Istruzioni per la Romania - Fornitori - Enel

6. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI
La Garanzia di Buona esecuzione sui lavori/prodotti/servizii è disciplinata nel seguente modo: il
quantum è determinato di massimo 10% del valore del contratto senza IVA (oppure al massimo 5% nel
caso di imprese iscritte all’ Intreprindere Mica si Mijlocie – IMM – Piccole e medie società - meno di 250
dipendenti e Cifra D’Affari anuale neto meno di 50 milioni euro)
La Garanzia di Buona esecuzione del contratto si costituisce:
a) per trattenute successive :
- entro 15 giorni dalla firma del contratto l’essecutore/fornitore/prestatore costituirà il 0,5 % del
valore del contratto dei lavori/prodotti/servizi sul conto di garanzia bancaria di buona esecuzione,
dimostrando l’avvenuto deposito con la copia dell’ordine di pagamento
- il residuo fino alla concorrenza dell’importo stabilito come garanzia di buona esecuzione
mediante trattenute successive delle fatture presentate
b) mediante lettera di garanzia bancaria che sarà depositata alla firma del contratto e che
costituirà l’allegato al contratto stesso.
La Garanzia di buona esecuzione si restituisce dietro richiesta scritta dell’Appaltatore, nel
seguente modo:
a) 70% del valore della garanzia, entro 14 giorni dalla conclusione dei verbali di collaudo di
ultimazione lavori e della messa in servizio (PIF), se il collaudo si fa senza osservazioni e se il rischio per
i vizi nascosti e minimo.
b) il residuo di 30% del valore della garanzia, alla scadenza della durata di garanzia dei lavori
eseguiti, in base al verbale di collaudo finale.
Nel contratto è salvaguardato il diritto di proprietà intellettuale di Enel.
Modalita di pagamente –in generale a 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Penalita – in generale sono 0.3%/giorno di ritardo al pagamento del beneficiario e 0.3%/giorno di
ritardo per il contratante, per lavori e di 1%/gg di ritardo del valore non effetuato, ma non oltre 10% della
somma per cui viene pagato.
Sicurezza- l’appaltatore ha l’obligo di rispettare I termini di legge previsti per la sicurezza e la salute
del lavoro (La legge romena nr. 319/2006 simile alla Legge 326 Italiana)
13