contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti ...
contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti ...
contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CONTRATTO PER LA FORNITURA, POSA IN<br />
OPERA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE<br />
SOLARE<br />
tra<br />
Il/<strong>la</strong> Sig./Sign. __________________________________________, nel seguito denom<strong>in</strong>ato/a COMMITTENTE,<br />
nato/a ______________________________________ il ____________ CF_____________________________<br />
residente a CAP_____________ Città__________________________________________________________ <strong>in</strong><br />
via/viale______________________________________ nr.______,<br />
<strong>la</strong> Società On Energy S.p.A., nel seguito denom<strong>in</strong>ata ON ENERGY, con sede legale <strong>in</strong> Corso San Felice e<br />
Fortunato n. 62, 36100 Vicenza e P.IVA 03484300243, <strong>la</strong> quale <strong>in</strong>terviene al presente atto nel<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona <strong>di</strong><br />
Elisabetta Stevan domiciliato <strong>per</strong> <strong>la</strong> carica nel<strong>la</strong> sede o<strong>per</strong>ativa <strong>di</strong> ON ENERGY <strong>in</strong> via Lugana nr. 1. 36065<br />
Mussolente (VI)<br />
E<br />
(<strong>di</strong> seguito, congiuntamente, le Parti)<br />
PREMESSO CHE<br />
- Il COMMITTENTE desidera <strong>in</strong>stal<strong>la</strong>re un impianto fotovoltaico <strong>di</strong> potenza nom<strong>in</strong>ale pari a _________ kW <strong>in</strong><br />
______________________________________________________, avvalendosi dei contributi del conto<br />
energia ed affidando ad un contraente generale <strong>la</strong> gestione <strong>di</strong> tutto il progetto, dal<strong>la</strong> progettazione f<strong>in</strong>o al<br />
riconoscimento del<strong>la</strong> tariffa <strong>in</strong>centivante.<br />
- Le modalità <strong>di</strong> questo affidamento sono dettagliate nel seguente <strong>contratto</strong> mentre le specifiche tecniche<br />
e le caratteristiche dell’impianto sono riportate nel preventivo allegato al <strong>contratto</strong> stesso.<br />
- Il COMMITTENTE è consapevole che possono essere garantiti soltanto i valori <strong>di</strong> producibilità dell’impianto<br />
<strong>in</strong> con<strong>di</strong>zioni standard mentre <strong>la</strong> produzione annua <strong>di</strong> energia è una stima effettuata secondo <strong>la</strong><br />
metodologia PVGIS-EU.<br />
- ON ENERGY, con il ruolo <strong>di</strong> contraente generale, si assume <strong>la</strong> completa responsabilità nel<strong>la</strong> e<strong>la</strong>borazione<br />
dei progetti, nel<strong>la</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del<strong>la</strong> documentazione autorizzativa, nel<strong>la</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>la</strong>vori e nel<strong>la</strong><br />
realizzazione dell’impianto rispettando <strong>la</strong> normativa italiana.<br />
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE<br />
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO<br />
Il COMMITTENTE attribuisce a ON ENERGY, che accetta, l'appalto <strong>in</strong>tegrato dell’impianto fotovoltaico citato <strong>in</strong><br />
premessa. ON ENERGY si impegna ad o<strong>per</strong>are alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al presente <strong>contratto</strong>. Oggetto del<br />
presente <strong>contratto</strong> è <strong>la</strong> realizzazione, chiavi <strong>in</strong> mano, <strong>di</strong> un impianto fotovoltaico <strong>in</strong>clusa <strong>la</strong> progettazione, le<br />
pratiche urbanistiche (DIA ecc.), le verifiche ambientali, ove richieste, il Piano O<strong>per</strong>ativo <strong>di</strong> Sicurezza, ove<br />
richiesto, il progetto del ponteggio, ove richiesto, le pratiche con il gestore del<strong>la</strong> rete (ENEL, ecc) e con il<br />
gestore dei servizi elettrici (GSE), <strong>la</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>la</strong>vori, l’approvvigionamento dei componenti, l’<strong>in</strong>stal<strong>la</strong>zione,<br />
compresi gli oneri <strong>di</strong> sicurezza e le eventuali o<strong>per</strong>e e<strong>di</strong>li previste nell’offerta, <strong>la</strong> certificazione <strong>di</strong> rego<strong>la</strong>re<br />
esecuzione, <strong>la</strong> verifica tecnico-funzionale, il col<strong>la</strong>udo tecnico, <strong>la</strong> conformità alle norme <strong>in</strong>terne del gestore <strong>di</strong><br />
rete, il progetto esecutivo e <strong>la</strong> formalizzazione del carnet <strong>per</strong> il riconoscimento del<strong>la</strong> tariffa <strong>in</strong>centivante.<br />
Sono espressamente esclusi dal presente <strong>contratto</strong> i <strong>la</strong>vori <strong>di</strong> connessione dell’impianto al<strong>la</strong> rete elettrica che<br />
sono <strong>di</strong> competenza del gestore del<strong>la</strong> stessa e da questi addebitati <strong>di</strong>rettamente al COMMITTENTE previa<br />
accettazione del re<strong>la</strong>tivo preventivo.<br />
on energy spa<br />
t +39 0424 870036<br />
f +39 0424 878676<br />
sede legale<br />
corso ss. felice e fortunato, 62<br />
36100 vicenza<br />
sede vicenza<br />
via <strong>di</strong>visione folgore, 5d<br />
36100 vicenza<br />
sede bologna<br />
via del<strong>la</strong> tecnica, 31<br />
40068 s. <strong>la</strong>zzaro <strong>di</strong><br />
savena (bo)<br />
sede roma<br />
viale umberto tup<strong>in</strong>i, 121<br />
00144 roma<br />
w www.onenergy.it<br />
e <strong>in</strong>fo@onenergy.it<br />
p.iva 03484300243<br />
sede o<strong>per</strong>ativa<br />
via lugana, 1<br />
36065 mussolente (vi)<br />
t +39 0444 1837475<br />
f +39 0444 937677<br />
t +39 051 6257030<br />
f +39 051 6256105<br />
t +39 06 98181297<br />
f +39 06 98181297<br />
n. verde 800 128 447<br />
cap. soc. € 600.000,00 i.v.
ART. 2 OFFERTA E SPECIFICHE TECNICHE<br />
L'appalto <strong>in</strong>tegrato viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta, delle con<strong>di</strong>zioni risultanti<br />
dall’offerta tecnica nr. ___________________ del _______________allegata come parte <strong>in</strong>tegrante del <strong>contratto</strong>.<br />
Le Parti <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> conoscere e <strong>di</strong> accettare con r<strong>in</strong>uncia a qualsiasi contraria eccezione, l’offerta tecnica.<br />
ART. 3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DURATA<br />
Il Contratto prende vigore il giorno successivo al<strong>la</strong> data del<strong>la</strong> firma ed ha vali<strong>di</strong>tà f<strong>in</strong>o al riconoscimento del<strong>la</strong><br />
tariffa <strong>in</strong>centivante da parte del GSE. Il <strong>contratto</strong> può prendere term<strong>in</strong>e anticipatamente soltanto <strong>in</strong> tre casi:<br />
a) se non si ottengono le autorizzazioni urbanistiche ed ambientali necessarie al<strong>la</strong> realizzazione dell’impianto;<br />
b) il COMMITTENTE ritiene <strong>di</strong> non accettare il preventivo proposto dal gestore <strong>di</strong> rete <strong>per</strong> <strong>la</strong> connessione <strong>in</strong><br />
quanto <strong>di</strong> importo su<strong>per</strong>iore a quello ipotizzato <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> offerta tecnica <strong>di</strong> cui all’art. 2.;<br />
c) <strong>per</strong> accordo tra le parti.<br />
ART. 4 PROGRAMMA TEMPORALE<br />
Entro 30 (trenta) giorni dal<strong>la</strong> firma del <strong>contratto</strong> ON ENERGY deve aver pre<strong>di</strong>sposto <strong>la</strong> documentazione <strong>per</strong><br />
ottenere tutte le autorizzazioni (DIA, ecc.) e <strong>la</strong> richiesta <strong>di</strong> preventivo al gestore <strong>di</strong> rete.<br />
La data <strong>in</strong> cui sono <strong>per</strong>venute tutte le autorizzazioni funge da data <strong>di</strong> <strong>in</strong>izio <strong>la</strong>vori. Il tempo utile <strong>per</strong> ultimare<br />
tutti i <strong>la</strong>vori <strong>in</strong> appalto necessari al col<strong>la</strong>udo tecnico è fissato <strong>in</strong> 120 (centoventi) giorni so<strong>la</strong>ri decorrenti dal<strong>la</strong><br />
data <strong>di</strong> <strong>in</strong>izio <strong>la</strong>vori.<br />
ART. 5 DIREZIONE LAVORI E SORVEGLIANZA<br />
ON ENERGY provvede al<strong>la</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>la</strong>vori ed al<strong>la</strong> sorveglianza del cantiere nom<strong>in</strong>ando un responsabile del<strong>la</strong><br />
sicurezza, se necessario.<br />
La funzione <strong>di</strong> controllo e contrad<strong>di</strong>ttorio può essere svolta <strong>di</strong>rettamente del COMMITTENTE o da un<br />
su<strong>per</strong>visore delegato <strong>in</strong><strong>di</strong>cato dallo stesso COMMITTENTE.<br />
ART. 6 ULTIMAZIONE DEI LAVORI<br />
L’ultimazione dei <strong>la</strong>vori avviene contestualmente all’esito positivo del col<strong>la</strong>udo tecnico che implica anche <strong>la</strong><br />
consegna dell’impianto al COMMITTENTE. Tale consegna deve avvenire nei term<strong>in</strong>i specificati nell’articolo 4.<br />
Nel caso <strong>di</strong> mancato rispetto del term<strong>in</strong>e <strong>in</strong><strong>di</strong>cato <strong>per</strong> <strong>la</strong> consegna delle o<strong>per</strong>e, <strong>per</strong> ogni settimana <strong>di</strong> ritardo<br />
nell'ultimazione dei <strong>la</strong>vori viene applicata a ON ENERGY, una penale <strong>di</strong> € 100 (euro cento) da scontare sul<strong>la</strong><br />
fattura a saldo.<br />
All'atto dell'ultimazione dei <strong>la</strong>vori ON ENERGY <strong>in</strong>oltrerà <strong>la</strong> richiesta <strong>di</strong> al<strong>la</strong>cciamento dell’impianto al gestore <strong>di</strong><br />
rete.<br />
Una volta che il gestore <strong>di</strong> rete ha collegato l’impianto al<strong>la</strong> rete, ON ENERGY provvederà ad <strong>in</strong>viare al GSE<br />
(Gestore Servizi Elettrici) tutta <strong>la</strong> documentazione prevista nel DM del 19 Febbraio 2007 <strong>per</strong> il riconoscimento<br />
del<strong>la</strong> tariffa <strong>in</strong>centivante e ne dovrà consegnare copia su supporto <strong>in</strong>formatico al COMMITTENTE.<br />
ART. 7 AMMONTARE DEL CONTRATTO<br />
L’ammontare dell’appalto <strong>in</strong>tegrato è def<strong>in</strong>ito nell’offerta tecnica <strong>di</strong> cui all’art. 2. L’importo contrattuale<br />
ammonta ad € _________________ (euro ____________________________________________) al netto dell’IVA<br />
(l’ iporto comprensivo <strong>di</strong> IVA è pari ad € _______________________)<br />
ART. 8 VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO<br />
Qualora il COMMITTENTE, richiedesse e ord<strong>in</strong>asse mo<strong>di</strong>fiche o varianti <strong>in</strong> corso d'o<strong>per</strong>a, fermo restando il<br />
rispetto delle con<strong>di</strong>zioni e del<strong>la</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a, e successive mo<strong>di</strong>fiche e <strong>in</strong>tegrazioni, le stesse verranno liquidate a<br />
misura concordando i nuovi prezzi. I prezzi unitari offerti da ON ENERGY, <strong>per</strong> <strong>la</strong> parte dei <strong>la</strong>vori “a misura” sono<br />
v<strong>in</strong>co<strong>la</strong>nti <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione <strong>di</strong> eventuali varianti, ad<strong>di</strong>zioni o detrazioni <strong>in</strong> corso d'o<strong>per</strong>a.
ART. 9 PAGAMENTI<br />
Il prezzo dell’impianto verrà così pagato:<br />
- Il 10% al momento del<strong>la</strong> firma del <strong>contratto</strong>;<br />
- Il 40% <strong>di</strong>eci giorni prima del<strong>la</strong> data <strong>di</strong> <strong>in</strong>izio dell’<strong>in</strong>stal<strong>la</strong>zione dell’impianto;<br />
- Il 40% al momento dell’ultimazione <strong>la</strong>vori <strong>di</strong> <strong>in</strong>stal<strong>la</strong>zione dell’impianto;<br />
- Il saldo al col<strong>la</strong>udo dell’impianto.<br />
Il pagamento sarà effettuato con assegno o con bonifico bancario su Banca Popo<strong>la</strong>re <strong>di</strong> Vicenza –<br />
IBAN IT38 F057 2811 8100 1057 0630 142.<br />
ART. 10 REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E CONFORMITA’<br />
L’accertamento del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>re esecuzione, <strong>la</strong> verifica tecnico-funzionale, il col<strong>la</strong>udo tecnico e l’asseverazione<br />
del<strong>la</strong> conformità alle norme tecniche del gestore <strong>di</strong> rete, saranno a carico <strong>di</strong> ON ENERGY e saranno eseguiti <strong>in</strong><br />
contrad<strong>di</strong>ttorio con il COMMITTENTE, od un suo delegato, che li accetterà solo se conformi alle normative ed<br />
al <strong>contratto</strong>. Il Certificato <strong>di</strong> rego<strong>la</strong>re esecuzione, il certificato <strong>di</strong> col<strong>la</strong>udo e <strong>la</strong> conformità alle norme del<strong>la</strong> rete<br />
devono essere firmati da un tecnico abilitato mentre <strong>la</strong> verifica tecnico-funzionale deve essere firmata e<br />
timbrata <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ale dal col<strong>la</strong>udatore dell’impresa <strong>in</strong>stal<strong>la</strong>trice dell’impianto. Il certificato <strong>di</strong> rego<strong>la</strong>re<br />
esecuzione, il certificato <strong>di</strong> col<strong>la</strong>udo e l’asseverazione <strong>di</strong> conformità, devono essere emessi prima del<strong>la</strong><br />
ultimazione dei <strong>la</strong>vori. L’accettazione dei predetti certificati funge da approvazione dei <strong>la</strong>vori previsti dal<br />
<strong>contratto</strong> ed ha carattere provvisorio. La predetta accettazione assume carattere def<strong>in</strong>itivo decorsi due anni<br />
dal<strong>la</strong> sua emissione. Il COMMITTENTE entra nel<strong>la</strong> proprietà <strong>di</strong> tutti i componenti, delle o<strong>per</strong>e e degli <strong>impianti</strong><br />
dal momento del col<strong>la</strong>udo tecnico. ON ENERGY si impegna al<strong>la</strong> buona conservazione e al<strong>la</strong> gratuita<br />
<strong>manutenzione</strong> <strong>di</strong> tutte le o<strong>per</strong>e e <strong>impianti</strong> oggetto dell'appalto f<strong>in</strong>o all'approvazione degli atti <strong>di</strong> col<strong>la</strong>udo.<br />
ART. 11 ASSICURAZIONI<br />
In considerazione del<strong>la</strong> fragilità dei componenti ON ENERGY si impegna ad assicurare il materiale durante il<br />
trasporto franco cantiere f<strong>in</strong>o al<strong>la</strong> consegna nelle mani del COMMITTENTE. In caso <strong>di</strong> <strong>in</strong>cidenti il term<strong>in</strong>e <strong>di</strong><br />
ultimazione dei <strong>la</strong>vori viene aggiornato <strong>in</strong> funzione dei tempi <strong>di</strong> una nuova <strong>fornitura</strong>.<br />
ART. 12 RESPONSABILITA' VERSO TERZI<br />
ON ENERGY assume <strong>la</strong> responsabilità <strong>di</strong> danni a <strong>per</strong>sone e cose, sia <strong>per</strong> quanto riguarda i <strong>di</strong>pendenti e<br />
materiali propri e delle imprese terze, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi <strong>in</strong> conseguenza<br />
dell'esecuzione dei <strong>la</strong>vori e delle attività connesse, sollevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità al<br />
riguardo.<br />
ART. 13 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA<br />
ON ENERGY è obbligata ad applicare <strong>in</strong>tegralmente tutte le norme contenute nel <strong>contratto</strong> nazionale <strong>di</strong><br />
<strong>la</strong>voro e negli accor<strong>di</strong> <strong>in</strong>tegrativi, territoriali ed aziendali, <strong>per</strong> il settore <strong>di</strong> attività e <strong>per</strong> <strong>la</strong> località dove sono<br />
eseguiti i <strong>la</strong>vori. ON ENERGY è altresì obbligata a rispettare tutte le norme <strong>in</strong> materia retributiva, contributiva,<br />
previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.<br />
ART. 14 AFFIDAMENTO A TERZI<br />
Il <strong>contratto</strong> non può essere ceduto a terzi a pena <strong>di</strong> nullità.<br />
ON ENERGY <strong>in</strong> qualità <strong>di</strong> contraente generale ha il <strong>di</strong>ritto, senza necessità <strong>di</strong> autorizzazione da parte del<br />
COMMITTENTE, <strong>di</strong> servirsi sia <strong>di</strong> prestatori d’o<strong>per</strong>a e <strong>di</strong> servizi non legati da un v<strong>in</strong>colo <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro subord<strong>in</strong>ato sia<br />
<strong>di</strong> imprese terze. ON ENERGY provvede <strong>di</strong>rettamente al pagamento dei terzi.<br />
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO<br />
II COMMITTENTE ha facoltà <strong>di</strong> risolvere il <strong>contratto</strong> me<strong>di</strong>ante semplice lettera raccomandata con messa <strong>in</strong><br />
mora <strong>di</strong> 15 giorni, senza necessità <strong>di</strong> ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:<br />
a) frode nell'esecuzione dei <strong>la</strong>vori;<br />
b) <strong>in</strong>adempienza accertata alle norme <strong>di</strong> legge sul<strong>la</strong> prevenzione degli <strong>in</strong>fortuni, <strong>la</strong> sicurezza sul <strong>la</strong>voro e le<br />
assicurazioni obbligatorie del <strong>per</strong>sonale;<br />
c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche <strong>di</strong> <strong>contratto</strong> e allo scopo dell'o<strong>per</strong>a.
ART. 16 RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E FISCALI<br />
Per quanto non espressamente previsto nel <strong>contratto</strong>, nel capito<strong>la</strong>to, nel<strong>la</strong> scheda tecnica e nel computo<br />
preventivo si fa riferimento al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione vigente. Ai f<strong>in</strong>i fiscali si <strong>di</strong>chiara che i <strong>la</strong>vori <strong>di</strong> cui al presente<br />
<strong>contratto</strong> sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e che l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote <strong>di</strong><br />
legge, è a carico del COMMITTENTE. Sono altresì a carico del COMMITTENTE i bolli, le marche, i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
segreteria e tutti i pagamenti richiesti dal<strong>la</strong> Pubblica Amm<strong>in</strong>istrazione, dal gestore <strong>di</strong> rete e dal GSE <strong>per</strong><br />
accedere ai loro servizi.<br />
ART. 17 CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA<br />
Qualsiasi controversia concernente il presente <strong>contratto</strong> - comprese quelle re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> sua vali<strong>di</strong>tà, esecuzione<br />
e risoluzione – sarà risolta me<strong>di</strong>ante arbitrato libero, <strong>in</strong> conformità del Rego<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> Camera Arbitrale<br />
istituita presso <strong>la</strong> Camera <strong>di</strong> Commercio <strong>di</strong> VICENZA che le parti <strong>di</strong>chiarano espressamente <strong>di</strong> conoscere e <strong>di</strong><br />
accettare, da un arbitro nom<strong>in</strong>ato secondo detto Rego<strong>la</strong>mento. L’arbitro unico deciderà secondo equità; <strong>la</strong><br />
sua decisione viene f<strong>in</strong> d’ora riconosciuta dalle parti come manifestazione del<strong>la</strong> loro stessa volontà<br />
contrattuale.<br />
ART. 18 REGISTRAZIONE<br />
Il presente <strong>contratto</strong> redatto <strong>in</strong> forma <strong>di</strong> scrittura privata, sarà registrato solo <strong>in</strong> caso d'uso dal<strong>la</strong> parte<br />
<strong>in</strong>teressata. Le spese <strong>di</strong> registrazione sono a carico del<strong>la</strong> parte <strong>in</strong>teressata.<br />
Luogo<br />
_______________________________<br />
Data<br />
_______________________________<br />
IL COMMITTENTE<br />
____________________________<br />
ON ENERGY SPA<br />
____________________________