GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL
imprevistos y/ó accidentes durante la ejecución de la
obra. OCTAVA. GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA
deberá constituir a favor del MUNICIPIO una garantía
única expedida por una entidad bancaria o compañía de
seguros legalmente establecida en el país, en la que
ampare las siguientes obligaciones: a) Por concepto del
manejo del anticipo o pago anticipado, una garantía por
el 100% de la suma a recibir para la ejecución de la obra
y una vigencia igual al plazo del contrato más cuatro (4)
meses b) Por concepto del cumplimiento, una garantía
equivalente al 10% del valor del contrato y una vigencia
igual al plazo del contrato más cuatro (4) meses; c) Por
concepto de amparo de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones una garantía por valor del cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual al
plazo del contrato más tres años, y d) Por concepto de
estabilidad de la obra, una garantía equivalente al 20%
del valor del contrato y una vigencia de cinco (5) años a
partir del acta de recibo final de los trabajos. NOVENA.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL
CONTRATISTA para garantizar el pago por daños y
perjuicios que se ocasionen a terceros por causa de la
ejecución de éste contrato, constituirá a favor del
MUNICIPIO una garantía equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo
del contrato más dos (2) años. DECIMA.- CADUCIDAD:
EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad cuando se
presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a
su paralización. PARAGRAFO I. El MUNICIPIO por
medio de Acto Administrativo debidamente motivado,
declarará la caducidad del contrato y ordenara su
liquidación en el estado en que se encuentre, sin que
haya lugar a indemnización para el CONTRATISTA,
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO II. La
declaratoria de caducidad será constitución del siniestro
de incumplimiento. DECIMA PRIMERA. CESIONES. EL
CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente este
contrato a persona alguna natural o jurídica, sin
autorización previa y expresa por parte del representante
legal del MUNICIPIO. DECIMA SEGUNDA.-
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL MUNICIPIO
se obliga a reservar para la ejecución del presente
contrato, una suma igual al valor del mismo, o sea ONCE
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($10’939.186.oo) de acuerdo a la imputación
presupuestal 23110101010101-01101 del presupuesto de
la vigencia fiscal de 2008. Los pagos al CONTRATISTA
se sujetan a las apropiaciones presupuestales
correspondientes. Los desembolsos están sujetos a la
disponibilidad de recursos de la Tesorería Municipal.
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara
bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
de que trata el artículo 8o. de la Ley 80 de 1993 y articulo
18 de la ley 1150 de 2007, juramento que se entiende
prestado con la suscripción del contrato por parte del
CONTRATISTA. DECIMA CUARTA. CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA. En caso de incumpliendo por
parte del CONTRATISTA de las obligaciones emanadas
del presente contrato, el Municipio impondrá al
CONTRATISTA una sanción equivalente al 10% del valor
del contrato mediante Resolución motivada, haciéndose
efectiva la póliza de garantía única. DECIMA QUINTA.
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En el presente
contrato se entienden incorporadas las cláusulas por
interpretación, modificación, terminación y liquidación
unilateral del contrato, como también la caducidad del
mismo, previo agotamiento de los procedimientos de
arreglo directo, conciliación o arbitramento, según lo
establece el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. DECIMA SEXTA
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato requiere
para su perfeccionamiento los siguientes documentos: a)
Constitución del registro presupuestal por la Secretaria
de Hacienda Municipal; b) Constitución de las garantías
estipuladas en las cláusulas del presente contrato y
aprobación de las mismas por parte de la Dirección
Jurídica del MUNICIPIO; c) Pago de la publicación del
contrato en la Gaceta Municipal, lo cual se entiende con
la presentación del respectivo comprobante de pago.
DECIMA SEPTIMA.- GASTOS: Todos los gastos
necesarios para el perfeccionamiento y legalización de
este contrato, como también las primas de las garantías
que se deben otorgar, serán exclusivamente por cuenta
del CONTRATISTA. DECIMA OCTAVA:
CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES. EL CONTRATISTA declara
bajo la gravedad de juramento estar al día con el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales;
igualmente deberá aportar constancia del cumplimiento
de esta obligación para los pagos mensuales que la
entidad efectúe y para la liquidación del presente
contrato. Conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 en
su artículo 23. PARAGRAFO. El interventor del contrato
al momento de suscribir el Acta de Inicio, deberá verificar
el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral
acreditado por el contratista. DECIMA NOVENA.-
IDONEIDAD Y EXPERIENCIA. EL CONTRATISTA
manifiesta ser persona idónea y de amplia experiencia
para ejecutar el objeto del presente contrato, lo cual ha
sido verificado por el municipio, artículo 81 del Decreto
066 de 2008. VIGESIMA: Para todos los efectos a que
haya lugar en el desarrollo del presente contrato, las
partes convienen como domicilio el municipio de
Guadalajara de Buga, Valle del cauca.
Para constancia se firma en Guadalajara de Buga, a los
siete (7) días del mes de julio del año dos mil ocho
(2008).
POR EL MUNICIPIO
25