Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden

12928 QRVA 51 077
09 - 05 - 2005
Société nationale des chemins de fer belges pourrait
envisager d’engager une procédure judiciaire ou
d’intervenir d’office en raison des retards, mais force
est de constater que la société ne prend aucune initiative
à cet égard.
1. Pour quelles raisons la SNCB n’a-t-elle jusqu’à
présent pas jugé opportun d’ester en justice ou
d’intervenir d’office afin de faire avancer les travaux à
la Burgemeester E. Ryckaertplein?
2. Peut-on s’attendre à une telle initiative dans un
avenir proche?
3. Quelles mesures la SNCB prendra-t-elle pour que
les travaux de réaménagement de la Burgemeester E.
Ryckaertplein puissent être achevés dans les meilleurs
délais, de manière à rétablir une certaine qualité de vie
dans le quartier?
Réponse du vice-premier ministre et ministre du
Budget et des Entreprises publiques du 3 mai 2005, à la
question n o 430 de M. Ludo Van Campenhout du
14 février 2005 (N.):
En réponse à ses questions, j’ai l’honneur de
communiquer les éléments suivants à l’honorable
membre.
Un seul entrepreneur est impliqué dans l’aménagement
de la place de la gare à Berchem. Il s’agit de la
firme Stadsbader-Flamand. Les maîtres de l’ouvrage
sont la ville d’Anvers, De Lijn, la Région flamande et
le Groupe SNCB qui intervient comme maître de
l’ouvrage technique. Les travaux ont commencé le
20 mars 2003 et le délai d’exécution avait été fixé à
200 jours calendrier.
1 et 2. L’entrepreneur a été mis en demeure en application
de l’article 20, §§ 1 er et 2 de l’annexe à l’arrêté
royal du 26 septembre 1996 (arrêté royal fixant les
règles générales d’exécution des marchés publics). En
conséquence, en vertu des articles 20, § 5 et 48, § 2 de
cet arrêté royal, la firme en question s’est vue infliger
une amende pour exécution tardive d’une valeur égale
à 5% du montant de la soumission.
3. Faute d’obtenir la reprise des travaux et un suivi
rigoureux de leur exécution, le Groupe SNCB se
concertera avec les autres partenaires associés à ce
dossier sur la possibilité de prendre des mesures
d’office.
Resterait notamment la possibilité de résilier unilatéralement
le contrat avec l’entrepreneur et de confier
l’exécution du solde des travaux à un autre entrepreneur
à charge de la firme Stadsbader-Flamand. Cette
éventualité ne semble pas très indiquée pour l’instant,
mais elle n’est pas à écarter si la situation sur le terrain
n’évolue pas rapidement.
nale Maatschappij der Belgische spoorwegen. Gezien
haar positie, zou zij op basis van de vertragingen juridische
stappen kunnen ondernemen of kunnen optreden
van ambtswege. Dit doet zij echter niet.
1. Wat zijn de redenen dat de NMBS tot nog toe
geen juridische stappen zette noch ambtshalve optrad
teneinde de werken aan het plein te bespoedigen?
2. Valt zulk initiatief in de nabije toekomst te verwachten?
3. Welke maatregelen zal de NMBS ondernemen
met als doel de heraanleggingswerken van het Burgemeester
E. Ryckaertplein zo snel mogelijk te beëindigen
ten einde de leefbaarheid van de omgeving te verzekeren?
Antwoord van de vice-eerste minister en minister
van Begroting en Overheidsbedrijven van 3 mei 2005,
op de vraag nr. 430 van de heer Ludo Van Campenhout
van 14 februari 2005 (N.):
In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het
geachte lid het volgende mee te delen.
Één enkele aannemer is betrokken bij de aanleg van
het stationsplein te Berchem. Het gaat over de firma
Stadsbader-Flamand. De bouwheren zijn de stad
Antwerpen, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de
NMBS, die optreedt als technisch bouwheer. De
werken werden gestart op 20 maart 2003 en de uitvoeringstermijn
was gepland op 200 kalenderdagen.
1 en 2. De aannemer is met toepassing van artikel
20, §§ 1 en 2 van de bijlage aan het koninklijk
besluit van 26 september 1996 (koninklijk besluit tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten) in gebreke gesteld. Aansluitend
werd, conform de artikelen 20, § 5 en 48, § 2 van dit
koninklijk besluit, aan de betrokken firma een boete
voor laattijdige uitvoering aangerekend, zijnde 5%
van het aannemingsbedrag.
3. Bij nalatigheid van werkhervatting en stipte opvolging
van de uitvoering ervan, zal de NMBS-Groep
zich onmiddellijk in samenspraak met de overige partners
in dit dossier beraden over mogelijke verdere
ambtshalve maatregelen.
Een overblijvende mogelijkheid is het eenzijdig opzeggen
van de overeenkomst met de aannemer en
(delen van) het werk laten uitvoeren door een andere
aannemer voor rekening van de firma Stadsbader.
Momenteel lijkt dit niet zeer opportuun, maar indien
in de toekomst de situatie op het terrein niet snel evolueert,
kan dit niet a priori worden uitgesloten.
CHAMBRE 3e SESSION DE LA 51e LÉGISLATURE 2004 2005 KAMER 3e ZITTING VAN DE 51e ZITTINGSPERIODE