SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 1
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Secretaría / Instituto<br />
Responsable<br />
Área Responsable<br />
Nombre<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
del<br />
Secretaria de Infraestructura Municipal.<br />
Oficina del C. Secretario<br />
Recepción de oficios R.S. enviados por Oficialía de<br />
Partes<br />
Dar respuesta y seguimiento a las peticiones<br />
ciudadanas ingresadas a través de oficialía de partes y<br />
que son turnadas al área de su competencia.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción del oficio R.S. hasta la contestación<br />
por escrito y entrega al Ciudadano.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1. Recibe de Oficialía de partes, el oficio R.S. donde<br />
turnan a nuestra secretaria la petición.<br />
2. Analiza el oficio y se turna al área de su<br />
competencia. (Dirección de construcción y/o bacheo<br />
y alumbrado)<br />
Se da un término de 5 días<br />
naturales para dar contestación al<br />
oficio.<br />
3. Se pasa correspondencia original al C. Secretario<br />
para su análisis, indicación y visto bueno.<br />
4. Si después de los 5 días naturales de término, no se<br />
tiene respuesta por escrito de parte de la dirección<br />
correspondiente, el coordinador de Análisis y<br />
seguimiento, supervisa que ha pasado con el<br />
proceso.<br />
5. La dirección a la que compete elabora el oficio de<br />
contestación para el ciudadano.<br />
6. Se pasa a firma con el secretario.<br />
7. El oficio firmado y sellado por la Oficina del C.<br />
Secretario, se lleva una copia a Oficialía de Partes<br />
para su conocimiento.<br />
8. Se entrega el oficio de respuesta al Ciudadano, y<br />
firma de recibido.<br />
9. Se Archiva para conocimiento.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 2
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción de oficios R.S. enviados por Oficialía de<br />
Partes<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 3
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción de oficios R.S. enviados por Oficialía de<br />
Partes<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 4
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Lineamientos<br />
NO EXISTE UN LINEAMIENTO PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 5
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción de oficios R.S. enviados por Oficialía de<br />
Partes<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 6
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal.<br />
Responsable<br />
Área Responsable Oficina del C. Secretario<br />
Nombre<br />
del Recepción y entrega de estimaciones para revisión.<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Primer filtro de revisión en Anticipos, estimaciones y<br />
finiquitos de obra.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción de la estimación, hasta la entrega<br />
al director de construcción y recepción de las<br />
estimaciones por parte de contabilidad después de<br />
revisarlas y generar observaciones para los<br />
contratistas.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1. Recibe de contratista, anticipo, estimación o finiquito para<br />
su revisión.<br />
2. Se verifica con el check list, que se traiga documentación<br />
requerida para su análisis. Debe cumplir con la<br />
documentación completa para ser ingresada.<br />
3. Si. Si trae la documentación requerida se firma de recibido,<br />
se captura en un formato de ingreso y se turna enseguida al<br />
Director de construcción.<br />
4. No. Si no cumple con la documentación requerida no se<br />
acepta y se le pide al contratista completarla.<br />
5. Durante los siguientes 5 días naturales se supervisa el<br />
proceso en el que se encuentra la estimación.<br />
6. El área de contabilidad proporciona durante ese tiempo, las<br />
estimaciones con sus observaciones respectivas para ser<br />
entregadas al contratista.<br />
7. Se entregan de regreso al contratista para proporcionarle las<br />
observaciones de su estimación y/o bien requerirle los 2<br />
tomos originales y 6 copias correspondientes para proseguir<br />
con el pago.<br />
8. El contratista firma de recibido el oficio.<br />
9. Se Archiva para conocimiento.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
Se debe turnar en un tiempo<br />
no mayor a 24 horas.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 7
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción y entrega de estimaciones para<br />
revisión.<br />
Diagrama de Flujo<br />
Recibe de contratista, anticipo,<br />
estimación o finiquito para su<br />
revisión.documentación requerida<br />
para su análisis. Debe cumplir con la<br />
check list, que se traiga<br />
documentación requerida para su<br />
análisis. Debe cumplir con la<br />
¿Cumplió con los<br />
requisitos del check list?<br />
El contratista firma de recibido el oficio.<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 8
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción y entrega de estimaciones para<br />
revisión.<br />
lineamientos<br />
NO EXISTE UN LINEAMIENTO PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 9
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción y entrega de estimaciones para<br />
revisión.<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 10
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura municipal.<br />
Responsable<br />
Área Responsable Oficina del C. Secretario<br />
Área Responsable Departamento de Control Presupuestal<br />
Nombre<br />
del Autorización de Estimaciones para pago.<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Parte del proceso para mandar la documentación lista<br />
para el pago de estimación, anticipo o finiquito.<br />
Alcance<br />
Desde recepción, de los 2 juegos originales de<br />
estimación, anticipo o finiquito por parte del área<br />
contable para pasarlo a firma, hasta la recepción de<br />
los juegos originales y copias por parte del<br />
contratista.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Recibe del Departamento de Control Presupuestal<br />
las estimaciones ya revisadas y aprobadas para ser<br />
firmadas por el C. Secretario.<br />
2 Revisión de la estimación, debe contar con hoja de<br />
aceptación firmada por el supervisor<br />
correspondiente.<br />
¿Trae hoja de aceptación?<br />
No, la estimación se regresa al área contable para<br />
que se anexe dicha hoja.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
Si, la estimación o finiquito pasa a firma del C.<br />
secretario, la hoja de aceptación original queda bajo<br />
resguardo del C. secretario, y queda una copia en<br />
la oficina para archivo.<br />
3 La estimación, anticipo o finiquito es regresada ya<br />
firmada a la oficina, donde se coloca el sello de la<br />
secretaria de infraestructura.<br />
4 Es turnada nuevamente al Departamento de<br />
Control Presupuestal.<br />
5 El área contable, elabora oficios de entrega para el<br />
contratista, y turna nuevamente la estimación para<br />
su entrega en recepción.<br />
6 Cuando el contratista llega a recoger la estimación<br />
se le indica debe traer 6 copias y 2 juegos<br />
originales, archivados para terminar el<br />
procedimiento y mandarlo a pago.<br />
7 Posteriormente, el contratista, regresa la<br />
estimación con sus respectivos 6 juegos de copias<br />
y 2 juegos originales, así también en USB.<br />
8. Se turna al área contable.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 11
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Autorización de Estimaciones para pago.<br />
Diagrama de Flujo<br />
¿Trae hoja de check list?<br />
Posteriormente, el contratista, regresa la estimación con sus respectivos 6 juegos<br />
de copias y 2 juegos originales, asi también en usb.<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 12
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Autorización de Estimaciones para pago.<br />
Lineamientos<br />
NO EXISTE UN LINEAMIENTO PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 13
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Autorización de Estimaciones para pago.<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 14
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura municipal.<br />
Responsable<br />
Área Responsable Oficina del C. Secretario<br />
Área Responsable Dirección de Construcción, Dirección de bacheo y<br />
alumbrado, jefe de supervisores.<br />
Nombre<br />
del Entrega de respuesta de su petición ciudadana.<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Hacer entrega del escrito como respuesta a la<br />
petición ciudadana ingresada, explicación del<br />
seguimiento de dicha petición.<br />
Alcance Desde recepción del oficio por escrito del<br />
departamento competente hasta la entrega del oficio<br />
y firma de recibido para archivo.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Recibe del departamento de su competencia los<br />
escritos firmados y sellados por el C. Secretario para<br />
entrega a los ciudadanos.<br />
2 Se captura en un formato digital para llevar un control<br />
del oficio al que se le está dando respuesta y así llevar<br />
control del seguimiento.<br />
3 Cuando el ciudadano se presenta en la recepción se le<br />
solicita una copia de su solicitud ingresada a la<br />
secretaria de infraestructura.<br />
4 Dicha respuesta se puede localizar por fecha de<br />
ingreso, quien dirige, numero de oficio o numero R.S.<br />
5 Una vez ubicada el escrito de respuesta de la solicitud<br />
es proporcionada al ciudadano.<br />
6 Se le solicita firme una copia de dicho escrito para firma<br />
de recibido.<br />
7 Se le da la atención de explicar o aclarar dudas si es<br />
que las tiene acerca de la contestación que ha recibido.<br />
4 Si el Ciudadano aún no está conforme con su<br />
respuesta, se le extiende la atención para hablar con el<br />
Director correspondiente o el jefe de supervisores.<br />
5 ¿El ciudadano está conforme?<br />
6 Si, la copia de recibido es archivada.<br />
7. No, si el ciudadano no se encuentra satisfecho, aun<br />
después de hablar con algún director o jefe de<br />
supervisores, se le agenda una audiencia directamente<br />
con el C. Secretario.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
Este formato se lleva al<br />
día según son<br />
ingresadas<br />
las<br />
solicitudes de respuesta.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 15
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento<br />
Entrega de respuesta de su petición ciudadana.<br />
Diagrama de Flujo<br />
Si, la estimación o finiquito pasa a firma del C. secretario, la<br />
hoja de aceptación original queda bajo resguardo del C.<br />
secretario, y queda una copia en la oficina para archivo.<br />
Se le da la atención de explicar o aclarar dudas si es que las tiene acerca de la<br />
contestación que ha recibido.<br />
SI<br />
NO<br />
Si el ciudadano no se encuentra satisfecho,<br />
aun después de hablar con algún director o<br />
jefe de supervisores, se le agenda una<br />
audiencia directamente con el C. Secretario.<br />
Si, la copia de recibido es<br />
archivada.<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 16
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Entrega de respuesta de su petición ciudadana.<br />
lineamientos<br />
NO EXISTE UN LINEAMIENTO PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 17
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Entrega de respuesta de su petición ciudadana.<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 18
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Secretaria Técnica<br />
Nombre<br />
del Atención de auditorías realizadas por entes<br />
Procedimiento<br />
fiscalizadores tales como la (ASF) Auditoria Superior<br />
de la Federación y (OFSCE) Órgano de Fiscalización<br />
Superior del Congreso del Estado. Y la Función<br />
Pública Estatal. Teniendo como enlace esta<br />
Secretaria.<br />
Propósito<br />
Que el ente fiscalizador (municipio) proporcione datos<br />
de indicadores (impreso debidamente requisitado) y<br />
la demás información, que sea requerida para el<br />
desarrollo de la fiscalización.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción del inicio de la Auditoria tanto del<br />
(ASF) Federal como la del (OFSCE) Estatal hasta la<br />
elaboración de un informe de resultados de<br />
solvataciones de la muestra auditada<br />
correspondiente ala Secretaria<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Inicio de Auditoria, notificación del ente fiscalizador<br />
de la Auditoria<br />
2 Notificación de la documentación requerida que le<br />
compete a esta Secretaria tales como relación de<br />
contratos, padrón de contratistas, presupuestos de<br />
obra, avances físicos de obra de muestra auditada.<br />
3 Presentación de Solventación de preliminares si se<br />
cuenta con la información de acuerdo la muestra<br />
auditada.<br />
4 Presentación del ente fiscalizador para la revisión<br />
física de la muestra auditada en conjunto con esta<br />
Secretaria y realizar las aclaraciones y<br />
justificaciones de las obras auditadas.<br />
5 Realización junto con la Contraloría nuestro Enlace<br />
del cierre de Auditoria.<br />
6 Notificación al Ayuntamiento de los resultados<br />
definitivos de la Auditoria<br />
7 Integración delos Expedientes de Auditoria<br />
(Solvataciones) de la muestra auditada<br />
correspondiente a la realización de obras de<br />
Infraestructura y entregada a la Contraloría<br />
Municipal para. Que ellos formen el Paquete<br />
Solventatorio.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
1 día<br />
3 días<br />
5 días<br />
15 días<br />
1 día<br />
20 días<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 19
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de auditorías realizadas por entes<br />
fiscalizadores<br />
Diagrama de Flujo<br />
Inicio<br />
Inicio de Auditoria, notificación del ente<br />
fiscalizador de laAuditoria<br />
Notificación de la documentación<br />
requerida que le compete a esta Secretaria<br />
tales como relación de contratos, padrón<br />
de contratistas, presupuestos de obra,<br />
avances físicos de obra de muestra<br />
auditada..<br />
Presentación de solvetación de preliminares<br />
si se cuenta con la información de acuerdo<br />
la muestra auditada.<br />
Presentación del ente fiscalizador para la<br />
revisión física de la muestra auditada en<br />
conjunto con esta Secretaria y realizar las<br />
aclaraciones y justificaciones de las obras<br />
auditadas<br />
Presentación del ente fiscalizador para la<br />
revisión física de la muestra auditada en<br />
conjunto con esta Secretaria y realizar las<br />
aclaraciones y justificaciones de las obras<br />
auditadas<br />
Notificación al Ayuntamiento de los<br />
resultados definitivos de laAuditoria.<br />
Integración delos Expedientes de Auditoria<br />
(Solvataciones) de la muestra auditada<br />
correspondiente a la realización de obras<br />
de Infraestructura y entregada a la<br />
Contraloría Municipal para. Que ellos<br />
formen el Paquete Solventatorio..<br />
Fin<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 20
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de auditorías realizadas por entes<br />
fiscalizadores<br />
Lineamientos<br />
MARCO NORMATIVO<br />
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA ART. 30, 31<br />
- LEY <strong>DE</strong> FISCALIZACIÓN SUPERIOR <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
ART. 1, 3<br />
- LEY <strong>DE</strong> COORDINACIÓN FISCAL ART. 33, 37<br />
- LEY ORGÁNICA <strong>DE</strong> LA ADMINISTRACIÓN <strong>DE</strong>L ESTADO ART. 30<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 21
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de auditorías realizadas por entes<br />
fiscalizadores<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 22
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Secretaria Técnica<br />
Nombre<br />
del Integración de información mensual de acciones<br />
Procedimiento<br />
realizadas<br />
Propósito Integrar de manera mensual la información<br />
relacionada a las acciones más relevantes realizadas<br />
por la Secretaría<br />
Alcance<br />
Se solicita la información a las diferentes áreas de la<br />
secretaria se recibe, se procesa y se informa.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Se solicita a las diferentes áreas de<br />
Secretaria información de las actividades<br />
ejecutadas y en ejecución que se tienen en<br />
proceso durante el mes que se está<br />
solicitando.<br />
2 En cada área se recaba la información de<br />
las acciones realizadas en el periodo que<br />
se asigne.<br />
3 Se recibe la información de las diferentes<br />
áreas de la secretaria.<br />
4 Se evalúa, clasifica y se procesa.<br />
5 Se presenta mediante un informe al final de<br />
cada mes al C. Secretario.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 23
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Integración de información mensual de acciones<br />
realizadas<br />
Diagrama de Flujo<br />
Inicio<br />
Se solicita a las diferentes áreas de<br />
Secretaria información de actividades .<br />
En cada área hace la recabacion de las<br />
acciones realizadas en el periodo que se<br />
asigne.<br />
Se recibe la información de las diferentes<br />
áreas de la secretaria.<br />
Se evalúa, clasifica y se procesa.<br />
Se presenta mediante un informe.<br />
..<br />
Fin<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 24
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Integración de información mensual de acciones<br />
realizadas<br />
Lineamientos<br />
SE <strong>DE</strong>BEN SEGUIR LAS ACCIONES DURANTE EL PERIODO ASIGNADO<br />
LAS CUALES SEAN PARA LA <strong>SECRETARIA</strong> RELEVANTES.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 25
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Integración de información mensual de acciones<br />
realizadas<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 26
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Jurídica<br />
Oficina del C. Secretario<br />
Nombre<br />
del Trámite para la restauración de vicios ocultos de una<br />
Procedimiento<br />
obra<br />
Propósito<br />
Reconstrucción de vicios ocultos de obra pública<br />
Alcance<br />
Desde la recepción de la instrucción del Secretario de<br />
infraestructura Municipal, para la verificación de obra<br />
pública que presente vicios ocultos<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Recibe instrucción del Secretario de infraestructura<br />
Municipal para verificar vicios ocultos de obra pública,<br />
anexo copia de póliza de inicio de obra y/o de vicios<br />
ocultos y copia de contrato, se entera y resguarda.<br />
2 Elabora citatorio al representante legal de la empresa<br />
ejecutora para que acuda a la Secretaria de infraestructura<br />
Municipal, en original y copias, recaba firma del titular de<br />
la dependencia y resguarda.<br />
3 Acude a domicilio del contratista y/o representante legal de<br />
la empresa ejecutora para la entrega del citatorio, verifica<br />
domicilio y determina:<br />
¿Es correcto el domicilio?<br />
Si, Realiza entrega del citatorio, solicita firma de acuse de<br />
recibido en copia y continua con la actividad No 4<br />
No, solicita apoyo al supervisor de obra para localizar domicilio<br />
del representante legal, elabora informe de razonamiento, en<br />
original y copia, rubrica y distribuye:<br />
La póliza de inicio de obra<br />
es para errores cometidos<br />
durante la ejecución de la<br />
obra y vicios ocultos para<br />
errores una vez terminada<br />
la obra.<br />
En el citatorio establece un<br />
término de 5 días hábiles.<br />
-Original del informe de razonamiento: Expediente<br />
- copia del informe de razonamiento: Archivo<br />
Y regresa con la actividad No. 2<br />
4 Solicita un perito de manera económica al Departamento<br />
de Supervisión para verificar daños a la obra<br />
El departamento de<br />
Supervisión realiza<br />
dictamen de vicios ocultos y<br />
la evidencia fotográfica.<br />
5 Acude al lugar de la obra en compañía del perito, verifican<br />
y validan los daños de acuerdo a las especificaciones<br />
técnicas del contrato.<br />
6 Recibe del perito dictamen de vicios ocultos de la obra y<br />
anexa al expediente.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 27
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
7 Recibe al contratista y/o representante legal de la empresa<br />
ejecutora, informa dictamen de vicios ocultos de la obra y<br />
determina:<br />
Si, Elabora minuta de compromiso de corrección de los vicios<br />
ocultos, rubricas, recaba firma del representante legal y dos<br />
testigos y continúa en la actividad No. 10.<br />
No, elabora oficio de solicitud, en original y copia, del expediente<br />
unitario de la obra correspondiente, recaba firma del Secretario<br />
de Infraestructura Municipal y envía:<br />
-original de oficio de solicitud a la Tesorería Municipal<br />
-copia oficio<br />
Expediente<br />
Y continua en la actividad No. 8<br />
8 Recibe de la Tesorería Municipal expediente unitario de la<br />
obra y anexa a expediente.<br />
9 Elabora oficio de solicitud de trámite de recuperación de<br />
fianza e inicio del procedimiento judicial, anexa<br />
expediente, recaba firma del Secretario de Infraestructura<br />
Municipal, fotocopia y envía:<br />
- Original de oficio de solicitud,<br />
- Original de expediente unitario,<br />
- Original de citatorio,<br />
- Original de informe de razonamiento,<br />
- Original de dictamen: Sindicatura.<br />
- Copia de oficio de solicitud,<br />
- Copia de expediente unitario,<br />
- Original de citatorio,<br />
- Copia de informe de razonamiento,<br />
- Copia de dictamen. Archivo.<br />
10 Elabora tarjeta informativa, en original y copia, firma y<br />
turna:<br />
-Original de tarjeta informativa: Tesorería Municipal<br />
- copia de tarjeta informativa: Archivo<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 28
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Trámite para la restauración de vicios ocultos de<br />
obra Pública<br />
Diagrama de flujo<br />
1<br />
2<br />
INICIO<br />
Recibe póliza de<br />
verificación de vicios<br />
ocultos de una obra.<br />
Elabora citatorio al<br />
contratista<br />
y/o<br />
representante legal de la<br />
empresa.<br />
A<br />
A<br />
Solicita perito al<br />
Departamento<br />
de<br />
Supervisión para verificar<br />
daños de obra<br />
Acude al lugar de la obra<br />
verifica y valida daños.<br />
3<br />
Acude al domicilio del<br />
representante legal para<br />
entrega de citatorio y<br />
determinar.<br />
Recibe dictamen de vicios<br />
ocultos y resguarda en<br />
expediente.<br />
SI<br />
¿Es correcto<br />
el domicilio?<br />
NO<br />
Elabora informe de<br />
razonamiento y solicita<br />
domicilio del contratista y/o<br />
representante legal y<br />
regresa a la actividad no2<br />
Informar al contratista y/o<br />
representante legal<br />
dictamen de vicios ocultos<br />
de la obra determina.<br />
A<br />
Entrega citatorio y continua<br />
con la actividad No. 4<br />
A<br />
A<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 29
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Trámite para la restauración de vicios ocultos de<br />
obra Pública<br />
Diagrama de flujo<br />
A<br />
¿La empresa<br />
realizara la<br />
corrección?<br />
SI<br />
Elabora minuta de compromiso,<br />
recaba firmas de las partes<br />
involucradas y continuas en la<br />
actividad No. 10<br />
NO<br />
Elabora oficio de solicitud de<br />
expediente unitario, envía a<br />
la Tesorería Municipal y<br />
continúa con la actividad No.<br />
8<br />
Recibe expediente unitario<br />
de obra<br />
Elabora oficio de solicitud de<br />
fianza e inicio de procedimiento<br />
judicial, anexa expediente y<br />
envía a sindicatura<br />
Elabora tarjeta informativa y<br />
turna al titular de la<br />
dependencia.<br />
FIN<br />
AAA<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 30
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre<br />
procedimiento<br />
Lineamientos<br />
<br />
del<br />
Trámite para la restauración de vicios ocultos de<br />
una obra<br />
PARA LLEVAR A CABO EL TRÁMITE <strong>DE</strong> RESTAURACIÓN <strong>DE</strong> VICIOS<br />
OCULTOS <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>BERÁ TOMARSE EN CUENTA LA<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br />
MISMAS Y SU REGLAMENTO, LEY <strong>DE</strong> OBRAS PÚBLICAS <strong>DE</strong>L<br />
ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS Y SU REGLAMENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 31
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Trámite para la restauración de vicios ocultos de<br />
obra pública<br />
Formato<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 32
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Jurídica<br />
Oficina del C. Secretario<br />
Nombre<br />
del Juicio de amparo para acreditar los actos de la<br />
Procedimiento<br />
Secretaria de infraestructura Municipal.<br />
Propósito<br />
Acreditar que los actos de autoridad no hayan<br />
violentado los derechos humanos de los particulares.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción de la demanda de amparo hasta<br />
turnar tarjeta informativa al titular de la dependencia<br />
con la resolución constitucional.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Recibe del titular de la dependencia notificación de<br />
amparo por Juzgado Federal, se apertura expediente<br />
interno.<br />
2 Analiza la demanda de amparo para determinar la<br />
información requerida.<br />
3 Elabora oficio de solicitud de información al<br />
departamento que corresponde, recaba firma del<br />
titular de la dependencia, fotocopia y distribuye:<br />
Recibirá la notificación, tiene un<br />
término de 24 horas para enviar el<br />
informe previo.<br />
Original oficio de solicitud: departamento correspondiente<br />
Copia oficio de solicitud: archivo<br />
4 Recibe del departamento que corresponde la<br />
información solicitada, analiza el expediente y elabora<br />
informe previo, recaba la firma del titular de la<br />
dependencia y resguarda<br />
5 Elabora oficio de envió del documento, recaba firma<br />
del titular de la dependencia, anexa original del<br />
informe previo, fotocopia y envía:<br />
Original oficio de envió<br />
Original de informe previo:<br />
juzgado de distrito<br />
Copia de oficio de envió<br />
Copia de informe previo: minutario<br />
6 Recibe del juzgado de distrito a través del titular de la<br />
dependencia, documento de resolución incidental<br />
(donde le notifican fecha y hora de audiencia) y anexa<br />
al expediente de demanda.<br />
7 Analiza resolución incidental, elabora informe<br />
justificado, recaba firma del titular de la dependencia<br />
y resguarda.<br />
La resolución incidental puede<br />
ser a favor o en contra de la<br />
secretaria, en ambos casos<br />
recibe un término máximo de 15<br />
días para presentar informe<br />
justificado y acudir a una<br />
audiencia<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 33
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
8 Acude a la audiencia constitucional para el desahogo<br />
de pruebas, presenta e informe justificado y espera el<br />
termino para la notificación de respuesta<br />
constitucional.<br />
9 Recibe la notificación de resolución de constitucional<br />
y determina:<br />
¿La resolución es favorable a la dependencia?<br />
SI, recibe sentencia de amparo y comunica de<br />
manera económica al titular de la dependencia.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO.<br />
NO, recibe sentencia, analiza, resguarda y continua<br />
con la actividad no. 10.<br />
10 Elabora tarjeta informativa, brinda sugerencias<br />
jurídicas para continuar el proceso legal y turna:<br />
Original de tarjeta informativa: titular de la dependencia<br />
Copia de la tarjeta informativa: archivo<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 34
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Juicio de amparo para acreditar los actos de la<br />
Secretaria de infraestructura Municipal.<br />
Diagrama de flujo<br />
SI<br />
NO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 35
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Trámite para la restauración de vicios ocultos de<br />
una obra<br />
Lineamientos<br />
<br />
PARA LLEVAR A CABO EL TRÁMITE <strong>DE</strong> RESTAURACIÓN <strong>DE</strong> VICIOS<br />
OCULTOS <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>BERÁ TOMARSE EN CUENTA LA<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br />
MISMAS Y SU REGLAMENTO, LEY <strong>DE</strong> OBRAS PÚBLICAS <strong>DE</strong>L<br />
ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS Y SU REGLAMENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 36
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Trámite para la restauración de vicios ocultos de<br />
obra pública<br />
Formatos<br />
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 37
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaría de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Administrativa<br />
Nombre<br />
del Administración de Recursos Materiales<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Administrar de manera oportuna a las diferentes<br />
áreas los materiales que se requieran para su<br />
correcto funcionamiento.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción de recursos materiales hasta la<br />
distribución de los mismos a cada dirección de la<br />
Secretaría.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 De manera mensual cada dirección de la Secretaría<br />
proporciona un listado de necesidades (Recursos<br />
Materiales) para ser tomado en cuenta cuando es<br />
proporcionado el material.<br />
2 Personal de Almacén (Perteneciente a la Dirección<br />
de Adquisiciones y servicios) da el aviso de que<br />
existe material para la secretaría, teniendo como<br />
plazo tres días para recogerlo (en caso de tratarse<br />
de papelería, en el caso de herramienta se recoge<br />
en el momento debido al espacio insuficiente para<br />
tenerlo almacenado).<br />
3 Se acude a almacén (Perteneciente a la Dirección<br />
de Adquisiciones y servicios) con la requisición en<br />
mano de los materiales que se hayan solicitado,<br />
para proceder al recibimiento de los mismos; la<br />
requisición es para corroborar que el material este<br />
completo, en caso contrario se anota como<br />
pendiente para recibirlo posteriormente.<br />
4 El material es inventariado y resguardado en la<br />
bodega existente dentro de la Secretaría.<br />
5 Se revisa la lista de necesidades de cada una de<br />
las direcciones de la dependencia para valorar qué<br />
tipo y cantidad de material se va a distribuir.<br />
6 El material es entregado por direcciones y el<br />
responsable de cada Dirección firma un Formato de<br />
Requerimiento de Material, el cual se anota la fecha<br />
de entrega así como la cantidad de material<br />
distribuido, este formato es autorizado mediante la<br />
Coordinadora Administrativa a través de una firma<br />
de autorización.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
5 últimos días de cada mes<br />
Recolección de material:<br />
Tres días (en caso de tratarse<br />
de papelería, en el caso de<br />
herramienta se recoge en el<br />
momento debido al espacio<br />
insuficiente para tenerlo<br />
almacenado).<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 38
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Administración de Recursos Materiales<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 39
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Administración de Recursos Materiales<br />
Lineamientos<br />
LAS DIRECCIONES <strong>DE</strong>BEN PROPORCIONAR EL LISTADO <strong>DE</strong><br />
MATERIAL QUE REQUIEREN DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO DÍAS <strong>DE</strong><br />
CADA MES.<br />
PARA PO<strong>DE</strong>R SER ENTREGADO EL MATERIAL, SE REVISA EN EL<br />
FORMATO <strong>DE</strong> REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIAL LA FECHA PREVIA EN<br />
LA QUE SE DISTRIBUYÓ DICHO MATERIAL A LA DIRECCIÓN<br />
SOLICITANTE PARA CORROBORAR SI SE PROCE<strong>DE</strong> A LA ENTREGA.<br />
CADA FORMATO <strong>DE</strong> REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIAL <strong>DE</strong>BE SER<br />
FIRMADO POR EL RESPONSABLE <strong>DE</strong>L ÁREA SOLICITANTE ASÍ COMO<br />
POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 40
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Administración de Recursos Materiales<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 41
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaría de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Administrativa<br />
Nombre<br />
del Comprobación de Fondo Revolvente<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Realizar la comprobación del fondo mensual que nos<br />
es otorgado a la Secretaría para gastos internos.<br />
Alcance<br />
Desde la elaboración de la solicitud de reposición<br />
hasta el seguimiento a que sea recibido el cheque de<br />
Fondo Revolvente.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Se realiza la sumatoria de facturas que se han<br />
ocupado durante el mes<br />
2 Se elabora la solicitud de Reposición de Fondo<br />
Revolvente<br />
3 Cada factura se soporta con la explicación<br />
correspondiente de cómo/cuando/donde fue<br />
utilizada.<br />
4 Se otorga a Contraloría Municipal el paquete de<br />
documentos y 4 juegos de copias del mismo (la<br />
solicitud de Reposición de Fondo Revolvente y las<br />
facturas con sus respectivos soportes).<br />
5 Contraloría revisa la información y cuando es<br />
aceptada la turna a Tesorería Municipal para una<br />
segunda revisión.<br />
6 Una vez que es autorizada se empieza el<br />
seguimiento para la elaboración de cheque.<br />
7 Cuando el cheque está elaborado se informa al<br />
Secretario de Infraestructura para que le sea<br />
entregado y pueda este cobrarse.<br />
FIN <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
El tiempo del proceso puede<br />
realizarse durante todo el mes<br />
posterior al mes que se está<br />
comprobando.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 42
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Comprobación de Fondo Revolvente<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 43
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Comprobación de Fondo Revolvente<br />
Lineamientos<br />
SOLAMENTE SE PUE<strong>DE</strong>N ADQUIRIR COSAS <strong>DE</strong> PRIMERA NECESIDAD<br />
Y QUE NO SEAN PROPORCIONADAS POR ALGUNA OTRA SECRETARÍA<br />
<strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO, <strong>DE</strong> LO CONTRARIO NO PUE<strong>DE</strong>N<br />
COMPROBARSE LOS GASTOS.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 44
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Comprobación de Fondo Revolvente<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 45
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaría de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Administrativa<br />
Nombre<br />
del Dirección y Coordinación de eventos culturales,<br />
Procedimiento<br />
sociales, deportivos y formativos.<br />
Propósito<br />
Dirigir y coordinar eventos culturales, sociales,<br />
deportivos y formativos a los que es invitada la<br />
Secretaría.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción de la Circular/ Oficio/ Invitación<br />
hasta el término del evento al que refiera.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 La Circular/ Oficio/ Invitación es recibida por la<br />
Coordinación Administrativa (Dicho documento fue<br />
turnado por el personal de recepción)<br />
2 Se plantea la organización del evento (Delegación<br />
de cargos, tiempos estimados, fechas, materiales a<br />
utilizar, presupuesto etc.)<br />
3 Se presenta ante el Secretario la propuesta para<br />
autorización de manera escrita y de tal manera que<br />
se firme un documento para poder dar parte al<br />
personal involucrado en las actividades.<br />
4 Se delegan los cargos correspondientes para iniciar<br />
la realización de todo lo que se requiere para llevar<br />
a cabo la encomienda.<br />
5 Se participa de manera activa durante el evento<br />
(Teniendo en cuenta en el inicio el montaje de lo<br />
que se vaya a utilizar y al final del evento el dejar el<br />
lugar como se encontró)<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
Los tiempos dependen de las<br />
fechas de los eventos y la<br />
anticipación con la que llega la<br />
información.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 46
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Dirección y Coordinación de eventos culturales,<br />
sociales, deportivos y formativos.<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 47
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Dirección y Coordinación de eventos culturales,<br />
sociales, deportivos y formativos.<br />
Lineamientos<br />
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACTIVIDA<strong>DE</strong>S BRINDADAS<br />
ASISTENCIA DURANTE TODA LA ACTIVIDAD<br />
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN <strong>DE</strong> PREPARATIVOS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 48
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Dirección y Coordinación de eventos culturales,<br />
sociales, deportivos y formativos.<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 49
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaría de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Administrativa<br />
Nombre<br />
del Gestión de Vacaciones y prima Vacacional<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Realizar la documentación correspondiente para que<br />
el personal pueda gozar de los periodos vacacionales<br />
que les corresponden, así como la solicitud de la<br />
Prima Vacacional.<br />
Alcance<br />
Desde la realización del oficio hasta la entrega del<br />
mismo a la Secretaría de Administración, en la<br />
Dirección de Recursos Humanos.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 El personal acomoda sus periodos (dos periodos<br />
de 10 días cada uno) vacacionales de acuerdo a<br />
sus necesidades<br />
2 El jefe directo da el Visto Bueno para que proceda<br />
la autorización de las fechas propuestas por el<br />
personal.<br />
3 Se elabora el oficio de solicitud de vacaciones, el<br />
cual lleva la firma del Secretario. (La prima<br />
vacacional puede incluirse en cualquiera de los dos<br />
periodos o bien a conveniencia del trabajador, se<br />
elabora un oficio exclusivo para la solicitud de la<br />
Prima Vacacional en cualquier fecha del año)<br />
4 Se entrega el oficio de solicitud de vacaciones a la<br />
Secretaría de Administración, en la Dirección de<br />
Recursos Humanos.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 50
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento<br />
Gestión de Vacaciones y prima Vacacional<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 51
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Gestión de Vacaciones y prima Vacacional<br />
Lineamientos<br />
LOS MESES PARA REALIZAR EL TRAMITE <strong>DE</strong> SOLICITUD <strong>DE</strong><br />
VACACIONES COMPREN<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> ENERO A NOVIEMBRE.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 52
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Gestión de Vacaciones y prima Vacacional<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 53
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaría de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Administrativa<br />
Nombre<br />
del Gestión de Viáticos<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Realizar el trámite de viáticos para el personal que se<br />
comisiona a realizar actividades fuera de la ciudad y/o<br />
estado<br />
Alcance<br />
Desde la realización del oficio de comisión hasta el<br />
seguimiento al pronto pago del cheque de viáticos.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 El personal que es comisionado a realizar alguna<br />
actividad fuera de la ciudad o estado, brinda la<br />
información pertinente a la Coordinación administrativa<br />
para que esta pueda proceder a realizar el oficio de<br />
comisión.<br />
2 Es elaborado el oficio de comisión, el cual debe ir<br />
firmado por el jefe superior del personal comisionado.<br />
3 Es entregado el oficio de comisión al personal<br />
comisionado ya que el oficio de comisión es sellado por<br />
el lugar o dependencia a donde le asignen asistir para<br />
poder llevar a cabo el trámite de viáticos.<br />
4 En caso de tratarse de un trámite de “Solicitud de<br />
gastos a comprobar” se elabora todo el tramite tres días<br />
antes de la comisión para que se pueda proporcionar<br />
con anticipación el dinero de los viáticos, en caso de<br />
tratarse de un trámite de “Reposición de gastos”, el<br />
tramite se realiza al regreso de la comisión; en ambos<br />
casos el paso número uno es proporcionar a Tesorería<br />
Municipal una copia del Oficio de comisión así como del<br />
listado del total de gastos (Transporte y Viáticos).<br />
5 Tesorería corrobora que la información sea correcta y<br />
emite un sello<br />
6 Una vez sellada la documentación se entregan 4<br />
paquetes de copias a Contraloría Municipal.<br />
7 Se procede a la espera de que sea realizado el cheque<br />
de viáticos.<br />
8 Se informa al personal comisionado que se puede<br />
recoger el cheque para el cobro del viático.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 54
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Gestión de Viáticos<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 55
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Gestión de Viáticos<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> OFICIO <strong>DE</strong> COMISION PARA EL SECRETARIO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 56
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Gestión de Viáticos<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> OFICIO <strong>DE</strong> COMISION PARA EL PERSONAL<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 57
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaría de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación Administrativa<br />
Nombre<br />
del Solicitud de Recursos Materiales<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Solicitar ante la Secretaría de Administración los<br />
diversos recursos materiales (Papelería,<br />
herramienta, Cómputo etc)<br />
Alcance<br />
Desde la elaboración del Formato de Requisición de<br />
Material hasta el archivar el acuse de recibido del<br />
mismo, una vez entregado ante la Secretaría de<br />
Administración.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 De manera mensual se realiza un inventario de<br />
Recursos Materiales existentes (las últimas fechas<br />
de cada mes) para empatarla con el listado de<br />
necesidades (de Recursos Materiales) que cada<br />
dirección de la Secretaría proporciona<br />
mensualmente, de esta manera sabremos que<br />
recursos pueden ser proporcionados en el<br />
momento y que recursos serán solicitados ante<br />
administración.<br />
2 Se realiza el llenado del Formato de Requisición de<br />
Material. (Según el inventario realizado y ya<br />
sabiendo que Recursos se van a solicitar)<br />
3 El Formato de Requisición de Material se pasa a<br />
firma del Secretario<br />
4 Una vez firmado el Formato de Requisición de<br />
Material se procede a su entrega en la Secretaría<br />
de Administración, llevando una copia para que sea<br />
sellada como acuse de recibido con el objetivo de<br />
tener una evidencia de que ha sido solicitado el<br />
material.<br />
5 Se archiva el acuse de recibido en un recopilador<br />
para llevar un control de cada formato entregado y<br />
a la vez poder corroborar que material se nos está<br />
entregando una vez que ha llegado a almacén.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
El inventario se realiza los últimos dos<br />
días de cada mes, mientras que el<br />
listado de necesidades se entrega los<br />
últimos cinco días de cada mes.<br />
Se entrega ante administración los<br />
primeros 5 días hábiles de cada mes.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 58
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Solicitud de Recursos Materiales<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 59
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Solicitud de Recursos Materiales<br />
Lineamientos<br />
EL INVENTARIO <strong>DE</strong> MATERIAL EXISTENTE SE REALIZA LOS ÚLTIMOS<br />
DOS DÍAS <strong>DE</strong> CADA MES<br />
PARA LA ENTREGA <strong>DE</strong>L FORMATO <strong>DE</strong> REQUISICIÓN <strong>DE</strong> MATERIAL SE<br />
TIENEN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES <strong>DE</strong> CADA MES.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 60
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Solicitud de Recursos Materiales<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 61
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto<br />
Responsable<br />
Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Área Responsable Dirección de Construcción y Supervisión<br />
Nombre<br />
del<br />
Procedimiento<br />
Construcción y Supervisión de Obra<br />
Propósito<br />
Dirigir y realizar la planeación, estudios, proyectos y<br />
construcción de las obras de infraestructura de agua<br />
potable, pavimentación hidráulica y mixta,<br />
alcantarillado sanitario y edificaciones para los<br />
nuevos desarrollos y para el mejoramiento de los<br />
servicios, con el cumplimiento de la normativa<br />
vigente.<br />
Alcance<br />
Desde la Construcción de la Obra, su proceso<br />
constructivo y supervisión de la misma hasta su acto<br />
de entrega recepción ante la Secretaria por parte de<br />
la Contratista.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Implementar sistemas y metodología que garanticen una<br />
correcta aplicación de los recursos públicos.<br />
2 Implementar sistemas de evaluación en los diferentes<br />
programas de la obra pública, para garantizar la calidad y<br />
respetando los tiempos establecidos.<br />
3 Vigilar que las actividades que realiza la dirección sean<br />
conforme al marco jurídico vigente.<br />
4 Mantener informado al secretario de las acciones llevadas a<br />
cabo en la gestión y ejecución de obra.<br />
5 Atender comisiones de vecinos que tramitan obra o bien que<br />
plantean problemáticas generadas por la ejecución así<br />
como la falta de obras dentro del entorno que representan.<br />
6 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades realizadas<br />
por el personal a su cargo.<br />
7 Proponer al secretario el Programa Anual de Obra Pública.<br />
8 Las acciones que para tal efecto sean asignadas por el<br />
secretario y/o presidente municipal en materia de<br />
planeación, ejecución, así como la fiscalización de las obras<br />
9 Revisión y entrega de documentación solicitada<br />
10 Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a<br />
todos y cada uno de los proyectos ejecutivos<br />
11 Coordinar y Distribuir las diferentes actividades de la<br />
Dirección, apoyado del jefe de departamento de proyectos y<br />
presupuestos y con el Jefe de Supervisión.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 62
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
12 Coordinar:<br />
La Elaboración de Proyectos Ejecutivos<br />
Elaboración de presupuestos de Obra<br />
Elaboración de Expedientes Técnicos<br />
En los procesos de validación de Precios Unitarios<br />
13 Emisión y Entrega de Reportes periódicamente<br />
14 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a la<br />
competencia del puesto.<br />
15 Vigilar que los trabajos que realizan los contratistas sean de<br />
la calidad contratada, que se cumplan con los plazos de<br />
ejecución, y montos contratados.<br />
16 Integrar los expedientes unitarios de obra acorde a los<br />
fondos y programas aplicables y de los recursos que reciba<br />
el Ayuntamiento para la ejecución de Obras y acciones.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 63
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Construcción y Supervisión de Obra<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 64
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento<br />
Construcción y Supervisión de Obra<br />
Lineamientos<br />
PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO EXISTEN LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 65
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Construcción y Supervisión de Obra<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 66
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento Supervisión<br />
Nombre<br />
del Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Verificar que las obras se ejecuten con las<br />
especificaciones de seguridad y calidad convenidas<br />
Alcance<br />
Desde recibir instrucciones para la supervisión de<br />
una obra hasta turnar tarjeta informativa con el<br />
avance de la obra.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Revisar el proceso constructivo, verificar que la calidad de<br />
la obra cumpla con la calidad que esta secretaria pide y<br />
exige a cada una de la empresa que será contratadas, y<br />
darle cumplimiento a cada una de las cláusulas del contrato<br />
así como las penas por atraso en la ejecución de los<br />
periodos contractuales.<br />
2 Estar al pendiente de los avances físicos y financieros para<br />
la ejecución de los trabajos en tiempo, calidad y en el tiempo<br />
estipulado en el programa de obra.<br />
3 Tomar las mejores decisiones y recomendaciones a las<br />
empresas constructora de los proyectos que se realicen en<br />
cada una de la colonias, ejidos y cantones en nuestro<br />
municipio.<br />
4 Hacer los reportes semana, quincenas o mensuales de los<br />
avances físico según el programa de obra ya establecido por<br />
la empresa contratista a la dirección de programación y<br />
control, la dirección de construcción y supervisión así con<br />
al titular de la secretaria de infraestructura indicando los<br />
atrasos y desfasamiento de los conceptos a ejecutarse en<br />
los tiempos programados.<br />
5 Estar al pendiente de los términos contractual de la obras,<br />
así como la revisión de que la obra no cuente con<br />
deficiencias técnicas y los acabados sea los establecidos<br />
por esta secretaria asi como la firma de actas de terminación<br />
de obra, constancias de verificación de obra terminada,<br />
proyecto final en las obras de agua potable, drenaje así<br />
como calles de concreto hidráulico o pavimentación mixta, y<br />
la documentación correspondiente para la comprobación,<br />
fianza de vicios oculto, acta de entrega recepción,<br />
concentrado de volúmenes donde se indica las cantidades<br />
ejecutas reales en la obra.<br />
Durante el proceso de la<br />
obra en algunos casos<br />
de dos a tres meses, las<br />
visitas se hacen tres<br />
veces por semanas<br />
presentando reporte<br />
fotográficos y avance de<br />
obra<br />
Revisión de dos a cuatro<br />
días la revisión de<br />
volúmenes y la firmar de<br />
estimación, si todo está<br />
en orden, las medidas se<br />
realizan en obra.<br />
En la visita que se llevan<br />
a cabo si fuera necesario<br />
modificar el proyecto<br />
seria para mejor su buen<br />
funcionamiento<br />
Para informa al titular de<br />
la secretaria de<br />
infraestructura se hace<br />
los reportes de avance<br />
con reporte fotográfico.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 67
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
6 Revisar en conjunto con el supervisor y residente de la obra<br />
los concepto ejecutados y por ejecutar durante el transcurso<br />
de la obra, vigilar el buen uso de la bitácora convencional<br />
como electrónica en casos de recurso federales, donde se<br />
asentaran todas anomalía de la obra como cambios en el<br />
proyecto.<br />
7 Tomar en cuentas todos los retrasos en la obra para la<br />
aplicación de naciones y retenciones por atraso de obra no<br />
ejecutada mensual así como acuerdo con el titular de la<br />
secretaria el porcentaje de retención o sanción a la empresa<br />
que lo amerite.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 68
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento<br />
Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 69
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Lineamientos<br />
PARA LA SUPERVISIÓN <strong>DE</strong> LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE SUJETA A<br />
LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br />
MISMAS, ASÍ COMO <strong>DE</strong>L REGLAMENTO <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN PARA EL<br />
AYUNTAMIENTO <strong>DE</strong> TAPACHULA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 70
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Formatos<br />
BASE <strong>DE</strong> DATOS O CONCENTRADO <strong>DE</strong> OBRAS A EJECUTARCE EN<br />
LOS DIFERENTES PROGRAMAS.<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
CONTACTO RECEPCIÓN JEFATURA<br />
ESTATUS<br />
TELEFONO DIRECCIÓN<br />
BACHEO<br />
observaciones fecha hora<br />
N° OFICIO <strong>DE</strong> FECHA LOCALIDAD SOLICITUD INTERESADO PUESTO<br />
1.- N° <strong>DE</strong> OFICIO: <strong>DE</strong> CONTROL <strong>DE</strong><br />
AUTORIZACION PARA SU SEGUIMIENTO,<br />
VISITA, LEVANTAMIENTO, GENREADORES Y<br />
PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA<br />
2.- FECHA: SE REGISTRA LA FECHA CON LA<br />
CUAL SE LE DIO LA ATENCION A LAS<br />
COLONIAS, CANTONES Y EJIDOS <strong>DE</strong> LAS<br />
VISITAS<br />
3.- LOCALIDAD: SE REGISTRA EL NOMBRE<br />
<strong>DE</strong> LA COLONIA, CANTO O EJIDO DON<strong>DE</strong><br />
LAS NECESIDA<strong>DE</strong>S PRIORITARIAS BASICAS.<br />
4.- SOLICITUD: EN ESTE CAMPO SE<br />
REGISTRA LA NECESIDAD <strong>DE</strong>L O LOS<br />
SOLICITANTES A SI COMO LA URGENCIA <strong>DE</strong><br />
SU NECECIDA<strong>DE</strong>S COMO ES AGUA<br />
POTABLE, DRENAJE, LUZ.<br />
5.- INTERESADO: SE REGISTRA EL NÓMBRE<br />
<strong>DE</strong> LA LOCALIDAD <strong>DE</strong> QUIEN SOLICITA LA<br />
ATENCIÓN O BIEN EL NOMBRE <strong>DE</strong>L<br />
PRESI<strong>DE</strong>NTE O LI<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong>L GRUPO.<br />
6.- PUESTO: SE ANOTA EL CARGO QUE<br />
<strong>DE</strong>SEMPEÑA <strong>DE</strong>NTRO <strong>DE</strong>L GRUPO<br />
SOLICITANTE O BIEN SOLO SE REGISTRA<br />
COMO INTERESADO.<br />
7.- TELÉFONO: SE REGISTRA NOMBRE<br />
COMPLENTO Y EL NÚMERO <strong>DE</strong> TELÉFONO<br />
QUE EL SOLICITANTE INSCRIBE EN EL<br />
OFICIO <strong>DE</strong> SOLICITUD.<br />
8.- DIRECCIÓN: SE REGISTRA LA DIRECCIÓN<br />
Y COLONIA QUE EL INTERESADO<br />
PROPORCIONA EN EL OFICIO <strong>DE</strong><br />
SOLICITUD.<br />
9.- RECEPCIÓN EN LA DIRECCION <strong>DE</strong><br />
CONSTRUCCION Y SUPERVICION: EN ESTE<br />
CAMPO SE REGISTRA LA FECHA CON LA<br />
CUAL SE RECIBE EL OFICIO EN EL<br />
<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> SUPERVICION.<br />
STÁTUS<br />
ESTE SE REGISTRA LA SITUACIÓN <strong>DE</strong> LA<br />
ATENCIÓN.<br />
10.- OBSERVACIONES: EN ESTE CAMPO SE<br />
ANOTA EN QUE PROCESO SE ENCUENTRA<br />
LA ATENCIÓN (ATENDIDO Ó<br />
PROGRAMADO)<br />
11.- FECHA: EN ESTE SE REGISTRA LA FECHA<br />
EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA VISITA AL<br />
SITIO INDICADO.<br />
12.- HORA: EN ESTE SE REGISTRA LA HORA<br />
EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA VISITA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 71
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Formatos<br />
REPORTE <strong>DE</strong> VISITA QUE ACOMPAÑA AL PRESUPUESTO ( CROQUIS<br />
<strong>DE</strong>L LEVANTAMIENTO)<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 72
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> NÚMERO GENERADOR.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 73
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 74
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Supervisión de las obras en ejecución.<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 75
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente Al Manual De Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria De Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento De Proyectos Y Expedientes Técnicos<br />
Nombre<br />
Del Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Elaborar El Expediente Técnico De Obra De Acuerdo<br />
A Las Reglas De Operación Del Programa Y La<br />
Normatividad Correspondiente Para Tramitar Su<br />
Oficio De Autorización De Suficiencia Presupuestaria<br />
Y Folio De Control Ante La Secretaria De Planeación<br />
Y Desarrollo Municipal.<br />
Alcance<br />
Desde La Recepción Del Acta De Priorización De<br />
Obras Hasta La Elaboración Y Validación De Los<br />
Expedientes Técnicos.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Recibe del Titular de SEPLA<strong>DE</strong>M, copia de Acta de Priorización<br />
de obras para el Periodo 2015-2018 y se resguarda.<br />
2 Se analiza acta de priorización de obras y se verifican los<br />
lineamientos del programa correspondiente al que corresponda<br />
dicho Expediente Técnico.<br />
3 Se realiza conjuntamente con el Departamento de Supervisión,<br />
los levantamientos de campo que permitan obtener los datos<br />
precisos para la realización de los expedientes técnicos.<br />
4 Se elaboran los Expedientes Técnicos de las obras priorizadas,<br />
conforme a los tabuladores de precios vigente establecidos por<br />
la Secretaria de Obra Pública y Comunicaciones y o en su<br />
defecto se analizan los precios unitarios que se encuentren fuera<br />
de catálogo.<br />
5 Se realizan los oficios correspondiente para el envío de los<br />
expedientes técnicos a la Secretaria de Planeación y Desarrollo<br />
Municipal con la finalidad de que sea revisada su formatería y<br />
lineamientos en cuanto al programa solicitado y una vez<br />
aprobado se emita el Oficio de Autorización de la Suficiencia<br />
Presupuestaria de los recursos y el folio del control de los<br />
expedientes entregados.<br />
6 Se recibe de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal<br />
la notificación de la revisión al expediente técnico y determina:<br />
¿Existen observaciones en el expediente?<br />
SI, se encuentra observaciones se realizan las correcciones<br />
solicitadas y se regresa a la actividad No. 5<br />
NO, se recibe oficio de Autorización de la Suficiencia<br />
Presupuestaria de los recursos y el folio del control del<br />
expediente en mención, así como el original del expediente<br />
técnico enviado y se resguarda.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 76
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Expedientes Técnicos de Obra<br />
Diagrama de Flujo<br />
incio<br />
Inicio<br />
Inicio<br />
Recibe del Titular de SEPLA<strong>DE</strong>M, copia<br />
de Acta de Priorización de obras para el<br />
Periodo 2015-2018 y se resguarda.<br />
Se analiza acta de priorización de obras<br />
y se verifican los lineamientos del<br />
programa correspondiente al que<br />
corresponda dicho Expediente Técnico.<br />
Se realiza conjuntamente con el<br />
Departamento de Supervisión, los<br />
levantamientos de campo que permitan<br />
obtener los datos precisos para la<br />
realización de los expedientes técnicos..<br />
Se elaboran los Expedientes Técnicos de<br />
las obras priorizadas, conforme a los<br />
tabuladores de precios vigente<br />
establecidos por la Secretaria de Obra<br />
Pública y Comunicaciones y o en su<br />
defecto se analizan los precios unitarios<br />
que se encuentren fuera de catálogo<br />
A<br />
Se recibe de la Secretaria de Planeación<br />
y Desarrollo Municipal la notificación de<br />
la revisión al expediente técnico y<br />
determina:<br />
.<br />
¿Existen<br />
observaciones en<br />
el expediente?<br />
se recibe oficio de Autorización de la<br />
Suficiencia Presupuestaria de los<br />
recursos y el folio del control del<br />
expediente en mención, así como el<br />
original del expediente técnico enviado<br />
y se resguarda.<br />
.<br />
se encuentra observaciones se<br />
realizan las correcciones<br />
solicitadas y se regresa a la<br />
actividad No. 5<br />
.<br />
Se realizan los oficios correspondiente<br />
para el envío de los expedientes técnicos<br />
a la Secretaria de Planeación y<br />
Desarrollo Municipal con la finalidad de<br />
que sea revisada su formatería y<br />
lineamientos en cuanto al programa<br />
solicitado y una vez aprobado se emita<br />
el Oficio de Autorización de la Suficiencia<br />
Presupuestaria de los recursos y el folio<br />
del control de los expedientes<br />
entregados.<br />
Fin<br />
A<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 77
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Expedientes Técnicos de Obra<br />
Lineamientos<br />
PARA LA ELABORACIÓN <strong>DE</strong> EXPEDIENTES TÉCNICOS <strong>DE</strong> OBRA<br />
<strong>DE</strong>BERÁ OBSERVARSE LA NORMATIVIDAD <strong>DE</strong> LOS PROGRAMAS<br />
FE<strong>DE</strong>RALES Y ESTATALES VIGENTES.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 78
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Expedientes Técnicos de Obra<br />
Formatos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 79
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 80
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 81
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Proyectos y Expedientes Técnicos<br />
Nombre<br />
del Elaboración de Proyectos de Obra<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Elaborar los proyectos ejecutivos, verificando que los<br />
mismos estén acorde a las condiciones físicas reales<br />
del lugar donde se ejecutarán los mismos.<br />
Alcance Desde la solicitud del proyecto hasta el<br />
levantamiento y elaboración del proyecto<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Recibe del Titular de la Secretaria, la priorización<br />
de Proyectos y la resguarda.<br />
2 Analiza la priorización de proyectos de obra y<br />
verifica los lineamientos del programa<br />
correspondiente.<br />
3 Se Realiza conjuntamente con las áreas<br />
correspondientes, los levantamientos de campo<br />
que permitan obtener los datos precisos para la<br />
realización de los Proyectos.<br />
4 Se Elaboran los proyectos ejecutivos de obras<br />
5 Se entregue a dirección de construcción y<br />
supervisión, para que se realice su trámite que<br />
correspondan.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 82
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Proyectos de Obra<br />
Diagrama de Flujo<br />
Inicio<br />
Recibe del Titular de la Secretaria, la<br />
priorización de Proyectos y laresguarda.<br />
Analiza la priorización de proyectos de<br />
obra y verifica los lineamientos del<br />
programa correspondiente.<br />
Se Realiza conjuntamente con las áreas<br />
correspondientes, los levantamientos de<br />
campo que permitan obtener los datos<br />
precisos para la realización de los<br />
Proyectos...<br />
Se Elaboran los proyectos ejecutivos de<br />
obras<br />
Se entregue a dirección de construcción<br />
y supervisión, para que se realice su<br />
trámite que correspondan. entregados.<br />
Fin<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 83
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Proyectos de Obra<br />
Lineamientos<br />
ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, VERIFICANDO QUE LOS<br />
MISMOS ESTÉN ACOR<strong>DE</strong> A LAS CONDICIONES FÍSICAS REALES <strong>DE</strong>L<br />
LUGAR DON<strong>DE</strong> SE EJECUTARÁN LOS MISMOS.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 84
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Proyectos de Obra<br />
Formatos<br />
NO SE TIENEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 85
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaria / Instituto<br />
Responsable<br />
Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Nombre<br />
del<br />
Procedimiento<br />
Reporte de Avances Físicos y Financieros<br />
Área Responsable<br />
Propósito<br />
Alcance<br />
Dirección de Programación y Control.<br />
Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados en<br />
los contratos de obra, de acuerdo al programa de obra que<br />
presenta la empresa contratada.<br />
Desde la recepción de reporte físico hasta la elaboración<br />
del reporte financiero<br />
Descripción Del Procedimiento<br />
Número de<br />
Actividad<br />
Actividad<br />
1 Recibe del titular de la Dirección de Construcción el reporte<br />
físico de las obras contratadas con porcentajes<br />
ponderados.<br />
2 Se procesa la información financiera con respecto a los<br />
tiempos de ejecución en el programa de obra presentado<br />
por las empresas contratistas y las fechas de pago de<br />
anticipos y estimaciones<br />
Tiempos /<br />
Observaciones<br />
Es importante que las fechas<br />
de pagos de Anticipos y<br />
Estimaciones se ha cotejada<br />
con tesorería.<br />
3 Se verifica si existe alguna reprogramación de obra<br />
Si existiera<br />
Se toma en cuenta el periodo de reprogramación para la<br />
elaboración de reporte.<br />
No existiera<br />
Se regresa a la actividad 4.<br />
Las reprogramaciones deberá<br />
ser autorizada mediante oficio<br />
por el secretario y estas<br />
previamente deberán ser<br />
solicitada por el contratista<br />
mediante bitácora de obra y<br />
mediante solicitud por escrito<br />
al Secretario de infraestructura<br />
4 Se elabora el reporte financiero por cada obra contratada<br />
y se agregan los porcentajes ponderados recibidos por el<br />
titular de la Dirección de Construcción.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 86
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento Reporte De Avances Físicos Y Financieros<br />
Diagrama de Flujo<br />
1<br />
INICIO<br />
Recibe del titular de la dirección de<br />
construcción el reporte físico<br />
2<br />
Se procesa la información financiera<br />
con respecto a los tiempos de<br />
ejecución en el programa de obra<br />
3<br />
Se verifica si existe alguna<br />
reprogramación de obra<br />
¿Existe<br />
reprogramación?<br />
Si<br />
Se toma en cuenta el periodo<br />
de reprogramación<br />
4<br />
No<br />
Se elabora el reporte financiero y se<br />
agregan los porcentajes ponderados.<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 87
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre Del Procedimiento<br />
Lineamientos<br />
Reporte De Avances Físicos Y Financieros<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br />
MISMAS<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
CLÁUSULAS <strong>DE</strong>L CONTRATO <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 88
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Formatos<br />
Reporte de Avances Físicos y Financieros<br />
<br />
NO EXISTE FORMATO PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 89
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaria / Instituto<br />
Responsable<br />
Secretaria de Infraestructura<br />
Nombre<br />
del<br />
Procedimiento<br />
Coordinación de Convocatorias y Licitaciones<br />
Área Responsable Dirección de Programación y Control<br />
Propósito<br />
Verificar los tiempos de las convocatorias y las licitaciones<br />
cuales quiera de sus tres modalidades.<br />
Alcance<br />
Desde la publicación de la elaboración hasta la conclusión<br />
de la convocatoria y/o licitación.<br />
Número de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad<br />
Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Identifica tipo de licitación es:<br />
Las licitaciones están<br />
determinadas de<br />
¿Qué tipo de Licitación es?<br />
acuerdo a los importes<br />
Licitación por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres.<br />
generados en los<br />
expedientes técnico y a<br />
Licitación Pública Nacional.<br />
los montos máximos de<br />
asignación de obra<br />
¿Qué recurso se va a ejercer?<br />
publicados en la ley de<br />
ingresos de la<br />
Recurso Municipal (PIM, FISM, SUBSEMUN)<br />
legislación Estatal y/o<br />
Recurso Federal (HABITAT)<br />
Federal según sea el<br />
Mezcla de Recurso (RECURSO <strong>MUNICIPAL</strong>-RECURSO recurso que se va a<br />
FE<strong>DE</strong>RAL)<br />
ejercer.<br />
2 Revisa la convocatoria Esta será emitida por el<br />
Depto. De Licitaciones y<br />
Contratos.<br />
3 Se calendariza de acuerdo a las fechas que señalan las convocatorias.<br />
Si es Licitación por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres.<br />
(Recurso Mpal.) LRCTRM<br />
Se Publican las Bases en el Portal web del H. Ayuntamiento de<br />
Tapachula.<br />
Se realiza el proceso de licitación en los tiempos<br />
4 Que marca la convocatoria<br />
Si es Licitación Pública Nacional (Recurso Mpal.) LPNRM<br />
Se Publican las Bases en el Portal web del H. Ayuntamiento de<br />
Tapachula<br />
Se realiza el proceso de licitación en los tiempos que marca la<br />
convocatoria<br />
Si es Licitación por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres.<br />
(Recurso Federal) / LIRCTRF<br />
Se Publican las Bases en el Portal de Compranet<br />
Se realiza el proceso de licitación en los tiempos que marca la<br />
convocatoria<br />
Si es Licitación Pública Nacional (Recurso Federal) /LPNRF<br />
Se Publican las Bases en el Portal de Compranet<br />
Se realiza el proceso de licitación en los tiempos que marca la<br />
convocatoria<br />
Se elabora un reporte por cada obra licitación concluida<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO.<br />
Las publicaciones del<br />
procedimiento son<br />
realizados por Depto. de<br />
Licitaciones y Contratos<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 90
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre Del Procedimiento<br />
Coordinación De Convocatorias Y Licitaciones<br />
Diagrama De Flujo<br />
INICIO<br />
1<br />
Identificación de tipo de licitación. Tipo<br />
de recurso a ejercer<br />
2<br />
Revisión de la convocatoria<br />
3<br />
Calendarización de convocatoria<br />
LIRCT<br />
RM<br />
No<br />
Si<br />
Publican las bases en el<br />
portal web del h.<br />
ayuntamiento de Tapachula.<br />
Se realiza el proceso<br />
de licitación en los<br />
tiempos que marca<br />
la convocatoria<br />
Ayuntamiento<br />
Tapachula.<br />
4<br />
de<br />
LPN RM<br />
Si<br />
Realiza reporte<br />
No<br />
FIN<br />
A<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 91
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Coordinación de Convocatorias y Licitaciones<br />
Diagrama de Flujo<br />
A<br />
No<br />
LIRCTRF<br />
Si<br />
Publican las bases en el<br />
portal web de Compranet<br />
Se realiza el proceso<br />
de licitación en los<br />
tiempos que marca<br />
la convocatoria<br />
No<br />
Ayuntamiento<br />
Tapachula.<br />
4<br />
de<br />
LPN RF<br />
Si<br />
Realiza reporte<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 92
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Lineamientos<br />
Coordinación de Convocatorias y Licitaciones<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS<br />
CON LAS MISMAS<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 93
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento Coordinación de Convocatorias y Licitaciones<br />
Formatos<br />
<br />
NO EXISTE FORMATO PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 94
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaria / Instituto<br />
Responsable<br />
Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Área Responsable Dirección de Programación y Control.<br />
Nombre<br />
del<br />
Procedimiento<br />
Tramite de Pagos Anticipos, Estimaciones y Finiquitos<br />
Propósito<br />
Trámite oportuno de los Anticipos, estimaciones y<br />
finiquitos de obra contratados por la secretaría.<br />
Alcance<br />
Desde el ingreso de la documentación para revisión hasta<br />
la llegada a Tesorería.<br />
Número de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad<br />
1 Identifica tipo de trámite se realizará:<br />
Tiempo/<br />
Observaciones<br />
¿Qué tipo de Trámite es?<br />
<br />
<br />
<br />
Anticipo de Obra.<br />
Estimación de Obra.<br />
Finiquito de obra<br />
¿Qué recurso se va a ejercer?<br />
Recurso Municipal (PIM,FISM, FAFM)<br />
Recurso Federal (SEDATU, SE<strong>DE</strong>SOL, SUBSEMUN)<br />
Mezcla de Recurso (RECURSO <strong>MUNICIPAL</strong>-<br />
RECURSO FE<strong>DE</strong>RAL)<br />
Los anticipos, el contratista<br />
deberá generar la<br />
documentación solicitada ante<br />
la secretaria para su revisión.<br />
Para el caso de las<br />
estimaciones y Finiquitos los<br />
volúmenes de obra deberán<br />
estar previamente autorizados<br />
por el supervisor de obra, para<br />
proceder a la revisión.<br />
2 Revisa la documentación Esta será revisada en<br />
operaciones financieras y<br />
contables según programa de<br />
obra no en volúmenes de<br />
trabajos ejecutados.<br />
3 Se devuelve al Contratista para su reproducción El número de copias<br />
dependerá al tipo de recurso<br />
que se está ejerciendo.<br />
4 Se elabora oficio de envió de Estimación a Contraloría para<br />
su revisión y trámite Correspondiente<br />
5 Se elabora el oficio de envío a trámite de Estimación a<br />
Tesorería.<br />
La Documentación deberá<br />
estar liberada por Contraloría<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 95
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Tramite de Pagos Anticipos, Estimaciones y<br />
Finiquitos<br />
Diagrama de Flujo<br />
INICIO<br />
1<br />
Identificación del tipo de trámite<br />
2<br />
Revisión de la documentación<br />
Documentación<br />
correcta<br />
No<br />
Se devuelve a contratista,<br />
para corrección.<br />
3<br />
Si<br />
Contratista para reproducción (copias)<br />
4<br />
Elaboración de oficio de envió a<br />
contraloría<br />
5<br />
Elaboración de oficio de envió a<br />
tesorería<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 96
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Lineamientos<br />
Tramite de Pagos Anticipos, Estimaciones y<br />
Finiquitos<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br />
MISMAS<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS<br />
RELACIONADOS CON LAS MISMAS<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 97
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Formatos<br />
Tramite de Pagos Anticipos, Estimaciones y<br />
Finiquitos<br />
<br />
NO EXISTE FORMATO PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 98
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaria / Instituto<br />
Responsable<br />
Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Área Responsable<br />
Dirección de Programación y Control.<br />
Nombre del Procedimiento Coordinar la atención a las auditorias Federales y<br />
Estatales.<br />
Propósito Coadyuvar a la Contraloría Municipal, en la<br />
presentación de documentos que requieran los<br />
organismos Estatales y Federales encargados de las<br />
Auditorias a los municipios.<br />
Desde la Notificación de la Auditoria, hasta la<br />
Alcance<br />
presentación de la documentación solicitada por<br />
Contraloría Municipal.<br />
Número de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad<br />
1 Recepción de la Notificación de Auditoria por parte de<br />
Contraloría<br />
Tiempo/<br />
Observaciones<br />
2 Recaba la documentación requerida En el caso de que fuese<br />
solicitada la documentación<br />
3 Procesa la información de la documentación Se realiza si el Organismo<br />
encargado de la Auditoria<br />
presenta formatos para su<br />
llenado<br />
4 Se entrega documentación e información procesada<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 99
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Tramite de Pagos Anticipos, Estimaciones y<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Finiquitos<br />
DIAGRAMA <strong>DE</strong> FLUJO<br />
INICIO<br />
1<br />
Recepción de la notificación de<br />
auditoria por parte de contraloría<br />
2<br />
Recaba la información solicitada<br />
Auditores<br />
presentan<br />
Formatos<br />
No<br />
Se salta al paso 4<br />
3<br />
Si<br />
Procesa la información en la<br />
formatearía<br />
4<br />
Se entrega la documentación e<br />
información procesada<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 100
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Licitaciones, Contratos y Atención<br />
a Auditorias<br />
Nombre<br />
del Recepción, revisión e inscripción al padrón de<br />
Procedimiento<br />
contratistas del Municipio de Tapachula<br />
Propósito<br />
Integración del Padrón de contratistas del Municipio<br />
de Tapachula, Chiapas.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción de documentos hasta el pago<br />
ante Tesorería Municipal y la inscripción al padrón de<br />
contratistas<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
Padrón de Contratistas Municipal<br />
1 Se publican en un lugar visible de las oficinas de<br />
Infraestructura Municipal, los requisitos para la<br />
inscripción al padrón de contratistas para<br />
personas físicas y morales.<br />
2 se recibe y revisa la documentación requerida<br />
¿Cumple con lo requerido para el registro?<br />
2.1 No.- se regresa mediante oficio al contratista para<br />
que corrija las observaciones hechas por el<br />
funcionario responsable<br />
2.1 Si.- se elabora el recibo de pago por parte del<br />
funcionario y el contratista liquida en tesorería<br />
4 Se requiere al contratista copia del recibo de pago<br />
y se archiva documentación con el no. de padron<br />
de contratistas correspondiente.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 101
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Recepción, revisión e inscripción al padrón de<br />
contratistas del Municipio de Tapachula<br />
Diagrama de Flujo<br />
INICIO<br />
Se publican en un lugar<br />
visible de las oficinas de<br />
infraestructura municipal, los<br />
requisitos para la inscripción<br />
al padrón de contratistas<br />
para personas físicas y<br />
morales.<br />
Se recibe y revisa la<br />
documentación requerida<br />
CUMPLE CON LO<br />
REQUIERIDO PARA EL<br />
REGISTRO?<br />
NO<br />
Se regresa mediante oficio al<br />
contratista para que corrija<br />
las observaciones hechas<br />
por el funcionario<br />
responsable:<br />
SI<br />
Se elabora el recibo de<br />
pago por parte del<br />
funcionario y el contratista<br />
liquida en tesorería<br />
Se requiere al contratista copia<br />
del recibo de pago y se archiva<br />
documentación con el no. de<br />
padrón de contratistas<br />
correspondiente<br />
Fin<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 102
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción, revisión e inscripción al padrón de<br />
contratistas del Municipio de Tapachula<br />
Lineamientos<br />
ARTÍCULO 23.- PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS <strong>DE</strong><br />
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN <strong>DE</strong> LA OBRA PÚBLICA QUE<br />
ESTABLECE ESTA LEY, EL INTERESADO <strong>DE</strong>BERÁ ESTAR INSCRITO EN<br />
EL REGISTRO <strong>DE</strong> CONTRATISTAS, SITUACIÓN QUE SE ACREDITARÁ<br />
CON LA CONSTANCIA QUE SE EMITA EN TÉRMINOS <strong>DE</strong>L ARTÍCULO 26<br />
<strong>DE</strong> ESTA LEY.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 103
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Recepción, revisión e inscripción al padrón de<br />
contratistas del Municipio de Tapachula.<br />
Formatos<br />
PERSONAS FISICA<br />
PERSONAS MORALES<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong> TAPACHULA<br />
<strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> OBRAS PUBLICAS <strong>MUNICIPAL</strong>ES.<br />
SOLICITUD PARA INTEGRARSE EN EL PADRÓN <strong>DE</strong> CONTRATISTAS<br />
B. <strong>DE</strong> LAS PERSONAS MORALES<br />
MUNICIPIO <strong>DE</strong> TAPACHULA<br />
<strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> OBRAS PUBLICAS <strong>MUNICIPAL</strong>ES.<br />
SOLICITUD PARA INTEGRARSE EN EL PADRÓN <strong>DE</strong> CONTRATISTAS<br />
A. <strong>DE</strong> LAS PERSONAS FÍSICAS<br />
SOLICITANTE:<br />
FOLIO:<br />
SOLICITANTE:<br />
FOLIO:<br />
No<br />
REQUISITOS<br />
No<br />
REQUISITOS<br />
1<br />
SOLICITUD POR ESCRITO <strong>DE</strong> INSCRIPCION <strong>DE</strong> CONTRATISTAS <strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong> TAPACHULA, DIRIGIDA AL C. PRESI<strong>DE</strong>NTE<br />
<strong>MUNICIPAL</strong> LIC. NEFTALI ARMANDO <strong>DE</strong>L TORO GUZMAN CON ATENCION AL SECRETARIO <strong>DE</strong> <strong>INFRAESTRUCTURA</strong><br />
<strong>MUNICIPAL</strong> ING. JORGE PEÑA ANDRA<strong>DE</strong><br />
2<br />
COPIA NOTARIAL <strong>DE</strong> LA ACTA CONSTITUTIVA <strong>DE</strong> LA EMPRESA Y <strong>DE</strong> LA ULTIMA MODIFICACION NOTARIAL <strong>DE</strong> LA SOCIEDAD<br />
SI LA HUBIERE (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO).<br />
1<br />
SOLICITUD POR ESCRITO <strong>DE</strong> INSCRIPCION <strong>DE</strong> CONTRATISTAS <strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong> TAPACHULA, DIRIGIDA AL C. PRESI<strong>DE</strong>NTE <strong>MUNICIPAL</strong><br />
LIC. NEFTALI ARMANDO <strong>DE</strong>L TORO GUZMAN CON ATENCION AL SECRETARIO <strong>DE</strong> <strong>INFRAESTRUCTURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong> ING. JORGE PEÑA<br />
ANDRA<strong>DE</strong><br />
3<br />
COPIA <strong>DE</strong> INSCRIPCION AL R.F.C. Y MODIFICACIONES. (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO).<br />
2<br />
CLAVE ÚNICA <strong>DE</strong> REGISTRO <strong>DE</strong> POBLACIÓN Y CRE<strong>DE</strong>NCIAL <strong>DE</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA.<br />
4<br />
COPIA <strong>DE</strong> INSCRIPCION AL REGISTRO ESTATAL <strong>DE</strong> CONTRIBUYENTES Y MODIFICACIONES. (PRESENTAR ORIGINAL PARA<br />
COTEJO).<br />
3<br />
COPIA <strong>DE</strong> INSCRIPCION AL R.F.C. Y MODIFICACIONES. (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO).<br />
5<br />
COPIA <strong>DE</strong> LA ULTIMA <strong>DE</strong>CLARACION ANUAL <strong>DE</strong>L IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO).<br />
6<br />
COPIA <strong>DE</strong>L REGISTRO <strong>DE</strong>L INSTITUTO MEXICANO <strong>DE</strong> SEGURO SOCIAL.<br />
4<br />
COPIA <strong>DE</strong> INSCRIPCION AL REGISTRO ESTATAL <strong>DE</strong> CONTRIBUYENTES Y MODIFICACIONES. (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO).<br />
7<br />
ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES DICTAMINADOS ACTUALIZADOS<br />
5<br />
COPIA <strong>DE</strong> LOS PAGOS PROVISIONALES <strong>DE</strong>L IMPUESTO SOBRE LA RENTA NORMALES Y COMPLEMENTARIOS Y <strong>DE</strong> LA<br />
<strong>DE</strong>CLARACIÓN ANUAL ACTUALIZADOS<br />
8<br />
CURRICULUM VITAE.<br />
RELACION <strong>DE</strong> CONTRATOS EN PROCESO, INDICANDO MONTO CONTRATADO, PERIODOS <strong>DE</strong> EJECUCIÓN,<br />
*<br />
<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA, ENTIDAD Y MUNICIPIO CONTRATANTE.<br />
6<br />
ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES DICTAMINADOS <strong>DE</strong>L ULTIMO EJERCICIO FISCAL.- ANEXAR COPIA <strong>DE</strong> LA CEDULA PROFESIONAL<br />
Y OFICIO <strong>DE</strong> LA ADMINISTRACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> AUDITORIA FISCAL <strong>DE</strong>L CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINA.<br />
RELACION <strong>DE</strong> LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS: INDICAR <strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA,<br />
*<br />
ENTIDAD O MUNICIPIO CONTRATANTE, PERIODOS <strong>DE</strong> EJECUCION E IMPORTES <strong>DE</strong>L CONTRATO.<br />
7<br />
COPIA <strong>DE</strong>L REGISTRO <strong>DE</strong>L INSTITUTO MEXICANO <strong>DE</strong> SEGURO SOCIAL. (ORIGINAL PARA COTEJO).<br />
9<br />
REPRESENTANTE LEGAL (ES).<br />
* COPIA <strong>DE</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACION OFICIAL (I.F.E., PASAPORTE Y/O CÉDULA PROFESIONAL).<br />
* COPIA CERTIFICADA <strong>DE</strong>L PO<strong>DE</strong>R NOTARIAL (PRESENTAR ORIGINAL (ES) PARA COTEJO).<br />
8<br />
CURRICULUM VITAE <strong>DE</strong>L SOLICITANTE.- ANEXAR COPIA <strong>DE</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN OFICIAL Y COPIA <strong>DE</strong> CEDULA PROFESIONAL.<br />
* COPIA <strong>DE</strong> LA CÉDULA <strong>DE</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACION FISCAL.<br />
* CURRICULUM VITAE.<br />
COMPROBANTE MÍNIMO <strong>DE</strong> 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO, POR MEDIO <strong>DE</strong> LA CRE<strong>DE</strong>NCIAL <strong>DE</strong> ELECTOR Y/O<br />
*<br />
<strong>DE</strong>L COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE.<br />
9<br />
CARTA ORIGINAL ACTUALIZADA <strong>DE</strong>L REGISTRO EN EL PADRÓN <strong>DE</strong> REPRESENTANTES TÉCNICOS <strong>DE</strong> EMPRESAS CONSTRUCTORAS,<br />
EMITIDA POR EL COLEGIO <strong>DE</strong> PROFESIONALES RESPECTIVOS, DIRIGIDA AL C. PRESI<strong>DE</strong>NTE <strong>MUNICIPAL</strong> CON ATENCIÓN AL<br />
SECRETARIO <strong>DE</strong> OBRAS PUBLICAS.<br />
10<br />
REPRESENTANTE TECNICO.<br />
10<br />
CURRICULUM VITAE <strong>DE</strong>L REPRESENTANTE TÉCNICO.- ANEXAR COPIA <strong>DE</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN OFICIAL, COPIA <strong>DE</strong> CEDULA PROFESIONAL<br />
Y COPIA <strong>DE</strong> LA CEDULA <strong>DE</strong>L REGISTRO FISCAL.<br />
* COPIA <strong>DE</strong> LA CEDULA <strong>DE</strong>L REGISTRO FISCAL.<br />
COPIA <strong>DE</strong> I<strong>DE</strong>NTIFICACION OFICIAL (I.F.E., PASAPORTE Y/O CÉDULA PROFESIONAL) Y CLAVE UNICA <strong>DE</strong><br />
*<br />
REGISTRO <strong>DE</strong> POBLACION.<br />
11<br />
RELACIÓN <strong>DE</strong> CONTRATOS EN PROCESO.- INDICANDO NOMBRE, UBICACIÓN, MONTO CONTRATADO, PERIODO <strong>DE</strong> EJECUCIÓN,<br />
<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO CONTRATANTE.<br />
CARTA ORIGINAL ACTUALIZADA <strong>DE</strong>L REGISTRO EN EL PADRÓN <strong>DE</strong> REPRESENTANTES TÉCNICOS <strong>DE</strong><br />
* EMPRESAS CONSTRUCTORAS, EMITIDA POR EL COLEGIO <strong>DE</strong> PROFESIONALES RESPECTIVOS, DIRIGIDA<br />
AL C. PRESI<strong>DE</strong>NTE <strong>MUNICIPAL</strong> CON ATENCIÓN AL SECRETARIO <strong>DE</strong> OBRAS PUBLICAS.<br />
12<br />
RELACIÓN <strong>DE</strong> OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.- INDICANDO NOMBRE, UBICACIÓN, MONTO CONTRATADO,<br />
PERIODO <strong>DE</strong> EJECUCIÓN, <strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO CONTRATANTE.<br />
* CURRICULUM VITAE.<br />
COMPROBANTE MÍNIMO <strong>DE</strong> 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO, POR MEDIO <strong>DE</strong> LA CRE<strong>DE</strong>NCIAL <strong>DE</strong> ELECTOR Y/O<br />
*<br />
<strong>DE</strong>L COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE.<br />
13<br />
COMPROBANTE MÍNIMO <strong>DE</strong> 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO, POR MEDIO <strong>DE</strong> LA CRE<strong>DE</strong>NCIAL <strong>DE</strong> ELECTOR Y/O <strong>DE</strong>L COLEGIO PROFESIONAL<br />
AL QUE PERTENECE (SOLICITANTE Y REPRESENTANTE TECNICO).<br />
EL REPRESENTANTE TÉCNICO SERÁ ÚNICAMENTE PARA INSCRIBIRSE AL PADRÓN <strong>DE</strong> CONTRATISTAS Y<br />
*<br />
FIRMARA POR SEPARADO CADA UNO <strong>DE</strong> LOS CONTRATOS ADJUDICADOS.<br />
14<br />
REGISTRO <strong>DE</strong> LA <strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> LA FUNCION PUBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO 2015.<br />
11<br />
REGISTRO <strong>DE</strong> LA <strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> LA FUNCION PUBLICA <strong>DE</strong>L ESTADO 2015.<br />
15<br />
CONSTANCIA <strong>DE</strong> NO A<strong>DE</strong>UDO FISCAL (EMITIDA POR LA <strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> HACIENDA <strong>DE</strong>L ESTADO).MES MAS RECIENTE<br />
12<br />
CONSTANCIA <strong>DE</strong> NO A<strong>DE</strong>UDO FISCAL (EMITIDA POR LA <strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> HACIENDA <strong>DE</strong>L ESTADO).MES MAS RECIENTE<br />
13<br />
PAGO <strong>DE</strong> INSCRIPCIÓN O REVALIDACIÓN AL PADRÓN <strong>DE</strong> CONTRATISTA <strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong> TAPACHULA.<br />
16<br />
PAGO <strong>DE</strong> INSCRIPCIÓN O REVALIDACIÓN AL PADRÓN <strong>DE</strong> CONTRATISTA <strong>DE</strong>L MUNICIPIO <strong>DE</strong> TAPACHULA.<br />
IMPORTE <strong>DE</strong>L PAGO: $1,917,30<br />
IMPORTE <strong>DE</strong>L PAGO: $1,917,30<br />
N OT A : P R ESEN T A R LA D OC UM EN T A C IÓN EN R EC OP ILA D OR T A M A ÑO C A R T A .<br />
N OT A : P R ESEN T A R LA D OC UM EN T A C IÓN EN R EC OP ILA D OR T A M A ÑO C A R T A .<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 104
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Licitaciones, Contratos y Atención<br />
a Auditorias<br />
Nombre<br />
del Licitaciones de obra: Públicas<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Integración de una Licitación Publica<br />
Alcance<br />
Desde la invitación de obras a las empresas<br />
contratistas hasta el fallo de la misma.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
LICITACIONES PUBLICAS<br />
1 Se publican en el portal de COPRANET las bases<br />
de la convocatoria. las fechas y horarios de:<br />
2 Se establecen las fechas y horarios de la visita al<br />
sitio de los trabajos a ejecutar, elaborándose el acta<br />
correspondiente y firmada por los participantes.<br />
Dicha acta se sube al portal de COMPRANET para<br />
información de los licitantes.<br />
3 Así también se establece la fecha y hora de la junta<br />
de aclaraciones, donde los licitantes harán los<br />
cuestionamientos sobre los procedimientos de la<br />
obra por ejecutar, elaborándose el acta<br />
correspondiente y firmada por los participantes.<br />
Dicha acta se publica en el portal de COMPRANET<br />
para información de los licitantes.<br />
4 Se realiza la presentación de propuestas Tecnicoeconomicas,<br />
en la fecha y hora indicada en las<br />
bases de la convocatoria, se elabora el acta<br />
correspondiente firmada por los participantes<br />
indicando la fecha y hora en la cual se hará el fallo<br />
correspondiente y se publica en el portal de<br />
COMPRANET.<br />
5 En la fecha y hora indicada se publica el fallo<br />
indicando los pormenores de la evaluación<br />
cualitativa y cuantitativa de cada propuesta Tecnicoeconomica<br />
y se comunica a la empresa ganadora la<br />
fecha y hora en la cual se firmara el contrato de la<br />
obra en cuestión.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 105
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Licitaciones de obra: Públicas<br />
Diagrama de Flujo<br />
INICIO<br />
Se publican en el portal de COMPRANET las bases<br />
de la convocatoria las fechas y horarios de:<br />
Fecha y hora de la visita al sitio de los trabajos a ejecutar,<br />
elaborándose el acta correspondiente y firmada por los<br />
participantes. Dicha acta se sube al portal de COMPRANET<br />
para información de los licitantes.<br />
Fecha y hora de la junta de aclaraciones, donde los licitantes<br />
harán los cuestionamientos sobre los procedimientos de la<br />
obra por ejecutar, elaborándose el acta correspondiente y<br />
firmada por los participantes. Dicha acta se publica en el<br />
portal de COMPRANET para información de los licitantes.<br />
Se realiza la presentación de propuestas tecnicoeconomicas,<br />
en la fecha y hora indicada en las bases de la<br />
convocatoria, se elabora el acta correspondiente firmada por<br />
los participantes indicando la fecha y hora en la cual se hará<br />
el fallo correspondiente y se publica en el portal de<br />
COMPRANET.<br />
En la fecha y hora indicada se publica el fallo indicando los<br />
pormenores de la evaluación cualitativa y cuantitativa de<br />
cada propuesta tecnico-economica y se comunica a la<br />
empresa ganadora la fecha y hora en la cual se firmara el<br />
contrato de la obra en cuestión.<br />
Fin<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 106
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Licitaciones de obra: Públicas<br />
Lineamientos<br />
ARTÍCULO 40.- LA ADJUDICACIÓN <strong>DE</strong> LOS CONTRATOS <strong>DE</strong> OBRA<br />
PÚBLICA, <strong>DE</strong>BERÁ REALIZARSE MEDIANTE LAS SIGUIENTES<br />
MODALIDA<strong>DE</strong>S:<br />
I.- LICITACIÓN PÚBLICA<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 107
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Formatos Anticipo<br />
Licitaciones de obra: Públicas<br />
<br />
NO EXISTE FORMATO PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 108
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Licitaciones, Contratos y Atención<br />
a Auditorias<br />
Nombre<br />
del Licitaciones de obra: Invitación a cuando menos tres<br />
Procedimiento<br />
personas.<br />
Propósito<br />
Integración de una Licitación restringida a cuando<br />
menos tres personas.<br />
Alcance<br />
Desde la invitación de obras a las empresas<br />
contratistas hasta el fallo de la misma.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
Invitación a cuando menos tres personas<br />
1 Se publican en el portal de COMPRANET las<br />
bases de la convocatoria.<br />
2 Se establece la fecha y hora de la visita al sitio de<br />
los trabajos a ejecutar, elaborándose el acta<br />
correspondiente y firmada por los participantes.<br />
Dicha acta se sube al portal de COMPRANET<br />
para información de los licitantes.<br />
3 Así también se da a conocer la fecha y hora de la<br />
junta de aclaraciones, donde los licitantes harán<br />
los cuestionamientos sobre los procedimientos de<br />
la obra por ejecutar, elaborándose el acta<br />
correspondiente y firmada por los participantes.<br />
Dicha acta se publica en el portal de<br />
COMPRANET para información de los licitantes.<br />
4 se realiza la presentación de propuestas tecnicoeconomicas,<br />
en la fecha y hora indicada en las<br />
bases de la convocatoria, se elabora el acta<br />
correspondiente firmada por los participantes<br />
indicando la fecha y hora en la cual se hará el fallo<br />
correspondiente y se publica en el portal de<br />
COMPRANET.<br />
5 En la fecha y hora indicada se publica el fallo<br />
indicando los pormenores de la evaluación<br />
cualitativa y cuantitativa de cada propuesta<br />
tecnico-economica y se comunica a la empresa<br />
ganadora la fecha y hora en la cual se firmara el<br />
contrato de la obra en cuestión.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 109
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Licitaciones de obra: Invitación a cuando menos<br />
tres personas.<br />
Diagrama de Flujo<br />
INICIO<br />
Se publican en el portal de COMPRANET las bases<br />
de la convocatoria las fechas y horarios de:<br />
Fecha y hora de la visita al sitio de los trabajos a ejecutar,<br />
elaborándose el acta correspondiente y firmada por los<br />
participantes. Dicha acta se sube al portal de COMPRANET<br />
para información de los licitantes.<br />
Fecha y hora de la junta de aclaraciones, donde los licitantes<br />
harán los cuestionamientos sobre los procedimientos de la<br />
obra por ejecutar, elaborándose el acta correspondiente y<br />
firmada por los participantes. Dicha acta se publica en el<br />
portal de COMPRANET para información de los licitantes.<br />
Se realiza la presentación de propuestas tecnicoeconomicas,<br />
en la fecha y hora indicada en las bases de la<br />
convocatoria, se elabora el acta correspondiente firmada por<br />
los participantes indicando la fecha y hora en la cual se hará<br />
el fallo correspondiente y se publica en el portal de<br />
COMPRANET.<br />
En la fecha y hora indicada se publica el fallo indicando los<br />
pormenores de la evaluación cualitativa y cuantitativa de<br />
cada propuesta tecnico-economica y se comunica a la<br />
empresa ganadora la fecha y hora en la cual se firmara el<br />
contrato de la obra en cuestión.<br />
Fin<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 110
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Licitaciones de obra: Invitación a cuando menos<br />
tres personas<br />
Lineamientos<br />
ARTÍCULO 40.- LA ADJUDICACIÓN <strong>DE</strong> LOS CONTRATOS <strong>DE</strong> OBRA<br />
PÚBLICA, <strong>DE</strong>BERÁ REALIZARSE MEDIANTE LAS SIGUIENTES<br />
MODALIDA<strong>DE</strong>S:<br />
II.- INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES O MÁS PERSONAS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 111
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Formatos Anticipo<br />
Licitaciones de obra: Invitación a cuando menos<br />
tres personas<br />
<br />
NO EXISTE FORMATO PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 112
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Licitaciones, Contratos y Atención<br />
a Auditorias<br />
Nombre<br />
del Análisis y autorización de precios Unitarios<br />
Procedimiento<br />
Extraordinarios<br />
Propósito<br />
Integración de una Licitación restringida a cuando<br />
menos tres personas.<br />
Alcance<br />
Desde la solicitud del precio extraordinario por parte<br />
de la contratista hasta su autorización para ejecución<br />
y cobro del mismo.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
Autorización de precios unitarios<br />
extraordinarios<br />
1 se publican en un lugar visible de las oficinas de<br />
infraestructura municipal, los requisitos para<br />
solicitud de precios unitarios extraordinarios<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
P.U. extraordinario<br />
Integración de cuadrillas con cálculo de<br />
FASAR (Factor de Salario Real)<br />
Integración de costos horarios<br />
Integración de básicos<br />
Integración y cálculo de gastos indirectos,<br />
factor de financiamiento y utilidad<br />
propuesta.<br />
Nota de bitácora<br />
Croquis<br />
Fotografía<br />
2 Se recepciona de documentación mediante oficio<br />
de solicitud del contratista.<br />
3 Revisión de documentos<br />
¿Cumple con lo requerido para su aprobación?<br />
3.1 No.- se regresa mediante oficio al contratista para<br />
que corrija las observaciones hechas por el<br />
funcionario responsable<br />
3.2 Si.- se elabora oficio de autorización de aprobación<br />
de precio unitario extraordinario y se entrega por<br />
oficio al contratista interesado<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 113
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Análisis y autorización de precios Unitarios<br />
Extraordinarios<br />
Diagrama de Flujo<br />
INICIO<br />
Se publican en un lugar visible de las oficinas de infraestructura municipal,<br />
los requisitos para solicitud de precios unitarios extraordinarios<br />
* P.U. extraordinario<br />
*integración de cuadrillas con cálculo de fasar<br />
* Integración de costos horarios<br />
* Integración de básicos<br />
* Integración y cálculo de indirectos<br />
Factor de financiamiento y utilidad<br />
Propuesta.<br />
* nota de bitácora<br />
* Croquis<br />
* Fotografía<br />
Recepción<br />
de<br />
documentación mediante<br />
oficio de solicitud del<br />
contratista.<br />
Revisión de<br />
documentos<br />
Cumple con lo<br />
requerido para<br />
aprobación?<br />
NO<br />
se regresa mediante<br />
oficio al contratista para<br />
que corrija las<br />
observaciones hechas<br />
por el funcionario<br />
responsable<br />
SI<br />
Se elabora oficio de<br />
autorización de<br />
aprobación de precio<br />
unitario extraordinario y<br />
se entrega por oficio al<br />
contratista interesado<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 114
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento<br />
Lineamientos<br />
Análisis y autorización de precios Unitarios<br />
Extraordinarios<br />
<br />
ARTICULO 91 PARRAFO 6 <strong>DE</strong> LA LEY <strong>DE</strong> OBRAS PUBLICAS <strong>DE</strong>L<br />
ESTADO <strong>DE</strong> CHIAPAS<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 115
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Formatos Anticipo<br />
Análisis y autorización de precios Unitarios<br />
Extraordinarios<br />
<br />
NO EXISTE FORMATO PARA ESTE PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 116
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Secretaria de Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Alumbrado Publico<br />
Nombre<br />
del Atención de oficios de solicitudes hechas por la<br />
Procedimiento<br />
ciudadanía en temas de alumbrado público.<br />
Propósito<br />
Que el ciudadano ejerza su derecho a la denuncia y<br />
solicitud de atenciones por medio escrito de manera<br />
directa ante la secretaría o por oficialía de partes.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción del oficio en el departamento de<br />
alumbrado se genera una programación de visita y<br />
posterior a la visita emitir el reporte correspondiente,<br />
presentar el requerimiento de material para la<br />
atención solicitada y finalmente ejecutar.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 ¿Instrucción del titular de la dependencia para realizar el<br />
mantenimiento del alumbrado público de una colonia o calle?<br />
Si, se salta hasta el paso número 5<br />
No, continúa con el paso 2<br />
2 Recepción del oficio en la dirección de bacheo a través de la oficina<br />
de recepción de la secretaría de infraestructura municipal.<br />
1 día<br />
3 Revisión del oficio y registro en base de datos para generar una<br />
programación de visita, cotejando las actividades previstas por el<br />
departamento. (lapso máximo de 5 días a partir de la recepción del<br />
1 día<br />
oficio)<br />
4 Emisión del oficio de notificación de visita; así como llamada<br />
telefónica al interesado para notificarle la fecha y hora de la visita.<br />
1 día<br />
5 Desarrollo de la visita física en el lugar de la solicitud.<br />
1. recorrido con el o los interesados.<br />
2. levantamiento físico (cuantificación de material).<br />
3. reporte fotográfico.<br />
1 día<br />
4. elaboración de constancia de visita donde firman los<br />
participantes.<br />
6 Elaboración de requerimiento de material y presupuestos con valores En la revisión se determina la<br />
monetarios y emitidos a la dirección de alumbrado para su revisión. solvencia económica para<br />
ejecución directa por el<br />
departamento. (1 día)<br />
Sí se ejecuta:<br />
Solicitud y autorización de volúmenes de materiales a la dirección de<br />
8 días<br />
alumbrado y recepción de los mismos.<br />
prosigue la actividad 6<br />
No se ejecuta:<br />
Se remite o canaliza a la secretaría de planeación con la finalidad de<br />
que sea integrado dentro de las obras en el siguiente ejercicio.<br />
7 Ejecución de los trabajos, en atención a la solicitud.<br />
1. supervisión de los trabajos.<br />
2. revisión física de actividades<br />
2 a 5 días<br />
3. reporte fotográfico.<br />
4. comprobación de materiales.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 117
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del Procedimiento<br />
Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de alumbrado público<br />
Diagrama de Flujo<br />
INICIO<br />
1<br />
¿Instrucción<br />
del titular de<br />
la<br />
dependencia?<br />
SI<br />
2<br />
NO<br />
Recepción del oficio R.S. emitido por oficialía de<br />
partes o s/n emitido directamente por el<br />
ciudadano<br />
4<br />
3<br />
<br />
<br />
<br />
Revisión del oficio<br />
registro en base de datos<br />
programar visita<br />
5<br />
Emisión de oficio y llamada telefónica al<br />
interesado para la notificación de la visita.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
VISITA FÍSICA<br />
recorrido con el/los interesados<br />
levantamiento físico (cuantificación de material).<br />
reporte fotográfico<br />
elaboración de constancia de visita en campo.<br />
6<br />
Gabinete<br />
Elaboración de presupuesto con valores<br />
monetarios<br />
Revisión de la<br />
solvencia económica<br />
para ejecución<br />
directa por el<br />
departamento<br />
NO<br />
Se remite o canaliza a la secretaría de<br />
planeación con la finalidad de que sea<br />
integrado dentro de las obras en el siguiente<br />
ejercicio.<br />
SI<br />
7<br />
Solicitud y autorización de volúmenes de<br />
materiales a la dirección de alumbrado y<br />
recepción de los mismos.<br />
EJECUCIÓN <strong>DE</strong> LOS TRABAJOS, EN ATENCIÓN<br />
A LA SOLICITUDSUPERVISIÓN <strong>DE</strong> LOS<br />
TRABAJOS<br />
1. REVISIÓN FÍSICA <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
2. REPORTE FOTOGRÁFICO.<br />
3. COMPROBACIÓN <strong>DE</strong> MATERIALES.<br />
FIN<br />
FIN<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 118
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de alumbrado público<br />
Lineamientos<br />
<br />
LOS PROCEDIMIENTOS <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN <strong>DE</strong> LAS ATENCIONES U<br />
OFICIOS <strong>DE</strong> SOLICITUD SE SUJETA A LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y<br />
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO <strong>DE</strong>L<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO <strong>DE</strong><br />
TAPACHULA<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 119
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de alumbrado público<br />
Formatos<br />
1.- BASE <strong>DE</strong> DATOS O CONCENTRADO <strong>DE</strong> OFICIOS RECIBIDOS. 1.- N° <strong>DE</strong> OFICIO: SE REGISTRA EL NÚMERO<br />
<strong>DE</strong> OFICIO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO<br />
12<br />
11<br />
9<br />
8<br />
7<br />
CONTACTO<br />
RECEPCIÓN JEFATURA<br />
ESTATUS<br />
TELEFONO DIRECCIÓN<br />
BACHEO<br />
observaciones fecha hora<br />
10<br />
RECIBIDO, EN CASO <strong>DE</strong> QUE NO SE CUENTE<br />
CON TAL NÚMERO A ÉSTE SOLO SE LE<br />
REGISTRA CON (S/N)<br />
2.- FECHA: SE REGISTRA LA FECHA CON LA<br />
CUAL EL OFICIO HA SIDO EMITIDO POR EL<br />
SOLICITANTE.<br />
3.- LOCALIDAD: SE REGISTRA EL NOMBRE<br />
<strong>DE</strong> LA COLONIA DON<strong>DE</strong> SE REQUIERE LA<br />
ATENCIÓN.<br />
4.- SOLICITUD: EN ESTE CAMPO SE<br />
REGISTRA LA NECESIDAD <strong>DE</strong>L O LOS<br />
SOLICITANTES.<br />
5.- INTERESADO: SE REGISTRA EL NÓMBRE<br />
<strong>DE</strong> QUIEN SOLICITA LA ATENCIÓN O BIEN EL<br />
NOMBRE <strong>DE</strong>L PRESI<strong>DE</strong>NTE O LI<strong>DE</strong>R <strong>DE</strong>L<br />
GRUPO.<br />
6.- PUESTO: SE ANOTA EL CARGO QUE<br />
<strong>DE</strong>SEMPEÑA <strong>DE</strong>NTRO <strong>DE</strong>L GRUPO<br />
SOLICITANTE O BIEN SOLO SE REGISTRA<br />
COMO INTERESADO.<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
N° OFICIO <strong>DE</strong> FECHA LOCALIDAD SOLICITUD INTERESADO PUESTO<br />
7.- TELÉFONO: SE REGISTRA EL NÚMERO <strong>DE</strong><br />
TELÉFONO QUE EL SOLICITANTE INSCRIBE<br />
EN EL OFICIO <strong>DE</strong> SOLICITUD.<br />
8.- DIRECCIÓN: SE REGISTRA LA DIRECCIÓN<br />
QUE EL INTERESADO PROPORCIONA EN EL<br />
OFICIO <strong>DE</strong> SOLICITUD.<br />
9.- RECEPCIÓN JEFATURA <strong>DE</strong> BACHEO: EN<br />
ESTE CAMPO SE REGISTRA LA FECHA CON<br />
LA CUAL SE RECIBE EL OFICIO EN EL<br />
<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> BACHEO.<br />
STÁTUS<br />
ESTE SE REGISTRA LA SITUACIÓN <strong>DE</strong> LA<br />
ATENCIÓN.<br />
10.- OBSERVACIONES: EN ESTE CAMPO SE<br />
ANOTA EN QUE PROCESO SE ENCUENTRA<br />
LA ATENCIÓN (ATENDIDO Ó<br />
PROGRAMADO)<br />
11.- FECHA: EN ESTE SE REGISTRA LA FECHA<br />
EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA VISITA AL<br />
SITIO INDICADO.<br />
12.- HORA: EN ESTE SE REGISTRA LA HORA<br />
EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA VISITA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 120
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de alumbrado público<br />
Formatos<br />
2.- REPORTE <strong>DE</strong> VISITA QUE ACOMPAÑA AL REQUERIMIENTO<br />
ANTECE<strong>DE</strong>NTE:<br />
SECRETARÍA <strong>DE</strong> <strong>INFRAESTRUCTURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong><br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> BACHEO Y ALUMBRADO<br />
FECHA:<br />
LOCALIDAD:<br />
<strong>DE</strong>PARTAMENTO:<br />
R E P O R T E D E V I S I T A<br />
(EN ESTE CAMPO SE ANOTAN LOS PORMENORES <strong>DE</strong>L DOCUMENTO EMITIDO POR EL INTERESADO ANTE ÉSTA SECRETARÍA, BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA:<br />
POR MEDIO <strong>DE</strong>L OFICIO CON N° [NÚMERO <strong>DE</strong> OFICIO], <strong>DE</strong> FECHA [FECHA] EMITIDO POR EL SR. (A) [NOMBRE <strong>DE</strong>L REPRESENTANTE <strong>DE</strong>L GRUPO<br />
SOLICITANTE O TITULAR <strong>DE</strong>L OFICIO], REPRESENTANTE <strong>DE</strong> LA COLONIA [SE ANOTA LA DIRECCIÓN Y COLONIA], DON<strong>DE</strong> SOLICITA LA ATENCIÓN PARA<br />
[SE ANOTA LA NECESIDAD ESTABLECIDA EN EL OFICIO BASE] POR LO QUE SE PROGRAMÓ LA VISITA EN EL LUGAR INDICADO CON ESTA FECHA Y EN<br />
COMPAÑÍA <strong>DE</strong>L INTERESADO SE REALIZÓ EL RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y SE OBSERVÓ LO SIGUIÉNTE.<br />
OBSERVACIONES:<br />
(EN ESTE CAMPO SE ANOTAN LOS PORMENORES FÍSICOS OBSERVADOS EN EL CAMPO, REGISTRÁNDO TAMBIÉN DATOS NUMERICOS<br />
COMO DIMENSIONES <strong>DE</strong> LOS ELEMENTOS OBSERVADOS. ASÍ MISMO LOS COMENTARIOS REALIZADOS POR LOS COLONOS QUE<br />
PARTICIPEN EN EL RECORRIDO).<br />
ACCIONES:<br />
(EN ESTE CAMPO SE ANOTAN LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL RECORRIDO, ASÍ COMO LAS ACLARACIONES QUE SE LE<br />
PROPORCIONAN A EL O LOS INTERESADOS DURANTE EL MISMO RECORRIDO).<br />
NOMBRE Y FIRMA<br />
JEFE JEFE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong> ALUMBRADO BACHEO<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 121
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de bacheo<br />
Nombre<br />
del Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
Procedimiento<br />
ciudadanía en temas de mantenimiento de vialidades.<br />
Propósito<br />
Que el ciudadano ejerza su derecho a la denuncia y<br />
solicitud de atenciones por medio escrito de manera<br />
directa ante la secretaría o por oficialía de partes.<br />
Alcance<br />
Desde la recepción del oficio en el departamento de<br />
bacheo se genera una programación de visita y<br />
posterior a la visita emitir el reporte correspondiente,<br />
presentar el presupuesto requerido para la atención<br />
solicitada y finalmente ejecutar la atención física.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 instrucción del titular de la dependencia para realizar<br />
el mantenimiento de una calle<br />
si, se salta hasta el paso número 5<br />
no, continúa con el paso 2<br />
2 Recepción del oficio en la dirección de bacheo a<br />
través de la oficina del c. secretario.<br />
3 Revisión del oficio y registro en base de datos para<br />
generar una programación de visita, cotejando las<br />
actividades previstas por el departamento. (lápso<br />
máximo de 5 días a partir de la recepción del oficio)<br />
4 Emisión del oficio de notificación de visita; así como<br />
llamada telefónica al interesado para notificarle la<br />
fecha y hora de la visita.<br />
5 Desarrollo de la visita física en el lugar de la solicitud.<br />
1 día<br />
1 día<br />
1 día<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
recorrido con el o los interesados.<br />
levantamiento físico (medidas).<br />
reporte fotográfico.<br />
elaboración de constancia de visita donde firman<br />
los participantes.<br />
6 Elaboración de presupuestos con valores monetarios<br />
y volumétricos emitidos a la dirección de bacheo para<br />
su revisión.<br />
1 día<br />
En la revisión se determina la<br />
solvencia económica para<br />
ejecución directa por el<br />
departamento.<br />
(1 día)<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 122
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
sí se ejecuta:<br />
Solicitud y autorización de volúmenes de materiales a<br />
la dirección de bacheo y recepción de los mismos.<br />
8 días<br />
prosigue la actividad 7<br />
no se ejecuta:<br />
Se remite o canaliza a la secretaría de planeación y<br />
desarrollo municipal con la finalidad de que sea<br />
agregado al acta general de priorización de obras.<br />
termina procedimiento<br />
7 Ejecución de los trabajos, en atención a la solicitud.<br />
supervisión de los trabajos.<br />
revisión física de actividades (medidas)<br />
reporte fotográfico.<br />
comprobación de materiales.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
2 a 5 días<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 123
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 124
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Lineamientos<br />
LOS PROCEDIMIENTOS <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN <strong>DE</strong> LAS ATENCIONES U<br />
OFICIOS <strong>DE</strong> SOLICITUD SE SUJETA A LA LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y<br />
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO <strong>DE</strong>L<br />
REGLAMENTO <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO <strong>DE</strong><br />
TAPACHULA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 125
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Formatos<br />
BASE <strong>DE</strong> DATOS O CONCENTRADO <strong>DE</strong> OFICIOS RECIBIDOS.<br />
1.- BASE <strong>DE</strong> DATOS O CONCENTRADO <strong>DE</strong> OFICIOS RECIBIDOS.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 126
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Formatos<br />
REPORTE <strong>DE</strong> VISITA QUE ACOMPAÑA AL PRESUPUESTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 127
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> NÚMERO GENERADOR.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 128
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 129
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Atención de oficios de solicitudes hechas por<br />
ciudadanía en temas de Mantenimiento de<br />
vialidades.<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA.<br />
<strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> <strong>INFRAESTRUCTURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong><br />
PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA O PROYECTO POR CONTRATO<br />
MUNICIPIO<br />
LOCALIDAD<br />
RUBRO <strong>DE</strong>L GASTO:<br />
SUBCLASIFICACION:<br />
OBRA O PROYECTO:<br />
MODALIDAD:<br />
FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION<br />
Concepto<br />
Unidad de<br />
Medida<br />
Cantidad<br />
Precio Unitario<br />
Importe<br />
(pesos)<br />
RESUMEN :<br />
PRELIMINARES<br />
TERRACERIAS<br />
SUB-BASE<br />
BASE HIDRAULICA<br />
PAVIMENTO HIDRAULICO<br />
SUBTOTAL : $<br />
-<br />
I.V.A. : $<br />
-<br />
TOTAL : $<br />
-<br />
(CERO PESOS 00/100 M.N.)<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 130
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Bacheo<br />
Nombre del<br />
Elaboración de programas y proyectos de trabajo.<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
La identificación de los problemas que se deben<br />
solucionar como metas y transformarlos en objetivos<br />
precisos y verificables mediante el proyecto previo<br />
generado para el problema.<br />
Alcance<br />
Desde la identificación de la situación de las calles en<br />
cuanto a bacheo y mejoramiento de vialidades de<br />
conformidad con los lineamientos normativos<br />
vigentes, hasta la ejecución y comprobación de los<br />
materiales empleados en los trabajos.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Se realiza el recorrido por calles y caminos de la<br />
ciudad y sus alrededores identificando la situación<br />
que guardan las distintas vialidades del municipio.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
recorrido.<br />
levantamiento físico (medidas).<br />
reporte fotográfico.<br />
elaboración del reporte de visita.<br />
1 día<br />
2 Elaboración de presupuestos con valores<br />
monetarios y volumétricos emitidos a la dirección<br />
de bacheo para su revisión.<br />
En la revisión se determina la<br />
solvencia económica para ejecución<br />
directa por el departamento.<br />
(1 día)<br />
sí se ejecuta:<br />
Solicitud y autorización de volúmenes de<br />
materiales a la dirección de bacheo y alumbrado,<br />
y recepción de los mismos.<br />
prosigue la actividad 3<br />
no se ejecuta:<br />
Se remite o canaliza a la secretaría de planeación<br />
y desarrollo municipal con la finalidad de que sea<br />
agregado al acta general de priorización de obras.<br />
termina procedimiento<br />
3 Se realiza la programación de la actividad o acción<br />
en la agenda de actividades del departamento.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
8 días<br />
8 a 10 días<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 131
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de programas y proyectos de trabajo<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 132
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Programas y Proyectos de Trabajo<br />
Lineamientos<br />
LOS PROYECTOS <strong>DE</strong> LAS ACTIVIDA<strong>DE</strong>S SE SUJETAN CON BASE A LA<br />
LEY <strong>DE</strong> OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS<br />
MISMAS, ASÍ COMO <strong>DE</strong>L REGLAMENTO <strong>DE</strong> CONSTRUCCIÓN PARA EL<br />
AYUNTAMIENTO <strong>DE</strong> TAPACHULA Y A LOS TABULADORES VIGENTES<br />
EN EL ESTADO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 133
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Programas y Proyectos de Trabajo<br />
Formatos<br />
REPORTE <strong>DE</strong> VISITA QUE ACOMPAÑA AL PRESUPUESTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 134
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Programas y Proyectos de Trabajo<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 135
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de Programas y Proyectos de Trabajo<br />
Formatos<br />
FORMATO <strong>DE</strong> PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA.<br />
<strong>SECRETARIA</strong> <strong>DE</strong> <strong>INFRAESTRUCTURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong><br />
PRESUPUESTO <strong>DE</strong> OBRA O PROYECTO POR CONTRATO<br />
MUNICIPIO<br />
LOCALIDAD<br />
RUBRO <strong>DE</strong>L GASTO:<br />
SUBCLASIFICACION:<br />
OBRA O PROYECTO:<br />
MODALIDAD:<br />
FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION<br />
Concepto<br />
Unidad de<br />
Medida<br />
Cantidad<br />
Precio Unitario<br />
Importe<br />
(pesos)<br />
RESUMEN :<br />
PRELIMINARES<br />
TERRACERIAS<br />
SUB-BASE<br />
BASE HIDRAULICA<br />
PAVIMENTO HIDRAULICO<br />
SUBTOTAL : $<br />
-<br />
I.V.A. : $<br />
-<br />
TOTAL : $<br />
-<br />
(CERO PESOS 00/100 M.N.)<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 136
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto Infraestructura Municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Departamento de Bacheo<br />
Nombre del Elaboración de informes oficiales de actividades.<br />
Procedimiento<br />
Propósito<br />
Informar continuamente de las acciones realizadas a los<br />
titulares de la secretaría, del ayuntamiento y al público en<br />
general.<br />
Alcance<br />
Informar internamente de los trabajos realizados, así<br />
como publicar al público en general de las acciones<br />
ejecutadas o por ejecutar.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
Descripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Se recibe la instrucción del titular de la secretaría<br />
para la ejecución de una actividad.<br />
2 Ejecución física de los trabajos programados o<br />
atenciones instruidas por el titular de la secretaría.<br />
3 a 4 días<br />
3 Se elabora el informe oficial de actividades al final<br />
de la jornada, para que sea turnado al titular de la<br />
secretaría.<br />
FIN <strong>DE</strong>L PROCEDIMIENTO<br />
1 día<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 137
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de informes oficiales de actividades.<br />
Diagrama de Flujo<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 138
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de informes oficiales de actividades.<br />
Lineamientos<br />
NO EXISTE UN LINEAMIENTO PARA ESTE PROCEDIMIENTO.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 139
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de informes oficiales de actividades.<br />
Formatos<br />
BASE <strong>DE</strong> DATOS O CONCENTRADO <strong>DE</strong> OFICIOS RECIBIDOS.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 140
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de informes oficiales de actividades.<br />
Formatos<br />
REPORTE <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S DIARIAS.<br />
SECRETARÍA <strong>DE</strong> <strong>INFRAESTRUCTURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong><br />
DIRECCIÓN <strong>DE</strong> BACHEO Y ALUMBRADO<br />
FECHA:<br />
<strong>DE</strong>PARTAMENTO:<br />
REPORTE <strong>DE</strong> ACTIVIDA<strong>DE</strong>S DIARIAS<br />
No. P. ACTIVIDA<strong>DE</strong>S REALIZADAS UBICACIÓN PERSONAL HERRAMIENTA / EQUIPO<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
C A R G A D E C O M B U S T I B L E<br />
N° ECONÓMICO <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN VOLUMEN <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE CARGADO<br />
Revisó<br />
Atentamente<br />
JEFE <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> BACHEO DIRECTOR <strong>DE</strong>L <strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> BACHEO Y ALUMBRADO<br />
1.- NÚMERO PROGRESIVO <strong>DE</strong> LA<br />
ACTIVIDAD REALIZADA.<br />
2.- <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong> LAS<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S QUE SE<br />
EJECUTARON EN EL DÍA.<br />
3.- UBICACIÓN <strong>DE</strong> LAS<br />
ACTIVIDA<strong>DE</strong>S REALIZADAS<br />
DURANTE EL DÍA (DIRECCIÓN)<br />
4.- <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong>L PERSONAL<br />
EMPLEADO EN LA ACTIVIDAD.<br />
5. <strong>DE</strong>SCRIPCIÓN <strong>DE</strong><br />
HERRAMIENTA O EQUIPO QUE<br />
SE UTILIZÓ EN LA ACTIVIDAD.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 141
MANUAL <strong>DE</strong> PROCEDIMIENTOS<br />
Nombre del procedimiento Elaboración de informes oficiales de actividades..<br />
Formatos<br />
REPORTE FOTOGRÁFICO <strong>DE</strong> LAS ACTIVIDA<strong>DE</strong>S DIARIAS.<br />
H. AYUNTAMIENTO <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> TAPACHULA 2015-2018<br />
Pág. 142