Untitled - Comune di Palermo

More documents

Recommendations

Info

COMUNE DI PALERMO EPARCHIA DI PIANA DEGLI ALBANESI (Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto) RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AMMIRAGLIO (LA MARTORANA) IN PALERMO PARROCCHIA DI SAN NICOLÒ DEI GRECI PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Art. 45, comma 1 – Regolamento ex D.P.R. n. 554/99) N.B. Come più avanti meglio precisato nell’articolato, l’appalto è soggetto alle norme in materia di lavori pubblici vigenti nel territorio della Regione Siciliana ed alle leggi nazionali compatibili e non in contrasto con le predette norme regionali le quali pertanto devono considerarsi sempre prevalenti. Nel presente capitolato speciale di appalto, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) è sempre richiamata nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento attuato dalla Regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 comprese le modifiche e le integrazioni introdotte dalle leggi regionali 19 maggio 2003 n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16. Analogamente, il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21dicembre 1999, n. 554 ed il Capitolato Generale introdotto con il regolamento di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, vengono qui richiamati nelle rispettive forme recepite con le predette leggi regionali e comunque con esse non confliggenti. N.B. Tutti i riferimenti di legge relativi ad aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni – D.P.R. 547/55 – D.P.R. 164/56 – D.P.R. 303/56 – D.lgs. 494/96 e D.lgs. 528/99, etc.) devono intendersi cogenti e prescrittivi così come recepiti dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza). 1
INDICE PARTE I - DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO ............................................................................................. 6 Art. 1 Oggetto dell’appalto ........................................................................................................................................................... 6 Art. 2 Ammontare dell’appalto ..................................................................................................................................................... 6 Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ................................................................................................................................ 6 Art. 4 Designazione sommaria delle opere ................................................................................................................................... 7 Art. 5 Categorie di lavoro ............................................................................................................................................................. 7 Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto ............................................................................................................................ 8 Art. 7 Richiami a norme, interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto ......................................................... 9 Art. 8 Condizioni di appalto ......................................................................................................................................................... 9 Art. 9 Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore ............................................................................................................. 11 Art. 10 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio, direttore di cantiere .................................................................................... 16 Art. 11 Programma dei lavori ....................................................................................................................................................... 16 Art. 12 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza ......................................................................... 17 Art. 13 Sicurezza e salute dei lavoratori ....................................................................................................................................... 17 Art. 14 Cauzione provvisoria ........................................................................................................................................................ 18 Art. 15 Cauzione definitiva ........................................................................................................................................................... 18 Art. 16 Coperture assicurative ...................................................................................................................................................... 18 Art. 17 Subappalto e cottimo ........................................................................................................................................................ 19 Art. 18 Responsabilità in materia di subappalto ........................................................................................................................... 20 Art. 19 Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................................................... 20 Art. 20 Variazioni al progetto e al corrispettivo ........................................................................................................................... 20 Art. 21 Consegna dei lavori .......................................................................................................................................................... 21 Art. 22 Inizio dei lavori, penale per ritardato inizio ...................................................................................................................... 21 Art. 23 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori .......................................................................................................................... 21 Art. 24 Inderogabilità dei tempi di esecuzione, sospensioni, proroghe ......................................................................................... 21 Art. 25 Penale per ritardata ultimazione dei lavori ....................................................................................................................... 22 Art. 26 Lavoro notturno e festivo ................................................................................................................................................. 22 Art. 27 Premio di incentivazione .................................................................................................................................................. 22 Art. 28 Provvista dei materiali ...................................................................................................................................................... 22 Art. 29 Accettazione dei materiali ................................................................................................................................................ 23 Art. 30 Difetti di costruzione e garanzia ....................................................................................................................................... 23 Art. 31 Accertamento e misurazione dei lavori ............................................................................................................................ 24 Art. 32 Danni di forza maggiore ................................................................................................................................................... 24 Art. 33 Contabilizzazione dei lavori ............................................................................................................................................. 24 Art. 34 Ultimazione dei lavori e conto finale ................................................................................................................................ 24 Art. 35 Collaudo ........................................................................................................................................................................... 25 Art. 36 Manutenzione delle opere fino al collaudo ....................................................................................................................... 25 Art. 37 Anticipazione ................................................................................................................................................................... 25 Art. 38 Pagamenti in acconto ........................................................................................................................................................ 25 Art. 39 Pagamento della rata di saldo ........................................................................................................................................... 26 Art. 40 Ritardi nel pagamento della rata di acconto ...................................................................................................................... 26 Art. 41 Spese ................................................................................................................................................................................ 26 Art. 42 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................................................... 27 Art. 43 Risoluzione del contratto .................................................................................................................................................. 27 Art. 44 Definizione delle controversie .......................................................................................................................................... 27 PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI ..................................................................................................................... 28 CAPO I – Metodologie di intervento ........................................................................................................................................... 28 Art. 45 Generalità sulle metodologie di intervento ....................................................................................................................... 28 Art. 46 Controlli, test, saggi ed analisi di laboratorio ................................................................................................................... 28 46.1 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ricompresi nei prezzi di tariffa. .................................................. 28 46.2 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatori non ricompresi nei prezzi di tariffa. ......................... 29 Art. 47 Pulitura delle superfici ...................................................................................................................................................... 29 Art. 48 Riabilitazione degli strati di intonaco ............................................................................................................................... 32 Art. 49 Integrazione dei materiali mancanti .................................................................................................................................. 33 Art. 50 Attenuazione delle interferenze estetiche e protezione finale ........................................................................................... 33 Art. 51 Interventi sul paramento esterno ...................................................................................................................................... 34 Art. 52 Interventi sugli intonaci .................................................................................................................................................... 35 Art. 53 Restauro della pavimentazione marmorea a tarsie ............................................................................................................ 35 Art. 54 Restauro della pavimentazione del nucleo normanno ....................................................................................................... 36 Art. 55 Interventi sulla pavimentazione in piastrelle maiolicate del Coro .................................................................................... 36 Art. 56 Interventi sugli elementi lignei ......................................................................................................................................... 37 Art. 57 Interventi su dipinti su tavola (Inginocchiatoio e imbotti delle aperture del Coro) ........................................................... 37 Art. 58 Interventi sulle pitture murali - Indicazioni operative....................................................................................................... 37 Art. 59 Interventi sui mosaici - Indicazioni operative ................................................................................................................... 38 Art. 60 Restauro della grata in ferro del Coro ............................................................................................................................... 38 2
Page 4 and 5: Art. 61 Lavorazioni da condurre sul
Page 6 and 7: Art. 162 Fissaggio di decorazioni d
Page 8 and 9: Art. 4 Designazione sommaria delle
Page 10 and 11: 44. Tav. 6.1.1 Impianto elettrico i
Page 12 and 13: teria di sicurezza, di previdenza e
Page 14 and 15: 17. L’installazione, secondo il m
Page 16 and 17: immediatamente successivo al termin
Page 18 and 19: c) per l’intervento o il coordina
Page 20 and 21: ne comunale alla restituzione delle
Page 22 and 23: terminati conformemente a quanto st
Page 24 and 25: ipristino dei luoghi. A richiesta d
Page 26 and 27: che gli verrà prescritto e che ver
Page 28 and 29: Art. 42 Cessione del contratto e ce
Page 30 and 31: test e saggi necessari per la diagn
Page 32 and 33: messi di varia consistenza formatis
Page 34 and 35: condo le seguenti procedure: a) rim
Page 36 and 37: di zone di superficie interessate d
Page 38 and 39: Art. 56 Interventi sugli elementi l
Page 40 and 41: Prima di operare qualsiasi interven
Page 42 and 43: Qualora il Direttore dei lavori rif
Page 44 and 45: c) il conduttore di protezione part
Page 46 and 47: Art. 66 Impianto di illuminazione L
Page 48 and 49: - per ogni piano di ponte dovranno
Page 50 and 51: Tubo di Φ con spessore di 8-10 mm
Page 52 and 53:
- Piano delle ispezioni da eseguire
Page 54 and 55:
- i Progettisti dell'opera (parte a
Page 56 and 57:
secutrice ed il Direttore di cantie
Page 58 and 59:
I costi dei superiori test sono tut
Page 60 and 61:
Art. 80 Procedure dei ripristini e
Page 62 and 63:
contengono sostanze (zuccheri, oli
Page 64 and 65:
MODALITÀ DI PROVA, CONTROLLO E COL
Page 66 and 67:
esistenza a compressione (MPa) 70 m
Page 68 and 69:
1. Ferro - Il ferro comune dovrà e
Page 70 and 71:
Le loro caratteristiche saranno que
Page 72 and 73:
matrice. Il trasferimento degli sfo
Page 74 and 75:
UNI 8649:1985 - 01/09/1985 - Profil
Page 76 and 77:
Per i trattamenti antisalinità si
Page 78 and 79:
- viscosità DIN 20. 2) Neutralizza
Page 80 and 81:
Ove applicabili andranno rispettate
Page 82 and 83:
Per assicurare la sicurezza d’uso
Page 84 and 85:
ealizzare tutte le opere accessorie
Page 86 and 87:
monitoraggio strutturale in continu
Page 88 and 89:
- un generatore di tensione di rife
Page 90 and 91:
to con il Direttore dei lavori La p
Page 92 and 93:
questo sistema l’Appaltatore dovr
Page 94 and 95:
Anche quando sul manufatto non sono
Page 96 and 97:
Ai fini del consolidamento, analoga
Page 98 and 99:
- si attende che l’acetilene, che
Page 100 and 101:
Preparazione dei campioni I campion
Page 102 and 103:
i) profondità di penetrazione del
Page 104 and 105:
dalle modalità di esecuzione o dal
Page 106 and 107:
CAPO V - Modalità di esecuzione de
Page 108 and 109:
- sopra i ponti di servizio e sulle
Page 110 and 111:
La massima distanza consentita fra
Page 112 and 113:
- malta cementizia (classe M1) - Co
Page 114 and 115:
ze di impermeabilità del calcestru
Page 116 and 117:
prove scritte dal presente capitola
Page 118 and 119:
Sottofondazioni con cordoli o travi
Page 120 and 121:
Art. 132 Murature di mattoni I matt
Page 122 and 123:
I prelievi dovranno essere opportun
Page 124 and 125:
modo che la tensione applicata non
Page 126 and 127:
di posa dovrà assicurare l’aeraz
Page 128 and 129:
I sistemi di consolidamento potrann
Page 130 and 131:
Art. 146 Lavori di deumidificazione
Page 132 and 133:
se le resine utilizzate per l’int
Page 134 and 135:
di lavoro (gruppo motopompa a rotor
Page 136 and 137:
lievi e delle prove in situ verrà
Page 138 and 139:
L’Appaltatore dovrà essere in gr
Page 140 and 141:
lievi e delle prove in situ verrà
Page 142 and 143:
aggiungimento della propria finalit
Page 144 and 145:
- consolidare, se richiesto, le par
Page 146 and 147:
Per le zone dove sono presenti dell
Page 148 and 149:
- a giunto unito, accostandole a pe
Page 150 and 151:
Per realizzare interventi di consol
Page 152 and 153:
eventuali opere di ripristino saran
Page 154 and 155:
Inoltre, l’Appaltatore sarà tenu
Page 156 and 157:
Sabbiatura - La sabbiatura potrà e
Page 158 and 159:
sui margini verso l’esterno del b
Page 160 and 161:
Art. 179 Impianti - Generalità Pri
Page 162 and 163:
Le opere potranno essere sottoposte
Page 164 and 165:
Potrà, inoltre, verificare le giun
Page 166 and 167:
CAPO VI - Norme di misurazione dei
Page 168 and 169:
che risultassero necessari per la p
Page 170 and 171:
penetrazioni. I singoli pezzi speci
Page 172 and 173:
materiali minuti e di quanto altro
Page 174:
(striscia colore rosso) (striscia c
show all

Untitled - Comune di Palermo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?