Ley 687/72 de Obras Públicas - Ente Provincial de Energía del ...

cho a reclamar, no obstante la reserva que hubiera a
sentado al pie de la orden.
d) La observación del contratista opuesta a cualquier -
orden de servicio, no le eximirá de la obligación de
cumplirla de inmediato.
La orden no coarta el derecho del contratista para
percibir las compensaciones del caso, si probare an-
te la Dirección en la forma especificada en el apar-
dado anterior, que las exigencias impuestas exceden
las obligaciones del contrato. Si el contratista no
se aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fija
do, será penado con la multa que por día de demora -
fijen las Especificaciones Particulares. En todos -
los casos que se produzcan reclamos Técnicos por el
contratista, la solicitud será sometida a dictamen -
de una comisión de Técnicos que designara la Direc-
ción.
e) Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección
y el Contratista será resuelta, en primera instancia
por la Dirección, pudiendo éste recurrir de ella an-
te la autoridad competente.
El contratista en ningún caso podrá suspender por sí
los trabajos ni aun parcialmente. En caso de suspen-
sión injustificada se aplicará al contratista la mul
ta que fijen las Especificaciones Particulares.
f) Para la interpretación de los planos y especificacio
nes de la obra, se seguirá el orden de prioridad es-
tablecido en el Artículo 24 de la reglamentación. Si
la discrepancia surgiera de un mismo plano, entre la
medida en escala y la acotada, primara esta última.
En caso de discrepancia entre dos especificaciones -
de igual validez, en lo que respecta al orden de -
prioridad establecido, el contratista quedará eximi-
do de responsabilidad, siempre que hubiere ejecutado
el trabajo en la forma prevista por cualquiera de -
las disposiciones que se opongan entre sí.
g) Cuando se trate de obras adicionales o modificacio-
nes que estén comprendidas dentro de la partida de -
ampliaciones e imprevistos de la obra, la orden de -
servicio no tendrá valor alguno si no es autorizada
por la Dirección. En caso de no cumplir esta formali
dad no serán reconocidos tales adicionales.
9) Muestras y Ensayos de Materiales
No se podrá utilizar en las obras ningún material -
sin que mediare aprobación por escrito de la Inspec-
ción. La Inspección podrá exigir muestras de los ma-
teriales con una anticipación no menor de quince -
(15) días de la fecha prevista para su utilización.
Realizados los ensayos de calidad que se estimen ne-
cesarios, la Inspección aprobará o rechazará los mis
mos. Si la Inspección no se expidiera sobre la acep
tación o rechazo de las muestras presentadas en un
plazo de quince (15) días, el contratista podrá uti
lizar los materiales disponibles sin que esta cir
cunstancia lo exima de la responsabilidad que lo
concierne por la mala calidad de los trabajos que
ejecute o la demora en terminarlos.
Las demoras motivadas por rechazo de los materiales
no satisfactorios, son imputables al contratista. To
dos los gastos de ensayo y pruebas, como de provi-
sión de los elementos necesarios, correrán por cuen-
- 27 -