1 SCHEMA DI CONTRATTO per la fornitura di energia ... - Trenitalia

SCHEMA DI CONTRATTO 

per la fornitura di energia elettrica per dodici mesi sui punti di prelievo relativi alle 

utenze delle stazioni ferroviarie del network di Grandi Stazioni S.p.A. 

tra 

Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, capitale sociale € 

4.304.201,10, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al 

n. 05129581004, nel seguito, per brevità “Grandi Stazioni”, in persona del Dott. Fabio 

Battaggia nella qualità di Amministratore Delegato, di seguito denominata anche “Grandi 

Stazioni” 

e 

……………. con sede in ………………Via …………….., capitale sociale € 

………………, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle imprese di 

……………… al n. …………., in persona di ………….., nella qualità di 

…………………, di seguito denominata anche “Appaltatore”. 

Premesso 

- che, con contratto in data 14 aprile 2000, Ferrovie dello Stato S.p.A., (oggi Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. - RFI) ha affidato a Grandi Stazioni S.p.A. il diritto di 

utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari dei 13 maggiori scali ferroviari 

nazionali, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e 

gestione dei complessi stessi; 

- che Grandi Stazioni S.p.A. deve assicurare la fornitura di energia elettrica nei complessi 

immobiliari dalla stessa gestiti ed in particolare nelle stazioni ferroviarie di Roma 

Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza 

Principe, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa 

Lucia, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale; 

- che, per assicurare detta fornitura, Grandi Stazioni S.p.A., con bando di gara inviato 

all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea il 15 dicembre 2011 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale, n. 151 

del 23/12/2011, ha bandito una procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 

- che in esito alla predetta procedura è risultato essere miglior offerente 

……………………………………………..; 

- che, con lettera n. …………… del ………………., Grandi Stazioni S.p.A. ha 

comunicato a………………………….. di essere aggiudicatario definitivo; 

- che ……………………………………… ha fatto pervenire la documentazione 

1

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, nonché la cauzione 

definitiva prodotta con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara; 

- che, in virtù dell’esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in fase 

di gara, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

- che si rende ora necessario procedere alla stipulazione del contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 

1.1 Grandi Stazioni affida alla ……………..., che accetta, la fornitura di energia elettrica, 

per la durata di un anno su n. 85 punti di prelievo già attivi, pertinenti ad utenze delle 

stazioni ferroviarie, di cui n. 65 in BT e n. 20 in MT, per un consumo presunto 

stimato in circa 58.000 MWh/anno (fornitura base), identificati nel documento che si 

allega sotto la lettera A. Grandi Stazioni si riserva la facoltà di modificare sia in 

aumento che in diminuzione il valore della potenza installata. 

1.2 Rientra, altresì, nell’oggetto dell’appalto, l’eventuale fornitura di energia elettrica su 

ulteriori punti di prelievo in MT/BT, fino ad un massimo di 10, per un maggior 

consumo stimato presunto di circa 7.000 MWh/anno (fornitura opzionale), che Grandi 

Stazioni si riserva di attivare nel corso dell’intera durata del contratto. 

Dette quantità (fornitura base e fornitura opzionale) si intendono presunte e devono 

quindi intendersi meramente indicative. Conseguentemente, Grandi Stazioni non 

assume alcun impegno e/o responsabilità in ordine al raggiungimento ovvero al 

superamento delle stesse. 

In ogni caso, qualora i consumi effettivi divergano, anche sostanzialmente, dai 

consumi stimati l’Appaltatore non avrà titolo ad avanzare richieste di variazioni 

contrattuali, maggiori compensi, risarcimenti o indennizzi e sarà comunque tenuto a 

garantire la fornitura per tutta la durata del contratto. 

1.3 L’Appaltatore si impegna ad osservare i livelli minimi di qualità definiti dall'Autorità 

per l'Energia Elettrica e il Gas (d’ora in avanti “AEEG”) (Delibere dell’AEEG n. 

164/08 e n. 333/07 e s.m.). 

Per ciò che riguarda le forniture in MT, l’Appaltatore si impegna a trasmettere al 

distributore le richieste per nuovi allacci, spostamento sottoservizi, modifiche di 

potenza, etc., complete di quanto necessario per dar corso agli interventi entro 

cinque giorni lavorativi dalla richiesta di Grandi Stazioni. Copia completa della 

richiesta dovrà contestualmente essere trasmessa a Grandi Stazioni. 

L’Appaltatore si impegna a trasmettere a Grandi Stazioni il preventivo elaborato dal 

distributore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. 

L’Appaltatore si impegna a rendere attiva la fornitura entro e non oltre 120 giorni dal 

pagamento del preventivo da parte di Grandi Stazioni, fatti salvi eventuali diversi 

termini disposti dalle vigenti norme. 

Grandi Stazioni potrà in ogni momento richiedere all’Appaltatore informazioni sullo 

stato delle pratiche attivate. 

2

1.4 La fornitura sarà eseguita dall’Appaltatore secondo le modalità, i termini e le 

condizioni tutte previste dal presente atto. Il presente atto è costituito, inoltre, dai 

documenti sotto elencati in ordine di priorità tecnico-giuridica: 

- allegato A – Utenze e consumi; 

- allegato B – Fac-simile della comunicazione dati – Curve di consumi; 

- allegato C – Fac-simile della fattura mensile; 

- allegato D – Offerta dell’Appaltatore; 

- allegato E - Estratto del Codice di condotta di Grandi Stazioni S.p.A.; 

- allegato F - Informativa sul trattamento dei dati personali; 

- allegato G - Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato adottate dal Consiglio di Amministrazione di 

Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008), per quanto applicabili 

al presente contratto. 

1.5 Qualora si dovessero rilevare contrasti interpretativi per discordanza tra i vari 

documenti costituenti il contratto o all’interno dello stesso documento, si 

intenderanno prevalenti le condizioni più vantaggiose per Grandi Stazioni, a proprio 

insindacabile giudizio. 

1.6 In osservanza a quanto previsto dall’AEEG nell’art. 2 della delibera n. 78/1999 e 

s.m. e nella delibera n. 123/03 e s.m., il presente contratto sarà modificato di diritto 

mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche definite 

dall’Autorità stessa. L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente 

contratto per effetto di quanto precedentemente disposto non comporterà l’invalidità 

dell’intero accordo, essendo fatto espressamente obbligo per l’Appaltatore e Grandi 

Stazioni di negoziare nuove clausole in sostituzione di quelle nulle od annullate. 

1.7 Secondo quanto previsto dall’articolo 60 della delibera AEEG n. 333/2007, Grandi 

Stazioni rilascia all’Appaltatore specifico mandato, per la sottoscrizione con i 

distributori dei contratti di trasporto e di dispacciamento, per ogni punto di prelievo 

già attivo, di cui all’allegato A), o da attivare durante l’appalto. 

Art. 2 - Comunicazione e analisi curve orarie di prelievo e consumi mensili 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà, per tutti i siti e per 

singolo punto di prelievo, rendere disponibili i dati di consumo mensili divisi per 

fasce e i dati di carico (potenza assorbita) con i contenuti specificati nel modello 

allegato sotto la lettera B. 

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un applicativo via web in grado di gestire, 

elaborare e rendicontare tali dati (anche in formato Excel estraibile) e le analisi di 

Energy Management. Tale servizio dovrà essere operativo entro tre mesi dalla data di 

formale attivazione del presente contratto; l’accessibilità all’applicativo dovrà essere 

garantita fino a sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. I dati di 

consumo di ciascun mese dovranno essere pubblicati entro il quindicesimo giorno 

del mese successivo e restare disponibili per tutta la durata del contratto. 

Entro un mese dal termine del contratto l’Appaltatore dovrà trasmettere su supporto 

elettronico (CD, DVD, ecc.) l’intero database dei consumi per singolo punto di 

prelievo. 

3

Art. 3 - Importo del contratto 

3.1 L’importo complessivo presunto del presente contratto, relativamente alla fornitura 

di energia di cui all’art. 1.1, ammonta ad € 8.120.000,00, comprensivo di tutte le 

componenti di costo, anche non soggette a ribasso (dispacciamento, trasporto, 

misura, imposte), IVA esclusa. 

Nel caso in cui Grandi Stazioni intenda incrementare uno o più punti di prelievo, ai 

sensi di quanto previsto al precedente punto 1.2, detto importo complessivo 

presunto deve intendersi conseguentemente adeguato. 

3.2 Per ciascun punto di prelievo di cui all’allegato A del presente contratto, all’energia 

prelevata in ciascun mese di somministrazione si applicherà la componente tariffaria 

(oggetto d’asta) per la fornitura di energia monofascia offerta dall’appaltatore: 

P 0 = …. €/MWh 

Restano a carico dell’Appaltatore tutti i costi di attivazione e/o di inizio fornitura. 

3.3 La tariffa unitaria per l’acquisto dell’energia verrà adeguata mensilmente alle 

variazioni dello scenario energetico, sulla base della seguente formula di 

indicizzazione: P t = P 0 + (ITEC/REF-E t – ITEC/REF-E 0 ) €/MWh. (costo 

termoelettrico di REF-E), 

dove: 

P t : tariffa dell’energia relativa al t-esimo mese; 

P 0 : tariffa dell’energia offerta dall’Appaltatore; 

ITEC/REF-E t : valore dell’indice del costo di produzione termoelettrica (REF-E) al 

mese t; 

ITEC/REF-E 0 : valore dell’indice del costo di produzione termoelettrica (REF-E) 

relativo al mese di presentazione dell’offerta. 

3.4 La tariffa sopra indicata si intende comprensiva dei seguenti oneri: 

- servizi di vendita, come definiti dall’Allegato A della delibera AEEG n. 202/2009; 

- corrispettivi per CO 2 , come previsti dalla Direttiva n. 2003/87/CE (recepita con 

D.Lgs. n. 216/2006 e s.m.) in materia di emissioni di CO2; 

- oneri di sbilanciamento effettivo e aggregazione misure di cui agli artt. 35, 36, 40 

dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.; 

- oneri per l’eventuale acquisizione di certificati verdi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 

387/2003 e s.m.; 

- acquisizione di Certificati RECS: nelle quantità definite al successivo art. 6. 

Qualora eventuali nuove disposizioni delle Autorità dovessero comportare un 

aumento degli oneri, ciò non permetterà una corrispondente rideterminazione del 

prezzo. 

3.5 La tariffa sopra indicata non comprende i seguenti oneri: 

- costi per perdite di rete, intendo per tali le perdite di rete standard nella misura 

percentuale definita dall’AEEG in relazione alla tensione di consegna delle singole 

forniture; 

- costi di dispacciamento, come individuati dalla delibera AEEG n. 111/2006; 

- costi di trasporto, comprensivi della trasmissione, distribuzione e misura 

dell’energia fino ai punti di prelievo; 

- costi di misura, così come approvate dall’AEEG; 

- componenti tariffarie A, UC, MCT, così come approvate dall’AEEG; 

4

- imposte erariali e addizionali, I.V.A., fermo restando che l’Appaltatore si farà carico 

dell’esazione delle imposte erariali e addizionali e dell’I.V.A. 

Le suddette singole voci di costo concorrono comunque all’importo del presente 

contratto e dovranno essere separatamente riportate all’interno della fattura con i 

contenuti di cui al fac-simile allegato (allegato C). 

3.6 L’Appaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza 

ed all’idoneità della fornitura da effettuare rispetto alle finalità perseguite da Grandi 

Stazioni, essendosi impegnata ad esaminare la documentazione d’appalto in ogni 

dettaglio e ad integrarla con tutto quanto necessario, seppure non espressamente 

indicato, per rendere la fornitura, completa e funzionale rispetto ai fini perseguiti. 

3.7 Qualora Grandi Stazioni riscontri anomalie ovvero carenze rispetto alle attività 

oggetto del contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a adeguare quanto realizzato, al fine 

di renderlo conforme alle previsioni contenute nel presente contratto e nei relativi 

allegati. Restano fatte salve tutte le azioni consentite per eventuali successive 

difformità o carenze riscontrate. 

Art. 4 - Modalità di fatturazione e termini di pagamento 

4.1 Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. 

L’Appaltatore dovrà emettere ogni mese 13 fatture (una per ogni stazione) al cui 

interno dovranno essere riportati i dettagli per ogni singolo punto di prelievo. Le 

fatture dovranno essere calcolate sulla base dei consumi reali, e dovranno essere 

redatte con i contenuti di cui al fac-simile allegato (allegato C). La fattura dovrà 

riportare, altresì, i consumi riscontrati dall’inizio del contratto, sino al mese oggetto di 

fatturazione. 

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire per via telematica entro il giorno quindici 

del mese successivo a quello di riferimento. 

I canali e le modalità di invio delle fatture saranno concordati all’atto della formale 

attivazione del presente contratto. 

4.2 Nel caso in cui le fatture, per mancanza dei consumi reali, debbano essere emesse 

sulla base di consumi presunti, tali consumi dovranno essere pari a 1/12 (un 

dodicesimo) del consumo annuo previsto, riportato nell’allegato A (lista punti di 

prelievo). 

In ogni caso tutte le fatture relative all’ultimo mese di ogni trimestre dovranno essere 

emesse sulla base dei consumi reali ed al netto delle eventuali penali applicate da 

Grandi Stazioni nel medesimo periodo. 

4.3 I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico o RID, entro 30 (trenta) giorni data 

ricezione fattura, qualora l’Appaltatore rispetti il termine di invio della fattura di cui 

al precedente comma 4.1, senza rilascio di depositi cauzionali o garanzie fideiussorie 

da parte di Grandi Stazioni. Qualora l’Appaltatore non rispetti il termine per l’invio 

della fattura di cui al precedente comma 4.1, i pagamenti potranno essere effettuati 

entro trenta giorni data ricezione fattura fine mese. 

Nelle fatture dovrà essere riportato il numero del presente contratto, il relativo anno 

di competenza, nonché gli estremi per l'effettuazione del bonifico. Alle fatture dovrà 

essere allegato il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in corso di 

validità. 

5

Le fatture dovranno essere intestate a: Grandi Stazioni S.p.A., Via G. Giolitti, n. 34, 

00185 Roma, P. IVA n. 05129581004. 

Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 

136/2010 e s.m. L’Appaltatore si impegna, pertanto, a rispettare tutti gli obblighi 

connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge. 

Ferma restando l’applicabilità della Legge n. 136/2010 e s.m., ai sensi di quanto 

stabilito dall’AVCP nelle FAQ aggiornate al 23 novembre 2011, il codice CIG 

370028107B sarà riportato soltanto nella delega a monte, in analogia a quanto 

previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 136/2010 e s.m. per i pagamenti effettuati 

dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m., le singole transazioni 

relative al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o 

subcontraenti, dovranno essere espletate, pena la risoluzione del presente contratto, 

avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.A., attraverso l’utilizzo di 

bonifico o comunque di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge, anche nei rapporti con i subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, 

intendendo per filiera delle imprese i subappalti come definiti all’art. 118, comma 11, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche 

non esclusiva, del contratto. 

L’Appaltatore che intenda avvalersi di subappaltatori e/o subcontraenti dovrà 

adempiere alle relative prescrizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. ed, 

in particolare, a quanto in merito specificamente previsto al successivo art. 9. 

L’Appaltatore dovrà dare immediata formale comunicazione a Grandi Stazioni della 

notizia dell’inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 

136/2010 e s.m. da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, fornendo tutti gli 

elementi utili a chiarire l’inadempimento posto in essere. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m., l’Appaltatore deve 

comunicare a Grandi Stazioni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

alle transazioni relative all’appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso. Dette informazioni dovranno essere 

formalmente comunicate in allegato alla prima fattura inviata. In caso di accensione 

di un nuovo conto corrente dedicato, valgono i termini di cui al menzionato art. 3, 

comma 7. 

Qualora l’Appaltatore, entro i termini indicati, non comunichi gli estremi completi 

per l’effettuazione del bonifico, non avrà diritto ad interessi, indennizzi o 

risarcimenti, a qualsiasi titolo richiesti. L'adempimento della modalità prescelta per il 

pagamento costituisce valore di quietanza, sollevando Grandi Stazioni da ogni 

responsabilità conseguente. 

Qualora si dovesse verificare un ritardo nei pagamenti, saranno corrisposti gli 

interessi di mora al tasso stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002. In ogni caso, nessun 

interesse sarà dovuto per un’eventuale ritardata comunicazione dell'avvenuto 

pagamento da parte del soggetto autorizzato. 

Non verrà corrisposta alcuna forma di anticipazione. 

6

4.4 L’Appaltatore, su richiesta di Grandi Stazioni, dovrà rendere disponibile un flusso 

elettronico di dati relativi ai pagamenti della fornitura in base ai più diffusi protocolli 

di comunicazione. Tali dati dovranno contenere gli elementi necessari alla 

registrazione contabile della fattura sulla piattaforma SAP ed i dati tecnici di consumo 

presenti sulla relativa bolletta. Qualora Grandi Stazioni richiedesse l’attivazione di tale 

flusso dati, le parti concorderanno le specifiche modalità di interfacciamento 

automatico tra i rispettivi sistemi e database. 

4.5 In caso di errori di fatturazione relativi agli oneri di trasporto, ancorché derivanti da 

errate fatturazioni da parte del gestore di rete locale ed indipendentemente 

dall’esperimento di azioni di rivalsa nei confronti di quest’ultimo, l’Appaltatore dovrà 

rettificare gli addebiti e consentire il rimborso a Grandi Stazioni su semplice richiesta 

scritta di quest’ultima. Eventuali conguagli a favore di Grandi Stazioni dovranno 

essere effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento 

dell’errore da parte dell’Appaltatore, fatto salvo un eventuale diverso termine 

proposto dall’Appaltatore che Grandi Stazioni si riserva di accettare a suo 

insindacabile giudizio. 

Art. 5 - Oneri dell’Appaltatore 

5.1 L’Appaltatore dovrà garantire la fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare 

i fabbisogni di Grandi Stazioni per i siti oggetto del presente contratto. 

5.2 L’Appaltatore provvederà a stipulare, in forza del mandato conferito da Grandi 

Stazioni, i contratti di trasporto ed il contratto di dispacciamento dell’energia elettrica 

per i siti indicati nell’Allegato A, nonché a porre in essere tutto quanto necessario ed 

opportuno all’attivazione della fornitura nei punti di prelievo esistenti ed in quelli di 

eventuale nuova attivazione, anche in conformità a quanto richiesto dai gestori della 

rete. 

5.3 L’Appaltatore dovrà corrispondere, entro i termini stabiliti dalla normativa, quanto 

dovuto al gestore della rete, al distributore locale e agli enti competenti, sollevando 

Grandi Stazioni da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento. 

5.4 Ferme restando in capo a Grandi Stazioni le attività non delegabili ai sensi delle 

vigenti norme, sarà cura dell’Appaltatore espletare ogni attività relativa alla gestione 

della connessione dei punti di prelievo oggetto dell’appalto, sia forniti in bassa 

tensione che in media tensione. 

A titolo indicativo e non esaustivo, l’Appaltatore dovrà gestire e curare le pratiche 

amministrative con i distributori al fine di consentire a Grandi Stazioni di : 

- eseguire nuovi allacciamenti; 

- modificare le caratteristiche tecniche della fornitura (variazioni di potenza, 

tensione, ecc.); 

- eseguire subentri e volture; 

- spostare impianti o gruppi di misura; 

- verificare il funzionamento dei gruppi di misura e la loro eventuale sostituzione; 

- gestire eventuali guasti e malfunzionamenti; 

- eseguire richieste di cessazione e/o disalimentazione dell’allacciamento. 

5.6 L’Appaltatore dovrà: 

7

- nominare il proprio Responsabile del Servizio che assicurerà le funzioni di 

supporto a Grandi Stazioni per ogni tipo di richiesta di intervento sui punti di 

prelievo e per tutte le problematiche di natura tecnico/amministrativa; tale 

nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data della formale 

attivazione del presente contratto da parte di Grandi Stazioni; 

- assicurare un servizio di assistenza per la gestione delle problematiche tecnicoamministrative 

(fatturazione, attivazioni, cessazione, ritardi di attivazioni, guasti, 

ecc.) Detto servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data della formale 

attivazione del presente contratto da parte di Grandi Stazioni e dovrà essere 

attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 18,30. A tal fine 

l’Appaltatore dovrà comunicare i propri riferimenti (numero di telefono, telefax 

e indirizzo di posta elettronica). 

- predisporre, entro 15 giorni dalla data della formale attivazione del presente 

contratto da parte di Grandi Stazioni, la modulistica standard da utilizzare nel 

corso del contratto per le diverse tipologie di richieste/attività oggetto del 

contratto, che sarà oggetto di verifica e di approvazione da parte di Grandi 

Stazioni. 

Art. 6 - Approvvigionamento da fonti rinnovabili 

L’Appaltatore, tramite sistema RECS, è tenuto a certificare la provenienza da fonti di 

energia rinnovabili del 20% dell’energia effettivamente fornita; ciò senza oneri aggiuntivi 

per Grandi Stazioni. 

Per sistema RECS (Renewable Energy Certificate System) si intende il sistema di certificazione 

volontaria dell’origine da fonti rinnovabili dell’energia elettrica che segue le modalità e i 

requisiti generali della certificazione compresi nella regolamentazione dell’AIB e recepite in 

Italia con il “RECS EECS Domain Protocol Italia a cura del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE 

S.p.A. Versione 19.02.07” e s.m. 

L’Appaltatore, pertanto, dovrà procedere, con cadenza trimestrale, all’annullamento di 

certificati RECS a favore di Grandi Stazioni in quantità almeno pari al 20 % del relativo 

consumo fatturato. A tal fine, congiuntamente all’emissione delle fatture relative all’ultimo 

mese del corrispondente trimestre, l’Appaltatore dovrà consegnare a Grandi Stazioni gli 

originali dei suddetti certificati. In caso di mancata consegna dei certificati RECS saranno 

applicate le penali di cui al successivo art. 8. 

Art. 7 - Durata 

Il presente contratto ha durata di un anno, a decorrere dalla data della formale attivazione 

da parte di Grandi Stazioni prevista per il 1 maggio 2012, fatti salvi eventuali posticipazioni 

non dipendenti da Grandi Stazioni. 

L’Appaltatore garantisce, per ciascun punto di prelievo, la fornitura di energia elettrica ogni 

giorno, senza soluzione di continuità. E’ comunque esclusa qualunque forma di rinnovo 

tacito. 

Art. 8 - Penali 

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i 

quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e 

8

la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva 

comunicazione a Grandi Stazioni), qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni 

previsti nel presente contratto, Grandi Stazioni potrà applicare le penali di seguito riportate: 

8.1 € 300,00 (trecento/00)/giorno, per ciascun punto di prelievo, in caso di ritardo nella 

trasmissione della richiesta degli interventi relativi alle forniture in MT, di cui al 

precedente art. 1.3; 

8.2 € 300,00 (trecento/00)/giorno, per ciascun punto di prelievo, in caso di ritardo nella 

trasmissione del preventivo inerente gli interventi da attuare relativi alle forniture in 

MT, di cui al precedente art. 1.3; 

8.3 € 120,00 (centoventi/00)/giorno, per ciascun punto di prelievo, in caso di ritardo 

nell’attivazione inerente le forniture in MT, di cui al precedente art. 1.3; 

8.4 € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione 

dell’applicativo di elaborazione e rendicontazione dei dati di consumo, rispetto al 

termine previsto al precedente art. 2; 

8.5 € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione del servizio di 

assistenza tecnico-amministrativa, rispetto al termine previsto al precedente art. 5.6; 

8.6 € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei certificati 

RECS secondo le modalità di cui al precedente art. 6. 

Le penali saranno oggetto di specifica formale contestazione da parte di Grandi Stazioni. 

Le eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore dovranno essere prodotte a Grandi Stazioni 

entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione. Grandi Stazioni potrà in ogni caso 

non accogliere le controdeduzioni formulate dall’Appaltatore, che sarà comunque tenuto a 

garantire la restante fornitura. 

Le penali che verranno eventualmente irrogate saranno materialmente applicate con 

cadenza trimestrale, all’atto dell’emissione della fattura relativa all’ultimo mese di ogni 

trimestre. 

Qualora l’importo delle penali accumulate nel corso del contratto raggiunga un importo 

pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, sarà facoltà di Grandi Stazioni 

risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il 

risarcimento dei danni subiti da Grandi Stazioni. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in alcun 

caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto di Grandi Stazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior 

danni. 

Grandi Stazioni potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% 

del valore dell’intera fornitura. 

Art. 9 - Subappalti 

1. L’eventuale esecuzione di attività in subappalto è sottoposta alla disciplina dell'art. 118 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché a quanto previsto dal presente articolo. 

E' in ogni caso vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di 

tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto in assenza di preventiva formale 

autorizzazione richiesta dall’Appaltatore e formalmente rilasciata da Grandi Stazioni e ciò 

indipendentemente dalla natura e dall’importo del relativo contratto. La richiesta di 

9

autorizzazione, che Grandi Stazioni si riserva di non rilasciare, a suo insindacabile giudizio, 

dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Grandi Stazioni stessa riterrà 

necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subappaltatore 

2. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni 

espressamente indicate dall'Appaltatore in fase di offerta. 

Le richieste di autorizzazione al subappalto, che Grandi Stazioni si riserva di non 

autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto 

dell’autorizzazione medesima, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle attività 

inerenti l’oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da: 

a) indicazione dei soggetti cui l'Appaltatore intende subappaltare le attività con il 

relativo importo; 

b) idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad 

effettuare le attività oggetto di subappalto, per il relativo importo, fatta eccezione di 

quelle che possono essere acquisiti d’ufficio da Grandi Stazioni; 

c) qualora il subappaltatore non sia assoggettabile alla legge n. 68/1999 e s.m., 

dichiarazione che attesti tale circostanza; 

d) documentazione per l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa 

antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 490/1994 e s.m. e del D.P.R n. 252/1998, 

dell'impresa assuntrice del subappalto; 

e) dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell’impresa assuntrice del subappalto; 

f) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto. 

Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne 

avevano consentito il rilascio, senza che l’Appaltatore possa per questo nulla pretendere da 

Grandi Stazioni a qualsiasi titolo. 

Grandi Stazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali, in via meramente 

esemplificativa, la sospensione delle attività, di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti 

dell'Appaltatore nei seguenti casi: 

- mancato deposito presso Grandi Stazioni del contratto di subappalto almeno 20 

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività. Nel 

contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi di contratto non è 

superiore al 20% (venti per cento). Il contratto di subappalto dovrà contenere, a 

pena di nullità assoluta, specifica clausola con la quale le parti assumono tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.; 

- mancata consegna a Grandi Stazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato da Grandi Stazioni nei confronti dell’Appaltatore, della copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte 

dell’Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate; 

- mancata consegna, prima dell'inizio delle attività, del Documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore; 

- mancata consegna a Grandi Stazioni, con le modalità di cui al precedente art. 4, 

prima di ogni pagamento da effettuare nei confronti dell’Appaltatore, del D.U.R.C., 

dell’Appaltatore e del subappaltatore. 

10

3. Grandi Stazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi 

subappaltatori e subcontraenti in genere, né l'Appaltatore potrà porre eccezioni di sorta per 

fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. 

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di 

ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i 

documenti richiesti nel presente articolo. 

5. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi adempimenti e 

quant’altro connessi con l’affidamento di attività in subappalto, si applicano anche qualora 

il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è 

eventualmente avvalso l’Appaltatore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 

Art. 10 – Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità 

10.1 Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il ritardo 

dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività tale da compromettere il rispetto dei termini 

contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni 

impartite da Grandi Stazioni entro un termine non inferiore ai quindici giorni o entro il 

diverso tempo di volta in volta stabilito da Grandi Stazioni stessa. 

10.2 Grandi Stazioni ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti 

comportamenti dell'Appaltatore che comportano gravi inadempimenti alle obbligazioni 

contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’appalto, previa diffida e sempre che 

l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. 

Art. 11 – Domicilio 

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in 

……………………………. ……., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il 

domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ……………………... 

L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ………………………….. 

Grandi Stazioni - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Grandi Stazioni Società 

per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Via Giovanni Giolitti n. 34 - 

00185 ROMA; partita I.V.A. e codice fiscale n. 05129581004. 

Art. 12 – Trasparenza dei prezzi - Auditing 

12.1 L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 

presente con-tratto; 

• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno 

direttamente o attraver-so Imprese collegate o controllate, somme e/o altri 

corrispettivi a titolo di intermediazione o si-mili e comunque volte a facilitare la 

conclusione del contratto stesso; 

• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare 

e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto 

rispetto agli obblighi in esso assunti ne a compiere azioni comunque volte agli 

stessi fini. 

12.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni 

11

ese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni 

e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si 

intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per 

fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di 

tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente. 

12.3 L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al 

presente contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da 

Grandi Stazioni e documentata ai sensi di legge. Detta contabilità dovrà consentire in 

ogni momento idonee verifiche da parte di Grandi Stazioni e/o da soggetto terzo da 

questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a 

mettere a disposizione di Grandi Stazioni e/o del soggetto da questa incaricato, tutte 

le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in 

ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra. 

12.4 A semplice richiesta di Grandi Stazioni, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte 

le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con 

l'indicazione del soggetto responsabile designato. 

Art. 13 – Cessione del contratto – Cessione del credito 

L’Appaltatore accetta espressamente che Grandi Stazioni, in qualsiasi momento, possa 

cedere il presente contratto ad altro soggetto che subentrerà, in tutto o in parte, nei diritti 

ed obblighi facenti capo a Grandi Stazioni stessa in base al presente atto. 

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto 

senza il preventivo assenso scritto da parte di Grandi Stazioni, che la stessa si riserva di non 

concedere a suo insindacabile giudizio. 

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente 

contratto possono essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all’incasso o di delegazione 

sotto qualsiasi forma, solo previa autorizzazione scritta di Grandi Stazioni, che la stessa 

potrà rifiutare previa specifica motivazione. 

Le parti concordano, altresì, espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà 

diritto a Grandi Stazioni di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., 

con conseguente diritto al risarcimento dei danni. 

Art. 14 – Impegno di riservatezza 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi 

che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a 

procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano 

messe a sua disposizione da Grandi Stazioni o di cui egli stesso venisse a conoscenza in 

occasione dell'esecuzione del con-tratto. 

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del 

presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, finché le informazioni 

delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Grandi Stazioni per l'esatta osservanza 

da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di 

segretezza. L'Appaltatore è tenuto a risarcire a Grandi Stazioni tutti i gli eventuali danni 

12

conseguenti. 

E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, 

specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che 

appartengano a Grandi Stazioni senza prima avere ottenuto il benestare scritto sia di 

comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Grandi Stazioni stessa, tranne che per le 

necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte. 

Art. 15 – Proprietà dei documenti, licenze e brevetti 

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno 

escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore 

dell’informatica, rimangono di proprietà di Grandi Stazioni sin dal momento della loro 

redazione, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da 

quelli in funzione dei quali tali documenti sono stati elaborati. 

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di Grandi Stazioni, 

per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del 

presente contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel 

corso delle prestazioni medesime. 

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti 

documenti. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità 

che non siano connesse all'esecuzione del presente disciplinare. 

2. Qualora l'Appaltatore produca nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo 

verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo 

sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a Grandi Stazioni. 

Grandi Stazioni si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e 

l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia 

per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei beni acquisiti, 

senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta. 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Grandi Stazioni da qualsiasi azione o pretesa 

fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione 

delle prestazioni og-getto del presente atto. 

Art. 16 – Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Grandi Stazioni fornisce 

all’Appaltatore informazioni in merito ai possibili trattamenti dei dati personali, secondo lo 

schema di cui all’allegato F. 

Art. 17 – Osservanza del Codice di condotta e del Codice etico 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, l’Appaltatore si impegna, nei rapporti con 

Grandi Stazioni, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del 

Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Condotta 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni quale parte integrante del 

modello adottato ex D.Lgs 231/2001 ed allegato in stralcio al presente contratto (allegato 

13

n. 7), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben 

conoscere. 

In caso di violazione del suddetto Codice di Condotta, che sia riconducibile alla 

responsabilità dell’Appaltatore, sarà facoltà di Grandi Stazioni risolvere, di diritto e con 

effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo 

semplice comunicazione scritta da in-viarsi tramite raccomandata A.R., fatto salvo in ogni 

caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni 

subiti. 

In tal caso spetterà all’Appaltatore esclusivamente il corrispettivo maturato per l'attività 

regolarmente svolta sino alla data di risoluzione. 

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare 

sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di 

opporre eccezioni, Grandi Stazioni e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e 

dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi costi legali, che possa essere 

da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Condotta. 

Le obbligazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dalle Parti 

privilegiando sempre la tutela e salvaguardia dell’immagine di Grandi Stazioni e delle 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare, l’Appaltatore conformerà il 

proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice Etico di Ferrovie dello Stato 

Italiane S.p.A. adottato da Grandi Stazioni (consultabile sul sito internet istituzionale al 

seguente indirizzo: www.grandistazioni.it) che si considera integralmente richiamato in 

questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto 

dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed 

al codice civile. 

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

contratto che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione sarà 

devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. 

E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 19 – Spese contrattuali 

Tutte le spese relative al presente contratto, degli allegati e delle copie occorrenti e 

quant’altro sono a totale carico dell’Appaltatore. Il contrato sarà registrato solo in caso 

d’uso. 

Art. 20 - Passaggio al mercato di salvaguardia 

L’Appaltatore sarà tenuto al ristoro dei costi e degli eventuali danni subiti da Grandi 

Stazioni in caso di passaggio nel mercato di salvaguardia determinato da inadempimenti 

dell’Appaltatore agli obblighi del contratto e ciò indipendentemente dal fatto che a detto 

inadempimento abbia fatto seguito la risoluzione del contratto. 

14

Art. 21 - Forza maggiore e caso fortuito 

Qualora nel corso dell’esecuzione della fornitura dovessero verificarsi ipotesi di forza 

maggiore o caso fortuito che impediscono il regolare adempimento delle obbligazioni del 

presente contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare immediatamente a Grandi Stazioni, e 

comunque entro e non oltre ventiquattro ore, tale situazione, evidenziando che le 

motivazioni in base alle quali la stessa non è riconducibile direttamente o indirettamente al 

proprio comportamento, affinché Grandi Stazioni medesima possa esattamente valutare 

l’avvenimento invocato e l’incidenza dello stesso sulla esecuzione degli obblighi ed 

individuare le soluzioni e misure adeguate per limitare l’incidenza di tale evento. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiara di approvare specificamente, dopo attento 

esame e rilettura, i seguenti articoli: 

art. 1 Oggetto; 

art. 2 Comunicazione e analisi curve orarie di prelievo e consumi mensili 

art. 3 Importo del contratto; 

art. 4 Modalità di fatturazione e termini di pagamento; 

art. 5 Oneri dell’Appaltatore 

art. 6 Approvvigionamento da fonti rinnovabili 

art. 7 Durata; 

art. 8 Penali; 

art. 9 Subappalti; 

art. 10 Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità; 

art. 12 Trasparenza dei prezzi – Auditing; 

art. 13 Cessione del contratto – Cessione del credito; 

art. 14 Impegno di riservatezza; 

art. 15 Proprietà dei documenti, licenze e brevetti; 

art. 16 Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali; 

Art. 17 Osservanza del Codice di condotta e del Codice etico 

Art. 18 Legge applicabile e Foro competente 

Art. 19 Spese contrattuali 

Art. 20 Passaggio al mercato di salvaguardia. 

L’Appaltatore 

15

Allegato A - Utenze e Consumi per fasce - QUADRO DI SINTESI 

Tipologia Numero F1 F2 F3 Totale 

bt 

MT 

65 

20 

kWh/anno kWh 2.361.450 kWh 1.634.980 kWh 2.358.275 kWh 6.354.704 

% 37,2% 25,7% 37,1% 100,0% 


% 35,7% 24,5% 39,8% 100,0% 

TOTALE 85 


% 35,90% 24,62% 39,49% 100,0%

Allegato A - Utenze e Consumi per fasce - DETTAGLIO ANALITICO 

Stazione 

Codice 

Interno 

BARI CENTRALE BA.E.2 IT001E89496488 

Codice POD Indirizzo CAP CITTA' Distributore 

Via Giuseppe 

Capruzzi, 27 

70124 Bari 

BARI CENTRALE BA.E.3 IT001E89858945 Piazza Aldo Moro snc 70122 Bari 

BARI CENTRALE BA.E.4 IT001E89037448 Piazza Aldo Moro snc 70122 Bari 

BARI CENTRALE 

Totale 

BOLOGNA 

CENTRALE 

BOLOGNA 

CENTRALE 

BOLOGNA 

CENTRALE 

BOLOGNA 

CENTRALE 

BOLOGNA 

CENTRALE Totale 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

FIRENZE SANTA 

MARIA NOVELLA 

Totale 

BO.E.2 

BO.E.3 

BO.E.7 

BO.E.8 

IT001E48229636 

IT001E00245695 

IT001E48072846 

IT001E49195315 

Viale Pietramellara, 

20 

Viale Pietramellara, 

18/3 

Piazza Medaglie 

D'Oro, 1 

Piazza Medaglie 

D'Oro, 6 

40100 Bologna 

40100 Bologna 

40100 Bologna 

40100 Bologna 

FI.E.1 IT001E42308313 Via Valfonda, 7 50123 Firenze 

FI.E.2 IT001E42308319 Via Valfonda snc 50123 Firenze 

FI.E.3 

FI.E.4 

IT001E42233663 

IT001E42233664 

FI.E.5 IT001E41844171 

Via Fratelli Rosselli, 

80 

Via Fratelli Rosselli, 

80 

Piazza della Stazione 

snc 

50123 Firenze 

50123 Firenze 

50123 Firenze 



FI.E.8 IT001E41438158 via Luigi Alamanni 30r 50123 Firenze 

FI.E.9 IT001E41438164 via Luigi Alamanni 30r 50123 Firenze 

ENEL 

DISTRIBUZIONE 

S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

Fornitore 

Attuale 

Tension 

e bt/MT 

Tensione 

Potenza 

Disponibile 

kW 

Consumi Anno 

(kWh/anno) 

F1 F2 F3 (mono) 

HERACOMM bt V 380,00 kW 33,00 kWh 12.776 kWh 6.288 kWh 3.099 kWh 3.389 


HERACOMM bt V 380,00 kW 10,00 kWh 100 kWh 33 kWh 33 kWh 33 

kW 93,00 kWh 147.876 kWh 51.962 kWh 36.888 kWh 59.027 

Exergia bt V 380,00 kW 71,00 kWh 185.937 kWh 62.161 kWh 46.514 kWh 77.262 

Exergia MT V 15.000,00 kW 300,00 kWh 400.000 kWh 137.663 kWh 91.500 kWh 170.837 

Exergia bt V 380,00 kW 40,00 kWh 100 kWh 33 kWh 33 kWh 33 

Exergia bt V 380,00 kW 50,00 kWh 3.500 kWh 1.325 kWh 798 kWh 1.377 


HERACOMM MT V 15.000,00 kW 1.042,00 kWh 500.000 kWh 160.984 kWh 123.386 kWh 215.631 

HERACOMM bt V 380,00 kW 1,70 kWh 1.200 kWh 425 kWh 287 kWh 488 


HERACOMM bt V 380,00 kW 11,00 kWh 4.000 kWh 1.341 kWh 962 kWh 1.697 






kW 1.301,80 kWh 822.050 kWh 292.238 kWh 192.744 kWh 337.068


Stazione 

GENOVA 

BRIGNOLE 

GENOVA 

BRIGNOLE 

GENOVA 

BRIGNOLE 

GENOVA 

BRIGNOLE 

GENOVA 

BRIGNOLE 

GENOVA 

BRIGNOLE Totale 

GENOVA PIAZZA 

PRINCIPE 

GENOVA PIAZZA 

PRINCIPE 

GENOVA PIAZZA 

PRINCIPE 

GENOVA PIAZZA 

PRINCIPE 

GENOVA PIAZZA 

PRINCIPE 

GENOVA PIAZZA 

PRINCIPE Totale 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 


Interno 

GEB.E.1 

GEB.E.2 

GEB.E.3 

GEB.E.4 

GEB.E.5 


IT001E11596857 

IT001E00404280 

IT001E01234924 

IT001E11789387 

IT001E11789388 

Piazza Giuseppe 

Verdi sns 






Verdi, 3 


Verdi, 3 

16121 Genova 

16121 Genova 

16121 Genova 

16121 Genova 

16121 Genova 

GEP.E.1 IT001E11591650 Via Andrea Doria snc 16126 Genova 

GEP.E.2 IT001E00404230 Via Andrea Doria snc 16126 Genova 

GEP.E.3 

GEP.E.4 

IT001E01234923 

IT001E01878200 

Piazza Acquaverde 

snc 

Piazza Acquaverde 

snc 

16126 Genova 

16126 Genova 

GEP.E.5 IT001E04389078 Via Andrea Doria 5BR 16126 Genova 

MI.E.10.1 IT012E00943022 

Piazza Luigi di Savoia 

snc 

20124 Milano 

MI.E.11 IT012E00957222 Via Sammartini, 21 20124 Milano 

MI.E.12 IT012E00956884 Via Aporti, 51 20124 Milano 

MI.E.13 IT012E00956883 Via Sammartini snc 20124 Milano 

MI.E.14 IT012E00024964 

Piazza IV Novembre 

snc 


MI.E.15 IT012E00024966 

Piazza Luigi di Savoia 

snc 


MI.E.3 IT012E00605778 

Piazza Duca D'Aosta 

snc 


MI.E.4 IT012E00605777 


snc 


MI.E.6 IT012E00923506 


snc 


MI.E.7 IT012E00018256 

Via Giovan Battista 

Pergolesi snc 


ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

Fornitore 

Attuale 

Tension 

e bt/MT 

Tensione 

Potenza 

Disponibile 

kW 

Consumi Anno 

(kWh/anno) 








Exergia MT V 15.000,00 kW 518,00 kWh 1.555.000 kWh 614.744 kWh 355.149 kWh 585.107 





kW 671,00 kWh 1.844.000 kWh 718.844 kWh 424.969 kWh 700.188 

A2A RETI 

ELETTRICHE S.p.A. 

HERACOMM MT V 22.000,00 kW 4.250,00 kWh 7.200.000 kWh 2.430.268 kWh 1.788.507 kWh 2.981.224 

A2A RETI 



A2A RETI 



A2A RETI 


HERACOMM MT V 23.000,00 kW 450,00 kWh 450.000 kWh 142.962 kWh 109.007 kWh 198.031 

A2A RETI 



A2A RETI 



A2A RETI 



A2A RETI 



A2A RETI 



A2A RETI 


HERACOMM MT V 22.000,00 kW 500,00 kWh 3.100.000 kWh 1.094.671 kWh 709.288 kWh 1.296.041


Stazione 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 

CENTRALE 

MILANO 



Interno 

MI.E.8 

MI.E.9.1 


IT012E00018257 

IT012E00943008 

NAPOLI CENTRALE NA.E.1 IT001E80139280 




Via Giovan Battista 

Pergolesi snc 

Piazza Quattro 

Novembre snc 

Piazza Garibaldi 

Stazione snc 


Stazione snc 


Stazione snc 


Stazione snc 



80142 Napoli 

80142 Napoli 

80142 Napoli 

80142 Napoli 

NAPOLI CENTRALE NA.E.5 IT001E81166437 Corso Meridionale snc 80143 Napoli 



NAPOLI 



Stazione snc 


Stazione snc 

80142 Napoli 

80142 Napoli 

A2A RETI 


A2A RETI 


ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

Fornitore 

Attuale 

Tension 

e bt/MT 

Tensione 

Potenza 

Disponibile 

kW 

Consumi Anno 

(kWh/anno) 


HERACOMM MT V 22.000,00 kW 500,00 kWh 550.000 kWh 176.028 kWh 134.042 kWh 239.929 

HERACOMM MT V 22.000,00 kW 4.250,00 kWh 6.500.000 kWh 2.203.760 kWh 1.638.848 kWh 2.657.392 

kW 12.647,50 kWh 19.370.000 kWh 6.487.784 kWh 4.793.365 kWh 8.088.852 

ENEL MT V 15.000,00 kW 2.000,00 kWh 2.500.000 kWh 832.870 kWh 607.020 kWh 1.060.110 

ENEL MT V 9.000,00 kW 2.000,00 kWh 3.150.000 kWh 1.052.735 kWh 779.061 kWh 1.318.204 

ENEL bt V 380,00 kW 62,00 kWh 210.000 kWh 70.390 kWh 52.322 kWh 87.288 


ENEL MT V 10.000,00 kW 960,00 kWh 1.900.000 kWh 892.269 kWh 420.519 kWh 587.212 




PALERMO 

CENTRALE 

PA.E.2 IT001E91846698 

Via Tommaso Fazello 

snc 

90127 Palermo 

ENEL 


S.p.A. 


PALERMO 

CENTRALE 

PALERMO 

CENTRALE 

PALERMO 

CENTRALE 

PALERMO 


PA.E.3 IT001E91846699 

Via Tommaso Fazello 

snc 

90127 Palermo 

PA.E.4 IT001E91841917 Via Silvio Boccone, 6 90127 Palermo 

PA.E.5 IT001E91841918 Via Silvio Boccone, 10 90127 Palermo 

ROMA TERMINI RM.E.10 IT002E4080067A Via Giovanni Giolitti, 9 00185 Roma 

ROMA TERMINI RM.E.13 IT002E5045172A Stazione Termini snc 00185 Roma 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 


ENEL bt V 380,00 kW 33,00 kWh 1.500 kWh 483 kWh 364 kWh 652 


Acea 

Electrabel 

Acea 

Electrabel 


bt V 380,00 kW 16,50 kWh 5.087 kWh 1.984 kWh 1.450 kWh 1.653 

bt V 380,00 kW 150,00 kWh 5.000 kWh 455 kWh 455 kWh 4.091


Stazione 


Interno 



ROMA TERMINI RM.E.15.1 IT002E4194563A Via Marsala, 27/E 00185 Roma 

ROMA TERMINI RM.E.17 IT002E4035080A 


Via Giovanni Giolitti 

34 

Via Giovanni Giolitti 

2A 

00185 Roma 

00185 Roma 





Via Giovanni Giolitti, 

62 

00185 Roma 

ROMA TERMINI RM.E.24 IT002E4120664A via Marsala 53 00185 Roma 


ROMA TERMINI 

Totale 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TORINO PORTA 

NUOVA 

TO.E.10 IT020E00661183 Via Nizza snc 10125 Torino 

TO.E.11 IT020E00660931 Via Sacchi snc 10125 Torino 

TO.E.12 IT020E00670363 Via Nizza, 4 10125 Torino 

TO.E.13 IT020E00681971 Via Sacchi, 7 10125 Torino 

TO.E.14 

TO.E.4 

IT020E00320451 

IT020E00320450 

Corso Vittorio 

Emanuele II snc 

Corso Vittorio 

Emanuele II snc 

10125 Torino 

10125 Torino 

TO.E.5 IT020E00635502 Via Sacchi, 7 10125 Torino 





ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


S.p.A. 

ACEA 


SpA 

ACEA 


S.p.A. 

AEM Torino 

Distribuzione S.p.A. 

AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


AEM Torino 


Fornitore 

Attuale 

Acea 

Electrabel 

Acea 

Electrabel 

Acea 

Electrabel 

Acea 

Electrabel 

Tension 

e bt/MT 

Tensione 

Potenza 

Disponibile 

kW 

Consumi Anno 

(kWh/anno) 



MT V 20.000,00 kW 3.000,00 kWh 5.961.745 kWh 2.298.385 kWh 1.411.389 kWh 2.251.971 

MT V 20.000,00 kW 1.500,00 kWh 7.400.000 kWh 2.925.309 kWh 1.912.456 kWh 2.562.235 

bt V 380,00 kW 33,00 kWh 500 kWh 9 kWh 9 kWh 481 


Acea 

Electrabel 


HERACOMM bt V 380,00 kW 3,30 kWh 3.500 kWh 1.381 kWh 969 kWh 1.150 


HERACOMM MT V 20.000,00 kW 760,00 kWh - kWh - kWh - kWh - 

Acea 

Electrabel 






Exergia MT V 22.000,00 kW 1.000,00 kWh 5.700.000 kWh 1.790.486 kWh 1.428.346 kWh 2.481.168 

Exergia MT V 22.000,00 kW 500,00 kWh 1.250.000 kWh 565.651 kWh 260.218 kWh 424.131 

Exergia MT V 22.000,00 kW 224,00 kWh 520.000 kWh 246.660 kWh 122.173 kWh 151.167 





Exergia bt V 380,00 kW 88,00 kWh 160.000 kWh 69.504 kWh 33.039 kWh 57.457


Stazione 

TORINO PORTA 

NUOVA Totale 


Interno 


VENEZIA MESTRE VEM.E.2 IT001E32506401 Viale Stazione snc 30100 Venezia 

VENEZIA MESTRE VEM.E.3 IT001E341320747 Piazza Favretti 5 30171 Venezia 

VENEZIA MESTRE 

Totale 

VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VE.E.1 IT001E34221867 Sre Cannareggio 30100 Venezia 

VE.E.10 IT001E32514165 Sre Cannareggio 30100 Venezia 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

Fornitore 

Attuale 

Tension 

e bt/MT 

Tensione 

Potenza 

Disponibile 

kW 

Consumi Anno 

(kWh/anno) 








VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VE.E.4 IT001E31524302 Sre Cannareggio, 21X 30100 Venezia 

ENEL 


S.p.A. 


VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VENEZIA SANTA 

LUCIA 

VENEZIA SANTA 

LUCIA Totale 

VERONA PORTA 

NUOVA 

VE.E.5 IT001E32974320 Sre Cannareggio, 52 30100 Venezia 




VE.E.9 IT001E32974346 Sre Cannareggio, 21X 30100 Venezia 

VR.E.2 

IT024E00491694 

Piazzale Venticinque 

Aprile, 1 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 

ENEL 


S.p.A. 







37138 Verona AGSM S.p.A. A.G.S.M. bt V 380,00 kW 55,00 kWh 120.000 kWh 39.600 kWh 39.600 kWh 40.800 

VERONA PORTA 

NUOVA 

VR.E.3 

IT024E01057768 


Aprile, 1P 

37138 Verona AGSM S.p.A. Exergia bt V 380,00 kW 100,00 kWh 410.000 kWh 153.471 kWh 101.794 kWh 154.735 

VERONA PORTA 

NUOVA 

VR.E.4 

IT024E01059725 


Aprile, 1P 

37138 Verona AGSM S.p.A. Exergia MT V 10.000,00 kW 250,00 kWh 1.650.000 kWh 519.806 kWh 403.519 kWh 726.675 

VERONA PORTA 

NUOVA Totale 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

kW 405,00 kWh 2.180.000 kWh 712.877 kWh 544.913 kWh 922.209 

kW 30.305,75 kWh 57.341.449 kWh 20.586.298 kWh 14.112.791 kWh 22.642.360

Allegato A - Andamento consumi delle principali utenze MT 

2010/2011 

BO.E.3 GEP.E.1 MI.E.10.1 MI.E.7 MI.E.8 MI.E.9.1 NA.E.1 NA.E.2 NA.E.5 RM.E.15.1 RM.E.17 TO.E.13 TO.E.14 TO.E.4 VR.E.4 

Mese IT001E00245695 IT001E11591650 IT012E00943022 IT012E00018256 IT012E00018257 IT012E00943008 IT001E80139280 IT001E80014271 IT001E81166437 IT002E4194563A IT002E4035080A IT020E00681971 IT020E00320451 IT020E00320450 IT024E01059725 Totale 

Distribuzione 

Consumi 

gen kWh 46.110 kWh 123.026 kWh 571.242 kWh 378.048 kWh 84.445 kWh 361.605 kWh 213.941 kWh 177.673 kWh 138.885 kWh 429.796 kWh 512.358 kWh 431.393 kWh 71.566 kWh 39.533 kWh 136.047 kWh 3.715.668 

7,57% 

feb kWh 46.110 kWh 123.026 kWh 492.615 kWh 336.354 kWh 76.108 kWh 332.535 kWh 192.279 kWh 158.835 kWh 135.637 kWh 415.542 kWh 454.384 kWh 394.310 kWh 123.830 kWh 36.083 kWh 117.873 kWh 3.435.521 

7,00% 

mar kWh 47.510 kWh 129.431 kWh 547.371 kWh 364.088 kWh 76.446 kWh 367.356 kWh 193.067 kWh 163.820 kWh 124.227 kWh 481.343 kWh 522.490 kWh 421.060 kWh 65.988 kWh 39.136 kWh 118.474 kWh 3.661.807 

7,46% 

apr kWh 41.112 kWh 117.158 kWh 469.005 kWh 343.644 kWh 70.290 kWh 409.143 kWh 202.808 kWh 155.513 kWh 96.444 kWh 517.644 kWh 546.898 kWh 402.712 kWh 58.891 kWh 36.963 kWh 109.388 kWh 3.577.613 

7,28% 

mag kWh 40.736 kWh 116.674 kWh 571.077 kWh 357.499 kWh 72.266 kWh 419.796 kWh 209.738 kWh 214.673 kWh 133.101 kWh 526.814 kWh 610.788 kWh 456.664 kWh 138.207 kWh 47.667 kWh 124.668 kWh 4.040.368 

8,23% 

giu kWh 61.697 kWh 119.726 kWh 623.106 kWh 375.378 kWh 64.944 kWh 509.118 kWh 202.747 kWh 433.792 kWh 201.361 kWh 530.692 kWh 702.093 kWh 472.766 kWh 61.262 kWh 43.693 kWh 141.663 kWh 4.544.038 

9,25% 

lug kWh 82.111 kWh 156.192 kWh 702.870 kWh 430.559 kWh 77.306 kWh 628.782 kWh 232.331 kWh 186.202 kWh 232.548 kWh 621.234 kWh 816.238 kWh 571.658 kWh 152.447 kWh 51.273 kWh 159.119 kWh 5.100.870 10,39% 

ago kWh 72.076 kWh 137.714 kWh 737.046 kWh 391.858 kWh 76.697 kWh 673.107 kWh 242.988 kWh 341.043 kWh 230.256 kWh 621.234 kWh 816.238 kWh 654.656 kWh 64.989 kWh 57.948 kWh 165.360 kWh 5.283.210 10,76% 

set kWh 60.208 kWh 125.649 kWh 638.526 kWh 319.036 kWh 72.157 kWh 587.673 kWh 234.816 kWh 323.090 kWh 219.429 kWh 501.219 kWh 676.386 kWh 595.104 kWh 63.176 kWh 48.886 kWh 150.053 kWh 4.615.408 

9,40% 

ott kWh 50.159 kWh 125.721 kWh 577.776 kWh 218.383 kWh 150.616 kWh 499.143 kWh 235.880 kWh 287.061 kWh 117.539 kWh 453.414 kWh 595.938 kWh 409.502 kWh 127.073 kWh 37.439 kWh 129.180 kWh 4.014.824 

8,17% 

nov kWh 41.024 kWh 128.484 kWh 459.000 kWh 293.452 kWh 87.844 kWh 318.237 kWh 180.216 kWh 101.892 kWh 108.842 kWh 432.995 kWh 512.358 kWh 469.337 kWh 134.183 kWh 38.225 kWh 133.805 kWh 3.439.894 

7,00% 

dic kWh 43.119 kWh 141.601 kWh 542.373 kWh 312.210 kWh 102.470 kWh 377.460 kWh 211.607 kWh 162.391 kWh 132.378 kWh 429.818 kWh 454.384 kWh 454.970 kWh 139.632 kWh 38.846 kWh 139.558 kWh 3.682.817 

7,50% 

kWh 49.112.038 

12,00% 

Distribuzione Consumi 

11,00% 

10,00% 

9,00% 

8,00% 

7,00% 

Distribuzione Consumi 

6,00% 

5,00% 

4,00% 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Allegato B - Fac-simile comunicazione dati - Curve di consumi 

Stazione 

Codice POD 

Indirizzo fornitura 

CITTA' 

Distributore 

Tensione bt/MT 

Tensione (V) 

V - 

Potenza Disponibile kW 

kW - 

Anno 

20-- 

Consumi KWh 20-- 

F1 F2 F3 

Consumi totali 

gen 0 0 0 0 

feb 0 0 0 0 

mar 0 0 0 0 

apr 0 0 0 0 

mag 0 0 0 0 

giu 0 0 0 0 

lug 0 0 0 0 

ago 0 0 0 0 

set 0 0 0 0 

ott 0 0 0 0 

nov 0 0 0 0 

dic 0 0 0 0 

MWh/mese 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

Andamento mensile dei consumi 20-- 

0 

gen 0 

feb 0 

mar 

0 

apr 0 

mag 0 

giu 0 

lug 0 

ago 0 

set 0 

ott 0 

nov 0 

dic 

Curva di carico ultimi 12 mesi 

Curve carichi potenza 

(ultimi 12 mesi) 

Potenza max 

gen 0 

feb 0 

mar 0 

apr 0 

mag 0 

giu 0 

lug 0 

ago 0 

set 0 

ott 0 

nov 0 

dic 0 

kW max/mese 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0 


Allegato B - Curve di consumi 

Stazione 

MILANO CENTRALE 


IT012E00943008 


Piazza Quattro Novembre snc 

CITTA' 

Distributore 

Milano 

A2A RETI ELETTRICHE S.p.A. 


MT 

Tensione (V) 

V 22.000,00 

Potenza 

Disponibile kW 

kW 4.250,00 

Anno 

2009 

Consumi KWh 2009 

F1 F2 F3 


gen 39525 38739 61947 140211 

feb 37950 33687 49734 121371 

mar 40296 32913 53262 126471 

apr 38262 26712 53067 118041 

mag 41796 33036 57180 132012 

giu 43470 31047 51888 126405 

lug 50043 34203 52350 136596 

ago 49023 34395 63036 146454 

set 47547 35844 55677 139068 

ott 49500 43383 61140 154023 

nov 51996 42840 70131 164967 


MWh/mese 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 

154023 164967 Andamento mensile dei consumi anno 20-- 

140211 

126471 132012 126405 136596 146454 139068 

192027 

121371 

118041 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Anno 

2010 

Consumi KWh 2010 

F1 F2 F3 


gen 47970,0 45261,0 82146,0 175377 

feb 48657 40893 61509 151059 

mar 54660 42174 63639 160473 

apr 48081 36510 63357 147948 

mag 49023 36081 66750 151854 

giu 62421 46014 79605 188040 

lug 101052 77727 112488 291267 

ago 105462 74805 118515 298782 

set 108408 79806 125361 313575 

ott 99189 83103 132705 314997 

nov 103698 78171 136368 318237 


MWh/mese 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 

Andamento mensile dei consumi 20-- 

377460 

291267 298782 313575 314997 318237 

175377 

160473 

151059 

188040 

151854 

147948 


Allegato B - Curve di carico 

Stazione 


MILANO CENTRALE 

IT012E00943008 


Piazza Quattro Novembre snc 

CITTA' 

Distributore 

Milano 

A2A RETI ELETTRICHE S.p.A. 


MT 

Tensione (V) 

V 22.000,00 

Potenza 

Disponibile kW 

kW 4.250,00 

Curva di carico ultimi 12 mesi 

Curve carichi 

potenza (ultimi 

12 mesi) 

Potenza max 

gen 96 

feb 300 

mar 84 

apr 264 

mag 276 

giu 336 

lug 732 

ago 840 

set 564 

ott 564 

nov 852 

dic 684 

kW max/mese 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

840 

852 

732 

684 

564 564 

336 

276 

300 

264 

96 

84 


LOGO FORNITORE 

Allegato C - Fac-simile Fattura mensile e.e. 

"Indirizzo sede legale" 

DATI CLIENTE 

Spett.le 

Grandi Stazioni S.p.A. 

Numero Cliente via Giovanni Giolitti 34 

Partita IVA 

00185 Roma 

Codice Fiscale 

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

N. fattura ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ del ‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

Periodo "mese" "anno" 

Totale da pagare entro il ‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

euro 

Eventuali note relative alla fattura (acconto, consumo reale, rettifica, storno ecc.) 

DATI FORNITURA 

SINTESI IMPORTI (€): 

Le stiamo fornendo energia in Fornitura di energia nel periodo ‐ 

Grandi Stazioni S.p.A. Componenti A,UC,MCT ‐ 

Dispacciamento ‐ 

Codice POD: _____________________ Trasporto ‐ 

Numero presa: ___________________ Misura ‐ 

indirizzo fornitura (via, cap, città) Imposte ‐ 

Codice POD: _____________________ Imponibile ‐ 

Numero presa: ___________________ 

indirizzo fornitura (via, cap, città) IVA ‐ 

Codice POD: _____________________ TOTALE DELLA BOLLETTA ‐ 

Numero presa: ___________________ 

indirizzo fornitura (via, cap, città) 

RIEPILOGO COMPLESSIVO CONSUMI 

Consumi 

DATA FASCIA 1 FASCIA2 FASCIA3 CONSUMO TOTALE 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

Riferimenti 

Account Manager: Nome e Cognome 

Tel: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Fax: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ e‐mail: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐@‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

In caso di guasto il numero del distributore locale è il ‐‐‐/‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Per comunicazioni ufficiali: 

INTESTAZIONE via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ tel ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ fax‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ e‐mail‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cap. P.IVA Reg. Imp. (PR) Sede Legale Sito web e‐mail 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LOGO FORNITORE 

"Indirizzo sede legale" 

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Numero Cliente 

N. fattura ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ del ‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

Periodo "mese" "anno" 

DATI FORNITURA 

Le stiamo fornendo energia in 

Grandi Stazioni S.p.A. 

indirizzo fornitura (via, cap, città) 

Codice POD: _____________________ 

Numero presa: ___________________ 

DATI CONTRATTO DI FORNITURA: SINTESI IMPORTI (€): 

Tipologia contratto: "Fornitore" Libero Mercato Fornitura di energia nel periodo ‐ 

Tensione di fornitura: ‐‐‐‐‐ Volt ‐ (bt/MT) Componenti A,UC,MCT ‐ 

Potenza disponibile: ‐‐‐‐ kW Dispacciamento ‐ 

Data attivazione della fornitura: ‐‐/‐‐/‐‐‐‐ Trasporto ‐ 

Consumo annuo previsto: ‐‐‐‐‐ kWh Misura ‐ 

% perdita applicata: ‐‐‐ % Imposte ‐ 

RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI Imponibile ‐ 

Contatore GDM n. _________________________ IVA ‐ 

Lett. Preced. 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

Lett. Attuale 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

Consumo 

Energia (Kwh) 

F1 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

F2 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

F3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

TOTALE ‐ 

DETTAGLI IMPORTI 

Periodo U.M. Tariffa Quantità Importo (euro) 

Energia fascia 1 ‐‐/‐‐/‐‐‐ 

Energia fascia 2 

Energia fascia 3 

Perdite di rete fascia 1 



Totale costo energia 


Componenti A,UC,MCT ‐‐/‐‐/‐‐‐ 

Dispacciamento ‐‐/‐‐/‐‐‐ 

Trasporto ‐‐/‐‐/‐‐‐ 

Misura ‐‐/‐‐/‐‐‐ 


Imposta erariale ‐‐/‐‐/‐‐‐ 

Addizionale provinciale ‐‐/‐‐/‐‐‐ 

Totale imposte 

Imponibile 

IVA 

Totale 

DETTAGLI CONSUMI 

Contatore GDM n. _________________________ 

Consumi 

DATA Pmax (kW) FASCIA 1 FASCIA2 FASCIA3 (MONO) CONSUMO 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐ 

‐‐/‐‐/‐‐‐‐

CODICE DI CONDOTTA (ESTRATTO) DI GRANDI 

STAZIONI S.P.A. 

PREMESSA 

Il Codice di Condotta (di seguito il “Codice”) ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti 

in Grandi Stazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) i principi e le regole di comportamento 

rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”). Il documento, pertanto, si aggiunge a tutte le 

altre disposizioni deontologiche o agli altri eventuali codici di comportamento che la 

Società abbia inteso adottare, purché non entrino in conflitto con quanto disposto con il 

presente Codice. 

Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni S.p.A. in 

data 9 novembre 2004 e costituisce documento ufficiale della Società. 

Il Codice è rivolto agli Amministratori, ai Sindaci, ai membri dell’Organismo di Vigilanza, 

ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori, agli Agenti, ai Procuratori e ai Terzi in 

genere che operano per conto della Società in Italia e all’estero (di seguito i “Destinatari”). 

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

Il Decreto prevede che la Società sia responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o 

vantaggio, dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o 

direzione della Società e dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati 

soggetti. 

La Società è esente da responsabilità per i reati commessi dai soggetti sopra indicati se 

dimostra di avere: 

• adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a 

prevenire i reati della specie di quello verificatosi; 

• affidato ad un Organismo dell’Ente il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del suddetto Modello. 

Le sanzioni previste per la Società, qualora non sia in grado di provare quanto sopra 

esposto, sono le seguenti: 

• Pecuniarie: da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.371. 

• Interdittive: 

- interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività; 

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

• Confisca del prezzo o del profitto del reato. 

• Pubblicazione della sentenza di condanna. 

Il Modello di Organizzazione e di Gestione (di seguito il “Modello”) costituisce un 

complesso di regole e strumenti, costruito sull’evento reato, funzionale a dotare la Società 

di un efficace sistema organizzativo e di gestione, ragionevolmente idoneo ad individuare e 

prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai soggetti in posizione apicale 

e da quelli sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza. 

…omissis… 

VALORI 

La Società ha inteso adottare il presente Codice di Condotta al fine di introdurre un sistema 

di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla 

Società, o che agiscono per conto della stessa, nei rapporti con gli interlocutori italiani o 

esteri. 

Il Codice si innesta in un ambito più vasto di visione etica di Grandi Stazioni S.p.A., 

esplicitando i valori che la Società vuole che vengano adottati in tutti i comportamenti posti 

in essere dai propri componenti. 

E’ in virtù di tale progetto che la Società oggi intende riaffermare con grande forza che la 

correttezza, la riservatezza e la liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno 

sempre un valore imprescindibile. 

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA 

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

GENERALI 

PRINCIPIO 1.1: 

La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e si impegna a 

non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, con il proprio 

comportamento, di non condividerne il contenuto e lo spirito. 

I Destinatari dovranno pertanto attenersi alle disposizioni deontologiche del presente 

Codice cui la Società ha formalmente aderito. 


La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti 

vigenti in tutti i paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi i Destinatari del presente 

Codice. 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


I Destinatari che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, italiana o straniera, ispirano e adeguano la propria condotta al rispetto 

dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione. 

ORGANIZZAZIONE 

PRINCIPIO 1.4: …omissis… 



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 


La Società si impegna affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli 

aspetti connessi con il lavoro. 

2. REGOLE DI CONDOTTA PRINCIPALI 

GENERALI 


I Destinatari si impegnano a non promuovere, costituire o organizzare associazioni, nel 

territorio nazionale o estero, mirate ad acquisire la gestione o il controllo di attività 

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici finalizzate 

alla realizzazione di programmi criminosi. 



La Società condanna qualsiasi comportamento adottato dai Destinatari, consistente nel 

promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici 

Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri. 

Non è consentito offrire e/o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a/da 

Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, 

direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico 

valore, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti, e da non 

influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario e, in ogni caso, rientranti nelle 

ordinarie prassi e consuetudini. 

Ciascun dipendente o collaboratore che, in qualità di Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di 

Pubblico Servizio, riceva qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio che superi 

oggettivamente il modico valore, deve darne tempestiva comunicazione all’Organismo di 

Vigilanza. 


E’ proibito destinare a finalità illegittime e diverse da quelle per cui sono stati concessi, 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 

Comunità europee. 


La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle 

Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, 

mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o 

documenti alterati o falsificati o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, 

compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad 

indurre in errore l’ente erogatore. 

ILLECITI SOCIETARI 


La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad 

alterare la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci, 

al pubblico e alla società incaricata della revisione contabile. 

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la 

dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno recepite per la 

redazione degli atti sopra indicati. 

Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni 

discrezionali delle Funzioni/Direzioni preposte, devono essere supportate da idonea 

documentazione e da scelte legittime, condivise e in ogni tempo sostenibili. 


E’ vietata ogni tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ingiusto ai 

creditori. 


E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione 

all’integrità del patrimonio sociale. 


E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto ad influenzare la volontà 

dei componenti dell’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una 

maggioranza e/o di una deliberazione differente da quella che sarebbe stata assunta. 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 


La Società condanna qualsiasi atto o comportamento che comporti l’inosservanza delle 

misure normative e aziendali per la tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza dei 

lavoratori durante il lavoro. 

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro: 

a) valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché 

l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 

c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei 

posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 

produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e 

di quello ripetitivo; 

e) riduzione dei rischi alla fonte; 

f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti 

al rischio; 

h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

i) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 

j) controllo sanitario dei lavoratori; 

k) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 

sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 

l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

o) istruzioni adeguate ai lavoratori; 

p) partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

q) partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

r) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di 

buone prassi; 

s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.


I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principali doveri e obblighi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal datore di lavoro. 

In particolare i lavoratori devono: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 

dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso 

di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di 

cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente dal presente decreto legislativo o 

comunque disposti dal medico competente. 



La Società condanna chiunque si introduca abusivamente nei sistemi informatici o 

telematici protetti da misure di sicurezza o distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima 

informazioni, dati o programmi informatici altrui. 


La Società condanna chiunque produca documenti informatici falsi, sia privati che 

pubblici, aventi efficacia probatoria. 


La Società condanna chiunque installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi. 


La Società condanna chiunque distrugga, deteriori, cancelli alteri o sopprima informazioni 

dati o programmi informatici altrui ovvero chiunque metta a disposizione le 

apparecchiature, i dispositivi o i programmi informatici in grado di procurare quanto in 

precedenza descritto. 


La Società condanna chiunque abusivamente si procuri, riproduca, diffonda o consegni 

codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico 

protetto da misure di sicurezza. 

3. ALTRE REGOLE DI CONDOTTA 

GENERALI 


I Destinatari sono tenuti all’obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali e aziendali, 

al fine di garantire una corretta gestione delle informazioni e, quindi, di prevenire ipotesi di 

alterazione e/o di illecita comunicazione dei dati trattati. 



I Destinatari che compiono atti per conto della Società in virtù di procure o di deleghe 

affidate devono agire nei limiti delle stesse. E’ vietato a tali soggetti al di fuori dei 

prefissati limiti e a tutti coloro che non hanno procure o deleghe, impegnare o far credere 

di poter impegnare la Società nell’espletamento dei loro compiti e delle loro attività. 


È vietato porre in essere azioni e comportamenti in conflitto o in concorrenza con l’attività 

della Società o comunque contrari alle finalità e agli interessi che la stessa persegue. 

Ai fini del presente principio è da ritenersi in “conflitto di interesse” con la Società 

chiunque sia titolare, per qualsiasi motivo, di un interesse del terzo contraente contrario a 

quello della Società. 

Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l’obbligo di astenersi 

dall’intrattenere rapporti con i terzi nel caso in cui sussistano tali conflitti. 



Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o 

rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono, per nessuna 

ragione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o 

Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della 

Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera. 

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali 

e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese, 

direttamente o indirettamente, le seguenti azioni: 

• proporre, in qualsiasi forma, opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo 

personale o per interposta persona; 

• offrire in alcun modo denaro o altra utilità che non siano debitamente giustificati dalla 

trattativa o rapporto in essere; 

• sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità, la 

reputazione e la riservatezza di entrambe le parti; 

• compiere qualsiasi altro atto volto ad indurre i Pubblici Ufficiali, italiani o stranieri, a 

fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui 

appartengono. 



Le persone incaricate dalla Società di intrattenere rapporti d’affari con soggetti pubblici di 

uno Stato straniero possono porre in essere attività e/o azioni vincolanti per la Società 

esclusivamente con soggetti che abbiano debitamente dimostrato la legittimità dei poteri 

loro riconosciuti dallo Stato straniero a cui appartengono, oltre che i requisiti di onestà e di 

correttezza. Sono vietati tutti i rapporti con i soggetti che non soddisfino i suddetti requisiti. 


E’ proibito assumere o chiedere di assumere impiegati o ex impiegati della Pubblica 

Amministrazione, italiana o estera (o persone dalle stesse segnalate), che, a motivo delle 

loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti determinanti con la Società, salvo 

che detti rapporti non siano stati preliminarmente e adeguatamente valutati dalla Funzione 

Risorse Umane e dall’Amministratore Delegato e dichiarati all’Organismo di Vigilanza 

prima di procedere all’eventuale assunzione. 




Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere 

legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo 

verificabile. Tutti coloro che effettuano le suddette operazioni devono garantire la 

rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, l’evidenza delle 

eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione dell’operazione medesima. 




Le attività di sponsorizzazione effettuate dalla Società possono essere destinate 

esclusivamente in favore di enti e/o organizzazioni di sicura affidabilità ed eticità e che 

forniscano adeguate garanzie in ordine alla corretta destinazione delle somme erogate. I 

soggetti incaricati dalla Società di gestire tali attività sono tenuti a verificare, per quanto di 

loro competenza, il corretto utilizzo dei fondi, richiedendo in ogni caso che le iniziative 

intraprese siano supportate da adeguata documentazione. 


La gestione e l’espletamento delle gare devono essere effettuate in conformità a quanto 

previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, dalle procedure organizzative e 

dai regolamenti interni della Società. 

I soggetti coinvolti nella gestione della gara hanno l’obbligo di: 

• assicurare una leale e corretta concorrenza tra i partecipanti; 

• consentire un’adeguata ricostruibilità/tracciabilità dei criteri adottati e delle scelte 

attuate; 

• rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle 

mansioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza, ponendo in essere tutte le 

cautele necessarie al fine di evitare divulgazioni, nei confronti di qualsivoglia soggetto, 

di notizie riservate; 

• evitare qualsiasi forma di favoritismo, di comportamento collusivo, nonché ogni altra 

condotta non conforme alla normativa vigente, alle procedure organizzative e ai 

regolamenti interni della Società. 


Tutti coloro che partecipano alle commissioni di gara in qualità di membro o di segretario 

devono: 

• operare con imparzialità, assumere decisioni con rigore, mantenere la dovuta 

riservatezza e operare nel rispetto della normativa vigente; 

• svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza, imparzialità e autonomia, 

evitando trattamenti di favore e/o di fruire di situazioni di privilegio, respingendo ogni 

pressione indebita; 

• astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi 

propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti 

conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui loro 

o il coniuge o i loro parenti entro il quarto grado e/o i loro conviventi siano 

amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità della Società; 

• mantenere la massima riservatezza in ogni circostanza ed evitare di fornire qualsivoglia, 

seppur minima, informazione acquisita in ragione dell’attività svolta. 


ILLECITI SOCIETARI 


La Società esige che gli Amministratori, i Consulenti e i Dipendenti, tengano una condotta 

corretta e trasparente, dimostrando cooperazione e solerzia specialmente in relazione a 

qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi 

sociali e della Società di Revisione, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni 

istituzionali. 


E’ vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti 

la Società stessa, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i terzi che per essa 

operano. 


In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, i 

Destinatari devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di 

collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. 

E’ vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza 

che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali. 


E’ vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni 

privilegiate detenute dai soggetti appartenenti alla Società per motivi legati allo 

svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali. I Destinatari devono agire 

garantendo la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto 

professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate in loro possesso. 


È vietato diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del valore della società e/o 

delle sue componenti economiche o patrimoniali. 

Rev. 3 (CdA 050609)

“CONSENSO INFORMATO” 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs 196/2003 (C.D. “CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Soc. “GRANDI 

STAZIONI S.p.A.” con sede in Roma, Via G. Giolitti n. 34, (di seguito denominata 

“LA SOCIETÀ”), Le fornisce alcune informazioni relativamente ai possibili 

trattamenti dei Suoi dati personali, che potranno essere effettuati per quanto necessario 

e strumentale all’instaurazione ed all’esecuzione del presente rapporto negoziale. 

Tali trattamenti verranno effettuati, comunque, nel rispetto della normativa vigente e 

della riservatezza che caratterizza l’attività della nostra SOCIETÀ. 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali in possesso de LA SOCIETÀ sono raccolti di norma direttamente 

presso l’interessato, ovvero possono provenire da terzi. 

2. DATI SENSIBILI 

Il trattamento di dati personali ex art. 26 D.Lgs.196/2003 definiti come “sensibili” non 

sono oggetto del presente “consenso informato”. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati da LA SOCIETÀ per le seguenti finalità: 

a) adempimento di obblighi legali, regolamentari e contrattuali che disciplinano il 

rapporto contrattuale instaurato con la scrivente SOCIETÀ (ad es.: acquisizione di 

informazioni preliminari; effettuazione delle prestazioni contrattuali; adempimento 

di obblighi di legge, anche fiscali). Il conferimento di tali dati è obbligatorio e un 

eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità per LA SOCIETÀ di proseguire il 

rapporto, ovvero l’impossibilità di eseguire determinate prestazioni. 

Per i suddetti trattamenti non è richiesto il consenso dell’interessato; 

b) finalità funzionali all’attività de LA SOCIETÀ. Il conferimento di tali dati è 

facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare, in relazione al rapporto tra dato e 

prestazione o iniziativa, l’impossibilità di erogazione del servizio o di svolgimento 

dell’attività. 

Grandi Stazioni S.p.A. Capitale Sociale: € 4.304.201,10 

Via G. Giolitti, 34 - 00185 Roma C.C.I.A.A. Roma n. 841620 

Tel +39 06 478411 - fax +39 06 4823915 Iscrizione Tribunale: Roma n. 571591/96 

C.F. e P. IVA: 05129581004

I trattamenti effettuati per tali finalità non necessitano del consenso 

dell’interessato. 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 3, il trattamento dei dati 

personali acquisiti da LA SOCIETÀ, avviene mediante l’ausilio di apparati elettronici 

o comunque automatizzati, nonché su supporti cartacei, comunque con modalità tali da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI 

LA SOCIETÀ potrà comunicare i dati personali in suo possesso alle categorie di 

seguito indicate, che li tratteranno in qualità di Titolari, ovvero di Responsabili, 

sempre nel rispetto del D.Lgs. 196/2003: 

a) a società del GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, i cui trattamenti siano stati 

notificati ai sensi della normativa vigente. Tale comunicazione, consentita dal 

D.Lgs.196/2003, non necessita del consenso; 

b) in adempimento di obblighi contrattuali, previsti da leggi, da regolamenti e dalla 

normativa comunitaria, ad Amministrazioni ed Enti pubblici nazionali, Autorità ed 

organi di vigilanza e di controllo, Centri di assistenza fiscale, Autorità giudiziarie, 

professionisti, associazioni professionali. Tali comunicazioni, consentite dallo 

stesso D.Lgs. 196/2003, non necessitano del consenso; 

c) per finalità meramente strumentali e/o accessorie all’esecuzione del contratto e/o 

alla effettuazione delle relative prestazioni, ad istituti di credito ed assicurativi; a 

società di consulenza aziendale; a società di servizi informatici, di archiviazione di 

dati e di documentazioni; di recupero crediti ed altri servizi; a società di rilevazione 

della soddisfazione della clientela; a società di statistica ed elaborazione dati; a 

società di marketing e di servizi pubblicitari. Per tali comunicazioni è necessario il 

consenso dell’interessato, il cui difetto può limitare la gestione del rapporto 

contrattuale e/o l’operatività de LA SOCIETÀ. L’interessato potrà, in qualsiasi 

momento e gratuitamente, ricevere informazioni aggiornate circa l’elenco delle 

società destinatarie. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Riportiamo integralmente l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riconosce all’interessato 

specifici diritti: 

2

Art. 7 – Diritti di acceso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti e delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7. TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è 

“GRANDI STAZIONI S.p.A.”, con sede legale in 00185 Roma, Via G. Giolitti n. 34, 

tel. 06.47841315, fax 06.47885441, in persona del legale rappresentante. 

3

* * * 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

In relazione all’informativa che precede di cui ho preso visione, con la presente 

dichiaro liberamente, avendone i poteri, di prestare a LA SOCIETÀ il consenso, 

rispettivamente: 

• al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al paragrafo 3, lett. b) della 

su estesa informativa 

(diversamente, barrare) 

nego il consenso 

• a comunicare i dati personali in suo possesso, per finalità strumentali ed accessorie 

all’esecuzione del contratto di cui al paragrafo 5, lett. c) della su estesa 

informativa 

(diversamente, barrare) 

nego il consenso 

In fede. 

4

1 SCHEMA DI CONTRATTO per la fornitura di energia ... - Trenitalia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?