GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL
siguientes: a) Representar al Secretario de Obras
Publicas en la coordinación y supervisión de la ejecución
del objeto del presente contrato; b) Velar por el
cumplimiento del contrato en cuanto a cantidad, calidad y
plazo aprobados; c) Aprobar o rechazar las facturas y/ó
cuenta de cobro presentadas por el CONTRATISTA y
autorizar el pago de las mismas. SEPTIMA.
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS. EL
CONTRATISTA será responsable por los daños a
terceros y/o perjuicios que llegue a causar directa o
indirectamente durante la ejecución del objeto contratado
e indemnizara cuando corresponda; por lo tanto, es
responsabilidad del CONTRATISTA tomar las medidas
necesarias para prevenir y evitar cualquier tipo de
imprevistos y/ó accidentes durante la ejecución de la
obra. OCTAVA. GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA
deberá constituir a favor del MUNICIPIO una garantía
única expedida por una entidad bancaria o compañía de
seguros legalmente establecida en el país, en la que
ampare las siguientes obligaciones: a) Por concepto del
manejo del anticipo o pago anticipado, una garantía por
el 100% de la suma a recibir para la ejecución de la obra
y una vigencia igual al plazo del contrato más cuatro (4)
meses b) Por concepto del cumplimiento, una garantía
equivalente al 10% del valor del contrato y una vigencia
igual al plazo del contrato más cuatro (4) meses; c) Por
concepto de amparo de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones una garantía por valor del cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual al
plazo del contrato más tres años, y d) Por concepto de
estabilidad de la obra, una garantía equivalente al 20%
del valor del contrato y una vigencia de cinco (5) años a
partir del acta de recibo final de los trabajos. NOVENA.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El
CONTRATISTA para garantizar el pago por daños y
perjuicios que se ocasionen a terceros por causa de la
ejecución de éste contrato, constituirá a favor del
MUNICIPIO una garantía equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo
del contrato más dos (2) años. DECIMA. CADUCIDAD.
EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad cuando se
presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a
su paralización. PARAGRAFO I. El MUNICIPIO por
medio de Acto Administrativo debidamente motivado,
declarará la caducidad del contrato y ordenara su
liquidación en el estado en que se encuentre, sin que
haya lugar a indemnización para el CONTRATISTA,
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO II. La
declaratoria de caducidad será constitución del siniestro
de incumplimiento. DECIMA PRIMERA. CESIONES. EL
CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente este
contrato a persona alguna natural o jurídica, sin
autorización previa y expresa por parte del representante
legal del MUNICIPIO. DECIMA SEGUNDA.
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EL MUNICIPIO
se obliga a reservar para la ejecución del presente
contrato, una suma igual al valor del mismo, o sea
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($9’819.500.oo) de acuerdo a la imputación presupuestal
23110101010101-01101 del presupuesto de la vigencia
fiscal de 2008. Los pagos al CONTRATISTA se sujetan a
las apropiaciones presupuestales correspondientes. Los
desembolsos están sujetos a la disponibilidad de
recursos de la Tesorería Municipal. DECIMA TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento,
no encontrarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad de que trata el artículo 8o.
de la Ley 80 de 1993 y articulo 18 de la ley 1150 de 2007,
juramento que se entiende prestado con la suscripción
del contrato por parte del CONTRATISTA. DECIMA
CUARTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso
de incumpliendo por parte del CONTRATISTA de las
obligaciones emanadas del presente contrato, el
Municipio impondrá al CONTRATISTA una sanción
equivalente al 10% del valor del contrato mediante
Resolución motivada, haciéndose efectiva la póliza de
garantía única. DECIMA QUINTA. CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. En el presente contrato se
entienden incorporadas las cláusulas por interpretación,
modificación, terminación y liquidación unilateral del
contrato, como también la caducidad del mismo, previo
agotamiento de los procedimientos de arreglo directo,
conciliación o arbitramento, según lo establece el
Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública. DECIMA SEXTA PERFECCIONAMIENTO. El
presente contrato requiere para su perfeccionamiento los
siguientes documentos: a) Constitución del registro
presupuestal por la Secretaria de Hacienda Municipal; b)
Constitución de las garantías estipuladas en las cláusulas
del presente contrato y aprobación de las mismas por
parte de la Dirección Jurídica del MUNICIPIO; c) Pago de
la publicación del contrato en la Gaceta Municipal, lo cual
se entiende con la presentación del respectivo
comprobante de pago. DECIMA SEPTIMA.- GASTOS.
Todos los gastos necesarios para el perfeccionamiento y
legalización de este contrato, como también las primas
de las garantías que se deben otorgar, serán
exclusivamente por cuenta del CONTRATISTA. DECIMA
OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento
estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales; igualmente deberá aportar constancia del
cumplimiento de esta obligación para los pagos
mensuales que la entidad efectúe y para la liquidación del
presente contrato. Conforme lo establece la Ley 1150 de
2007 en su artículo 23. PARAGRAFO. El interventor del
contrato al momento de suscribir el Acta de Inicio, deberá
verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social
Integral acreditado por el contratista. DECIMA NOVENA.
IDONEIDAD Y EXPERIENCIA. EL CONTRATISTA
manifiesta ser persona idónea y de amplia experiencia
para ejecutar el objeto del presente contrato, lo cual ha
64