Pauta 54.pdf - ICC MÃ©xico

More documents

Recommendations

Info

MOVILIZACIONoriginal 01/09/2000 08-Sep-00convenio 10 01/09/2000 08-Sep-00real27-04original 09-Sep-00 25-Sep-00convenio 10 09-Sep-00 07-Oct-00real27-05original 26-Sep-00 29-Sep-00convenio 10 08-Oct-00 16-Oct-00real27-13original 30-Sep-00 02-Oct-00convenio 10 17-Oct-00 19-Oct-03real27-14original 03-Oct-00 13-Oct-00convenio 10 20-Oct-00 30-Oct-03real27-01original 13-Oct-00 27-Oct-00convenio 10 30-Oct-00 18-Nov-03real27-03original 28-Oct-00 15-Nov-00convenio 10 28-No v-00 09-Ene-01realDESMOVILIZACIONoriginal 16-No v-00 19-Nov-00convenio 10 12-Sep-01 15-Sep-01realSuspensión del EPC-64 para hacer trabajos en el EPC-63convenio 10 10-Ene-01 05-May-01real 01-Feb-01 24-May-01movilización de la Gulf Horizonconvenio 10 06-May-01 13-May-01realTer minaci ón de tr abajos del EP C-64convenio 10 14-May-01 15-Jul-01realinterconexión plat afor ma ABKA TUM-A / Enlac e isom. E-428-10-T- 01Aconvenio 4 16-Jul-01 26-Jul-01convenio 10 16-Jul-01 27-Jul-01realinterconexión plat afor ma AKAL-B / Perf oración isom. PP-428-IT-004convenio 4 01-Ago-01 15-Ago-01convenio 10 01-Ago-01 15-Ago-01realinterconexión plat afor ma AKAL-TJ isom. FB- B-1097/ 28-11T Jconvenio 7 16-Ago-01 21-Ago-01convenio 10 16-Ago-01 21-Ago-01realCONCEP TOINICIO27-17 DRAGADO DE LECHO PARA ALOJAR TUBERÍA 27-17convenio 8 22-Ago-01 22-Ago-01convenio 10 22-Ago-01 22-Ago-01real27-18 DRAGADO 27-18 Y ACOLCHONAMIENTO 115convenio 8 25-Ago-01 28-Ago-01convenio 10 25-Ago-01 28-Ago-01real27-35 DRAGADO 27-35, INST. PLATAFORMA 27.35convenio 8 31-Ago-01 03-Sep-01convenio 10 31-Ago-01 03-Sep-01real27-26 DRAGADO Y ACOLCHONAM. 27-26 Y 28-04convenio 8 06-Sep-01 11-Sep-01convenio 10 06-Sep-01 11-Sep-01realINSTALACIÓN DE CUELLO DE GANSO E INTERCONEXIÓN EN AKAL-TJ 27-033originalconvenio 10realINSTALACIÓN DE LA CURVA DE EXPANSIÓN AKAL-L 27-04originalconvenio 10realINSTALACIÓN DE LA CURVA DE EXPANSIÓN AKAL-N 27-35originalconvenio 10real27-12ISOMÉTRICO FL-001P PLATAFORMA AKAL-L/PERF. (TRABAJO PROG. ATLANNTIC)originalconvenio 10realISOMÉTRICO FL-002P (TRABAJO PROG. ATLANTIC)originalconvenio 10realOTROS TRABAJOS NO ESPECIFICADOSoriginalconvenio 10realISOMÉTRICO PP-428-IT-003 (TRABAJO PROG. ATLANTIC)originalconvenio 10realAJ-001 (POR CAMBIO DE PROGRAMA, ESPERA MIXTECO)originalconvenio 10realAKAL-D INSTALACIÓN DE PLATAFORMA L-27-26originalFINDÍASAGOSTO 00 SEPTIEMBRE 00 OCTUBRE 00NOVIEMBRE 001234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223241MTGH03 MTGH04 MTGH0545DESMOVILIZACION SEGÚNCONTRATO ORIGINAL19-NOV-00MTGH06DICIEMBRE 00 ENERO 019MTGH076 11CFEBRERO 01 MARZO 01SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN EL EPC-64ABRIL 01 MAYO 01 JUNIO 011 2JULIO 012AGOSTO 01 SEPTIEMBRE 01MTGH23DESMOVILIZACION SEGÚNCONVENIO No. 1015-SEP-01Casos y situaciones prácticasen arbitraje en materia deconstrucción (primera parte)Contrato final:plazo de ejecución: 687 días = 320%monto final: 142 musd = 284%Controversias presentadas:Trabajos extraordinarios y adicionales:Controversias por trabajos ejecutadosen períodos diferentes a los contratadosy que se van a arbitraje:16 musd = 11% (del monto final)52 musd = 37% (del monto final)Opciones presentadas para el arbitraje:Resolver las controversias técnicas presentadas por trabajos extraordinarios y adicionales sin arbitraje.Presentar a arbitraje la controversia por trabajos en períodos diferentes a los contratados.Alternativas para presentar el arbitraje:Por trabajar en períodos de “malos tiempos”Por disrupción de actividades en el programa original debido al exceso de trabajos adicionales y extraordinarios y laruptura de la secuencia de construcción.El contratista decidió presentar su reclamo por cambio de condiciones contractuales a trabajos en períodos de“malos tiempos”.Caso de un proyecto con programa original, que ha sido afectado por trabajos adicionales y extraordinariosCLAVE DEL EVENTO DE LA CONTROVERSIAMTGH01MTGH022 3OBRA DE CONTRATO ORIGINALOBRA EXTRAORDINARIACONVENIO No. 4CONVENIO No. 6CONVENIO No. 8ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS CON ESTA EMBARCACIÓNNPAUTA 105
Casos y situaciones prácticasen arbitraje en materia deconstrucción (primera parte)Apendice 419: caso de un proyecto con actividades concurrentes cliente-contratista:Condiciones contractuales:• El cliente debe tener listas sus instalaciones para el inicio de los trabajos.• El contratista debe tener el equipo certificado como “apto para los trabajos” antes de iniciar la movilización delmismo al área de trabajo del cliente.• Los tiempos de espera se general si estando el contratista “apto para los trabajos” el cliente no cumple conhaberle liberado áreas de trabajo teniendo sus instalaciones listas.Condiciones reales:• El cliente mueve la fecha de inicio en el programa acordado contractualmente del 23 de marzo de 1999 al 2 deenero de 2000 (por no tener listas sus instalaciones).• El contratista avisa al cliente que se generarán tiempos de espera de su equipo, pero no obtiene el certificado de“apto para los trabajos”.• El cliente solicita al contratista que a pesar de no tener listas sus instalaciones, presente el equipo “apto para lostrabajos”.• El contratista no obtiene el certificado de “apto para los trabajos” y decide enviar el equipo a hacer trabajo“para otros” como medida de mitigación en el impacto por los tiempos de espera.• El contratista obtiene el certificado de “apto para los trabajos” hasta el 3 de marzo de 2000 (dos meses deretraso).• El cliente contabiliza el retraso como imputable al contratista.Controversia:• El contratista presenta una controversia técnica por tiempos de espera desde la fecha de inicio contractual (23 demarzo de 1999) a la fecha de inicio de los trabajos convenida con el cliente (2 de enero de 2000) por lacantidad de 6.3 musd. Aduce además que ha mitigado los impactos en costo al hacer con el equipo “trabajopara otros”.• El cliente no reconoce los tiempos de espera reclamados por el contratista alegando que no cumplió conpresentar su equipo “apto para los trabajos” como especifica el contrato.Arbitraje:• Al no resolverse la controversia técnica, el contratista decide someter su reclamo a arbitraje según lo estipula elcontrato.• El contratista presenta al tribunal arbitral un reclamo por tiempos de espera con un importe de 31 musd,considerando tiempos de espera desde la fecha de inicio de propuesta (bases de licitación): 4 de enero de 1999hasta la fecha en que moviliza realmente su equipo: 17 de enero de 2000 (200 días), haciendo la consideraciónde que descuenta el “trabajo para otros” como una medida de mitigación en el impacto económico.• El contratista basa su demanda en que la fecha de certificación de su equipo está ligada a la fecha en que elcliente tenga sus instalaciones listas.• El cliente alega de que independientemente de que tenga sus instalaciones lista, el contratista debió habercumplido con la obtención del certificado de “apto para los trabajos” en la fecha convenida, de acuerdo a losdocumentos contractuales (con las modificaciones acordadas), para generar tiempos de espera a favor delcontratista.19Adaptado de un caso real.PAUTA 106
Page 1 and 2:
Boletín Informativo del Capítulo
Page 3 and 4:
CARTA DEL PRESIDENTEEstimados Socio
Page 5 and 6:
La solución de controversias en el
Page 7 and 8:
La solución de controversias en el
Page 9 and 10:
Introducción a los Dispute BoardsI
Page 11 and 12:
Introducción a los Dispute BoardsR
Page 13 and 14:
Introducción a los Dispute BoardsC
Page 15 and 16:
Otros mecanismos de soluciónde con
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Reporte Final sobre Arbitrajes enla
Page 35 and 36:
Reporte Final sobre Arbitrajes enla
Page 37 and 38:
Final Report on ConstructionIndustr
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56: Final Report on ConstructionIndustr
Page 65 and 66: Técnicas para controlarel tiempo y
Page 67 and 68: Técnicas para controlarel tiempo y
Page 69 and 70: Técnicas para controlar el tiempo
Page 85 and 86: Casos y situaciones prácticasen ar
Page 105: Casos y situaciones prácticasen ar
Page 123: Casos y situaciones prácticasen ar
show all

Pauta 54.pdf - ICC MÃ©xico

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?