Idari Sartname - Hava Lojistik Komutanlığı

24.3. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonuncabelirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre en fazla 60 (altmış)günlük süreler halinde yeteri kadar uzatılabilir.However, in the event that it is determined by the tender commission that the tender could not befinalized although that period expires, the period of validity may be extended in intervals ofmaximum 60 (sixty) days by the approval of the tender authority and acceptance of the tenderer.24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.Requests and answers to this subject shall be made written.25. TEKLİF FİYATINA DÂHİL OLAN MASRAFLAR/COSTS INCLUDED IN THE TENDER PRICE25.1. Yabancı istekliler için; sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesi sürecindemalzemenin FOB/FCA teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğermasraflar istekliye, FOB/FCA tesliminden sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masraflarıise İdare’ye aittir.During the fufilment of the contract and commitment, for foreign tenderers, all kinds of taxes, dutiesand levies and other costs to be incurred until FOB/FCA delivery shall be borne by the Tendererand those after FOB/FCA delivery by the Contracting Entity.Yerli istekliler için; sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine aitmalzemenin teslim yerine teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğermasraflar istekliye, teslim yerine tesliminden sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masraflarıise İdare’ye aittir. Ancak Tahakkukta doğacak vergi resim ve harçlar istekliye ait olacaktır. Ayrıca,satın alınacak malzeme için, 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan5228 sayılı kanunun 14 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun13’üncü maddesine eklenen (f) fıkrası gereği KDV ödenmeyecektir.During the fufilment of the contract and commitment, for domestic tenderers, all kinds of taxes,duties and levies and other costs to be incurred until delivery place of the good shall be borne bythe Tenderer and those after delivery place by the Contracting Entity.However, taxes, duties andlevies to be incurred during the fulfillment of the commitment shall be borne by the tenderer. Inaddition, for the good to be purchased, in accordance with the paragraph (f) of Article 13 of theValue Added Tax (VAT) Law No.3065 and Article 14 of No.5228 issued in the Official Gazzettedated 31 July 2004 and no.25539, Value Added Tax (VAT) shall not be paid.Serbest bölgeden teklif veren istekliler için; sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerinegetirilmesi sürecinde malzemenin Serbest Bölge Çıkış Kapısında teslimine kadar tahakkuk edecekher türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekliye, Serbest Bölge Çıkış Kapısından sonratahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare’ye aittir.For the tenderers that submit tender from Free Zone; during the fulfilment process of the contractand commitment any taxes, levies and charges and other expenses to be incurred until the deliveryat the Free Zone Exit Gate shall be borne by the Tenderer and those after Free Zone Exit Gateshall be borne by the Contracting Entity.25.2. Akreditifle ilgili İdare’nin ülkesindeki banka masrafları İdareye, yurt dışındaki muhabir bankamasrafları Yükleniciye ait olacaktır. Herhangi bir sebeple akreditifin süresinin uzatılması gerekirse,akreditifin süresinin uzatılması ile ilgili yurt dışındaki muhabir banka masrafları da Yükleniciye aitolacaktır.Banking expenses of letter of credit incurring in the Contracting Entity’s country shall be paid by theContracting Entity and those of the correspondent bank abroad shall be borne by the Contractor. Inthe event that any time extension is required for the letter of credit for any reason, expenses of thecorrespondent bank abroad shall be borne by the Contractor.25.3. Teminat Mektupları ile ilgili tüm masraflar Yükleniciye aittir.Any expenses of letter of guarantees shall be borne by the Contractor.25.4. Sözleşme giderleri Yükleniciye aittir.Expenses of contract shall be borne by the Contractor.26. GEÇİCİ TEMİNAT/ BID BONDHK13-A7-030 30