Teil 1 - Bezirksgemeinschaft Überetsch - Unterland

More documents

Recommendations

Info

Ausschreibung für die Restmüllsammlung und den Abtransport für die Dauer von fünf Jahren beginnend ab dem 01.01.20013 bis zum 31.12.2017 in den folgenden 10 Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland: Altrei, Montan, Truden (Los 1), Neumarkt, Kurtinig, Kurtatsch, Salurn, Margreid, Pfatten (Los 2), Eppan (Los 3) gegen dieselben, den Vertrag unverzüglich aufzulösen, unter Ausschluß des Rechtsweges; im Gegenzug muß die Übernehmerfirma für jeden in der Durchführung des Dienstes entstandenen Schaden aufkommen. Im Falle von wiederholten Nichtbeachtungen der Vertragsvorkehrungen behält sich die Verwaltung das Recht vor, den Vertrag mit eigenem Beschluß und ohne weitere Aufforderung für aufgelöst zu erklären. Die Verwaltung wird für die Fortsetzung des Dienstes bis zur Fälligkeit der Frist in der Weise, die sie für angebracht erachtet, sorgen. Der vom Dienst enthobene Pächter ist gezwungen, alle nachfolgenden Ausgaben oder Schäden zurückzuzahlen und wird außerdem als Strafe dem Verlust der Sicherheitsleistung unterstehen. Für alle nicht in den vorliegenden Verpachtungsklauseln vorgesehenen Belange, beziehen sich die Parteien auf die Art. 1655 und folgende des ZGB. Im Falle der groben Nichterfüllung, die vom Schiedsgericht stimmenmehrheitlich festzustellen ist, erfolgt die Auflösung des Verpachtungsvertrages unter Ausschluß jeglichen Rechtsweges, mit Vorankündigung von einem Monat mittels Einschreibebrief mit Rückantwort. Sofern die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland einverstanden ist, werden alle Streitfälle, die zwischen der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland und dem Sammelunternehmen entstehen und nicht unmittelbar bereinigt werden können, von einem Dreierschiedsgericht ohne besondere Formalitäten beigelegt. Je ein Schiedsrichter wird von den beiden Vertragspartnern und einer im Einverständnis zwischen diesen beiden innerhalb von 15 Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per la durata di cinque anni a decorrere dal 01.01.2013 fino al 31.12.2017 nei seguenti 10 comuni della Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina: Anterivo, Montagna, Trodena (lotto 1), Egna, Cortina, Cortaccia, Salorno, Magrè, Vadena (lotto 2), Appiano (lotto 3). Vollständige Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / Firma per esteso del legale rappresentante ..........................................……………… che la ditta imprenditrice possa vantare dei diritti o compensi, al contrario, la ditta imprenditrice è responsabile per qualsiasi danno causato in seguito alla risoluzione del contratto. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, la Comunità Comprensoriale si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con propria deliberazione, senza necessità di ulteriori atti di messa in mora e di provvedere, nel modo che riterrà più opportuno, alla continuazione del servizio sino alla scadenza del termine. Sussiste chiaramente l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni spesa o danno conseguente nonché di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata. Per quanto non previsto dal presente capitolato le parti fanno espresso riferimento agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile. In caso di grave inadempienza, accertata dal Collegio arbitrale a maggioranza di voti, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni procedimento legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese da comunicarsi con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. Ogni controversia tra la Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina ed il gestore, che non può essere risolta direttamente, verrà appianata senza particolari formalità da una corte arbitrale a tre solo con il consenso della Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina. Ogni parte contraente nomina un giudice arbitrale ed il terzo giudice arbitrale verrà nominato in accordo fra le parti entro 15 giorni dall’adozione del tribunale arbitrale. La Anlage 6 / Allegato 6 – Technisches Lastenheft Anlage / Capitolato Tecnico - Seite/pagina 44 von/di 46 Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina 39044 Neumarkt, Laubengasse 22-26 39044 Egna, Via Portici 22-26 Tel. (0471) 826411- Fax (0471) 812963 Tel. (0471) 826411- Fax (0471) 812963 Steuernr.: 80010840215 Cod.Fisc.: 80010840215
Ausschreibung für die Restmüllsammlung und den Abtransport für die Dauer von fünf Jahren beginnend ab dem 01.01.20013 bis zum 31.12.2017 in den folgenden 10 Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland: Altrei, Montan, Truden (Los 1), Neumarkt, Kurtinig, Kurtatsch, Salurn, Margreid, Pfatten (Los 2), Eppan (Los 3) Tagen nach Anrufung des Schiedsgerichtes ernannt. Das so erlassene Urteil ist definitiv unter Ausschluss jeder weiteren Berufung. Über die Ausführung des Urteils gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Als Domizil wird der Sitz der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland gewählt. Sofern die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland es nicht bevorzugt, das Schiedsgericht zur Lösung eventueller Streitfälle einzuberufen, behält sich diese Bezirksgemeinschaft vor, nach drei schriftlichen Mahnungen mittels eingeschriebenem Brief (Aufforderung, dann 1. und 2. Mahnung) betreffend die Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen durch den Übernehmer des Dienstes nach der 2. Mahnung den Vertrag unverzüglich aufzulösen und die Beauftragung der in der Rangordnung nächst platzierten Firma zu geben. Der Auftragnehmer erklärt sich durch seine Unterschrift damit uneingeschränkt einverstanden. Art. 22 Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen Für alles, was nicht eigens hier vorgesehen, gelten die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen des Staates und der Autonomen Provinz Bozen und insbesondere das GvD Nr. 163/2006, das D.P.R. Nr. 207/2010, das L.G. Nr. 4/2006 und das GvD Nr. 152/2006, der Gemeinden und andere von den in diesem Auflagenheft aufgelisteten Gemeinden bereits erlassene und in Zukunft zu erlassende Bestimmungen, des ZGB’s in Sachen Verpachtungswesen enthaltenen Bestimmungen sowie die Verordnung zur Regelung der Verträge der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland. Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per la durata di cinque anni a decorrere dal 01.01.2013 fino al 31.12.2017 nei seguenti 10 comuni della Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina: Anterivo, Montagna, Trodena (lotto 1), Egna, Cortina, Cortaccia, Salorno, Magrè, Vadena (lotto 2), Appiano (lotto 3). Vollständige Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / Firma per esteso del legale rappresentante ..........................................……………… sentenza emanata è definitiva con l’esclusione di eventuali ricorsi. Per l’esecuzione della sentenza valgono le disposizioni del codice di procedura civile. Il domicilio viene eletto presso la sede della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina. Qualora la Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina non intenda avvalersi della corte arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie, questa Comunità comprensoriale si riserva, dopo tre solleciti via lettera raccomandata (ingiunzione, poi 1 o e 2 o sollecito) riguardanti l’inadempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore del servizio, di annullare il contratto immediatamente dopo il secondo sollecito e di aggiudicare il servizio alla ditta susseguente in graduatoria. Il commissionario, firmando, accetta queste condizioni illimitatamente. Art. 22 Oggetto e durata del contratto Per tutto quanto non fosse previsto dal presente capitolato si applicheranno le relative norme legislative nazionali e della Provincia Autonoma di Bolzano, in particolare il D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, L.P. n. 4/2006, D.Lgs. 152/2006, nonché i Regolamenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani dei comuni interessati dal presente capitolato e le altre disposizioni in materia emanate attualmente o in futuro dai comuni, nonché le norme contenute nel Codice Civile in materia d’appalto ed il regolamento per la disciplina dei contratti della Comunità Comprensoriale Oltradige- Anlage 6 / Allegato 6 – Technisches Lastenheft Anlage / Capitolato Tecnico - Seite/pagina 45 von/di 46 Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina 39044 Neumarkt, Laubengasse 22-26 39044 Egna, Via Portici 22-26 Tel. (0471) 826411- Fax (0471) 812963 Tel. (0471) 826411- Fax (0471) 812963 Steuernr.: 80010840215 Cod.Fisc.: 80010840215
Page 1 and 2: Ausschreibung für die Restmüllsam
Page 43: Ausschreibung für die Restmüllsam

Teil 1 - Bezirksgemeinschaft Überetsch - Unterland

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?