N° 135/11 - Office National Des Aéroports
N° 135/11 - Office National Des Aéroports
N° 135/11 - Office National Des Aéroports
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ROYAUME DU MAROC<br />
MINISTERE DES TRANSPORTS<br />
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS<br />
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"<br />
<strong>N°</strong> <strong>135</strong>/<strong>11</strong><br />
Projet de développement des installations terminales de<br />
l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur –<br />
faux plafond – menuiserie bois – menuiserie<br />
métallique – peinture vitrerie<br />
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES<br />
Page 1 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
TABLE DES MATIERES<br />
PREAMBULE 5<br />
TITRE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 7<br />
SUR "OFFRES DE PRIX" 7<br />
TITRE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 8<br />
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 8<br />
Article 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 8<br />
ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE 8<br />
ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 8<br />
ARTICLE 4 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 8<br />
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 8<br />
ARTICLE 6 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES<br />
CONCURRENTS. 9<br />
a) Constitution du dossier administratif 9<br />
b) Constitution du dossier technique 10<br />
c ) Constitution du dossier additif. 10<br />
ARTICLE 7: PRESENTATION DES OFFRES 10<br />
ARTICLE 8: MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES <strong>11</strong><br />
ARTICLE 9 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES <strong>11</strong><br />
ARTICLE 10: GROUPEMENTS D’ENTREPRISES <strong>11</strong><br />
ARTICLE <strong>11</strong>: PROPOSITION DE VARIANTES 12<br />
ARTICLE 12 : EVALUATION DES OFFRES 12<br />
ARTICLE 13 : MONNAIE DE L’OFFRE 12<br />
ARTICLE 14 : AFFICHAGE DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES 13<br />
ARTICLE 15: JUSTIFICATION DES ELIMINATIONS 13<br />
ARTICLE 16: NOTIFICATION 13<br />
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 14<br />
TITRE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S) 19<br />
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 19<br />
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 19<br />
ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 19<br />
ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 19<br />
ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 20<br />
ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 20<br />
ARTICLE 7 : DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE 20<br />
ARTICLE 8 : PENALITES POUR RETARD 20<br />
ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF Ŕ RETENUE DE GARANTIE 21<br />
ARTICLE 10 : NANTISSEMENT 21<br />
ARTICLES <strong>11</strong> : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION 21<br />
ARTICLE 12 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT 21<br />
ARTICLE 13 : SOUS - TRAITANCE 22<br />
ARTICLE 14 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 22<br />
ARTICLE 15 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES 22<br />
TRAVAUX 22<br />
Page 2 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 16 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 22<br />
ARTICLE 17 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 22<br />
ARTICLE 18 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 22<br />
ARTICLE 19 : DELAI DE GARANTIE 22<br />
ARTICLE 20 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE<br />
TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES<br />
VOISINES 23<br />
ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX 23<br />
ARTICLE 22 : RESILIATION 23<br />
ARTICLE 23 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 23<br />
ARTICLE 24 : MODE DE PAIEMENT 24<br />
ARTICLE 25 : DOMMAGES 24<br />
ARTICLE 26 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT 24<br />
ARTICLE 27 : CAS DE FORCE MAJEURE. 25<br />
ARTICLE 28 : DROIT APPLICABLE 25<br />
ARTICLE 29. REVISION DES PRIX 25<br />
TITRE IV : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (C.P.T.) 27<br />
INDICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 27<br />
ARTICLE I.1 -DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 27<br />
ARTICLE I.2 -OUVRAGES PROVISOIRES DONT LA CONSTRUCTION EST<br />
COMPRISE DANS LES PRIX DE L’ENTREPRISE 27<br />
ARTICLE I.3 -PRESCRIPTIONS GENERALES 28<br />
ARTICLE I.4 -DOCUMENTS 28<br />
ARTICLE I.5 -PROTECTION DES OUVRAGES 29<br />
ARTICLE I.6 -NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DU CHANTIER 29<br />
ARTICLE I.7 -CONTROLE TECHNIQUE 30<br />
ARTICLE I.8 -PRODUCTION DES DOCUMENTS 30<br />
ARTICLE I.9 -PLANS DE RECOLLEMENT 30<br />
ARTICLE I.10 - PLANNING DES TRAVAUX 31<br />
ARTICLE I.<strong>11</strong> - QUALITE DES MATERIAUX 31<br />
ARTICLE I.12 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 31<br />
ARTICLE I.14 - MENUISERIES 33<br />
ARTICLE I.15 - PEINTURE 37<br />
ARTICLE II.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX 39<br />
ARTICLE II.2 - CONTROLE DES MATERIAUX 39<br />
ARTICLE II.3 - ECHANTILLONS 40<br />
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 41<br />
ARTICLE III.1 -PLANS ET DESSINS D’EXECUTION 41<br />
ARTICLE III.2 -EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 41<br />
ARTICLE III.3 -PRODUITS DE DEMOLITION ENLEVEMENT DES MATERIELS ET<br />
MATERIAUX SANS EMPLOI 41<br />
ARTICLE III.4 -CAHIER DE CHANTIER 41<br />
ARTICLE III.5 -PROGRAMME DES TRAVAUX 41<br />
ARTICLE III.6 -DELEGATION Ŕ RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 42<br />
Page 3 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE III.7 -IMPLANTATION NIVELLEMENT ET PIQUETAGE 42<br />
ARTICLE III.8 -PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 42<br />
ARTICLE III.9 -CONTROLE DES TRAVAUX 42<br />
ARTICLE III.10 -FOURNITURE D’EAU, D’ELECTRICITE ET TELEPHONE. 43<br />
BORDEREAU DES PRIX Ŕ DETAIL ESTIMATIF (B.D.P Ŕ D.E) 55<br />
Page 4 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PREAMBULE<br />
Au sens du présent règlement, on entend par :<br />
Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre<br />
part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de<br />
services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de<br />
services ;<br />
Prestations : travaux, fournitures ou services ;<br />
Autorité compétente : l'ordonnateur le Directeur Général de l’ONDA ou la personne<br />
déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ;<br />
Maître d'ouvrage : l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> des <strong>Aéroports</strong> ;<br />
Maître d'ouvrage délégué : tout organisme public ou privé auquel sont confiées certaines<br />
missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 82 du règlement des<br />
marchés de l’ONDA ;<br />
Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres dans sa phase<br />
antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ;<br />
Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la<br />
conclusion d'un marché ;<br />
Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;<br />
Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation<br />
du marché ;<br />
Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché ;<br />
Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à<br />
exécuter<br />
Et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;<br />
Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition<br />
des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le<br />
prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix<br />
peuvent constituer un document unique;<br />
Page 5 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
Sous-détail des prix : Document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou<br />
seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les<br />
quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de<br />
fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges, ce document n'a pas de<br />
valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le marché ;<br />
Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient<br />
une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces<br />
prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes ;<br />
Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut<br />
être soit conjoint soit solidaire ;<br />
Engagement conjoint : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du<br />
groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou<br />
les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement et dans le<br />
marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente<br />
jusqu'à la date de la réception définitive ;<br />
Engagement solidaire : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du<br />
groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses<br />
partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou marché comme mandataire,<br />
représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la date de la réception définitive.<br />
Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et<br />
le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.<br />
Page 6 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
TITRE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT<br />
SUR "OFFRES DE PRIX"<br />
<strong>N°</strong> <strong>135</strong>/<strong>11</strong><br />
(Séance publique)<br />
L’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong> (O.N.D.A) recevra jusqu’au 29/<strong>11</strong>/20<strong>11</strong> à 9 heures 30mn,<br />
les offres de prix concernant : Projet de développement des installations terminales de<br />
l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur – faux plafond – menuiserie bois –<br />
menuiserie métallique – peinture vitrerie.<br />
Les dossiers d’appel d’offres doivent être retirés contre récépissé, et paiement par chèque<br />
non remboursable de 700,00 Dhs, auprès du secrétariat du Département des Achats situé au<br />
bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V).<br />
Les dossiers des concurrents doivent être constitués conformément aux dispositions du<br />
règlement des marchés de l’ONDA et notamment ses articles 26, 29 et 30.<br />
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 150 000,00 Dhs et doit être constitué<br />
auprès d’une banque marocaine agréée.<br />
Les plis peuvent être envoyés par poste ou déposés contre récépissé, au bureau d’ordre de<br />
la Direction Générale de l’O.N.D.A sis à l’aéroport Mohammed V. Ces plis peuvent<br />
également être remis au Président de la commission d’appel d’offres au début de la séance<br />
publique d’ouverture des plis qui aura lieu le 29/<strong>11</strong>/20<strong>11</strong> à 10 heures à la salle de réunion du<br />
module de liaison de l’Aéroport Mohammed V.<br />
N.B :<br />
1. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis d’appel<br />
d’offres paru dans la presse et celles du présent document, ces dernières seront tenues pour<br />
exactes.<br />
2. Tout document fourni sous forme de copie doit être certifié conforme à l’original.<br />
3. Le cahier des charges est consultable sur le site de l’ONDA : www.onda.ma<br />
4. Le téléchargement, via Internet, des cahiers des charges ne dispense, en aucune manière, les<br />
sociétés intéressées à retirer le dossier d’appel d’offres au bureau des marchés de l’ONDA et<br />
ce dans les délais réglementaires.<br />
Page 7 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
TITRE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION<br />
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES<br />
ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES<br />
Le présent règlement concerne la consultation relative au : Projet de développement des<br />
installations terminales de l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur – faux<br />
plafond – menuiserie bois – menuiserie métallique – peinture vitrerie.<br />
ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE<br />
Le maître d'ouvrage est l'<strong>Office</strong> <strong>National</strong> des <strong>Aéroports</strong> (ONDA).<br />
ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES<br />
Le dossier d'appel d'offres comprend :<br />
- L'avis d'Appel d'Offres,<br />
- Le Règlement des Marchés de l’ONDA,<br />
- Le présent Règlement de Consultation,<br />
- Le modèle d'Acte d'Engagement,<br />
- Le modèle de Déclaration sur l'Honneur,<br />
- Le Cahier des Prescriptions Spéciales,<br />
- Le Cahier des Prescriptions techniques,<br />
- Le Bordereau des Prix Détails Estimatifs,<br />
- Le sous détail des prix le cas échéant,<br />
- Les plans et documents techniques le cas échéant.<br />
ARTICLE 4 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL<br />
D’OFFRES<br />
Tout éclaircissement sur le dossier d’appel d’offres doit être demandé dans les conditions<br />
prévues par l’article 24 du règlement des marchés de l’ONDA.<br />
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES<br />
Avant la date limite de remise des offres et pour tout motif que ce soit, à son initiative ou en<br />
réponse à une demande d'éclaircissement formulée par un concurrent, L’ONDA peut<br />
modifier par voie de rectificatifs le dossier d'Appel d'Offres sans en changer l’objet.<br />
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la<br />
commission d’appel d’offres, ce report sera publié conformément aux dispositions du<br />
paragraphe 2-1 de l’article 21 du règlement des marchés de l’ONDA.<br />
Page 8 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
La modification sera notifiée par écrit, télex, télégramme ou FAX confirmé à tous les<br />
participants qui auront retiré les documents d'Appel d'Offres et leur sera opposable.<br />
ARTICLE 6 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES<br />
CONCURRENTS.<br />
Le soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, un dossier<br />
administratif, technique et additif justifiant sa qualification.<br />
Tout document fourni sous forme de copie doit être certifié conforme à l’original.<br />
a) Constitution du dossier administratif<br />
Le dossier administratif comprend :<br />
1) Une déclaration sur l’honneur en double exemplaire établie<br />
conformément au modèle joint en annexe I,<br />
2) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant<br />
au nom du concurrent,<br />
3) Une attestation délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu<br />
d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale<br />
régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties<br />
requises. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle<br />
le concurrent est imposé,<br />
4) Une attestation délivrée depuis moins d’un an par la Caisse <strong>National</strong>e<br />
de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière<br />
envers cet organisme,<br />
5) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce, pour les<br />
marchés de travaux et des études y afférentes,<br />
6) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’original de<br />
l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas<br />
échéant,<br />
7) En cas d’une offre présentée par un groupement, ce dernier doit fournir<br />
un engagement précisant la nature du groupement conformément à<br />
l’article 10 du présent règlement.<br />
Page 9 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
Sont dispensés de fournir les pièces 3) , 4) et 5) les concurrents non installés au MAROC.<br />
b) Constitution du dossier technique<br />
Le dossier technique comprend :<br />
- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le<br />
lieu, la date, la nature et l’importance des prestations d’importance et<br />
de complexité similaires qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il<br />
a concouru.<br />
- Il sera joint à cette note, les attestations délivrées par les hommes de<br />
l’art sous la direction desquels, au moins deux prestations d’importance<br />
et de complexité similaires ont été exécutées et ou les attestations<br />
délivrées par les maîtres d’ouvrages bénéficiaires des dites prestations.<br />
Chaque attestation doit préciser notamment la nature des prestations, le<br />
montant, les délais et les dates de réalisations, l’appréciation, le nom et<br />
la qualité du signataire,<br />
- Eventuellement les renseignements, pièces d’ordre techniques ou<br />
pièces complémentaires concernant l’entreprise exigés par les<br />
Dispositions Particulières (Chapitre 2).<br />
C ) Constitution du dossier additif.<br />
Le dossier additif comprend :<br />
- Le présent règlement de consultation dûment paraphé et signé,<br />
- Le Cahier des Prescriptions Spéciales dûment paraphé et signé,<br />
- Toutes pièces complémentaires exigées par les Dispositions<br />
Particulières de l’Appel d’Offres (chapitre 2).<br />
ARTICLE 7: PRESENTATION DES OFFRES<br />
L’offre du concurrent doit être présentée sous pli cacheté portant :<br />
- le nom et l’adresse du concurrent,<br />
- la référence et l’objet de l’appel d’offres,<br />
- la date et l’heure de la séance d’ouverture des plis,<br />
- l’avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la<br />
commission ».<br />
Ce pli contiendra :<br />
Une première enveloppe qui contiendra le dossier administratif, le dossier technique et<br />
le dossier additif constitué conformément à l'article 6 ci-dessus, accompagné de la liste<br />
des pièces remises. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre<br />
Page 10 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
les indications portées sur le pli, la mention « DOSSIER ADMINISTRATIF,<br />
TECHNIQUE ET ADDITIF ».<br />
Une deuxième enveloppe qui contiendra l’offre financière du concurrent constituée de :<br />
L’acte d’engagement établi conformément à l’annexe II du présent<br />
règlement et dûment signé par la personne habilitée à engager<br />
l’entreprise,<br />
le bordereau des prix,<br />
et tous documents ayant trait aux prix et au montant de l’offre.<br />
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées<br />
sur le pli, le numéro et l’objet du présent appel d’offres ainsi que la mention « OFFRE<br />
FINANCIERE ».<br />
ARTICLE 8: MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES<br />
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour<br />
l’ouverture des plis.<br />
Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son<br />
représentant dûment habilité.<br />
Les concurrents ayant retiré leur pli peuvent, dans les conditions prévues dans le présent<br />
règlement, présenter de nouveaux plis.<br />
ARTICLE 9 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES<br />
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix<br />
(90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. Si, dans ce délai, la commission de<br />
l'appel d'offres estime n'être pas en mesure d'exercer son choix, le maître d'ouvrage peut<br />
proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls<br />
les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de<br />
réception adressée au maître d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.<br />
ARTICLE 10: GROUPEMENTS D’ENTREPRISES<br />
S’il s’agit d’un groupement, l’acte d’engagement doit explicitement préciser si le groupement<br />
est conjoint ou solidaire et designer le mandataire.<br />
Comme défini à l’article 3 du règlement des marchés de l’ONDA, il y a groupement si deux<br />
ou plusieurs concurrents souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit<br />
solidaire.<br />
Engagement conjoint : comme défini à l’article 3 du règlement des marchés de l’ONDA<br />
Engagement solidaire : comme défini à l’article 3 du règlement des marchés de l’ONDA<br />
Page <strong>11</strong> sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
L’offre doit présenter tous les renseignements précisés à l’article 6 ci-dessus (justification des<br />
capacités et des qualités des concurrents) pour chaque membre du groupement.<br />
En outre l’offre doit contenir un exemplaire original de la convention du groupement.<br />
ARTICLE <strong>11</strong>: PROPOSITION DE VARIANTES<br />
Les concurrents devront proposer des prestations conformes aux spécifications techniques<br />
essentielles. Aucune variante par rapport à ces spécifications ne sera analysée, à moins qu’elle<br />
ne soit précisée dans les dispositions particulières (chapitre 2).<br />
ARTICLE 12 : EVALUATION DES OFFRES<br />
L'évaluation et la comparaison des offres se feront en deux étapes :<br />
a) L’enveloppe contenant le dossier administratif, le dossier technique et le dossier<br />
additif sera d’abord ouverte.<br />
La commission d’appel d’offres déterminera en premier lieu si chaque dossier de<br />
candidature est constitué conformément aux dispositions du présent règlement.<br />
La commission d’appel d’offres établira ensuite la capacité juridique et financière du<br />
concurrent, ainsi que sa qualification professionnelle.<br />
Les critères d’appréciation des capacités techniques et financières sont précisés dans<br />
les dispositions particulières (chapitre 2).<br />
Seules les enveloppes contenant les offres financières des concurrents jugés recevables<br />
seront ouvertes à la deuxième étape.<br />
Les autres enveloppes non ouvertes seront retournées aux concurrents concernés.<br />
b) Les critères d’évaluation des offres, sont indiquées dans les dispositions<br />
particulières (chapitre 2).<br />
ARTICLE 13 : MONNAIE DE L’OFFRE<br />
Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, le montant des offres exprimées en<br />
monnaie étrangère doivent être convertis en dirhams pour être évaluées et comparées. Cette<br />
conversion doit s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour<br />
ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné Bank Al-Maghrib.<br />
Page 12 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 14 : AFFICHAGE DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL<br />
D'OFFRES<br />
Les résultats d'examen des offres seront affichés à l'entrée du bâtiment de la Direction des<br />
Achats et de la Logistique de l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> des <strong>Aéroports</strong> à l'aéroport Mohammed V (lieu<br />
de retrait des dossiers d'appels d'offres).<br />
ARTICLE 15: JUSTIFICATION DES ELIMINATIONS<br />
Conformément aux dispositions de l'article 44 du règlement des marchés de l’ONDA, tout<br />
soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs d'élimination de son offre peut en<br />
faire la demande par lettre recommandée adressée à l'<strong>Office</strong> <strong>National</strong> des <strong>Aéroports</strong> dans un<br />
délai de sept (7) jours francs à compter de la date de réception de la lettre recommandée de<br />
notification du rejet de son offre.<br />
L’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> des <strong>Aéroports</strong>, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de<br />
réception de la demande, communiquera audit soumissionnaire les motifs d'élimination de son<br />
offre.<br />
ARTICLE 16: NOTIFICATION<br />
Les correspondances relatives au présent appel d'offres seront transmises à l'adresse suivante:<br />
<strong>Office</strong> <strong>National</strong> des <strong>Aéroports</strong><br />
Département des Achats.<br />
FAX : 05 22 53 99 13<br />
Lu et approuvé (en manuscrit)<br />
.................................., le ......................................<br />
Page 13 sur 58
Art.1 Objet :<br />
Art.6<br />
Paragraphe b.<br />
Art.6<br />
Paragraphe c.<br />
Art.13<br />
paragraphe a<br />
Art.13<br />
paragraphe b<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES<br />
Page 14 sur 58<br />
<strong>Des</strong>cription<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/Lot<br />
n°4 : Revêtement sol et mur – faux plafond – menuiserie bois – menuiserie<br />
métallique – peinture vitrerie.<br />
Pièces exigées pour la qualification :<br />
1) Fournir les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction<br />
desquels, au moins deux prestations d’importance et de complexité similaires<br />
(réalisées pendant les cinq dernières années) ont été exécutées et ou les<br />
attestations délivrées par les maîtres d’ouvrages bénéficiaires des dites<br />
prestations : Les attestations doivent indiquer notamment la nature des<br />
prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le<br />
nom et la qualité du signataire et ce conformément à l’article 6 b du Règlement<br />
de Consultation.<br />
Pièces complémentaires demandées pour le dossier additif:<br />
- Un mémoire technique détaillant la méthodologie de la réalisation et<br />
l’organisation du chantier proposée par le candidat.<br />
- Les moyens humains que le candidat compte affecter directement<br />
à la réalisation du chantier : organigramme, curriculum vitae du personnel<br />
clé etc….<br />
- Les moyens matériels que le candidat compte affecter directement<br />
à la réalisation des travaux : liste du matériel et d’outillage, état de<br />
fonctionnement, date d’acquisition et performances.<br />
Critères d'appréciation des capacités techniques et financières des<br />
concurrents :<br />
Cf. pièces exigées pour la qualification.<br />
Critères d'évaluation des offres :<br />
-Moins-disant conforme-
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR<br />
******<br />
Déclaration sur l’honneur<br />
Je, soussigné………………..………(prénom, nom et qualité au sien de l’entreprise),<br />
Agissant au nom et pour le compte de ……………………… raison sociale et forme<br />
juridique de la société)<br />
Au capital de………………………………………………….………………………..<br />
Adresse du siége social de la société……………………………………………………<br />
Adresse du domicile élu ……………………………………..………………………….<br />
Affilée à la CNSS sous le n° …………………………………………………….……<br />
Inscrite au registre du commerce ……………………………………………………..<br />
(localité) sous le n° ………………………………..……………..…………………….<br />
n° de patente ……………………………………….……………………………………<br />
<strong>N°</strong> de compte bancaire ou postal………………………………………………………<br />
DECLARE SUR L’HONNEUR :<br />
1) M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police<br />
d’assurance, les risque découlant de mon activité professionnelle ;<br />
2) Que je remplis les conditions prévues à l’article 25 du règlement des marchés de<br />
l’ONDA, fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ONDA<br />
ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ;<br />
3) M’engager, si j’ envisage de recourir à la sous-traitance, que celle ci ne peut porter<br />
sur la totalité du marché ; et m’assurer que les sous-traitants remplissent également<br />
les conditions prévues par le dit article ,<br />
4) Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur<br />
l’honneur.<br />
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 27 du<br />
règlement des marchés de l’ONDA précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration<br />
sur l’honneur.<br />
N.B : Tout document fourni sous forme de copie doit être certifié conforme à l’original.<br />
Page 15 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT<br />
Je soussigné………………………..(prénom, nom et qualité de sein de l’entreprise)<br />
Agissant au nom et pour le compte de ……………………………..(raison sociale et<br />
forme juridique de société)<br />
Au capital de : ……………………………………………………………..………….<br />
adresse du siège social de la société…………………………………………………..<br />
Adresse du domicile élu……………………………………….……………………….<br />
Affiliée à la CNSS sous le n°……………………………….<br />
Inscrite au registre du commerce de ………………..…… (localité) sous le ………...<br />
n° de patente……………………………<br />
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :<br />
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres ouvert n° xx/xx (rappeler<br />
référence de l’appel d’offres) relatif à (rappeler l’objet de l’appel d’offres);<br />
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les<br />
difficultés que comportent ces prestations :<br />
1) Remets, revêtus de ma signature(un bordereau de prix et un détail estimatif ou la<br />
décomposition du montant global) établi(s) conformément aux modèles figurant au<br />
dossier d’appel d’offres<br />
2) M’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions<br />
spéciales et moyennant les prix que j’ai établi moi même, lesquels font ressortir :<br />
montant hors T.V.A. : ………………………………………………..(en lettres et en chiffres )<br />
montant de la T. V. A. (taux en %) : .………………………………..(en lettres et en chiffres )<br />
montant T.V.A. comprise : …………………………………………..(en chiffres et en lettres)<br />
L’ONDA se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au<br />
compte …………………………….…(à la trésorerie générale, bancaire ou postal)<br />
ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à …………….………….(localité),<br />
sous le numéro……………………..<br />
N.B : Tout document fourni sous forme de copie doit être certifié conforme à l’original.<br />
Page 16 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ROYAUME DU MAROC<br />
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS<br />
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS<br />
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"<br />
<strong>N°</strong> <strong>135</strong>/<strong>11</strong><br />
Projet de développement des installations terminales de<br />
l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur –<br />
faux plafond – menuiserie bois – menuiserie métallique<br />
– peinture vitrerie.<br />
Cahier des Prescriptions Spéciales<br />
(C.P.S)<br />
Page 17 sur 58
ENTRE :<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle<br />
« O.N.D.A », représenté par son Directeur Général M. DALIL GUENDOUZ, faisant<br />
élection de domicile à l’Aéroport Mohammed V - Nouasseur.<br />
ET :<br />
Page 18 sur 58<br />
d’une part<br />
La Société<br />
Faisant élection de domicile à<br />
Inscrite au Registre de Commerce de sous le n°<br />
Affiliée à la CNSS sous le n°<br />
Représentée par Mr en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,,<br />
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:<br />
d’autre part,
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
TITRE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES<br />
(C.P.S)<br />
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE<br />
Le présent marché a pour objet l’exécution du projet de développement des installations<br />
terminales de l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur – faux plafond –<br />
menuiserie bois – menuiserie métallique – peinture vitrerie, tel que décrit dans le CPT et<br />
les plans guides (Ci-joints).<br />
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE<br />
Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des<br />
dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 2 de l’article 19 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de<br />
l’article 20 du règlement des marchés, approuvé le 29 novembre 2002 et fixant les conditions<br />
et les formes de passation des marchés de l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong> ainsi que certaines<br />
dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.<br />
ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX<br />
Les prestations, objet du présent marché comprennent les travaux de:<br />
Revêtement sol et murs<br />
Faux plafond<br />
Menuiserie bois<br />
Menuiserie métallique<br />
Peinture vitrerie.<br />
ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER<br />
Les spécifications techniques relatives aux travaux à réaliser sont contenues dans le présent<br />
marché, l’Entrepreneur déclare :<br />
Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des travaux<br />
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations<br />
Avoir fait tous calculs et sous détails<br />
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage<br />
présenté par elle et pouvant donner lieu à discussion.<br />
Avoir apprécié toutes les difficultés résultant du terrain de l’emplacement des<br />
constructions, des accès, des alimentations en eau et électricité et toutes difficultés qui<br />
pourraient se présenter pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en<br />
considération.<br />
Page 19 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE<br />
Les pièces constitutives du présent marché sont :<br />
1) L’acte d’engagement<br />
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS)<br />
3) Le cahier des prescriptions techniques (C.P.T)<br />
4) Le Bordereau <strong>Des</strong> Prix Ŕ Détail Estimatif : (B.D.P.-D.E.)<br />
5) Les plans guides<br />
Toutes les pièces doivent être signées par l’entrepreneur.<br />
ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX<br />
Pour l’exécution du présent marché, l’Entrepreneur reste soumis aux prescriptions définies<br />
par :<br />
le règlement des marchés, approuvé le 29 novembre 2002, et fixant les conditions et<br />
les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, fournitures ou services<br />
au compte de l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong>, ainsi que certaines dispositions<br />
relatives à leur contrôle et à leur gestion;<br />
le décret <strong>N°</strong> 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04 Mai 2000) approuvant le cahier des<br />
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour le<br />
compte de l’Etat;<br />
le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux routiers dépendant du<br />
Ministère des Travaux Publics, constitué par l’arrêté <strong>N°</strong> 451-83 du 6 Décembre 1982 ;<br />
la circulaire n° 4/59/SGG/CAB du 12/02/59 et l’instruction n° 23/59/SGG/CAB du<br />
06/10/59 de la présidence du conseil relatives aux travaux de l’Etat, des<br />
Etablissements Publics et collectivités locales ;<br />
les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent contrat.<br />
Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la<br />
main d’œuvre.<br />
ARTICLE 7 : DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE<br />
Le délai d’exécution du présent marché est fixé à 8 (Huis) mois à compter de la date de<br />
l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.<br />
ARTICLE 8 : PENALITES POUR RETARD<br />
A défaut par le prestataire d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout planning<br />
ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de l’application des<br />
mesures prévues à l’article 70 du CCAGT, une pénalité de cinq pour mille (5%o) du montant<br />
initial du marché par jour de retard. Par application de l’article 60 du CCAGT, la pénalité est<br />
Page 20 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
plafonnée à dix pour Cent (10 %) du montant du marché ; au-delà de ce plafond, l’O.N.D.A.<br />
se réserve le droit de procéder à la résiliation du marché sans préjudice des mesures<br />
coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.<br />
Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entreprise sans qu’il<br />
ne soit nécessaire d’une mise en demeure préalable.<br />
ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE<br />
a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du<br />
montant initial du marché conformément aux dispositions de l’article 12 du C.C.A.G.T<br />
b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que<br />
définies à l’article 59 du C.C.A.G.T sont seules applicables.<br />
Toutes les cautions présentées sous forme de garanties bancaires doivent être émises par<br />
une banque marocaine agréée.<br />
ARTICLE 10 : NANTISSEMENT<br />
En cas de nantissement, le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au<br />
bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et les états prévus à<br />
l’article 7 du Dahir 28 Août 1948 , modifié par les Dahir n° 1.60.371 du 31 Janvier 1961 et n°<br />
1.62.202 du 29 Octobre 1962, est le Directeur Général de l'ONDA.<br />
Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Directeur Général de l'ONDA<br />
et le trésorier payeur de l'ONDA, seuls qualifiés pour recevoir signification des créanciers de<br />
titulaire du marché.<br />
En application de l'article <strong>11</strong> du CCAGT, le Directeur Général de l'ONDA peut délivrer au<br />
Fournisseur traitant, sur demande et sans frais, un exemplaire spécial ou un extrait du marché<br />
portant la mention "EXEMPLAIRE UNIQUE".<br />
ARTICLES <strong>11</strong> : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION<br />
L’entrée en vigueur, du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité<br />
compétente et le visa du contrôleur d’Etat si le visa est requis, et notification au titulaire.<br />
ARTICLE 12 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT<br />
Les frais d’enregistrement et de timbres de l’original du marché qui sera conservé par l’<strong>Office</strong><br />
<strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong>, sont à la charge de l’Entrepreneur. Cette formalité devra se faire dans<br />
un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de l’approbation du marché.<br />
Page 21 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 13 : SOUS - TRAITANCE<br />
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l’article 78<br />
du règlement des marchés ONDA approuvé le 29 novembre 2002.<br />
ARTICLE 14 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR<br />
L’Entrepreneur doit élire son domicile au Maroc dans les conditions fixées par l’article 17 du<br />
C.C.A.G. T.<br />
ARTICLE 15 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES<br />
TRAVAUX<br />
En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se<br />
conformer aux conditions fixées par l’article 18 du C.C.A.G.T.<br />
ARTICLE 16 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES<br />
Avant tout commencement des travaux, l’Entrepreneur doit adresser à l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong><br />
<strong>Aéroports</strong> une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à<br />
cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les<br />
risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité et ce<br />
conformément aux dispositions de l’Article 24 du CCAGT.<br />
ARTICLE 17 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER<br />
L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le<br />
maître d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des<br />
mesures prescrites par les autorités compétentes et demeure responsable de tous les<br />
dommages résultant du mode d’organisation du chantier et ce conformément à l’article<br />
27 du C.C.A.G.T.<br />
ARTICLE 18 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX<br />
La réception provisoire des travaux sera effectuée conformément aux dispositions<br />
définies par l’article 65 du C.C.A.G.T<br />
ARTICLE 19 : DELAI DE GARANTIE<br />
Le délai de garantie est fixé à une année. Durant la période de garantie, l’Entrepreneur<br />
est soumis aux dispositions arrêtées par l’article 67 du C.C.A.G.T.<br />
Page 22 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 20 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE<br />
DE TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET<br />
ENTREPRISES VOISINES<br />
L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution<br />
simultanée de travaux par d’autres corps d’Etat ou de gênes éventuelles qui pourraient<br />
en résulter pour ses propres travaux.<br />
Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres<br />
entreprises et faire tous ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de<br />
l’ensemble des corps d’état.<br />
L’entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui<br />
pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.<br />
ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX<br />
La réception définitive des travaux sera prononcée un an après la date du procès verbal<br />
de la réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article 68 du<br />
C.C.A.G.T.<br />
ARTICLE 22 : RESILIATION<br />
Dans le cas où l’Entrepreneur aurait une activité insuffisante ou en cas de la non<br />
exécution des clauses du présent CPS, l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong> le mettrait en<br />
demeure de satisfaire à ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure<br />
subsiste, le marché pourra être résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les<br />
mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.<br />
L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications<br />
importantes ne pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché<br />
conformément à la réglementation en vigueur.<br />
ARTICLE 23 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS<br />
Tout litige entre l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong> et l’Entrepreneur sera soumis aux<br />
tribunaux de Casablanca statuant en matière administrative.<br />
Page 23 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 24 : MODE DE PAIEMENT<br />
L’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong> <strong>Aéroports</strong> se libérera des sommes dues en exécution du présent<br />
marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom de l’entrepreneur, indiqué sur l’acte<br />
d’engagement, sur présentation de factures en cinq exemplaires.<br />
ARTICLE 25 : DOMMAGES<br />
L’Entrepreneur n’aura aucun recours contre l’ONDA pour dommages qui pourraient<br />
survenir du fait des tiers, au personnel et au matériel de son entreprise sauf ses droits<br />
de recours contre l’auteur du dommage.<br />
Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l’occasion<br />
de l’exécution du marché, l’Entrepreneur s’engage à garantir l’ONDA de toutes les<br />
condamnations prononcées contre ce dernier en réparation des dits dommages, et<br />
s’interdit tout recours contre lui.<br />
ARTICLE 26 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR<br />
L’AEROPORT<br />
L’Entrepreneur sera tenu de respecter les règles de protection du secret, d’exécuter les<br />
avis et de soumettre tout son personnel au contrôle du service de sécurité de<br />
l’Aéroport.<br />
Dix jours (10 j) calendaires à dater du lendemain de la notification de l’ordre de<br />
service prescrivant de commencer les travaux et avant tout commencement, il devra<br />
remettre au service de sécurité de l’Aéroport, par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage,<br />
les demandes d’enquêtes réglementaires pour son personnel de direction et la liste du<br />
personnel pour contrôle.<br />
En outre, l’Entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans,<br />
croquis d’exécution et documents divers qui lui seront remis par l’<strong>Office</strong> <strong>National</strong> <strong>Des</strong><br />
<strong>Aéroports</strong>, en vue de l’exécution des travaux ou pour toutes autres causes.<br />
L’Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur l’ensemble des<br />
documents qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui<br />
seraient occasionnellement portés à sa connaissance en raison de l’exécution des<br />
travaux.<br />
Page 24 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE 27 : CAS DE FORCE MAJEURE.<br />
En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les<br />
articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des<br />
obligations et contrats, les dispositions applicables sont celles définies par l’article 43<br />
du C.C.A.G.T<br />
ARTICLE 28 : DROIT APPLICABLE<br />
Le marché sera interprété conformément au droit Marocain.<br />
ARTICLE 29. REVISION DES PRIX<br />
Les prix applicables en exécution du présent marché sont fermes et non révisables.<br />
Page 25 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ROYAUME DU MAROC<br />
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS<br />
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS<br />
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"<br />
<strong>N°</strong> <strong>135</strong>/<strong>11</strong><br />
Projet de développement des installations terminales de<br />
l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur –<br />
faux plafond – menuiserie bois – menuiserie métallique<br />
– peinture vitrerie.<br />
Cahier des Prescriptions Techniques<br />
(C.P.T)<br />
Page 26 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
TITRE IV : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
(C.P.T.)<br />
INDICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES<br />
N.B : Les éventuelles marques mentionnées dans le présent CPT sont données à titre<br />
indicatif, le soumissionnaire peut les substituer par toute autre marque de nature<br />
équivalente ou supérieure.<br />
ARTICLE I.1 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR<br />
L’Entrepreneur devra fournir :<br />
a- Dans les quinze jours qui suivent la notification de l’approbation du marché :<br />
- le projet des installations de chantier;<br />
- la provenance des matériaux et le programme des études d’agrément et de formulations.<br />
b- Dans les quinze jours qui suivent la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer<br />
les travaux :<br />
- l’agrément du personnel à employer au chantier ;<br />
- le planning des travaux ;<br />
- le sous détail des prix.<br />
c- Préalablement à la demande de la réception provisoire, conformément à l’article 65 du<br />
CCAGT ;<br />
- le dossier de récolement ;<br />
- Le non-respect des délais fixés ci-dessus entraînera l’application des pénalités prévues au<br />
CPS.<br />
.<br />
ARTICLE I.2 - OUVRAGES PROVISOIRES DONT LA CONSTRUCTION EST<br />
COMPRISE DANS LES PRIX DE L’ENTREPRISE<br />
Sont notamment compris dans les prix de l’Entreprise :<br />
- L’entretien, le nettoyage permanent et la restauration des routes, voies et revêtements<br />
existants, ainsi que la construction, l’entretien et le nettoyage permanent des routes<br />
provisoires et pistes de chantier, aires de stockage et préstockage des granulats qui viendraient<br />
à être salies ou dégradées par la circulation des engins et véhicules de chantier.<br />
- L’entretien, le nettoyage permanent des locaux empruntés<br />
- Le nettoyage des véhicules de chantier<br />
- La signalisation et le balisage diurne et nocturne du chantier, exception faite des ouvrages<br />
pour avions, maintenus en service.<br />
- L’éclairage nocturne éventuel du chantier<br />
- La police de chantier, conformément aux articles du présent cahier.<br />
- Tous les frais des essais préliminaires d’agrément<br />
Page 27 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE I.3 - PRESCRIPTIONS GENERALES<br />
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que le présent marché comprend tous les<br />
travaux nécessaires à l’achèvement des ouvrages considérés.<br />
Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans l’entrepreneur devrait la signaler<br />
dans sa proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondant aux<br />
travaux jugés nécessaires, faite de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus<br />
value.<br />
Les travaux ainsi définis doivent être livrés et exécutés complets et conformes en tous points<br />
aux stipulations du marché et aux règles de l’art et satisfaire aux règlements et prescriptions<br />
administratives en vigueur. Au cas où certains détails indiqués sur les plans ne figureraient<br />
pas dans les cahiers des prescriptions correspondants ou vice versa, il est de conventions<br />
expresse que l’entrepreneur devra en tenir compte dans sa fourniture sans qu’il puisse, de ce<br />
fait, prétendre à une majoration de prix.<br />
Il est en outre expressément convenu que les dessins et cahiers des prescriptions forment un<br />
ensemble indissoluble, et que l’interprétation des discordances qui pourraient éventuellement<br />
être relevées est de la compétence de l’autorité du maître d’ouvrage.<br />
L’entrepreneur ne pourra apporter de changement au projet approuvé. Les modifications<br />
éventuelles qu’il pourrait proposer devront toujours faire l’objet d’une approbation écrite du<br />
maître d’ouvrage préalable à toute exécution.<br />
ARTICLE I.4 - DOCUMENTS<br />
L'Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, par écrit, les instructions écrites et figurées<br />
qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir de manque<br />
de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d'ouvrage.<br />
Les demandes des documents ou instructions non formulées par écrit ne seront pas prises en<br />
considération.<br />
L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et la concordance des plans. L'Entrepreneur est<br />
tenu également de signaler par écrit, en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu<br />
se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seront notifiés. La non- observation de cette<br />
prescription engagera la responsabilité de l'entrepreneur qui endossera les frais nécessaires à<br />
la remise en ordre des ouvrages.<br />
Aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'Entrepreneur<br />
devra s'assurer, sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et<br />
indications des plans et dessins de détails. En cas de doute, il se référera immédiatement au<br />
Maître d'ouvrage par écrit.<br />
L’entrepreneur ne pourra lui-même modifier n’importe quoi au projet de l’Architecte ou du<br />
bureau d’études, mais il devra signaler tout changement qu’il croirait utile d’y apporter. Il<br />
fournira tout renseignement complémentaire de ce qu’il lui semblerait douteux ou incomplet.<br />
Il est entendu que la signature du marché par l'Entrepreneur implique que ce dernier a obtenu<br />
tous les renseignements techniques nécessaires. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune<br />
réclamation du fait de l'insuffisance des spécifications techniques contenues dans le présent<br />
marché ou dans les plans. Tous documents ou études supplémentaires resteront à sa charge.<br />
Dans le cas d’une mauvaise appréhension des difficultés de chantier ou d’une mauvaise<br />
organisation des moyens internes à l’entreprise, aucune réclamation pour manque de<br />
productivité ne sera acceptée.<br />
Page 28 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
L'Entrepreneur s'engage, tant en son nom personnel qu'en celui de ses mandataires et sous<br />
traitants à ne pas divulguer les plans et documents se rapportant à l'ouvrage, à des personnes<br />
autres que celles chargées de l'étude, de l'exécution et du contrôle des travaux.<br />
ARTICLE I.5 - PROTECTION DES OUVRAGES<br />
L'Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée<br />
du chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les<br />
remplacer éventuellement.<br />
Il devra également assurer la protection des ouvrages existants lors de ses interventions à<br />
proximité ou à l’intérieur des bâtiments existants.<br />
Si le Maître d'ouvrage, juge insuffisante la protection réalisée par l'Entrepreneur, il pourra en<br />
ordonner le renforcement sans que l'Entrepreneur puisse prétendre à indemnisation de ce fait.<br />
ARTICLE I.6 - NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DU CHANTIER<br />
Le titulaire doit procéder, quotidiennement, au nettoyage de son chantier, et le laisser propre et<br />
libre de tous déchets, pendant et après l'exécution de ses travaux.<br />
Tout brûlage sur site est interdit.<br />
Le titulaire se charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage déterminés<br />
par l’entreprise, en accord avec le Maître d'ouvrage, en séparant les déchets par "nature" : gravois,<br />
cartons,<br />
plastiques, produits "chimiques" (y compris peinture), etc.. afin d'en faciliter l'évacuation vers les<br />
points de collecte appropriés.<br />
En cours de réalisation, l’entreprise doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en<br />
état des installations qu'il aura salies ou détériorées.<br />
Le nettoyage final est à la charge de l'Entrepreneur qui restera personnellement responsable en fin<br />
de chantier, du nettoyage de celui-ci, étant entendu que la propreté requise sera alors celle que<br />
nécessite l'introduction des usagers dans l'ouvrage. Le dégagement des menuiseries et serrures<br />
bloquées par la peinture sera à la charge de l'Entreprise qui devra les retouches consécutives<br />
nécessaires.<br />
La mise à blanc des salles blanches, avant la pose des filtres terminaux et mise en route.<br />
La mise en état des appareils sanitaires qui devraient être débarrasser de leur plâtre protecteur et<br />
poncer soigneusement avec un produit adéquat pour éliminer les rayures et taches diverses et leur<br />
rendre leur éclat. La remise en état éventuel et le nettoyage de la chaussée, des trottoirs et bâtiment<br />
et espaces environnant du chantier, ainsi que le nettoyage général du circuit d'assainissement<br />
intérieur, et du regard de branchement extérieur. Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement<br />
et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur est fixé à quinze jours<br />
à compter de la date de réception provisoire.<br />
Pour la réception, les pièces de l'installation jugées hors service par le Maître d'ouvrage sont<br />
remplacées, la réception n'étant prononcée qu'après la remise en état et les essais concluants.<br />
Page 29 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
La période de garantie ne démarre qu'à cette réception.<br />
ARTICLE I.7 - CONTROLE TECHNIQUE<br />
L’entrepreneur sera soumis pour l’ensemble des travaux de son marché au contrôle technique d’un<br />
bureau de contrôle agrée par les assureurs. Le bureau de contrôle lui sera désigné par le maître<br />
d’ouvrage.<br />
Il devra donc adresser en temps utile à cet organisme pour visa, les plans d’exécution dont l’étude<br />
lui incomberait.<br />
Pendant toute la durée des travaux, les agents du bureau de contrôle auront libre accès au chantier<br />
et pourront prélever aussi souvent que nécessaire, pour examen, des échantillons de matériaux et<br />
de matériels à mettre en œuvre. Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux<br />
plans revêtus de leur visa. Ils assisteront aux réceptions provisoires et définitives.<br />
L’entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais la main d’œuvre, les échafaudages et toute autre<br />
fourniture nécessaire aux essais.<br />
Les honoraires du bureau de contrôle seront à la charge du Maître d’ouvrage.<br />
Tout document technique (note de calcul, plans d’exécution, plans d’atelier, notice, et plans<br />
de recollement) produit par l’entreprise sera muni d’un cartouche conforme au modèle des<br />
plans joints en annexe. Chaque document sera repéré par un numéro.<br />
ARTICLE I.8 - PRODUCTION DES DOCUMENTS<br />
Les documents seront produits aux formats normalisés du type A.<br />
Les documents seront remis en première fois pour accord au Maître d’ouvrage et au Maître<br />
d’œuvre et seront rediffusés en version définitive après visa du maître d’ouvrage et du maître<br />
d’œuvre.<br />
L’entrepreneur se chargera de faire approuver ses propres documents par le bureau de contrôle.<br />
A chaque fois, l’entrepreneur remettra les documents en nombre d’exemplaires suffisant<br />
(5ex.min.) pour l’ensemble des intervenants. Les exemplaires seront pliés au format A4.<br />
Les plans de recollement doivent être remis en un calque et cinq tirages au format 21 x 30, et<br />
comportent ; les dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut être différente des<br />
dessins primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés, les dessins des conduits,<br />
canalisations, conducteurs visibles et non visibles, etc., tels qu'ils ont été posés, repérés par des<br />
symboles et teintes conventionnels, avec indications des sections et autres caractéristiques.<br />
Chaque document sera remis sur support informatique sur simple demande du Maître d’ouvrage<br />
ou du Maître d’œuvre.<br />
ARTICLE I.9 - PLANS DE RECOLLEMENT<br />
En fin d'exécution, l'Entrepreneur remettra à la maîtrise d’œuvre un calque, cinq (5) tirages des<br />
dessins suivants, au format 21 x 30 et cinq albums photos des différentes phases s’avancement du<br />
chantier avec support numérique :<br />
Page 30 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
<strong>Des</strong>sins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut être différente des dessins<br />
primitifs, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.<br />
<strong>Des</strong>sins des conduits, canalisations, conducteurs visibles et non visibles, tels qu'ils ont été posés,<br />
repérés par des symboles et teintes conventionnels, avec indications des sections et autres<br />
caractéristiques, ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes d'eau, appareils<br />
électriques prises de courant, boite, foyers lumineux, etc.<br />
En plus de ces calques et tirages, l’entrepreneur devra fournir un support magnétique contenant les<br />
plans décrits ci- avant.<br />
Faute par l'entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement trente (30) jours après la réception<br />
provisoire, il lui sera appliqué une retenue de 1% (UN POUR CENT ) du montant du marché,<br />
arrondie à la dizaine de dirhams supérieure.<br />
ARTICLE I.10 - PLANNING DES TRAVAUX<br />
L’entreprise adjudicataire devra présenter les plannings détaillés par opération qui tient<br />
compte des autres lots et des phases des travaux.<br />
ARTICLE I.<strong>11</strong> - QUALITE DES MATERIAUX<br />
L’Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste complète comportant toutes les<br />
indications sur la marque, la qualité, la provenance des matériels et matériaux qu’ils comportent.<br />
Ces échantillons seront soumis à l’agrément de l’Architecte, avant toute mise en oeuvre. Tous<br />
matériels ou matériaux non conforme à l’échantillon, sera obligatoirement refusé. La demande de<br />
réception du matériel devra être présentée au moins 4 (quatre) jours avant son emploi.<br />
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour avoir sur son chantier, les quantités<br />
suffisantes des matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne marche des travaux.<br />
Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement<br />
commencés avec ces matériaux de rebut seront démolis et refaites aux frais de l’Entreprise.<br />
ARTICLE I.12 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS<br />
- COMPOSITION DES MORTIERS<br />
Par dérogation aux Articles 22, § 93 du D.G.A, la composition des mortiers et des<br />
bétons sera la suivante :<br />
DESIGNATION CIMENT CPJ 35 CHAUX GRASSE<br />
ETEINTE<br />
Page 31 sur 58<br />
SABLE<br />
GRAIN DE<br />
RIZ<br />
E M P L O I<br />
Mortier n°1 250 500 500 dégrossi d'enduit<br />
Mortier n°2 300 660 340<br />
hourdage de<br />
maçonnerie<br />
Mortier n°3 400 500 500 mortier de reprise béton<br />
Mortier n°4 500 1000<br />
enduit lisse, chape<br />
support de revêtement,<br />
scellement
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
-QUALITE DES MATERIAUX<br />
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques à<br />
l’article 76 et aux articles 127 à 132 du devis général d’architecture.<br />
a-) Forme de pose<br />
Tous les revêtements de sols reposeront sur une forme de pose d’épaisseur fixée dans<br />
le devis descriptif, pour les revêtements verticaux il sera exécuté un enduit de dressage au<br />
mortier dose à 450kg de ciment CPJ45 pour 1m3 de sable.<br />
La surface de cet enduit devra présenter des rugosités et des striés réalisées à la truelle<br />
pour faciliter l’adhérence du revêtement, avant toute exécution, les différents supports seront<br />
balayés et nettoyés.<br />
b-)Carrelage<br />
Les carreaux seront de première qualité sans fente ni gerçures, leur surface sera<br />
parfaitement plane et leurs arêtes vives et parfaitement dressées, leur couleur devra être bien<br />
uniforme sans tâche ou irrégularités.<br />
c-)Marbre<br />
Les marbres et granits seront de qualité conforme à l’article 16 D.G.A et à l’exécution<br />
en conformité avec<br />
les prescriptions de la norme française B-10-001 chapitre III.<br />
-ECHANTILLONS<br />
L’entrepreneur devra réaliser tous les panneaux échantillons que le maître d’œuvre<br />
jugera utile de lui demander dans la limite de 3 échantillons par nature d’ouvrage.<br />
Cette sujétion est censée avoir été comprise dans les prix remis par l’entreprise et ne pourra<br />
donner lieu à une plus value ou indemnité.<br />
-TABLEAU DES DOSAGES DES REVETEMENTS<br />
Chape de<br />
dressage<br />
Mortier de<br />
pose grès et<br />
marbre<br />
CIMENT<br />
BLANC<br />
CIMENT<br />
CPJ 45<br />
400 kg<br />
600kg<br />
SABLE GRAINS<br />
MARBRE<br />
DE<br />
CONCASSES<br />
100<br />
1000<br />
sable<br />
Page 32 sur 58<br />
UTILISATION<br />
ARTICLE I.13 - FAUX-PLAFONDS<br />
-DOCUMENTS DE REFERENCE<br />
Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans de<br />
l’Architecte en ce qui concerne :<br />
Le type faux-plafond et leur localisation, et conformément aux spécifications des<br />
D.T.U. en ce qui concerne :<br />
les Dispositions techniques<br />
Les références techniques sont notamment :
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
les normes françaises N.F. 73 Ŕ 201 - 1 et 73 Ŕ 201 Ŕ 2 (référence D.T.U. 25-51)<br />
le D.T.U. 25.51 plafonds en staff<br />
le D.T.U. 25.232 plafonds suspendus<br />
Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit.<br />
- CONSISTANCES DE LA PRESTATION<br />
Les travaux de faux-plafonds comprennent :<br />
- L’exécution du faux-plafonds en staff lisse sera exécutée, suivant indications et plans<br />
de l’Architecte.<br />
- l’exécution des trappes de visite<br />
- l’exécution des réservations pour l’encastrement des luminaires, bouches de soufflage, VMC<br />
etc…<br />
Il est bien entendu que l’entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures,<br />
même celles qui ne sont pas explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et<br />
réglementations régissant les bâtiments recevant du public.<br />
- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES<br />
Les côtes des faux-plafonds indiquées par les plans de principe de l’Architecte et dans<br />
le descriptif technique sont des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances<br />
dimensionnelles des travaux de GROS-ŒUVRE.<br />
Les systèmes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et<br />
comporteront les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.<br />
L’ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d’un<br />
réseau de profiles primaires et secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm<br />
minimum, avec ancrage par chevilles métalliques spittées, conformément à l’article 4.3.4.1.2.<br />
de la norme NFP73.201.1.<br />
Les joints entre plaques seront remplis en plâtre à mouler en staff conformément à la<br />
norme NFB12.302.<br />
Les joints de dilatation doivent être reproduits sur les plafonds en staff.<br />
Les matériaux constitutifs des faux-plafonds doivent être conformes à la<br />
réglementation de sécurité incendie, et notamment en ce qui concerne la catégorie et les<br />
degrés de résistance au feu.<br />
Les prix proposés pour chaque catégorie d'ouvrage comprendront, sauf stipulations<br />
contraires, la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la parfaite exécution des travaux,<br />
même si certains d'entre eux ne sont pas explicitement mentionnés, la fourniture de la main<br />
d’œuvre qualifiée et l'acceptation de toutes les sujétions de transport, échafaudages,<br />
percements, scellements, fourreaux, déblais aux décharges publiques, etc. imposées par l'état<br />
des lieux et la nature des ouvrages.<br />
ARTICLE I.14 - MENUISERIES<br />
I.19.1 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE BOIS<br />
- N 52.001 : Règles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie<br />
- B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54.100 ET <strong>11</strong>0 : Panneaux de particules<br />
Page 33 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
- B 54.150 : Contre-plaqués - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique<br />
- P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles<br />
- D.T.U. <strong>N°</strong>36.1 (juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois<br />
- D.T.U. <strong>N°</strong>37.1 (avril 1971) et additif <strong>N°</strong>1 (mai 1973) relatif de menuiseries métalliques.<br />
Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la<br />
fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents<br />
niveaux, au fur et à mesure des besoins.<br />
Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs<br />
métalliques pour calfeutrement, font partie du marché.<br />
L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses<br />
menuiseries.<br />
L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent marché.<br />
Il devra en outre, le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.<br />
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.<br />
L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs<br />
prévues au présent marché muni de porte- étiquettes portant indications de leur repérage et<br />
présentées, par bâtiment, sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée<br />
fermant à clef.<br />
Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliquée au<br />
décompte définitif, suivant appréciation du Maître d’œuvre.<br />
Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques<br />
des bois utilisés, ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de<br />
particules, doivent être conformes aux dispositions prévues par les normes.<br />
Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de<br />
tous défauts. Les panneaux de particules devront porter la marque CTBH.<br />
Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maître d’œuvre et descriptif<br />
particulier.<br />
Les portes à 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés.<br />
Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA encastrés<br />
dans la feuillure (3 par montant) destinés à amortir les bruits de fermeture. Pour porte isoplane<br />
ils ont une épaisseur de 4 mm. et si elles sont isoplanes en 2 faces contre- plaquées de 5mm<br />
d'épaisseur avec alaises apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agrée par le<br />
Maître d’œuvre. Les panneaux seront collés à la presse de chaque côté d'une ossature<br />
lamellaire en sapin blanc composée à intervalles réguliers, des points d'appuis formés par des<br />
lattés de 25 mm, assemblées au cadre au moyen d'agrafes métalliques, espacement maximum<br />
<strong>11</strong>0 mm.<br />
Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 40x25 mm environ,<br />
embrevées. Ces alaises devront après ajustage, avoir une largeur apparente constante.<br />
Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif<br />
technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles<br />
des travaux de GROS-OEUVRE.<br />
Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces<br />
tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les<br />
absorber.<br />
Page 34 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
En cas de nécessité, l’entrepreneur sera amené à corriger les défauts d'aplombs et<br />
d'alignements éventuels, en accord avec le Maître d’œuvre.<br />
I.19.2 . SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM<br />
Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une manière<br />
générale répondre aux conditions suivantes :<br />
- Etanchéité absolue à l’air et à la poussière,<br />
- Etanchéité absolue à l’eau de pluie,<br />
- Inoxydabilité des métaux non ferreux,<br />
- Rigidité des éléments montés.<br />
Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les<br />
profils seront travaillés à la machine-outil pour ne pas détériorer l’anodisation du métal,<br />
aucune coupe ou ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré.<br />
Tous les profils seront munis des pièces ou chicanes nécessaires pour l’évacuation des eaux<br />
de condensation ou d’infiltration. Ils comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les<br />
garnitures en plastique profilé, contribuant à l’herméticité des ouvrants.<br />
L’étanchéité, au niveau du gros- œuvres sera assurée par du mastic spécial, à soumettre à<br />
l’approbation du Maître d’œuvre.<br />
L’anodisation des profils aluminium ne devra pas être inférieure à 18 microns, elle sera<br />
uniforme pour tous les éléments et l’entrepreneur devra joindre un échantillon- témoin à<br />
l’appui de son offre.<br />
I.19.2 .1 -PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET<br />
SERRURES<br />
La quincaillerie sera toujours de première qualité et choisie, en principe dans les catalogues<br />
BRICARD, VACHETTE, MERONI ou dans celui d’autres maisons réputées pour l’esthétique<br />
et robustesse de leurs fabrications.<br />
Les quincailleries et serrureries indiquées dans le descriptif technique ont été référencées sur<br />
la production des établissements BRICARD, VACHETTE ou MERONI. Toutefois,<br />
l’Architecte pourra à son gré changer la provenance sur présentation de quincailleries fournies<br />
par l’entrepreneur.<br />
A cet effet un tableau comprenant l’ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté,<br />
pour approbation, à l’Architecte.<br />
Ce tableau sera composé des éléments décrits par l’entrepreneur dans la feuille annexe au<br />
descriptif, des ouvrages qu’il aura remplis au moment de la remise des offres.<br />
Il reste expressément entendu que l’Architecte est seul habilité à choisir les quincailleries, soit<br />
dans la gamme répondant aux critères de la base des exigences du cahier des charges, soit<br />
dans la gamme proposée par l’entrepreneur.<br />
Page 35 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
I.19.3 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE METALLIQUE<br />
1- PRECADRES – CADRES<br />
A- Précadres métalliques<br />
Les Précadres seront réalisées en acier zingué et comportement les pattes à scellement<br />
nécessaires, ainsi qu'un système de vissage permettant de recevoir le dormant.<br />
B- Cadres métalliques<br />
Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les Précadres. Les<br />
cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15 mm<br />
minimum et la profondeur correspondante à l'épaisseur des bâtis.<br />
Les pièces d'appuis seront réalisées en acier zingué.<br />
C- COUVRE-JOINTS<br />
L'entrepreneur aura à sa charge l'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par<br />
des couvre-joints, qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront être placés à<br />
l'intérieur ou à l'extérieur.<br />
D- FERRONNERIE<br />
Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions<br />
éditées dans le R.E.E.F. par l'association Française de Normalisation (AFNOR).<br />
Ils seront travaillés avec le plus grand soin.<br />
Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité,<br />
ni déformation. Ils seront faites électriquement.<br />
Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux<br />
UTMM) ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la<br />
nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu: elles ne seront pas<br />
cependant inférieures à 20/<strong>11</strong>ème. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier<br />
recevront un traitement antirouille réalisé de la façon suivante :<br />
Décapages, brossage et nettoyage des métaux,<br />
Application d'une couche de Wash Primer et de deux couches de minium de plomb.<br />
Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.<br />
E-TOLERANCES<br />
Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique<br />
sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des<br />
travaux de GROS-OEUVRE. Le système de fixations des Précadres, cadres ou huisseries<br />
devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires<br />
qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les<br />
défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec l'Architecte et le B.E.T.<br />
Page 36 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE I.15 - PEINTURE<br />
TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE TECHNIQUE<br />
Les documents officiels de référence dont les prescriptions techniques sont applicables<br />
aux ouvrages de ce sous lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en<br />
œuvre sont :<br />
- le D.G.A.<br />
-le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture,<br />
rédaction et édition C.S.T.B. adopté comme D.T.U. pour le n° 59.<br />
-les Normes françaises "AFNOR"<br />
A défaut de document technique de référence, les travaux devront être exécutés<br />
conformément aux règles de l'Art.<br />
-ECHANTILLONNAGE<br />
Dès l'approbation de son marché, l'entrepreneur doit soumettre, à l'Architecte pour<br />
approbation, un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix<br />
des marques de peinture spéciale, le cas échéant.<br />
De plus, l'Architecte pourra exiger l'exécution des surfaces témoins qui serviront de<br />
référence pour des contrôles en cours de travaux. Les échantillons complets de tous les types<br />
de peintures exécutées sur témoins en bois seront soumis pour approbation à l'Architecte<br />
avant le commencement des travaux.<br />
- OUVRAGES PREPARATOIRES SUR SUPPORTS ET SUR CHUTES<br />
En vu d'un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité,<br />
l'entrepreneur devra, avant exécution, signaler tous les raccords ou imperfections à faire<br />
reprendre par<br />
les autres corps d'état, tels que : enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées,<br />
mauvais scellement, etc..<br />
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :<br />
après nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression,<br />
enduit<br />
exécution de la première couche de peinture<br />
exécution de la deuxième couche de peinture<br />
le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.<br />
Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs vives telles que<br />
vert de zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc.. Tous les rechampissages, quels qu'ils<br />
soient sont compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles.<br />
L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant<br />
l'application de peinture. Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la<br />
rouille à la brosse métallique dure pour nettoyage final. Les éléments métalliques des<br />
menuiseries et quincailleries devront être protégés par une peinture antirouille de très bonne<br />
qualité, notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les applications seront faites<br />
avant la pose par le menuisier et après ajustage. Les défauts (petites cavités, fentes, fissures,<br />
joints et nœuds de menuiseries) seront mastiqués.<br />
Lorsque l'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le<br />
rebouchage sera exécuté après exécution de celle-ci. Après rebouchage et enduisage<br />
éventuels, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les<br />
Page 37 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme terminé que lorsque les<br />
surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace des défauts<br />
antérieurs.<br />
Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures,<br />
chants, plinthes, ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, équerres,<br />
entrées de serrures, etc..). Il est précisé à l'entrepreneur que le nombre de couches indiquées<br />
au Devis <strong>Des</strong>criptif est un minimum. L'Architecte pourra exiger une ou plusieurs couches<br />
supplémentaires, en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui<br />
apparaîtraient à l'exécution, et ce, sans majoration de prix.<br />
- NETTOYAGES<br />
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particulièrement les sols et la<br />
vitrerie. Ils devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile. Ces travaux devront<br />
être exécutés de façon parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes<br />
devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'esprit de sel étant<br />
formellement interdit.<br />
Les hauts et bas de portes hors vue devront être vernis, les serrures des portes bloquées<br />
devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres<br />
quincailleries (crémones, targettes, paumelles, etc..), Toutes les paumelles ou charnières<br />
perforées devront être huilées.<br />
Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés, afin de ne<br />
pas provoquer l'altération de l'état de surface des matières traitées<br />
La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée à double bain de<br />
mastic sous par closes en bois vissées, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure<br />
et comprendra toutes sujétions de coupes et chutes.<br />
La réception provisoire sera refusée à l'entreprise tant que la propreté effective du<br />
chantier n'aura pas été constatée.<br />
Page 38 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX<br />
ARTICLE II.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX<br />
Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant l'objet<br />
du présent dossier de consultation des entreprises proviendront de carrières ou d'usines agrées.<br />
Chaque espèce de matériaux doit satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du<br />
Marché ou, à défaut, aux normes AFNOR ou, à défaut, aux normes ASTM, ou à défaut, aux règles<br />
de l'art usuelles, dont certaines sont rappelées ou précisées dans les présentes spécifications.<br />
Le Maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que les<br />
matériaux ou les produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.<br />
L'Entrepreneur est tenu d'éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le Maître d’ouvrage<br />
les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.<br />
Le Maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur<br />
lieu d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser<br />
préjuger de leur qualité.<br />
L’entrepreneur est dans l’obligation de produire à chaque livraison les pièces justifiant la<br />
provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux<br />
dispositions de l’article 38 du CCAGT<br />
ARTICLE II.2 - CONTROLE DES MATERIAUX<br />
L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matières et produits.<br />
Tous les essais nécessaires pour justifier de leur conformité sont exécutés par ses soins et à ses<br />
frais par des laboratoires agrées par le Maître d’ouvrage.<br />
La sélection des échantillons est effectuée par l'Entrepreneur en présence du Maître d’ouvrage qui<br />
en recevra un procès-verbal. Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de fixer lui-même le<br />
choix de certains échantillons sans que cela ne donne lieu à réclamation de la part de<br />
l'Entrepreneur.<br />
Pour tous les matériaux utilisés dans les ouvrages, les essais effectués pour juger des qualités de<br />
ces matériaux sont agrées par le Maître d’ouvrage et conformes aux normes précisées à l'article II-<br />
1, ci-dessus, même si celles-ci ne sont pas indiquées explicitement dans le présent marché. Quand<br />
ces normes font défaut, le Maître d’ouvrage en fixe d'autres appropriées au type de matériau ou de<br />
procédé à utiliser.<br />
L’entrepreneur est dans l’obligation de produire à chaque livraison les pièces justifiant la<br />
provenance des matériaux approvisionnées ( bons de livraison ou factures) et ce conformément<br />
aux dispositions de l’article 39 du CCAGT.<br />
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de contrôler tous les chantiers, ateliers et magasins de<br />
l'Entrepreneur et de ses fournisseurs pour la fabrication comme pour le stockage et transport de<br />
tous les matériaux. A cet effet, il peut nommer des agents spéciaux ou s'y faire représenter par des<br />
organismes de contrôle de son choix.<br />
Page 39 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
Pendant toute la période de construction, l'Entrepreneur donnera toutes facilités aux représentants<br />
dûment habilités du Maître d’ouvrage pour permettre le contrôle complet des matériaux, ainsi que<br />
pour effectuer tous essais sur ceux-ci.<br />
L'Entrepreneur et les fournisseurs doivent remettre gratuitement toutes les quantités requises pour<br />
les essais qui s'avéreraient nécessaires.<br />
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prélever à tout moment des échantillons de tous les<br />
matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages, afin de procéder à des essais de contrôle<br />
inopinés.<br />
Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des<br />
matériaux, matières et produits.<br />
Les matériaux ne répondant pas aux exigences, sont automatiquement refusés et doivent être<br />
immédiatement évacués par les soins de l'Entrepreneur et à ses frais hors du chantier en des lieux<br />
agrées par le Maître d’ouvrage.<br />
ARTICLE II.3 - ECHANTILLONS<br />
Tous les échantillons nécessaires seront fournis préalablement à l’exécution pour<br />
approbation par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.<br />
Page 40 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX<br />
ARTICLE III.1 - PLANS ET DESSINS D’EXECUTION<br />
Le Maître d’ouvrage notifiera à l’Entrepreneur, avec l’ordre de service prescrivant de commencer<br />
les travaux, un dossier de plans d’exécution constituant le projet.<br />
L’Entrepreneur aura à sa charge la vérification et la reproduction des plans d’exécution.<br />
ARTICLE III.2 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR<br />
L’Entrepreneur pourra disposer, à moins de 200 m du chantier et situé sur le domaine public, pour<br />
les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le dépôt provisoire des<br />
matériaux d’un emplacement suffisant qui lui sera indiqué par le Maître d’ouvrage. Autour des<br />
ouvrages à construire, l’Entrepreneur ne disposera que des espaces nécessaire à la circulation de<br />
ses engins et du stockage de son matériel qu’il devra maintenir en parfait état de propreté.<br />
En cas de retard sur le délai d’exécution prescrit au CPS, le Maître d’ouvrage pourra modifier<br />
l’emplacement mis à la disposition de l’Entrepreneur sans que celui-ci puisse élever aucune<br />
réclamation.<br />
Le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de<br />
l’Entrepreneur par l’<strong>Office</strong> pour l’exécution des travaux devront être exécutés, quinze (15) jours<br />
calendaires à dater du lendemain du jour de la réception provisoire. A défaut il lui sera appliqué de<br />
plein droit, sans mise en demeure préalable les pénalités fixées dans le présent CPS.<br />
ARTICLE III.3 - PRODUITS DE DEMOLITION ENLEVEMENT DES MATERIELS ET<br />
MATERIAUX SANS EMPLOI<br />
L’Entrepreneur devra, à ses frais, évacuer à la décharge publique, les matériaux et<br />
gravois de toutes natures, provenant soit des démolitions soit des travaux de nettoyage de<br />
chantier.<br />
ARTICLE III.4 - CAHIER DE CHANTIER<br />
L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier trifold. Ce cahier est destiné à recevoir les<br />
instructions ou observations du représentant du Maître d’ouvrage concernant la bonne marche du<br />
chantier. Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite de ce<br />
représentant.<br />
ARTICLE III.5 - PROGRAMME DES TRAVAUX<br />
En exécution de l'article 37 du CCAGT, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître<br />
d’ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à dater du jour de démarrage des<br />
travaux, un programme détaillé de l’exécution des travaux et un planning des travaux tenant<br />
compte des contraintes liées au maintien de la circulation aérienne. A cet effet le Maître<br />
d’ouvrage remettra à l’Entrepreneur le programme hebdomadaire des mouvements aériens.<br />
Si à un moment quelconque, en cours d’exécution, le Maître d’ouvrage constate que les délais<br />
prévus au programme des travaux ne sont pas respectés, l’Entrepreneur devra, dans un délai de six<br />
(6) jours calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation proposer un nouveau programme<br />
Page 41 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
qui devra prévoir l’achèvement dans les délais contractuels. Une fois ce nouveau programme<br />
accepté, l’Entrepreneur devra remanier l’organisation de son chantier.<br />
Le Maître d’ouvrage pourra notamment exiger un travail à 2 ou 3 postes. Les<br />
conséquences de ce remaniement seront à la charge de l’Entrepreneur qui ne pourra en aucun<br />
cas ni demander une prolongation de délais ni présenter une réclamation basée sur ce chef.<br />
ARTICLE III.6 - DELEGATION – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER<br />
L’Entrepreneur devra désigner son représentant qui assistera aux réunions de chantier<br />
qui se tiendront selon une périodicité fixée par le Maître d’ouvrage responsable des travaux<br />
désigné par le Maître d’ouvrage. Le représentant de l’Entrepreneur est tenu d’assister aux<br />
réunions de chantier.<br />
ARTICLE III.7 - IMPLANTATION NIVELLEMENT ET PIQUETAGE<br />
L'implantation des ouvrages sera à la charge de l'entrepreneur et établie à l'aide des<br />
dessins du projet par un géomètre agrée qui devra réaliser la pose des repères définissants les<br />
axes et les niveaux principaux permettant à tout moment leurs vérifications ou report des<br />
côtes du projet. Il sera établi un procès verbal de ces opérations pour être transmis à la<br />
maîtrise d’œuvre.<br />
Avant de commencer le travail, l'entrepreneur doit signaler par écrit à la maîtrise<br />
d’œuvre, toute erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de commencer<br />
toutes les vérifications qu'il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le<br />
piquetage effectué.<br />
Nonobstant la réalisation de cette mission par un géomètre agrée, à la charge de<br />
l'entreprise, dans le cas d'erreur d'implantation ou de nivellement, l'entrepreneur reste<br />
entièrement responsable de cette erreur.<br />
ARTICLE III.8 - PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER<br />
L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’ouvrage, dans le délai de dix (10) jours calendaires à<br />
dater du jour de la notification de l’ordre de service notifiant l’approbation du marché, le projet de<br />
ses installations du chantier.<br />
L’Entrepreneur disposera pour ses installations de chantier de zones de superficie suffisante à<br />
proximité des travaux à réaliser.<br />
Le projet des installations de chantier devra comprendre les propositions de l’Entrepreneur<br />
concernant les dispositions relatives aux plates-formes de stockage des agrégats et des matériaux,<br />
l’alimentation en eau et en énergie électrique.<br />
ARTICLE III.9 - CONTROLE DES TRAVAUX<br />
L’Entrepreneur est tenu de laisser libre accès au chantier, à tout moment, aux représentants du<br />
Maître de l’Ouvrage, de la Maîtrise d’Oeuvre, B.E.T., Bureau de Contrôle, organismes de<br />
contrôle, fonctionnaires ou contractuels chargés du contrôle du bâtiment, leur présenter s'ils le<br />
demandent toutes les pièces du projet ou dessins d'exécution et leur fournir tous les<br />
renseignements et explications utiles pour l'exécution de leur mission.<br />
Page 42 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ARTICLE III.10 - FOURNITURE D’EAU, D’ELECTRICITE ET TELEPHONE.<br />
Pour l’exécution des travaux, objet du présent marché, l’Entrepreneur devra mettre en place et à<br />
ses frais les installations de production d’électricité et de l’eau, ainsi que les moyens de<br />
communication téléphoniques et de liaison radio à installer avec la tour de contrôle pour la<br />
coordination générale en matière d’accès et des interventions sur les aires de manœuvre<br />
concernées par les travaux.<br />
Dans la limite du possible, l’Entrepreneur peut être autorisé à procéder à des branchements sur les<br />
réseaux ONDA moyennant l’installation de compteurs, et dans ce cas les consommations restent à<br />
sa charge et seront facturées.<br />
Page 43 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES<br />
Il est précisé que les prix du marché comprennent également toutes dépenses sans exception<br />
au Maroc qui sont la conséquence nécessaire et directe de l’entreprise (fourniture, travaux,<br />
tous droits, impôts, taxes, assurances, redevances et charges diverses frais généraux, faux<br />
frais, etc...) auxquels l’Entrepreneur serait assujetti et dont il devra, en toute connaissance de<br />
cause, faire exclusivement son affaire.<br />
Les prix comprennent tous les frais définis à l’article 49 du C.C.A.G.T.<br />
Les prix sont définis comme suit :<br />
REVETEMENT SOL ET MUR<br />
NB/ Dans le cas ou l’entreprise constate un probléme de trait de niveau relatif au mise<br />
en œuvre de la forme pour Revetement sol qui’il que soit sa nature, l’entreprise n’a pas<br />
le droit de demander une plus value ou une majoration dans les prix unitaires.<br />
Echantillon à soumettre pour approbation<br />
PRIX <strong>N°</strong> 1 - REVETEMENT DU SOL EN GRANIT ROSE ET ROUGE DE 60 X 60<br />
Y/C BANDES<br />
Revêtement de sol en granit, couleur choix de l’architecte épaisseur de 3 cm<br />
EchantiIlon à exécuté pour approbation au maître d'ouvrage, l'ensemble sera exécuté<br />
sur une forme en béton d'épaisseur moyenne dosée à 350 kg de ciment CPJ35 lequel il sera<br />
saupoudré de la gravette immédiatement après sa mise en place.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, compris toutes sujétions d'exécutions et de finition, au prix <strong>N°</strong>1.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 2 - REVETEMENT DU SOL EN GRANIT NOIR DE 50 X 50 CM ( SDB)<br />
Revêtement de sol en granit, couleur choix de l’architecte épaisseur de 3 cm<br />
EchantiIlon à exécuté pour approbation au maître d'ouvrage, l'ensemble sera exécuté<br />
sur une forme en béton d'épaisseur moyenne dosée à 350 kg de ciment CPJ35 lequel il sera<br />
saupoudré de la gravette immédiatement après sa mise en place.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, compris toutes sujétions d'exécutions et de finition, au prix <strong>N°</strong>2.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 3 - REVETEMENT DU SOL EN GRANIT CREME DE 1.20X 0.50<br />
Revêtement de sol en granit, couleur choix de l’architecte épaisseur de 3 cm<br />
EchantiIlon à exécuté pour approbation au maître d'ouvrage, l'ensemble sera exécuté<br />
sur une forme en béton d'épaisseur moyenne dosée à 350 kg de ciment CPJ35 lequel il sera<br />
saupoudré de la gravette immédiatement après sa mise en place.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, compris toutes sujétions d'exécutions et de finition, au prix <strong>N°</strong>3.<br />
Page 44 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PRIX <strong>N°</strong> 4 - REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX COMPACTO DE 40 X 40<br />
ET DE 60 X 60 cm<br />
Dans les endroits indiqués par les plans et suivant indications de l'Architecte pour les<br />
couleurs.<br />
Ce revêtement au mur posé à bain soufflant du mortier dosé à 250 kg de ciment. Exécuté en<br />
carreaux compacto de 40 x 40 et 60 x 60 cm, Echantillon à soumettre à l'Architecte pour<br />
approbation.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, compris toutes sujétions d'exécution, au prix<br />
<strong>N°</strong>4.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 5 - REVETEMENT MURAL EN MARBRE NOIR ABSOLU<br />
Revêtement mural en marbre noir absolu, posées à bain de ciment. Selon choix de<br />
l’architecte, Echantillon à soumettre pour approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix <strong>N°</strong>5.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 6 - PLINTHE GRANIT ROSE ET ROUGE DE 10 CM DE HAUTEUR<br />
Plinthes en granit de 10 cm de hauteur , Selon choix de l’architecte, Echantillon à soumettre<br />
pour approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix<br />
<strong>N°</strong>6.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 7 - PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO DE 10 CM DE HAUTEUR<br />
Plinthes en granit de 10 cm de hauteur , Selon choix de l’architecte, Echantillon à soumettre<br />
pour approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix<br />
<strong>N°</strong>7.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 8 - PLINTHE EN GRANIT CREME DE 10 CM DE HAUTEUR<br />
Plinthes en granit creme de 10 cm, Selon choix de l’architecte, Echantillon à soumettre pour<br />
approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix<br />
<strong>N°</strong>8.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 9 - MARCHE ET CONTRE MARCHE EN CARREAUX COMPACTO<br />
Marche et contre marche en carreaux compacto , Selon choix de l’architecte, Echantillon à<br />
soumettre pour approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix<br />
<strong>N°</strong>9.<br />
Page 45 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PRIX <strong>N°</strong> 10 - MARCHE ET CONTRE MARCHE EN CREME<br />
Marche et contre marche en creme , Selon choix de l’architecte, Echantillon à soumettre pour<br />
approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix<br />
<strong>N°</strong>10.<br />
PRIX <strong>N°</strong> <strong>11</strong> - REVETEMENT POTEAUX EN MARBRE PERLATINO<br />
Revetement poteaux en marbre perlatino, Selon choix de l’architecte, Echantillon à soumettre<br />
pour approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au métre carré , y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix<br />
<strong>N°</strong><strong>11</strong>.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 12 - REVETEMENT POTEAUX EN MARBRE ROUGE ET ROSE<br />
Réalisé suivant plan et detail de l’architecte, Ouvrage payé au métre carré , y compris toutes<br />
sujétions de fourniture et de pose, au prix <strong>N°</strong>12.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 13 - MOTIFS DECORATIF EN GRANIT DE 80 X 80 CM<br />
Motifs decoratif sur garnit du sol de 80 x 80 cm y/c forme effectué selon designe de<br />
l’architecte, Echantillon à soumettre pour approbation à l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix <strong>N°</strong>13.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 14 - SOCLE POUR POTEAUX EN MARBRE<br />
Socle poteaux en marbre, Selon détail de l’architecte, Echantillon à soumettre pour<br />
approbation.<br />
Ouvrage payé à l’unité , y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix <strong>N°</strong>14.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 15 - CHAPITEAU EN MARBRE ROUGE ET ROSE<br />
Chapiteau en marbre rouge et rose, Selon détail de l’architecte, Echantillon à soumettre pour<br />
approbation.<br />
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix <strong>N°</strong>15.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 16 - TRAITEMENT DE JOINT DE FRACTIONNEMENT EN INOX<br />
Fourniture et pose de joint de fractionnement en inox ( Echantillion à soumettre pour<br />
approbation<br />
de la maitrise d’œuvre, posé suivant plan de calpinage et instruction de l’Architecte,<br />
ouvrage payé au<br />
métre linéaire au prix <strong>N°</strong> 16.<br />
Page 46 sur 58
D / FAUX PLAFOND<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PRIX <strong>N°</strong> 17 - FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE AVEC JOINT CREUX , FAUSSE<br />
POUTRE , RETOMBE ET DECAISSES<br />
Constitué de plaques préfabriquées en Staff de 15mm d'épaisseur lisse. Suspension par<br />
agrafes galvanisées enrobées de plâtre et filasse. Joints garnis au plâtre fin. Planéité parfaite<br />
après ratissage et finition en plâtre. Y compris joints creux, corniches, moulure, gorges de<br />
toutes sections selon détail et plan fournis par l’architecte<br />
Ouvrage payé au mètre carré y compris fourniture, pose et toutes sujétions de mise en oeuvre,<br />
au prix <strong>N°</strong>17.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 18 - FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES DE 60 X 60 CM Y/C<br />
JOINT CREUX<br />
Profilé à soumettre pour approbation de l’architecte avant confection.<br />
Ce prix rémunère la fourniture et l'installation de faux plafond modulaire en plâtre allégé<br />
monté sur structure métallique, de 600x600x15mm d’épaisseur. La composition des plaques<br />
devra impérativement être exempte d'amiante.<br />
Il sera posé sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé, de hauteur 38mm dont<br />
la semelle visible ou invisible de 15mm est revêtue d'un parement laqué (pose conforme au<br />
DTU <strong>N°</strong>58.1). Disposés en files parallèles. Les porteurs seront suspendus suivant indications<br />
de la maîtrise d’œuvre, par une suspente en tige filetée galvanisée fixée au support par un<br />
procédé adapté à sa nature. Ils recevront perpendiculairement tous les 600mm une entretoise<br />
du même type de 600mm dont la semelle affleurera celle des porteurs sans sur épaisseur;<br />
l'ensemble formant du module carré de 600x600mm entre axes. Une cornière de rive laquée<br />
assurera les jonctions périphériques.<br />
Les plaques seront posées à fleur de la structure.<br />
Le faux plafond doit être coupe feu ½ heure. L’entepreneur doit fournir les certificats du<br />
fabricant attestant cette particularité.<br />
Le faux plafond doit être d’une réaction au feu M0. L’entrepreneur doit fournir les certificats<br />
du fabricant l’attestant ou procéder, à ses frais, à des tests exécutés par le laboratoire, qui le<br />
confirmerait, certificat d’appui.<br />
Ouvrage payé au mètre carré de surface réalisée, fournie et posée, y compris toutes sujétions<br />
d'ossature, de scellement, de finition, d'exécution et de garantie , au prix <strong>N°</strong>18.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 19 - RESERVATION DES LUSTRERIE ET CLIMATISATION<br />
Ce prix rémunère la réservation pour la fixation de la lustrerie de toutes sections et formes,<br />
avec renforcement des plaques qui seront percées. au niveau du staff lisse<br />
Ouvrage payé à l’ensemble , y compris finition au prix <strong>N°</strong>16.<br />
Page 47 sur 58
E / MENUISERIE BOIS<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PRIX <strong>N°</strong> 20 - PORTE ISOPLANE TYPE PB 2 DE 0.94 X 2.20 M<br />
Porte à un ouvrant à la française, réalisée en bois hêtre du premier choix et exécutée comme<br />
suit :<br />
Faux cadre en bois sapin rouge de 30x100 mm, avec rainure à brique.<br />
Cadre dormant en bois hêtre de 40x100 mm, fixé sur faux cadre, avec feuillures de battement.<br />
Ouvrant isoplane de 44 mm constitué d'alaises et traverses de 44 x 100 en bois hêtre et deux<br />
face okoumés de 7mm d’épaisseur colée sur structure en bois, montés sur réseau alvéolaire en<br />
sapin rouge.<br />
Chambranles périphériques de 70x50 mm, sur les 2 faces, rainées et biseautées.<br />
Quincaillerie à soumettre pour approbation<br />
-pattes à scellements tous les 50 cm<br />
-paumelles électriques<br />
-ensemble avec poignée haute gamme au choix de l'Architecte<br />
-serrure à canon type bricard ou similaire<br />
-buttoir en caoutchouc<br />
-sabot massif<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>20.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 21 - PORTE ISOPLANE TYPE PB 3 DE 0.94 X 2.20 M<br />
Même description que prix <strong>N°</strong> 20.<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>21<br />
PRIX <strong>N°</strong> 22 - PORTE ISOPLANE TYPE PB 4 DE 1.12 X 2.20 M<br />
Même description que prix <strong>N°</strong> 20<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>22<br />
PRIX <strong>N°</strong> 23 - PORTE ISOPLANE TYPE PB 5 DE 0.84 X 2.20 M<br />
Même description que prix <strong>N°</strong> 20<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>23.<br />
Page 48 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
PRIX <strong>N°</strong> 24 - PORTE ISOPLANE TYPE PB 6 DE 1.60 X 2.20 M<br />
Même description que prix <strong>N°</strong> 20.<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>24.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 25 - PORTE ISOPLANE TYPE PB 7 DE 2.00 X 2.20 M<br />
Même description que prix <strong>N°</strong> 20.<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>25.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 26 - PLACARD Y/C ETAGERS<br />
Porte placard réalisé suivant les mêmes spécifications que le prix 1.<br />
Aménagement intérieur des placards comprenant : séparations et étagères en latté de 20mm<br />
tous les 45 cm avec alaises en bois dur et traverses de 40x25mm formant tasseaux.<br />
Quincaillerie :<br />
-Pattes à scellement.<br />
-paumelles électriques de <strong>11</strong>0.<br />
-crochet de fixation sur 1 vantail ou loqueteau à bille.<br />
-loqueteau magnétique pour porte grenier.<br />
-serrures encastrées vachette à clés.<br />
-entrées de serrures.<br />
-boutons de tirage.<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>26.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 27 - PLACARD TECHNIQUE<br />
Même description que prix <strong>N°</strong> 26<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>27<br />
PRIX <strong>N°</strong> 28 - TRAPPE DE VISITE<br />
Fourniture et pose des trappes de visites bois MDF avec cadre en bois massif sapin rouge.<br />
réalisés selon plan et reperage de L’architecte en bois, ouvrage payé au mére carré y/c<br />
quincaillerie au prix <strong>N°</strong>28.<br />
Page 49 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
MENUISERIE METALLIQUE<br />
PRIX <strong>N°</strong> 29 - PORTE METALLIQUE TYPE PM1 DE 1.04 X 2.20 M<br />
Porte métallique à deux vantaux ouvrants à la française, réalisée comme suit :<br />
- Cadre en fer à U de 40x40 mm avec couvre joint en fer plat de 40x5 mm.<br />
- Bâti de 40 mm en tôle de 20/10° sur les deux faces.<br />
- Une couche de peinture antirouille après brossage énergique.<br />
Ferrage<br />
- Pattes à scellements<br />
- 8 paumelles de 140 mm à souder<br />
- Serrure de bricard<br />
Le tout exécuté conformément aux plans de détails de l'Architecte.<br />
Ouvrage payé à l’unite , y compris toutes sujétions de fourniture et pose, au prix <strong>N°</strong>29.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 30 - GRILLE DE DEFFENCE METALLIQUE<br />
Grille de défense métallique comprenant encadrement et élément scellé en fer plat de<br />
10x40mm et traverses verticales en fer plat de 10x30 mm, pattes à scellement, le tout sera<br />
réalisé selon détail de l’architecte<br />
Ouvrage payé le mètre carré y compris toutes sujétions, au prix <strong>N°</strong>30.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 31 - FILTRE DE POLICE<br />
<strong>Des</strong>criptif : Travaux de fourniture et pose d’une protection en inox y compris installation<br />
montant en acier inox plat de 60 x 6 mm tous les 1 mètre .<br />
1 Lisse en tube rond inox diamètre 60mm<br />
Plinthe de fixation épaisseur 6mm avec boulon inox<br />
Dimension : les dimensions sont données à titre indicatif. L’entreprise doit établir des<br />
notes de calculs tenant compte de l’ensemble des paramètres afin de définir<br />
les dimensions et les épaisseurs de tous les composants de ce lot.<br />
Echantillon : A réaliser un échantillon selon emplacement désigné par l’architecte pour<br />
approbation avant démarrage des travaux.<br />
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de pose de scellement seront<br />
payés au prix………. <strong>N°</strong>31.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 32 - GARDE CORPS METALLIQUE<br />
Réalisé suivant plan et détail de l’Architecte.<br />
Comprenant :<br />
- 3 lisse horizontale ronde de Ø 50 mm<br />
Page 50 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
- 1 traverse en fer Ø 12 mm espacement 1 m<br />
- montants en fer plat de 50 x 8 mm d’épaisseur<br />
- pattes de fixation métallique de 7 mm<br />
Ouvrage payé au métre linéaire y/c toutes sujétions de fourniture et pose au prix <strong>N°</strong> 32.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 33 - GARDE CORPS EN INOX<br />
Réalisé suivant plan et détail de l’Architecte.<br />
Comprenant :<br />
- 5 tubes horizontales ronde de Ø 50 mm en inox<br />
- 1 traverse verticale en inox espacement 50 cm<br />
- pattes de fixation en inox de 7 mm<br />
Ouvrage payé au métre linéaire y/c toutes sujétions de fourniture et pose au prix <strong>N°</strong> 33.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 34 - ESCALIER COLIMACON METALLIQUE<br />
Réalisé selon détail de l’architecte comprenant :<br />
Noyau centrale en tube noir de 200 mm fixé au sol et au dalle à l’aide des platines marches en<br />
tôle<br />
Striés y/c structure en fer carré et cornière, ouvrage payé au forfait y/c garage corps selon<br />
détail<br />
Et toutes sujétions de fourniture au prix <strong>N°</strong> 34.<br />
PEINTURE VITRERIE<br />
PRIX <strong>N°</strong> 35 - PEINTURE VINILYQUE EXTERIEUR<br />
Comprenant :<br />
. 1 brossage énergique et général à la brosse à chiendents.<br />
. 1 couche d'impression au VINYLASTRAL ou similaire dilué à 10% d'eau<br />
. 1 ratissage au couteau à l'enduit TOUTPRET en deux passes croisées<br />
. 1 ponçage de l'enduit<br />
. 1 première couche VINYLASTRAL pur prêt à l'emploi<br />
. 1 deuxième couche de VINYLASTRAL pur prêt à l'emploi<br />
(application 3 heures après première)<br />
. couche de finition couleur au choix de l’Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, suivant DGA, au prix <strong>N°</strong> 35.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 36 - PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND<br />
Comprenant :<br />
. 1 brossage énergique et général à la brosse à chiendents.<br />
Page 51 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
. 1 couche d'impression au VINYLASTRAL ou similaire dilué à 10% d'eau<br />
. 1 ratissage au couteau à l'enduit TOUTPRET en deux passes croisées<br />
. 1 ponçage de l'enduit<br />
. 1 première couche VINYLASTRAL pur prêt à l'emploi<br />
. 1 deuxième couche de VINYLASTRAL pur prêt à l'emploi<br />
(application 3 heures après première)<br />
. couche de finition couleur au choix de l’Architecte.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, suivant DGA, au prix <strong>N°</strong> 36.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 37 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET<br />
PLAFONDS DES SALLES D’EAU<br />
Peinture type REXOMAT à base de résines glycérophtaliques d’ASTRAL, Sadvel , exécutée<br />
comme suit :<br />
- Egrenage, brossage, rebouchage et époussetage.<br />
-Couche d’impression fixatrice constituée par une couche PRIMOREX sur enduit de ciment<br />
ou FORMOPRIM sur plâtre et dérivés d’ASTRAL , non diluée passée à la brosse ou au<br />
rouleau.<br />
-Enduisage constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d'enduit prêt à<br />
l'emploi type STOPASTRAL d’ASTRAL<br />
- Ponçage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage.<br />
- Application de deux couches de REXOMAT d’ASTRAL , pures non diluées, croisées,<br />
passées au rouleau avec un temps de séchage minimum de 24 heures. La teinte de la première<br />
couche sera différente de la deuxième, la première étant plus foncée, suivant choix de<br />
l’architecte.<br />
Payé au mètre carré au prix <strong>N°</strong> 37<br />
PRIX <strong>N°</strong> 38 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS<br />
Comprenant :<br />
- Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer toutes les parties non adhérentes<br />
ou pulvérulentes.<br />
-Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX"<br />
- Enduisage repassé au "STOPASTRAL" Egrenage de l'enduit au papier abrasif fin et<br />
époussetage.<br />
- Application de 2 couches de la peinture émulsion mate "VINYLASTRAL" à 12 heures<br />
d'intervalle.<br />
- Teinte au choix du Maître d'œuvre.<br />
Ouvrage payé au mètre carré développé y compris peinture des joints creux, exécution suivant<br />
DGA, au prix <strong>N°</strong>38<br />
PRIX <strong>N°</strong> 39 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE<br />
METALLIQUE<br />
Comprenant :<br />
- Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer toutes les parties non adhérentes<br />
ou pulvérulentes.<br />
-Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX"<br />
Page 52 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
- Enduisage repassé au "STOPASTRAL" Egrenage de l'enduit au papier abrasif fin et<br />
époussetage.<br />
- Application de 2 couches de la peinture émulsion mate "VINYLASTRAL" à 12 heures<br />
d'intervalle.<br />
- Teinte au choix du Maître d'œuvre.<br />
Ouvrage payé au mètre carré développé y compris peinture des joints creux, exécution suivant<br />
DGA, au prix <strong>N°</strong>39<br />
PRIX <strong>N°</strong> 40 - VERNIS SUR MENUISERIE BOIS<br />
Comprenant :<br />
- Ponçage du bois et époussetage.<br />
- Application de 3 couches de vernis brillant "VERNIS CELLUC V.108" , la 1 ère diluée à<br />
10%, les 2 autres pures à 24 heures d’intervalle, avec un égrenage de la 2 ème couche.<br />
Ouvrage payé au mètre carré, suivant DGA, au prix <strong>N°</strong>40.<br />
PRIX <strong>N°</strong> 41 - PEINTURE ANTIROUILLE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES<br />
Comprenant :<br />
. Brossage à la brosse métallique<br />
. 1 couche WASH PRIMER IPC<br />
. 1 couche de Plombium rapide<br />
. 1 couche d'émail Celluc.<br />
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix <strong>N°</strong>41.<br />
Page 53 sur 58
.<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ROYAUME DU MAROC<br />
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS<br />
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS<br />
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"<br />
<strong>N°</strong> <strong>135</strong>/<strong>11</strong><br />
Projet de développement des installations terminales de<br />
l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur –<br />
faux plafond – menuiserie bois – menuiserie métallique<br />
– peinture vitrerie.<br />
Bordereau des prix – Détail estimatif<br />
(B.D.P – D.E)<br />
Page 54 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
Bordereau des prix – Détail estimatif<br />
(B.D.P – D.E)<br />
ITEMS <strong>Des</strong>cription UdM Quantité<br />
1<br />
Revêtement du sol en granit rose et rouge de 60 x 60<br />
y/c bande<br />
METRE CARRE 2320<br />
2<br />
Revêtement du sol en granit noir de 50 x 50 cm (<br />
SDB)<br />
METRE CARRE 175<br />
3 Revêtement du sol en granit créme de 1,20 x 0,50 m METRE CARRE 75<br />
4<br />
Revêtement du sol en carreaux compacto de 40 x 40<br />
et de 60 x 60 cm<br />
METRE CARRE 750<br />
5 Revêtement mural en marbre noir absolu METRE CARRE 725<br />
6 Plinthe en granit rose et rouge de 10 cm de hauteur METRE LINEAIRE 895<br />
7 Plinthe en carreaux compacto de 10 cm de hauteur METRE LINEAIRE 775<br />
8 Plinthe en granit de 10 cm de hauteur METRE LINEAIRE 80<br />
9 Marche et contre marche en carreaux compacto METRE LINEAIRE 176<br />
10 Marche et contre marche en creme METRE LINEAIRE 252<br />
<strong>11</strong> Revêtement poteau en marbre perlatino METRE CARRE <strong>11</strong>0<br />
12 Revêtement poteau en marbre rouge et rose METRE CARRE <strong>11</strong>0<br />
13 motifs décoratif en granit de 80 x 80 cm PIECE 20<br />
14 Socle pour poteau en marbre PIECE 20<br />
15 Chapiteau en marbre rouge et rose PIECE 20<br />
16 Traitement de joint de fractionnement METRE LINEAIRE 500<br />
17 Faux plafond en staff lisse y/c joint creux, faux METRE CARRE 2845<br />
Page 55 sur 58<br />
PU HT<br />
en chiffres<br />
PU HT<br />
en lettres<br />
PT HT
poutre, retombés et décaisses<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
18<br />
Faux plafond en plaque modulaire 60 X 60 CM y/c<br />
joint creux<br />
METRE CARRE 502<br />
19 Réservation des lustreries et climatisation Ensemble 1<br />
20 Porte isoplane type de Pb2 de 0,94x 2,20 m PIECE 3<br />
21 Porte isoplane type de Pb3 de 0,94x 2,20 m PIECE 30<br />
22 Porte isoplane type de Pb4 de 1,12 x 2,20 m PIECE <strong>11</strong><br />
23 Porte isoplane type de Pb5 de 0,84 x 2,20 m PIECE 22<br />
24 Porte isoplane type de Pb6 de 1,60 x 2,20 m PIECE 2<br />
25 Porte isoplane type de Pb7 de 2,00 x 2,20 m PIECE 2<br />
26 Placards y/c étagères METRE CARRE 35<br />
27 Placards techniques METRE CARRE 40<br />
28 Trappe de visite METRE CARRE 20<br />
29 Porte métallique type PM1 de 1,04 x 2,20 m PIECE 6<br />
30 Grille de deffence métallique METRE CARRE 65<br />
31 Filtre de police METRE LINEAIRE 20<br />
32 Garde corps métallique METRE LINEAIRE 35<br />
33 Garde corps en inox METRE LINEAIRE 55<br />
34 Escalier colimaçon métallique FORFAIT 1<br />
35 Peinture vinylique extérieur METRE CARRE 4310<br />
36 Peinture vinylique sur mur et plafonds METRE CARRE 6453<br />
37<br />
Peinture Glycerophtalique laquee sur murs et<br />
plafonds des salles d'eau<br />
METRE CARRE 338<br />
38 Peinture Glycerophtalique laquee sur menuiserie METRE CARRE 300<br />
Page 56 sur 58
ois<br />
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
39<br />
Peinture Glycerophtalique laquee sur menuiserie<br />
métallique<br />
METRE CARRE 435<br />
40 Vernis sur menuiserie bois METRE CARRE 250<br />
41 Peinture Antirouille sur chute et tyauterie Ensemble 1<br />
TOTAL HT<br />
TVA 20%<br />
TOTAL TTC<br />
Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme toutes taxes comprises de : ………………………………………………..<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
NB : le bordereau des prix détail estimatif (prix unitaire) doit impérativement être renseigné en chiffres et en lettres.<br />
Page 57 sur 58
Projet de développement des installations terminales de l’aéroport de Zagora/<br />
Lot n°4 : Revêtement sol et mur Ŕ faux plafond Ŕ menuiserie bois Ŕ<br />
menuiserie métallique Ŕ peinture vitrerie<br />
ROYAUME DU MAROC<br />
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT<br />
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS<br />
Projet de développement des installations terminales de<br />
l’aéroport de Zagora/Lot n°4 : Revêtement sol et mur –<br />
faux plafond – menuiserie bois – menuiserie métallique<br />
– peinture vitrerie.<br />
Le présent marché est arrêté à la somme de<br />
……………………………………………………….<br />
Titulaire du marché Directeur Général de l’ONDA<br />
« Lu et approuvé »<br />
Visa du Contrôleur d’Etat<br />
Page 58 sur 58