse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deveinformarne gli Enti preposti alla tutela dei beni di cui sopra e il Comune.2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi perlasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare leprescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.Art. 44 - Obbligo della comunicazione di fine lavori 21. I lavori debbono essere ultimati entro i termini di validità del titolo edilizio(Permesso o Dia).2. La data di ultimazione deve essere comunicata allo Sportello Unico per l’ediliziaentro 15 giorni dall’effettiva ultimazione mediante apposito modello predisposto dalComune, debitamente firmato dall’avente titolo e dal Direttore dei lavori. Lacomunicazione di fine lavori può avvenire nell’ambito della richiesta del Certificatodi Conformità edilizia ed agibilità o della consegna della Scheda Tecnica descrittivadell’intervento.3. I documenti da allegare alla comunicazione di fine lavori sono indicati nella relativamodulistica comunale e debbono essere obbligatoriamente prodotti in relazioneall’intervento eseguito.4. Per gli interventi edilizi non soggetti alla domanda del Certificato di Conformitàedilizia ed agibilità la dichiarazione di collaudo e di conformità delle opere eseguite,fatta dal professionista abilitato e contenuta nella Scheda Tecnica descrittiva di cuiall'art. , tiene luogo del Certificato di Conformità edilizia e agibilità come previstodalla L.R. 31/02 e s.m.5. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di fine lavori o il ritardo ola mancata trasmissione allo Sportello di copia della Scheda Tecnica descrittiva odi uno dei documenti richiesti per il tipo di intervento, comporta l'applicazione dellasanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art per ogni unità immobiliare,comprensiva delle autorimesse pertinenziali, eseguita nell’intervento.12Nuovo testo introdotto con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/2009Nuovo testo introdotto con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/200968