Power-Point-Präsentation - 1. Internationaler BBB-Kongress ...

12.10.2011Die Mitwirkung des BestellersBauvertragliche MitwirkungsobliegenheitenRechtsfolgen mangelnder Mitwirkung (Obliegenheit)• Ansprüche AN aus §§ 642, 643, 645 BGB– Entschädigung nach § 642 BGB bei Annahmeverzug– Kündigung nach § 643 BGB – Vergütung nach § 645 BGB• Leistungsverweigerungsrecht AN nach Treu und Glauben• Kein Verzug AN• Aber: Kein Schadensersatzanspruch AN aus § 286 Abs. 1 BGB bzw.§ 6 Abs. 6 VOB/BDie Mitwirkung des BestellersSonderfall: PlanlieferungBGH, Urt. v. 27.06.1985 – VII ZR 23/84BGH, Urt. v. 23.10.1986 1986 – VII ZR 267/85BGH, Urt. v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98Planlieferung als Vertragspflicht:Der Besteller „schuldet“ dem Unternehmer zuverlässige Pläneoder er „hat“ diese zu stellen.Zuletzt: BGH, Urteil vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06Offen gelassen; jedenfalls Obliegenheit6