Progetto allegato al bando per il Risanamento igienico edilizio della ...

munque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo
fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art.133, comma 7, del regolamento si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina
altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 14) IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI
14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 7 giorni dalla data di consegna.
14.2 PROGRAMMA DEI LAVORI
Entro il termine di 15 giorni dalla stessa data l’Appaltatore dovrà presentare un programma di massima per lo sviluppo dei lavori,
compatibilmente con quanto disposto nel cronoprogramma dell’amministrazione.
La direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 15 giorni, dovrà consegnare
il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle principali categorie di
lavoro.
L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto
14.3 ORDINE DEI LAVORI
In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione
entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
Art. 15) ANTICIPAZIONI
Omiss.
Art.16) PAGAMENTI IN ACCONTO
16.1 LAVORI IN GENERALE
Conformemente alle disposizioni degli artt.28 e 29 del Capitolato Generale, saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in
acconto, in base a stati d’avanzamento, in genere se:
• l'ammontare della rata d’acconto, al netto della sola i.v.a., sia non inferiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00);
• all'ultimazione dei lavori ed ad ogni eventuale sospensione degli stessi qualunque sia l’importo del certificato di pagamento maturato.
La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore,
degli obblighi contributivi ed assicurativi.
16.2 LAVORI A MISURA
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi contrattuali alle quantità delle rispettive categorie di
lavoro.
16.3 COMPENSO A CORPO
La contabilizzazione dei lavori a corpo, non essendo a tal fine soggette a misurazione, sarà effettuata percentualizzando il loro
valore in proporzione con quello preventivato nel computo metrico estimativo di progetto.
16.3 bis PAGAMENTO COSTO ESECUZIONE PIANO DI SICUREZZA
Il pagamento del costo per l’esecuzione del piano di sicurezza si effettuerà in acconti in misura proporzionale all’importo del SAL
al momento dell’emissione del certificato di pagamento (dei lavori) di cui al precedente comma 16.1.
16.4 MATERIALI IN CANTIERE
A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione Lavori, potranno,
ai sensi e nei limiti dell'Art.28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori nella misura non superiore
al 50% del prezzo dell’opera finita in opera. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di elenco.
16.5 LAVORI IN ECONOMIA
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'appaltatore per ordine della Direzione
Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto.
Art. 17) DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere oggetto dell’appalto da eventi imprevedibili od eccezionali
e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di entità eccezionale: gli smottamenti
e solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per il rigonfiamento
dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o a provvedere
alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
pagina n.5