GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL
CONTRATISTA, sin la previa aceptación expresa y
escrita del HOSPITAL. DECIMA CUARTA. SANCIONES.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de este
contrato será sancionado de conformidad con las
siguientes estipulaciones: a) Si el incumplimiento es total,
a parte incumplida pagará a la cumplida a titulo de
cláusula penal una suma equivalente al Diez por Ciento
(10%) del valor total del contrato. b) Si el incumplimiento
es parcial del CONTRATISTA ésta reconocerá y pagará
al HOSPITAL una suma igual al Uno por Mil (1 x 1000)
del valor del contrato por cada dia de retardo en el
cumplimiento de la respectiva obligación, sin que supere
el Diez por Ciento (10%) del valor del contrato.
PARAGRAFO. La imposición de multas se hará
mediante Resolución Motivada en la cual se expresarán
las causas que dieron lugar a ellas. EL HOSPITAL podrá
descontar y tomar directamente el valor de multas o
cualquier suma que le adeude EL CONTRATISTA en
razón a este contrato, para lo cual éste (EL
CONTRATISTA) autoriza con la firma del presente
contrato, a realizar las deducciones o descuentos
suficientes o haciendo efectiva en la pertinente la
GARANTIA UNICA o por vía jurisdiccional o arbitral
DECIMA QUINTA. INTERVENTOR DEL CONTRATO.
EL HOSPITAL verifcará la ejecución del presente
contrato a través del SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
y/o funcionario a quien éste delegue esa gestión DECIMA
SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
Por circunstancias de FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO, se podrá de común acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la vigencia del contrato,
mediante la suscripción de un ACTA, en donde conste tal
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de la suspensión. Cuando estas
circunstancias afecten las obligaciones del
CONTRATISTA., para ser aceptadas este deberá
comunicarlas por escrito al HOSPITAL dentro de los
Cinco (05) días siguientes a la fecha de ocurrencia del
hecho con la debida comprobación. Se entiende por
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, las situaciones
contempladas y definidas por el Artículo 1° de la Ley 95
de 1890. DECIMA SEPTIMA. NATURALEZA DEL
CONTRATO. El presente Contrato se rige por las normas
del derecho privado en virtud del numeral 6º Articulo 195
de la Ley 100 de 1.993. DECIMA OCTAVA. DOMICILIO
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el
domicilio contractual será la ciudad de Guadalajara de
Buga, Departamento del Valle del Cauca y las
notificaciones serán recibidas por las partes en las
siguientes direcciones: Por EL HOSPITAL en la Carrera
15 No. 26 -50 de Buga, Teléfonos: 2372264 -2372265
Fax: 2373737 y EL CONTRATISTA en la siguiente
dirección: Calle 6 No.13-20 de esta ciudad, Teléfonos:
2370775 Fax: 2370776. DECIMA NOVENA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA manifiesta bajo gravedad de juramento
que no se encuentra incurso en ninguna causal de
inhabilidad o Incompatibilidad prevista en la ley que le
impida suscribir el presente contrato. VIGESIMA.
CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes acuerdan
que toda controversia o conflicto que surja con ocasión
de la ejecución, cumplimiento, liquidación o interpretación
del presente contrato, podrá ser resuelto de la siguiente
manera: Cualquiera de las partes podrá solicitar la
convocatoria de un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Guadalajara de Buga. El tribunal estará
conformado por Un (01) Arbitro quien deberá ser
Abogado Titulado y en Ejercicio, el cual fallará en
Derecho. El funcionamiento del Tribunal estará regulado
por las normas que al momento de su convocatoria se
encuentren vigentes VIGESIMA PRIMERA.
PUBLICACION. EL CONTRATISTA, tendrá a su cargo la
Publicación del presente contrato en la Gaceta Oficial del
Municipio y deberá allegar a la Oficina de Recursos
Humanos del HOSPITAL, copia del recibo de pago
VIGESIMA SEGUNDA. COSTOS. Los costos que
ocasione la legalización del contrato así como los de
timbre, si a ello hubiese lugar, serán a cargo del
CONTRATISTA. VIGESIMA TERCERA.
TRANSFERENCIAS. Los asociados del CONTRATISTA
que prestan sus servicios al HOSPITAL, en ningún
momento podrán ser transferidos a otra empresa, ni ser
contratados directamente por EL HOSPITAL sin
consentimiento previo, expreso y escrito del
CONTRATISTA. VIGESIMA CUARTA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este Contrato
se perfecciona con la firma de las partes, para su
ejecución se requiere de: 1°) Constitucián de Reserva
Presupuestal por parte del HOSPITAL 2°) Constitución
de las Garantías por parte del CONTRATISTA y
aprobación por parte del funcionario destinado por EL
HOSPITAL para tal fin. VIGESIMA QUINTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Constituyen
documentos del Contrato los siguientes: EL
CONTRATISTA 1°) Propuesta Económica. 2°) Fotocopia
de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. 3°)
Certificación de Existencia y Representación Legal. 4°)
Fotocopia del RUT. 5°) Hoja de Vida Soportada 6°)
Certificado de Responsabilidad Fiscal. 7°) Constitucion
de Garantía Unica. 8°) Antecedentes Disciplinarios del
representante legal. 9°) Pasado judicial del representante
legal. 10°) Constancia de Afiliación al Sistema General de
Seguridad Social Integral. 11°) Copia Recibo de Pago
Publicación del contrato en la Gaceta Oficial del
Municipio. EL HOSPITAL: 1°) Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 2°) Certificada de Registro
Presupuesta!. 3°) Acta de Aprobación de Pólizas.
VIGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Las partes acuerdan que una vez culminado el contrato
en la forma y tiempo debido, se procederá a su
liquidación final sin la cual no se podrá cancelar el último
pago del contrato.
Para constancia, se firma en Guadalajara de Buga, a los
Treinta y un (31) días del mes de Julio de Dos Mil Ocho
(2008).
WILLIAM ROMERO QUINTERO
70