GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL
de transparencia, economía y responsabilidad, y las
partes responderán por el cumplimiento de las siguientes
cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: EL CONRTATISTA se
obliga para con EL MUNICIPIO al precio de la cotización
aprobada (Anexo) en los términos que señala el presente
contrato y la cual hace parte integral del mismo, a
efectuar el mantenimiento y las adecuaciones necesarias
para el buen funcionamiento de los baños que existen en
el edificio del Tribunal de Justicia de Guadalajara de
Buga. SEGUNDA. PLAZO: El plazo para la ejecución del
objeto del presente contrato es de seis (6) semanas,
contadas a partir de la firma del Acta de Inicio.
TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato es la suma de
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($14’999.952.oo).
CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del presente
contrato será cancelado por el MUNICIPIO al
CONTRATISTA de la siguiente forma: El Municipio
cancelará al CONTRATISTA un anticipo del cincuenta
por ciento (50%) del valor del contrato o sea la suma de
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($7’499.976.oo) el cual deberá
ser amortizado en los pagos siguientes que el Municipio
haga al CONTRATISTA. El 50% restante se pagará a la
terminación de los trabajos mediante la presentación del
Acta de Recibo Final de los trabajos contratados, suscrita
entre el CONTRATISTA, el Interventor del contrato y el
Secretario de Obras Públicas. El pago final del contrato
se hará una vez el contrato esté debidamente liquidado
mediante un Acta de Liquidación Final, suscrita entre el
Representante Legal del municipio, el CONTRATISTA y
el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. Las
órdenes de pago deben llevar el visto bueno de del
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. QUINTA.-
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: EL
CONTRASTISTA mediante el presente contrato se obliga
con el Municipio a: a) Efectuar la obra objeto del
presente contrato, de acuerdo a lo descrito en la
cotización presentada y aprobada; b) Informar
oportunamente al supervisor del contrato del día en el
cual hará entrega final de los trabajos contratados; c)
Aportar los documentos necesarios para la liquidación del
contrato en un término de treinta (30) días después del
recibo final de los trabajos contratados; d) Cumplir
mensualmente con las obligaciones frente al pago de los
aportes parafiscales y la seguridad social por concepto
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aporte a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, cuando a ello haya lugar (Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002 y Ley 828 del 10 de julio de 2003); e)
Cumplir con las normas de seguridad e higiene vigentes
para el tipo de servicios de que trata el presente contrato;
f) Proporcionar al supervisor del contrato y a los veedores
comunitarios la información sobre la ejecución del
contrato; h) Informar al supervisor del contrato de las
eventualidades que surjan durante la ejecución de la obra
contratada. SEXTA.- SUPERVISORIA: EL MUNICIPIO
ejercerá el control técnico, administrativo y financiero del
presente contrato de obra civil por medio de un técnico
profesional ó un profesional universitario de la Secretaría
de Obras Públicas, quien hará las veces de interventor o
supervisor del contrato. Sus funciones serán las
siguientes: a) Representar al Secretario de Obras
Publicas en la coordinación y supervisión del servicio
objeto de este contrato; b) Velar por el cumplimiento del
contrato en cuanto a cantidad, calidad y plazo aprobados;
c) Aprobar o rechazar las facturas y/ó cuenta de cobro
presentadas por el CONTRATISTA y autorizar el pago de
las mismas. SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA será
responsable por los daños a terceros y/o perjuicios que
llegue a causar directa o indirectamente durante la
ejecución del objeto contratado e indemnizara cuando
corresponda; por lo tanto, es responsabilidad del
CONTRATISTA tomar las medidas necesarias para
prevenir y evitar cualquier tipo de imprevistos y/ó
accidentes durante la ejecución de la obra. OCTAVA.-
GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberá
constituir a favor del MUNICIPIO una garantía única
expedida por una entidad bancaria o compañía de
seguros legalmente establecida en el país, en la que
ampare las siguientes obligaciones: a) Por concepto del
manejo del anticipo o pago anticipado, una garantía por
el 100% de la suma a recibir para la ejecución de la obra
y una vigencia igual al plazo del contrato más cuatro (4)
meses b) Por concepto del cumplimiento, una garantía
por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al
plazo del contrato más cuatro (4) meses; c) Por concepto
de amparo de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones una garantía por el cinco por ciento
(5%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo
del contrato más tres años, y d) Por concepto de
estabilidad de la obra, una garantía por valor del 20% del
valor del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir
del acta de recibo final de los trabajos. NOVENA.-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
EL CONTRATISTA para garantizar el pago por daños y
perjuicios que se ocasionen a terceros por causa de la
ejecución de éste contrato, constituirá a favor del
MUNICIPIO una garantía equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo
del contrato más dos (2) años. DECIMA.- CADUCIDAD:
EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad cuando se
presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a
su paralización. PARAGRAFO I. El MUNICIPIO por
medio de Acto Administrativo debidamente motivado,
declarará la caducidad del contrato y ordenara su
liquidación en el estado en que se encuentre, sin que
haya lugar a indemnización para el CONTRATISTA,
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO II. La
declaratoria de caducidad será constitución del siniestro
de incumplimiento. DECIMA PRIMERA.- CESIONES: EL
18