Document - irpmu.railnet.gov.in
Document - irpmu.railnet.gov.in Document - irpmu.railnet.gov.in
Special Conditions of Contract 1. TENDER DOCUMENTS 2. AGREEMENT 3. SECURITY DEPOSIT & CONTRACT PERFORMANCE GUARANTEE 4. CONTRACTOR'S OFFICE & STORES DEPOT 5. USE OF RAILWAY LAND 6. PROGRAMME OF WORK/OBLIGATION TO CARRY OUT ENGINEER’S INSTRUCTIONS 7. COMPETENT SUPERVISORS 8. MATERIAL SUPPLIED BY RAILWAYS 9. MATERIAL SUPPLIED BY CONTRACTOR 10. OTHER RAILWAY STORES: 11. TESTING & MEASURING INSTRUMENTS, SPECIAL TOOLS AND INSTALLATION MATERIAL 12. SUPPLY OF TECHNICAL LITERATURES, DOCUMENTATION, DRAWINGS & COMPLETION PLANS ETC. 13. SPARES 14. LONG TERM AVAILABILITY OF SPARES AND SYSTEM SUPPORT 15. QUALITY ASSURANCE 16. EQUIPMENT EVALUATION AND APPROVAL 17. INSPECTION OF MATERIALS 18. INSPECTION OF WORKS 19. QUANTUM OF WORK AND VARIATION IN QUANTITIES Signature of contractor Page 48 of 104 Dy CSTE/Proj/IRPMU/CNB
20. ADDITION/REDUCTION OF WORK 21. SUBLETTING AND ASSIGNMENT 22. EXECUTION OF WORK 23. PROGRESS REPORTING 24. MAINTENANCE OF WORKS 25 CLEARANCE OF SITE 26. PROVISIONAL ACCEPTANCE 27. PLACING IN SERVICE & MAINTENANCE SUPERVISION 28 FINAL ACCEPTANCE 29. WARRANTY 30. TRAINING 31. INFRINGEMENT OF PATENTS 32. LICENSE AS PER GOVT. OF INDIA CONTRACT LABOUR ACT 33. DEFAULT & DELAYS 34. LOSS SUSTAINED DUE TO DEFAULT AND DELAY 35. PENALTY FOR DELAY IN COMPLETION 36. EXTENSION OF TIME 37. CONTRATOR'S LIABILITIES FOR COSTS AND DAMAGES 38. UNIT PRICES 39. MEASUREMENT OF WORKS 40. TERMS OF PAYMENT 41. ON ACCOUNT PAYMENT Signature of contractor Page 49 of 104 Dy CSTE/Proj/IRPMU/CNB
- Page 1 and 2: IRPMU INDIAN RAILWAYS PROJECT MANAG
- Page 3 and 4: INDEX SECTION CHAPTER SUBJECT I 1 T
- Page 5 and 6: INDIAN RAILWAY PROJECT MANAGEMENT U
- Page 7 and 8: PREAMBLE 1 Tender Notice No. IRPMU/
- Page 9 and 10: j. The Earth enhancement material s
- Page 11 and 12: B) Typical bonding and Earthing con
- Page 13 and 14: 2.3.2 Sch. B Design Modification of
- Page 15 and 16: assembly, guide element, female con
- Page 17 and 18: Wiring in relays housing shall be u
- Page 19 and 20: 4.3 a) The tenderer(s) should submi
- Page 21 and 22: these originally quoted for, based
- Page 23 and 24: Section - I Chapter - 3 Schedule of
- Page 25 and 26: Schedule -B Schedule for Alteration
- Page 27 and 28: SCHEDULE -C Schedule for Supply of
- Page 29 and 30: Section - II Chapter - 1 Instructio
- Page 31 and 32: 23. AUTHORITY FOR ACCEPTANCE 24. PU
- Page 33 and 34: "CONTRACTOR” Means the successful
- Page 35 and 36: change of price, or time schedule o
- Page 37 and 38: within reasonable time after the fi
- Page 39 and 40: 7.1 Any individual(s) signing the t
- Page 41 and 42: entertained. 16. WRONG INFORMATION
- Page 43 and 44: 18.2.3 COMPLETION PERIOD OF WORK Th
- Page 45 and 46: derived from the multiplication of
- Page 47: Section - II Chapter - 2 Special Co
- Page 51 and 52: SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT 1. T
- Page 53 and 54: irrevocable bank Guarantee (issued
- Page 55 and 56: 6.6 No facility whatsoever, e.g. pr
- Page 57 and 58: 9 MATERIAL SUPPLIED BY CONTRACTOR 9
- Page 59 and 60: 15.1 The tenderer shall certify tha
- Page 61 and 62: and cost of the contractor. In the
- Page 63 and 64: During inspection of installation b
- Page 65 and 66: All the work shall be executed in s
- Page 67 and 68: approved test procedure have been c
- Page 69 and 70: 29.3 During the period of Warranty,
- Page 71 and 72: the reimbursement in full or in par
- Page 73 and 74: If such a failure as aforesaid shal
- Page 75 and 76: Banker's charges for guarantees, co
- Page 77 and 78: On expiry of the maintenance and wa
- Page 79 and 80: material supplied by the Contractor
- Page 81 and 82: (a) The Arbitration proceedings sha
- Page 83 and 84: 48.3(b)(iii) A party may apply to t
- Page 85 and 86: FORM No. 1 : FORM No. 2 : FORM No.
- Page 87 and 88: Until a formal agreement is prepare
- Page 89 and 90: Signed and delivered at ………
- Page 91 and 92: 4. We .............................
- Page 93 and 94: FORM-6 Para-8.2/Section II Chapter
- Page 95 and 96: ACKNOWLEDGEMENT (FOR RECEIVING MATE
- Page 97 and 98: FORM-12 Para-36/Section II Chapter
Special Conditions of Contract<br />
1. TENDER DOCUMENTS<br />
2. AGREEMENT<br />
3. SECURITY DEPOSIT & CONTRACT PERFORMANCE GUARANTEE<br />
4. CONTRACTOR'S OFFICE & STORES DEPOT<br />
5. USE OF RAILWAY LAND<br />
6. PROGRAMME OF WORK/OBLIGATION TO CARRY OUT ENGINEER’S<br />
INSTRUCTIONS<br />
7. COMPETENT SUPERVISORS<br />
8. MATERIAL SUPPLIED BY RAILWAYS<br />
9. MATERIAL SUPPLIED BY CONTRACTOR<br />
10. OTHER RAILWAY STORES:<br />
11. TESTING & MEASURING INSTRUMENTS, SPECIAL TOOLS AND<br />
INSTALLATION MATERIAL<br />
12. SUPPLY OF TECHNICAL LITERATURES, DOCUMENTATION,<br />
DRAWINGS & COMPLETION PLANS ETC.<br />
13. SPARES<br />
14. LONG TERM AVAILABILITY OF SPARES AND SYSTEM SUPPORT<br />
15. QUALITY ASSURANCE<br />
16. EQUIPMENT EVALUATION AND APPROVAL<br />
17. INSPECTION OF MATERIALS<br />
18. INSPECTION OF WORKS<br />
19. QUANTUM OF WORK AND VARIATION IN QUANTITIES<br />
Signature of contractor Page 48 of 104 Dy CSTE/Proj/IRPMU/CNB