bildung 5 2011 - Bauwirtschaft Südbaden

Bauwirtschaft 

Baden-Württemberg e.V. 

Holzbau 

Baden e.V. 

Fachverband 

Ausbau und 

Fassade Baden e.V. 

Berufsförderungswerk 

der 

Südbadischen 

Bauwirtschaft GmbH 

BAU 

FACHBLATT 

5/2011 

Organ 

der Bauwirtschaft 

Südbaden 

E 5327 


auf dem 

Wachstums - 

pfad – ZDB 

korrigiert 

Jahresprognose 

nach oben 

ZDB fordert 

Abschaffung 

der Vorfällig - 

keit der Sozialversicherungsbeiträge 

Meisterhaft- 

Tag der 

Bauverbände in 

Baden- 

Württemberg 

ISSN 0343-1444 

BAUWIRTSCHAFT 

SUDBADEN

2 Baufachblatt 5/2011 

Bauwirtschaft Südbaden, Tel. 0761 70302-60, www.bausuedbaden.de 

Flyer zur Volksabstimmung Stuttgart 21 

Da der amtliche Stimmzettel für die Volksabstimmung 

über das Bahnprojekt Stuttgart 21 wegen seiner 

unklaren Formulierung (Abstimmung über ein 

Ausstiegs gesetz) landesweit für Verwirrung sorgt, hat 

die Bauwirtschaft Baden-Württemberg einen aktuellen 

Stuttgart 21-Flyer samt Plakat produziert, um 

mehr Klarheit zu schaffen. 

Der Flyer informiert in plakativer aber sachlicher Form 

über den abzustimmenden Sachverhalt. Er macht 

deutlich, dass eine Ja-Stimme bei der Volksabstimmung 

ein Votum für den Verzicht auf einen neuen 

Bahnhof sowie auf die Verbesserung des Nahverkehrs 

bedeutet, verbunden mit einer Verschwendung von 

1,5 Milliarden Euro Steuergeldern. Umgekehrt, so die 

Aussage des Flyers, setzt sich derjenige, der mit 

„Nein“ abstimmt, für die Schaffung einer modernen 

und wettbewerbfähigen Infrastruktur sowie die Sicherung 

des Technologiestandorts Baden-Württemberg 

ein. 

Mit dieser Aktion möchte die Bauwirtschaft Baden- 

Württemberg bewusst kein konkretes Votum abgeben, 

sondern mit klaren Argumenten für Zustimmung 

zu diesem Projekt werben. 

Ziel ist es, jedem Mitarbeiter unserer Mitgliedsunternehmen 

einen Flyer zukommen zu lassen und ihn 

damit zur Stimmabgabe zu motivieren. Die Flyer können 

beispielsweise mit der Lohnabrechnung verschickt 

werden. Zusätzlich können die Plakate in den 

Unternehmen an passender Stelle platziert werden. 

Dieser Ausgabe des Baufachblatts liegen 5 Stuttgart 

21-Flyer bei. Weitere Exemplare sowie das Plakat 

können von unseren Mitgliedsbetrieben kostenlos 

über die Verbandsgeschäftsstelle in Freiburg angefordert 

werden (Tel. 0761 70302-61 oder -60).

Inhalt Fachbeilagen 

Aktuelle 

Themen 

5 

Brennpunkt 

Bauwirtschaft auf dem Wachstumspfad 4 

Konjunkturbarometer 

Bauwirtschaft in Südbaden profitiert vom 

Wirtschaftsaufschwung 4 

2011 

Nichtwohnbau in Baden-Württemberg im ersten 

Aktuelles aus der Bauwirtschaft 

Baden-Württembergisches Bauhauptgewerbe: 

3,2 % mehr Aufträge im 1. Halbjahr 2011 5 

Starke Wohnungsbaunachfrage in Baden-Württemberg 5 

Halbjahr 2011 fast 9 Prozent über Vorjahresniveau 6 

ZDB-Vize Dupré fordert Abschaffung 

der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 6 

Aus den Verbänden 

Landesleistungswettbewerb der Handwerksjugend im 

Straßenbauerhandwerk im Ausbildungszentrum Bühl 7 

Meisterhaft-Tag der Bauverbände in Baden-Württemberg 8 

Eisblockwette in Rastatt: Zimmererhandwerk und Stuckateurhandwerk 

verschenken Spielhaus an Kindergarten 9 

Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. 

50 Jahre Bauunternehmen Bonath in Oberwolfach 10 

Holzbau Baden e.V. 

Eisblockwette in Brüssel 10 

Zimmerer-Europameisterschaft findet vom 

31. Januar bis 3. Februar 2012 in Stuttgart statt 11 

Nachwuchsmarketing 11 

Ausbildung 11 

Personen 13 

Termine 14 

Impressum 

5/2011, 42. Jahrgang 

Das Baufachblatt ist das offizielle Organ der Bauwirtschaft Südbaden und gemeinsames Rundschreiben 

der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V., von Holzbau Baden e.V. und des Fach - 

verbandes Ausbau und Fassade Baden e.V. 

Herausgeber und Verlag: Service-GmbH der Bauwirtschaft Südbaden, Holbeinstr. 16, 

79100 Freiburg, Telefon 0761 70302-0, Telefax 0761 70302-30, E-Mail: service@ 

bausuedbaden.de 

Verantwortlich: Michael Hafner, Verbandsdirektor 

Redaktion: Gregor Gierden, Telefon 0761 70302-60 

Anzeigenverwaltung: Petra Schramm, Telefon 0761 70302-41 

E-Mail: pschramm@bausuedbaden.de. Zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1.1.2010 

Bezugspreis: Abonnement 45,– € jährlich inkl. Mehrwertsteuer und Versandkosten in der 

Bundesrepublik Deutschland, für Verbandsmitglieder mit dem Mitgliedsbeitrag abgegolten 

Herstellung: Meisterdruck GmbH, Kreuzmattenstraße 13, 79276 Reute 

Erscheinungsweise: 6 x im Jahr 

Betriebswirtschaft, 

Recht, 

EDV und 

Steuern 

Betriebswirtschaft 

Großabnehmerabkommen für den Kauf 

von PKW und Nutzfahrzeugen 1 

Wirtschaftsrecht 

Keine verschuldensunabhängige Haftung des 

Bauunternehmers bei Nachbarschäden (§ 906 BGB) 2 

Steuern 3 

Tarif-, 

ArbeitsundSozialrecht 

Arbeits- und Sozialrecht 

BAG-Urteil: Sachgrundlose Befristung 

nach 3 Jahren wieder möglich 1 

Zugang einer Kündigung bei Übergabe des Kündigungsschreibens 

an den Ehegatten außerhalb der Wohnung 2 

Kündigung per E-Postbrief ist unzulässig 2 

Technik, 

Umwelt, 

Aus- und 

Weiterbildung 

Technik 

internationales trockenbau forum 2011 in Darmstadt 1 

Neues Kapitel „Aussteifungssysteme Grundlagen“ der 

Schriftenreihe „Technik im Holzbau“ 1 

Baufachblatt 5/2011 3

Brennpunkt Konjunkturbarometer 


auf dem 

Wachstumspfad 


ZDB korrigiert Jahresprognose 

nach oben: 

Für 2011 annähernd 7 % 

Umsatzwachstum erwartet 

Wohnungsbau: + 11 %, 

Wirtschaftsbau: + 9 %, 

Öffentlicher Bau: + 0,4 % 

„Der Umsatz im Bauhauptgewerbe 

insgesamt wird 

2011 87,5 Mrd. € erreichen und damit um 6,8 % zulegen. 

Damit korrigieren wir unsere eigene Prognose von Mai 2011, 

in der wir noch von einem Umsatzwachstum von 2 % ausgingen, 

nach oben. Die Aufwärtskorrektur ist insbesondere 

der stetig guten Entwicklung im Wohnungsbau wie auch 

der dynamischen Zunahme im Wirtschaftsbau zuzuschreiben. 

Allein der öffentliche Bau enttäuscht. Aufgrund des 

starken ersten Quartals wird er aber nicht unter das Vorjahresniveau 

fallen, wie ursprünglich befürchtet. Daher können 

wir auch das Beschäftigungsniveau von 2010 mit 715.000 

Beschäftigen halten.“ Diese Prognose gab der Präsident 

des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, 

Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, bekannt. 

Die positivste Entwicklung ist im Wohnungsbau zu verzeichnen: 

Per Juni 2011 wurden gut 21.000 Wohnungen in 

Neubauten mehr genehmigt als vor Jahresfrist (+29 %); 

bemessen in Baukosten liegt das Plus für Neu- und Umbauten 

ebenfalls bei 29 %. Der Schub bei den Baugenehmigungen 

setzt sich mit +26,5 % in den Auftragseingängen fort. 

Damit wuchs der Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses 

Jahres um 19 %. „Vor diesem Hintergrund erwarten wir 

eine Umsatzsteigerung von 11 % im Wohnungsbau in diesem 

Jahr“, so der ZDB-Präsident. „Das starke Plus bei den 

Baugenehmigungen und Auftragseingängen, aber auch die 

anhaltend günstigen Finanzierungsbedingungen nähren 

unsere Prognose.“ 

Trotz erwarteter 190.000 neu auf den Markt kommender 

Wohnungen müssen die politischen Rahmenbedingungen 

so gestaltet werden, dass dieser positive Trend von niedrigem 

Niveau aus weiter anhält: „Dazu gehört u.a. die Fortschreibung 

des KfW-Förderprogramms „Altersgerechtes 

Umbauen“ in Höhe von 100 Mio. Euro jährlich. Dazu gehört 

aber auch die Erhöhung der AfA im Mietwohnungsbau von 

zwei auf vier Prozent sowie die Einführung der steuerlichen 

Förderung für die energetische Gebäudesanierung.“ 

Auch die bisherige Entwicklung im Wirtschaftsbau ist 

überraschend positiv verlaufen. Daher erwartet die Bauwirtschaft 

eine Umsatzsteigerung in dieser Bausparte von 9 %. 

Darauf weisen ähnlich wie im Wohnungsbau Baugenehmigungen 

und Auftragseingänge hin. Die Baugenehmigungen 

haben von Januar bis Juni, bemessen in Baukosten, um gut 

20 % zugelegt. Die gute konjunkturelle Entwicklung schlägt 

sich in allen Gebäudeklassen nieder (bemessen nach 

umbautem Raum): bei den Fabrikgebäuden mit + 41 %, den 

Lagergebäuden mit + 12 % und bei den Bürogebäuden mit 

+ 26 %. Auch die Auftragseingänge entwickeln sich weiter 

auf einem hohen Niveau und liegen per Juni im Wirtschaftshochbau 

mit 15 % und im Wirtschaftstiefbau mit 13 % im 

Plus. 

Sorgenkind der Entwicklung ist einzig der öffentliche Bau: 

Hier liegen die Baugenehmigungen (bemessen in Bau - 

kosten) per Juni 2011 um 22 % unter dem Wert des Vorjahres. 

Dabei verloren die von den Konjunkturpaketen im Vorjahr 

noch stark profitierenden Gebäudekategorien Anstaltsgebäude 

(Rathäuser, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude) 

um 27 % sowie Schulen und Kitas um 17 % (bemessen 

nach umbauten Raum). Auch die Auftragseingänge liegen 

um 7 % im Minus; im öffentlichen Hochbau sind das rund 

minus 10 % und im dominierenden Tiefbau ca. minus 7 %. 

Die Umsätze im öffentlichen Bau liegen noch mit 10 % im 

Plus, was auf die hohe Basis aus dem ersten Quartal 2011 

(+ 28 %) zurückzuführen ist. „Anders als im Wohnungs- und 

Wirtschaftsbau deuten die Frühindikatoren eher auf eine 

rückläufige Entwicklung im 2. Halbjahr 2011 hin. Daher 

erwarten wir im öffentlichen Bau nur eine Stabilisierung der 

Umsätze (+ 0,4 %).“ So Präsident Loewenstein. Dabei wird 

der öffentliche Tiefbau das Umsatzniveau des vergangenen 

Jahres knapp übersteigen, der öffentliche Hochbau dagegen 

darunter bleiben. 

„Besonders schmerzlich ist die Entwicklung im Tiefbau: 

Die realen Tiefbauinvestitionen sind schon seit mehreren 

Jahren rückläufig. Die Verkehrsinfrastruktur hält mit dem 

Verkehrswachstum schon lange nicht mehr Schritt. Auch 

wenn die Handlungsspielräume im Angesicht defizitärer 

Haushalte eng bemessen sind, der anhaltende Substanzverzehr 

der Infrastruktur muss beendet werden, sonst wird 

das Wirtschaftswachstum in Deutschland ausgebremst.“ 

So die Forderung Loewensteins. ■ 

Wohnungsbau erholt 

Die südbadische Bauwirtschaft 

zeigt sich insgesamt 

in guter konjunktureller Verfassung. 

Wie eine Erhebung 


Baden-Württemberg unter 

ihren südbadischen Mitgliedsbetrieben 

im Juni 

2011 ergab, hat sich der 

Wohnungsbau – jahrelang 


in Südbaden 

profitiert vom 

Wirtschafts - 

aufschwung 

das Sorgenkind der Branche – spürbar erholt. Im Bereich 

Ein- und Zweifamilienhausbau bewerten 34 % der befragten 

Unternehmen ihre Geschäftslage als gut, 24 % als 

befriedigend; im Mehrfamilienhausbau liegen diese Werte 

bei 18 % bzw. 38 %. Diese positive Entwicklung spiegelt 

sich auch in der Baugenehmigungsstatistik wieder: Im 

ersten Quartal 2011 wurde in Südbaden 40 %, im zweiten 

Quartal 32 % mehr Wohnraum (cbm umbauter Raum) zum 

Bau genehmigt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Von der günstigen gesamtwirtschaftlichen Lage kann 

auch der Wirtschaftsbau profitieren. In dieser Sparte melden 

mehr als zwei Drittel der Baufirmen eine gute oder 

befriedigende Geschäftslage. Dagegen wird die Situation 

im öffentlichen Hochbau im Vergleich zum Vorjahr nur wenig 

verändert eingeschätzt. Hier machen sich die Konsolidierungszwänge 

bei Bund, Land und Gemeinden bemerkbar, 

die mehr öffentliche Bauinvestitionen trotz gestiegener 

Steuereinnahmen kaum zulassen. Auch der Straßen- und 

Tiefbau kann aufgrund der schwierigen Haushaltssituation 

bei den öffentlichen Auftraggebern nicht der positiven allgemeinen 

Wirtschaftsentwicklung folgen. Trotz des hohen

Investitionsbedarfs ist in diesem Bereich nur eine Stagnation 

zu verzeichnen. 

Zu kämpfen hat die große Mehrzahl der Bauunternehmen 

weiterhin mit harten bis ruinösen Wettbewerbsbedingungen. 

Auch die schlechte Zahlungsmoral vieler Auftraggeber 

sowie zahlreiche VOB-Verletzungen machen den Betrieben 

zu schaffen. 

Aufgrund der insgesamt günstigen Konjunktur planen 

derzeit 13 % der Firmen die Einstellung neuer Mitarbeiter. 

Gleichzeitig klagen 63 % der Betriebe über Fachkräftemangel. 

Die Zahl von rund 150 freien Ausbildungsplätzen in der 

südbadischen Bauwirtschaft zeugt von der hohen Ausbildungsbereitschaft 

der Bauunternehmen. 

Hinsichtlich der Erwartungen für die nächsten Monate 

herrscht in der südbadischen Baubranche überwiegend 

Optimismus: 21 % der Betriebe rechnen mit einer guten, 66 

% mit einer befriedigenden und nur 13 % mit einer schlechten 

Entwicklung. ■ 

Baden- 

Württembergisches 

Bauhauptgewerbe: 

3,2 % mehr 

Aufträge im 

1. Halbjahr 2011 

2. Quartal 2011 insgesamt 

schwächer als 

1. Quartal 

Nach Feststellung des Statistischen 

Landesamtes 

Baden-Württemberg sind 

bei den Betrieben des 

baden-württembergischen 

Bauhauptgewerbes im 

1. Halbjahr 2011 nominal 

rund 3 % mehr Aufträge 

eingegangen als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Damit 

schwächte sich das Wachstum aus dem 1. Quartal etwas 

ab. Während bei den Auftragseingängen im 1. Quartal 2011 

noch ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahresquartal 

verzeichnet wurde, betrug der Auftragszuwachs im 

2. Quartal 2011 lediglich gut 1 % gegenüber dem 2. Quartal 

2010. 

Im Hochbau wuchs der Wert der fest akzeptierten Aufträge 

im 1. Halbjahr 2011 nominal um fast 11 %. Hier fiel der 

Zuwachs im 2. Quartal mit gut 2 % deutlich niedriger aus als 

im ersten Quartal, als die Auftragseingänge um nahezu 

24 % gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen. Hervorzuheben 

sind im Hochbau die Aufragseingänge im gewerblichen 

Hochbau und im Wohnungsbau, die im 1. Halbjahr 

2011 gegenüber dem 1. Halbjahr 2010 um fast 25 % beziehungsweise 

annähernd 10 % gestiegen sind und damit 

einen Auftragsrückgang von rund 20 % im öffentlichen 

Hochbau mehr als ausgeglichen haben. 

Im Tiefbau hingegen wurden im Verlauf des 1. Halbjahres 

2011 nominal circa 6 % weniger Auftragseingänge an das 

Statistische Landesamt gemeldet als es ein Jahr zuvor 

noch der Fall gewesen war. Hier entwickelte sich das 

2. Quartal 2011 jedoch positiver als das Vorquartal. Im 

2. Quartal 2011 konnte das Niveau der Auftragseingänge 

des Vorjahresquartals annähernd erreicht werden (-0,3%), 

während im 1. Quartal 2011 rund 14 % weniger Aufträge 

gemeldet wurden als im Vorjahreszeitraum. Dabei ist die 

Auftragslage des gewerblichen Tiefbaus hervorzuheben, 

welche nach einem schwachen 1. Quartal 2011 im Folgequartal 

deutlich zunahm und insgesamt im 1. Halbjahr 2011 


um gut 1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum wuchs. Dieser 

Zuwachs im gewerblichen Tiefbau konnte den Rückgang 

im öffentlichen Tiefbau (einschließlich Straßenbau) 

nicht kompensieren. Die Auftragseingänge im öffentlichen 

Tiefbau (einschließlich Straßenbau) nahmen im 1. Halbjahr 

2011 um fast 9 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2010 ab. 

Wie das Statistische Landesamt weiter feststellt, stiegen 

die saisonbereinigten Auftragseingänge im 2. Quartal 2011 

insgesamt um gut 2 % gegenüber dem 1. Quartal 2011. Im 

Hochbau ging der Wert der eingegangenen Aufträge im 

2. Quartal 2011 saisonbereinigt leicht um rund 1 % im Vergleich 

zum Vorquartal zurück. Im Tiefbau nahmen die Auftragseingänge 

saisonbereinigt im gleichen Zeitraum um 

6 % zu. ■ 

Erstes Halbjahr 2011 fast 

30 % über Vorjahres - 

niveau 

Starke Wohnungsbaunachfrage 

in Baden- 

Württemberg 

Nach Feststellung des 

Statistischen Landesamtes 

hat sich die Zahl der erteilten 

Baugenehmigungen für 

Wohnungen in neu zu 

errichtenden Wohngebäuden 

(einschließlich gemeldeter 

Kenntnisgaben) im 1. Halbjahr 2011 in Baden-Württemberg 

im Vergleich zum 1. Halbjahr 2010 um fast 30 % 

erhöht. Insgesamt wurden in den Monaten Januar bis Juni 

2011 rund 14 700 Wohnungen zum Bau freigegeben. 

Zu dieser Steigerung haben alle Bauherrengruppen beigetragen. 

Mit fast 8 500 Wohnungen wurden die meisten 

Baugenehmigungen an private Haushalte als Bauherren 

erteilt, das sind gut 29 % mehr als im Vorjahreszeitraum. An 

zweiter Stelle folgen Unternehmen mit rund 5 900 Wohnungen, 

gegenüber Januar bis Juni 2010 bedeutet das eine 

Steigerung von rund 26 %. An öffentliche Bauherren (einschl. 

Organisationen ohne Erwerbszweck) gingen Genehmigungen 

für fast 300 Wohnungen, das ist fast der fünffache 

Wert der Baugenehmigungen im 1. Halbjahr 2010. 

Die Auswertung nach Art der Gebäude zeigt, dass die 

höchste Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 

nahezu 33 % bei der Errichtung von Einfamilienhäusern 

besteht, gefolgt vom Geschosswohnungsbau (Gebäude 

mit 3 und mehr Wohnungen) mit einem Plus von circa 28 %. 

Die Zahl der zum Bau freigegebenen Wohnungen in neuen 

Wohngebäuden mit 2 Wohnungen verzeichnet eine Steigerung 

von gut 10 %. 

Ihr externes Personalbüro 

➢ Personalentwicklung 

➢ Personalmanagement 

➢ Personalcontrolling 

➢ Personalplanung 

➢ Personalverwaltung 

➢ Entgeltabrechnung 

Anzeige 

PVA Reich 

Friedbert A. Reich 

Personalfachkaufmann IHK 

Kirchhöf 2c · 79215 Biederbach 

Tel. 0 76 82 / 92 68 68 · Fax 92 68 69 

info@pvareich.de · www.pvareich.de 



Genehmigungen im Wohnungsneubau*) 

nach Bauherren in Baden-Württemberg 

Nichtwohnbau 

in Baden- 

Württemberg 

im ersten 

Halbjahr 2011 

fast 9 % über 

Vorjahresniveau 

Bauherrengruppe 

Zeitraum Unter- Private Öffentliche Insnehmen 

Haushalte Bauherren**) gesamt 

1. Halbj. 

2007 

1. Halbj. 

2008 

1. Halbj. 

2009 

1. Halbj. 

2010 

1. Halbj. 


5.444 5.836 100 11.380 

5.766 6.097 245 12.108 

4.458 5.862 661 10.981 

4.675 6.568 58 11.301 

5.902 8.480 283 14.665 

*) nur Wohnungen in Wohngebäuden, ohne Wohnheime; 

einschl. gemeldeter Kenntnisgaben 

**) einschl.OoE ■ 

Steigerung des genehmigten 

Neubauvolumens 

für Unternehmen gleicht 

Rückgang bei privaten 

und öffentlichen Bauherren 

aus 

Nach Feststellung des Statistischen 

Landesamtes lag 

der für Nichtwohngebäude 

genehmigte umbaute Raum 

im 1. Halbjahr 2011 mit 

über 13,3 Millionen (Mill.) 

Kubikmetern fast 9 % über dem des Vorjahreszeitraums. 

Dabei hat sich die Zahl der Gebäude, die mit diesem Volumen 

insgesamt entstehen sollen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum 

verringert. Von Januar bis Juni 2011 wurden 

rund 1 930 Nichtwohngebäude in Baden-Württemberg zum 

Bau freigegeben. Das sind rund 3 % weniger als im selben 

Zeitraum 2010. Zum Nichtwohnbau zählen vor allem 

gewerbliche Betriebs- und Bürogebäude sowie Hochbauten 

der öffentlichen Hand und nicht überwiegend zu Wohnzwecken 

genutzte Gebäude von privaten Bauherren. In der 

zum Bau freigegebenen Anzahl der Gebäude sowie dem 

genehmigten Neubauvolumen spiegelt sich die Neubau - 

nachfrage wider. 

Im Nichtwohnbau sind die Wirtschaftsunternehmen die 

mit Abstand wichtigste Bauherrengruppe. Im 1. Halbjahr 

2011 wurden in diesem Bereich gut 10,9 Mill. Kubikmeter 

umbauter Raum zum Neubau freigegeben. Das waren 

rund 16 % mehr als im 1. Halbjahr 2010. Die Nachfrage im 

öffentlichen Hochbau (einschließlich Organisationen ohne 

Erwerbszweck) ging zurück. Mit annähernd 1,5 Mill. Kubikmetern 

war das Genehmigungsvolumen in diesem Bereich 

in den ersten sechs Monaten 2011 um rund 13 % niedriger 

als im Vorjahreszeitraum. Bei den privaten Bauherren verzeichnete 

das Statistische Landesamt in den ersten sechs 

Monaten 2011 ein um fast 19 % geringeres genehmigtes 


Neubauvolumen. Mit rund 1 Mill. Kubikmetern zum Neubau 

freigegebenem Raum ist der Anteil dieser Bauherrengruppe 

vergleichsweise gering. 

Genehmigungsvolumen im Nichtwohnbau 

Neubau in Baden-Württemberg 

„Im Zusammenhang mit 

der Diskussion über die 

Senkung des Beitragssatzes 

in der gesetzlichen 

Rentenversicherung fordern 

wir, als Erstes die Vorfälligkeit 

der Sozialversicherungsbeiträgeabzuschaffen. 

Die Fälligkeit der 

Sozialversicherungsbeiträge 

muss sich wieder an der 

Rauminhalt in Millionen m³ 

Zeitraum Bauherrengruppe 

Unter- Öffentliche Private 

nehmen Bauherren Haushalte 

1. Halbj. 2007 10,855 0,978 1,090 

1. Halbj. 2008 15,174 1,300 1,210 

1. Halbj. 2009 10,333 1,747 0,773 

1. Halbj. 2010 9,388 1,681 1,196 

1. Halbj. 2011 10,910 1,459 0,972 

ZDB-Vize 

Dupré fordert 

Abschaffung der 

Vorfälligkeit der 

Sozialversicherungsbeiträge 

Fälligkeit des Entgeltanspruches orientieren.“ Diese Forderung 

erhob der Vizepräsident des Zentralverbandes des 

Deutschen Baugewerbes, Frank Dupré, am 9. September 2011 

in Berlin. 

Zur Stabilisierung des Rentenversicherungsbeitrages war 

die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge im Jahre 

2005 vorverlegt worden. Diese Vorverlegung hat bei den 

mittelständischen Bauunternehmen aufgrund der Lohn - 

abrechnung auf Stundenlohnbasis einen deutlichen Anstieg 

des Verwaltungsaufwands verursacht, weil die Arbeitgeber 

verpflichtet worden sind, den voraussichtlichen Sozialver - 

sicherungsbeitrag für den laufenden Kalendermonat zu 

schätzen und diesen am fünftletzten Banktag zu überweisen. 

„Für die Bauunternehmen bedeutete diese Vorver - 

legung, die 2006 einem 13. Rentenbeitrag gleich kam, ständige 

nachträgliche Korrekturen der Lohnabrechnung und 

führte dazu, dass die Arbeitgeber nicht mehr zwölf, sondern 

24 Monatsabrechnungen erstellen müssen.“ Schilderte 

Dupré die Situation. 

Die derzeitige Regelung führt damit auch zu einem höchst 

problematischen Liquiditätsentzug bei den personalinten - 

siven Unternehmen der Bauwirtschaft: Denn die Sozial - 

abgaben müssen von den Unternehmen wegen der Vorverlegung 

der Fälligkeit vorfinanziert werden, meist durch 

Bankkredite. 

„Dieser Liquiditätsentzug ist nicht mehr akzeptabel und 

muss rückgängig gemacht werden. Und dazu müssen die 

Spielräume in der Rentenversicherung jetzt genutzt werden.“ 

So Dupré weiter. „Wir erwarten von der Politik, dass 

sie Prioritäten richtig setzt. 

■

Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Betriebe 

von dem entstandenen bürokratischen Mehraufwand und 

dem dauerhaften Liquiditätsentzug durch eine Rückkehr zu 

der früheren gesetzlichen Regelung zu entlasten. Danach 

war der Gesamtsozialversicherungsbeitrag bis zum 15. des 

Folgemonats zu entrichten. Die Sozialversicherungsträger 

verlieren dadurch 2012 keine Beitragseinnahmen, sondern 

erhalten diese – wie bis zum Jahre 2005 – dann, wenn auch 

der Arbeitnehmer seinen Lohn erhalten hat. 

„Die Bundesregierung könnte damit ihre Reformfähigkeit 

unter Beweis stellen, eine bürokratische und kostenintensive 

Regelung wieder kassieren und gleichzeitig einen wirkungsvollen 

Beitrag zum Bürokratieabbau leisten.“ So 

Dupré abschließend. ■ 

Landesleistungswettbewerb 

der 

Handwerksjugend 

im Straßenbauerhandwerk 

im 

Ausbildungs - 

zentrum Bühl 

Freisprechungsfeier für 

südbadische Straßenbauer 

Kronimuspreis für Sieger 

im Landesleistungswettbewerb 

und erfolgreichste 

Gesellenprüfungen 

Beim Landesleistungswett - 

bewerb der Handwerks - 

jugend im Straßenbauerhandwerk, den die Bauwirtschaft 

Baden-Württemberg am 23. September 2011 im Ausbildungszentrum 

der Bauwirtschaft in Bühl durchgeführt hat, 

haben die Teilnehmer hervorragende Ergebnisse erzielt. 

Sieger des Wettbewerbs ist Maximilian Schütz aus Calw 

(Ausbildungsbetrieb: Otto Morof GmbH, Althenstett). Den 

zweiten Platz errang Lukas König aus Neuried (Ausbildungsbetrieb: 

Walter GmbH, Offenburg). Dritter wurde 

Tobias Lemmermeyer aus Bopfingen (Ausbildungsbetrieb: 

Bortolazzi Straßenbau GmbH, Bopfingen). 

Der Landeswettbewerb ist Bestandteil der jährlich stattfindenden 

praktischen Leistungswettbewerbe der Handwerksjugend 

im Straßenbauhandwerk. Im Rahmen dieser 

Wettkämpfe, die auf Landes- und Bundesebene stattfinden, 

werden unter den Junggesellen, welche zuvor ihre 

Gesellenprüfung abgelegt haben, anhand von zu lösenden 

praktischen Aufgaben die Besten ermittelt. Die Teilnehmer 

am Landeswettbewerb hatten sich zuvor auf Kammerebene 

“ Ich gehe hin, weil ich für zwei 

Jahre Vorsprung gerne einen Tag 

investiere. ” 

Mehr zu den Premieren und Highlights auf swissbau.ch 


Gruppenfoto nach der Siegerehrung: Michael Hafner, 

Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, 

und Martin Kronimus, Vorstandsvorsitzender der 

Kronimus AG, ehrten die Sieger im Landesleistungswettbewerb 

sowie die besten Absolventen der Gesellenprüfung 

2011, Maximilian Schütz (1. Platz im Landesleistungswettbewerb), 

Tobias Lemmermeyer (3. Platz im Landesleistungswettbewerb), 

Paul Gerget (3. Platz in der Gesellenprüfung), 

Waldemar Schneider (2. Platz in der 

Gesellenprüfung) sowie Lukas König (2. Platz im Landesleistungswettbewerb 

und 1. Platz in der Gesellenprüfung) 

(v.l.n.r.). 

als erfolgreichste Absolventen der Gesellenprüfung qualifiziert. 

Ebenfalls am 23. September überreichten im Rahmen 

einer Feierstunde im Ausbildungszentrum Bühl Michael 

Hafner, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden- 

Württemberg, und Walter Hils, stellvertretender Vorsitzender 

des landesweiten Gesellenprüfungsausschusses im 

Straßenbauerhandwerk, 35 jungen Straßenbauerinnen und 

Straßenbauern aus Südbaden aus Anlass ihres erfolgreichen 

Ausbildungs abschlusses ihre Gesellenbriefe. 

„In der Bauwirtschaft sind gut ausgebildete Fachkräfte 

sehr gefragt. Die Bauberufe werden auch in der Zukunft 

interessant sein, denn die Leistungen unserer Branche werden 

benötigt.“ Mit diesen Worten ermunterte Hafner die jungen 

Straßenbauer, die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 

in der Bauwirtschaft zu nutzen. Er 

forderte die Nachwuchskräfte auf, sich mit Leistungsbereit- 

Anzeige 



Die Arbeitsprobe von Maximilian Schütz, Sieger im Landesleistungswettbewerb: 

Ein Gehwegstück mit durchgehender 

Wasserrinne. 

schaft und Engagement ihre Zukunft aufzubauen. 

Die Sieger des Landesleistungswettbewerbs sowie die 

drei erfolgreichsten südbadischen Absolventen der 

Straßenbauer-Gesellenprüfung ehrte Martin Kronimus, Vorstandsvorsitzender 

der Kronimus AG Betonsteinwerke in 

Iffezheim, mit dem von seinem Unternehmen gestifteten 

Kronimuspreis. Hierbei wurden folgende Gesellen für ihre 

guten Leistungen bei der Abschlussprüfung ausgezeichnet: 

1. Preis: Lukas König aus Neuried (Ausbildungsbetrieb: 

Walter GmbH, Offenburg) 

2. Preis: Waldemar Schneider aus Wutöschingen (Ausbildungsbetrieb: 

Schleith GmbH, Waldshut-Tiengen) 

3. Preis: Paul Gerget aus Baiersbronn (Ausbildungsbetrieb: 

Reif GmbH & Co. KG, Rastatt) ■ 

Meisterhaft-Tag 

der Bauverbände 

in Baden- 

Württemberg 

Umfassende Informationen 

für die Mitgliedsunternehmen 

Eine sehr positive Resonanz 

fand der erste 

Meisterhaft-Tag der Bauverbände 

in Baden- Würt- 

temberg am 12. Juli 2011 in Wernau bei Stuttgart. Die rund 

100 Teilnehmer aus dem ganzen Ländle hatten die Möglichkeit, 

sich über die gemeinsamen Marketingmaßnahmen, 

welche die Verbände in Sachen Meisterhaft umsetzen, zu 

informieren. Darüber hinaus standen Vorträge und Work - 

shops zu unternehmensrelevanten Themen auf dem Programm. 

Nicht zuletzt gab es beim Imbiss und in den Kaffeepausen 

ausführlich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. 

Im Zentrum der Marketingmaßnahmen für die Kampagne 

Meisterhaft steht in diesem Jahr die Einrichtung einer 

Online-Toolbox zur Nutzung der Meisterhaft-Werbemittel. 

Frank Schöllkopf von der Rutesheimer Internet- und Kommunikationsagentur 

FS|Medien stellte das unter dem 

Webauftritt www.meisterhaftbauen-bw.de im Mitgliederbereich 

neu eingerichtete System vor. Zahlreiche Werbemittel 

– vom Flyer über Postkarten und Gerüstplanen bis hin zu 

T-Shirts – können über die Toolbox individualisiert und in 


Hermann Müller von HM-Training in Endingen führte mit 

einem umfassenden Vortrag in wesentliche Grundlagen des 

Unternehmensmarketings ein. 

der vom Betrieb benötigten Auflage angefordert werden. 

Dabei ist neben dem Einfügen des Firmenlogos und der 

Firmenadresse zum Teil auch die Integration eigener Bilder 

und Texte in die Werbemedien möglich. 

Guten Zuspruch fand die Fotoaktion, welche die Veranstalter 

in die Tagung integriert hatten: Die Teilnehmer konnten 

sich von einer Profi-Fotografin aufnehmen lassen, um 

das erstellte Porträtfoto anschließend für Werbezwecke, 

z.B. zur Individualisierung von Werbemitteln mit der 

Meisterhaft-Toolbox, zu nutzen. 

Eingeleitet wurde der Meisterhaft-Tag mit einem ausführlichen 

Vortrag zum Unternehmensmarketing. Hermann 

Müller von HM-Training in Endingen führte die Teilnehmer 

unter der Überschrift „Top-Leistungen für Kunden erkennbar 

machen“ in wesentliche Zusammenhänge des Marketings 

ein und vermittelte gleichzeitig zahlreiche praktische 

Hinweise für die Umsetzung. 

Die Wahl zwischen mehreren Themen hatten die Unternehmer 

im Zuge von drei Parallel-Workshops. Hier informierte 

Wolfram Kümmel vom Fachverband der Stuckateure 

für Ausbau und Fassade über die Thematik „Gewerkekooperationen 

– auf die richtigen Verträge kommt es an“. Dieter 

Diener von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg ging 

zeitgleich auf die Freizügigkeit in Europa und deren Auswirkungen 

auf den Baumarkt und die Beschäftigung von 

EU-Arbeitnehmern in deutschen Betrieben ein. Auf lebhaftes 

Interesse stieß der Vortrag „Rhetorik, die Kunst des 

Redens – Zum Dichter wird man geboren, zum Redner 

geschult“, den Thomas Möller vom Verband Bauwirtschaft 

Nordbaden hielt. 

Bei der abschließend mit einem Bewertungsbogen durchgeführten 

Umfrage zeigten sich die Teilnehmer sehr zufrieden 

mit der Tagung. Vor diesem Hintergrund planen die 

Verbände für den 26. April 2012 einen zweiten Meisterhaft- 

Tag. 

Info: www.meisterhaftbauen-bw.de ■ 

Service Ihres Verbandes 

Auf Wunsch erhalten Sie Ehrenurkunden für langjährige 

Mitarbeiter Ihres Betriebes. Dieser Service ist für unsere 

Mitglieder kostenlos. 

Fordern Sie die Urkunden bei der Geschäftsstelle 

(Frau Wagner, Durchwahl: 0761 70302-21) an.

Eisblockwette in 

Rastatt: 

Zimmerer - 

handwerk und 

Stuckateurhandwerk 

verschenken 

Spielhaus an 

Kindergarten 

Auf große Begeisterung bei 

Kindern und Betreuern ist 

das neue Spielhaus ge - 

stoßen, das der Verband 

Holzbau Baden und der 

Fachverband Ausbau und 

Fassade Baden dem Kindergarten 

St. Bernhard in 

Rastatt geschenkt haben. 

Ralf Dickerhof, Pfarrer der 

Kirchengemeinde St. Alexander, 

Kerstin Bücher, Kin- 

dergartenbeauftragte der Gemeinde, und Kindergarten - 

leiterin Andrea Federle-Walter bedankten sich im Rahmen 

einer „Einweihungsfeier“ am 14. September 2011 für das 

inzwischen komplett fertig gestellte Holzhäuschen bei 

Michael Hafner, Verbandsdirektor der Bauwirtschaft Südbaden. 

Hafner wies auf die Leistung der Zimmererlehrlinge und 

Stuckateurlehrlinge im Ausbildungszentrum Bühl hin, die 

das Spielhaus unter Anleitung ihrer Ausbildungsmeister 

zunächst für die Eisblockwette in Rastatt gefertigt hatten. 

Die Kindergartenkinder freuen sich über das neue Holzhäuschen. 

Im Bild zu sehen sind Zimmermeister Roland 

Wunsch, Präsidiumsmitglied von Holzbau Baden und Obermeister 

der Zimmerer-Innung Rastatt/Baden-Baden/Bühl 

(stehend, l.), Pfarrer Ralf Dickerhof, Stephan Ruck, 

Geschäftsführer der Firma Weisenburger Bau, und Verbandsdirektor 

Michael Hafner (stehend, 3., 4. und 5. v.l.). 

Nach Abschluss der Wette am 5. Juli 2011 hatte der Verband 

dann das Gebäude dem Kindergarten geschenkt. 

Hafner kam darüber hinaus auf die Ausbildung im Zimmerer- 

und Stuckateurberuf zu sprechen, die interessierten 

jungen Menschen attraktive berufliche Zukunfts- und Entwicklungsmöglichkeiten 

biete. 

Der Verbandsdirektor bedankte sich bei allen Beteiligten, 

insbesondere den Sponsoren, für die Unterstützung der 

Eisblockwette. Namentlich erwähnte er Firma Weisenburger 

Bau in Rastatt, die das Fundament für den Aufbau des 

Holzhäuschens im Kindergarten erstellt hat. 

Das neue Spielhaus des Kindergartens ist aus Holz 

gebaut und hat die Grundmaße 3,00 Meter x 2,00 Meter, bei 

einer Höhe von ca. 2,25 Metern. Der Materialwert beläuft 

sich auf rund 5400 €. 

Im Anschluss an die Einweihung des Holzhäuschens 

überreichte Verbandsdirektor Hafner dem Gewinner der 

Eisblockwette, Herrn Norbert Kick aus Rastatt, den 

1. Preis, einen Gutschein für ein Wellnesswochenende im 

Hotel Vier Jahreszeiten in Schluchsee für zwei Personen.■ 

Eine Vereinbarung der Bauwirtschaft 

Südbaden mit 

der Werbeagentur zbvdesign 

eröffnet Verbandsmitgliedern 

erhebliche Vorteile: 

Jedes Mitglied erhält 

gezielt fachmännische 

Beratung in allen Fragen 

rund um seine Werbung 

und Multi-Media. Auf alle 

Leistungen, die direkt von 

zbv-design erbracht wer- 

den, erhalten Mitgliedsbetriebe einen Sonderrabatt von 

15 %. Für Printmedien, Internet, CD, Radio und TV haben 

unsere Mitglieder damit einen kreativen und kompetenten 

Ansprechpartner. Nähere Informationen zu diesem Angebot 

erteilen wir unter Telefon 0761 70302-60. 

Preisbeispiele: 

Internetauftritt: ab 399,00 € 

für Verbandsmitglieder ab 339,00 € 


Angebot für unsere 

Mitgliedsbetriebe: 

15 % Rabatt auf 

Werbung und 

Multimedia 

Businesspaket: ab 575,00 € 

für Verbandsmitglieder ab 499,00 € 

(Briefpapier + Visitenkarte + Stempel + Anzeige) ■ 




Baden- 

Württemberg e.V. 

50 Jahre Bauunter - 

nehmen Bonath in 

Oberwolfach 

Am 23. Juli 2011 beging 

das Bauunternehmen 

Bonath in Oberwolfach mit 

einer Festveranstaltung 

sein 50-jähriges Betriebsjubiläum. 

Gleichzeitig wurde 

ein neuer Büroanbau des 

Firmengebäudes eingeweiht. 

Bei der Feier konnten 16 Mitarbeiter für ihre langjährige 

Betriebszugehörigkeit geehrt werden. Im Rahmen des 

Jubiläums bat Familie Bonath ihre Gäste an Stelle von 

Jubiläumsgeschenken um eine Spende für die Unterstützung 

von Projekten der örtlichen Grund- und Hauptschule 

sowie des Kindergartens. Als Ergebnis konnten diesen beiden 

Einrichtungen vor kurzem 4500 € übergeben werden. 

Gegründet wurde das Unternehmen, welches zunächst 

im Wegebau tätig war, im Jahr 1960 von Severin Bonath. 

Mit dem Eintritt der Söhne Alfred und Wilfried Bonath in den 

folgenden Jahren erweiterte sich das Firmenprofil um den 

Hochbau sowie den Tief- und Straßenbau. 1966 verlegte 

der Betrieb seinen Sitz an den heutigen Standort Oberwolfach-Walke, 

wo eine Fahrzeughalle errichtet wurde. Nach 

der Geschäftsübergabe an Alfred und Wilfrid Bonath 1970 

konnte die Firma in den folgenden Jahren weiter expandieren: 

1973 entstand ein Bürobau, 1984 und 1990 jeweils eine 

neue Lagerhalle. 2007 erwarb das Unternehmen ein zusätzliches 

Betriebsgelände in Oberwolfach-Rankach. Im gleichen 

Jahr übernahm Martin Bonath die Firmenleitung in der 

dritten Generation. 

Gruppenbild der Unternehmerfamilie und der Firmen - 

belegschaft vor dem neuen Büroanbau. 

Heute beschäftigt das Baunternehmen insgesamt 30 Mitarbeiter, 

darunter drei kaufmännische und zwei technische 

Angestellte. Das Tätigkeitsfeld umfasst sowohl den Hochbau 

als auch den Tiefbau und Straßenbau. Darüber hinaus 

gehören Außenanlagen, Pflasterarbeiten und Landschaftsbau 

zum Leistungsspektrum. ■ 


Eisblockwette in 

Brüssel 

Holzbau 

Baden e.V. 

Mit ideeller Unterstützung 

der Europäischen Vereinigung 

des Holzbaus (E.V.H.) 

hat der Landesinnungsverband 

des Bayerischen Zimmererhandwerks 

(LIV) in 

Brüssel vor dem EU-Parlament 

eine Eisblockwette 

durchgeführt. Eröffnet 

wurde die Wette am 13. Juli 2011 mit EU-Kommissar 

Günther Öttinger, dem bayerischen Staatsminister Helmut 

Brunner, E.V.H.-Präsident Georg König, Ullrich Huth, Vorsitzender 

von Holzbau Deutschland, Peter Aicher, Präsident 

Mal sehen, wer näher herankommt! EU-Kommissar 

Günther Oettinger (r.) zusammen mit Staatsminister Helmut 

Brunner (l.), E.V.H.-Präsident Georg König (2.v.l.) und 

LIV-Präsident Peter Aicher (3.v.l.) beim Ausfüllen der Tippzettel 

zur Eisblockwette (Foto: LIV). 

des Landesinnungsverbandes des Bayerischen Zimmererhandwerks, 

sieben EU-Abgeordneten sowie einer Delegation 

vom Ausbildungszentrum Bühl. 

Ziel der Eisblockwette war es, zu zeigen, welchen Beitrag 

das Zimmererhandwerk zur Energiewende und zum Klima- 

Eine Delegation von Auszubildenden des Zimmererhandwerks 

aus dem Ausbildungszentrum Bühl war zur Eröffnung 

der Eisblockwette angereist. Links im Bild zu sehen sind 

E.V.H.-Präsident Georg König, Stephan Hielscher vom 

Kompetenzzentrum Elementiertes Bauen in Bühl, Ullrich 

Huth, Vorsitzender von Holzbau Deutschland, und LIV-Präsident 

Peter Aicher (v.l.n.r.).

schutz leisten kann. Bei der Abschlussveranstaltung der 

Wette am 7. September 2011 wurde die Gewinnerin ermittelt, 

die das Holzhaus der Kindereinrichtung „La Retraite du 

Sacré Coeur“ in Brüssel stiftet. Markus Ferber, Mitglied des 

Europäischen Parlaments, wird das Spielhaus in Kürze 

übergeben. ■ 

Zimmerer-Europameisterschaft findet 

vom 31. Januar bis 3. Februar 2012 in 

Stuttgart statt 

Wettbewerb ermittelt die beste Zimmerer-Nation und 

den besten Zimmerer Europas 

Parallel zur Messe DACH+HOLZ International 2012 vom 

31. Januar bis 3. Februar 2012 wird der 10. Europäische 

Berufswettbewerb der Europäischen Vereinigung des Holzbaus 

(E.V.H.) in Stuttgart stattfinden. Mindestens acht 

Nationen werden an den Start gehen, um die beste Zimmerer-Nation 

und den besten Zimmerer Europas zu ermitteln. 

Es wird wie gewohnt eine Mannschafts- und eine Einzelwertung 

geben. Die deutsche Zimmererorganisation Holzbau 

Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband 

des Deutschen Bauge werbes wird nach den Jahren 

1994 und 1996 zum dritten Mal Gastgeber des Wettbewerbs 

sein. 

Unterstützt wird der Berufswettbewerb von zahlreichen 

Sponsoren. Premiumsponsor ist der Dachfenster-Anbieter 

VELUX. Der Wettkampf wird während der ersten drei Messetage 

in der VELUX-Arena, im Atrium direkt am Eingang 

Ost des Stuttgarter Messegeländes, stattfinden. Die Siegerehrung 

findet am Vormittag des letzten Messetages, 

3. Februar 2012, statt. 

Als Goldsponsoren haben bislang Pavatex, Isover, 

HECO-Schrauben und KORAMIC zugesagt. Fermacell und 

Eternit sind Silbersponsoren und ITW Befestigungssysteme 

Bronzesponsor. Für die Sponsoren ist die Beteiligung an 

der EM 2012 ein wichtiger Beitrag, um ihr Engagement für 

die Berufsausbildung im Rahmen der größten und wichtigsten 

Branchenveranstaltung des Holzbaus in Deutschland 

aufzuzeigen. 

Die Schirmherrschaft für den europäischen Berufswettbewerb 

übernimmt erstmals der Bundesminister für Wirt- 

“ Ich gehe hin, weil ich dort auf 

neue Ideen und alte Bekannte 

stosse. ” 

Mehr zu den Premieren und Highlights auf swissbau.ch 


schaft und Technologie der Bundesrepublik Deutschland, 

Dr. Philipp Rösler. Damit wird das Engagement der Europäischen 

Vereinigung des Holzbaus und von Holzbau 

Deutschland für die Berufsausbildung im Holzbau unterstrichen. 

Weiteres Infos unter www.zimmerer-europameisterschaften.de. 

■ 

Infotag Bauausbildung 2011 

Am 25. Oktober 2011 sowie zum Teil an 

den darauf folgenden Tagen führen die 

Mitgliedsverbände der Landesvereinigung 

Bauwirtschaft Baden-Württemberg wiederum landesweit 

einen Informationstag zur Ausbildung in der Bauwirtschaft 

durch. Mit dabei sind in Südbaden die Ausbildungszentren 

Bühl, Donaueschingen und Waldshut sowie die Gewerbe - 

akademien in Freiburg und Schopfheim. Von 8.00 bis 16.30 

Uhr können Schulklassen und deren Lehrer, Eltern und 

Berufsberater die Ausbildungsstätten besuchen und sich 

über die Ausbildung und berufliche Chancen in den Bauberufen 

informieren. Weitere Infos können im Internet unter 

www.infotag-bauausbildung.de sowie telefonisch unter 

0761 70302-76 abgerufen werden. ■ 

Modell „Gestufte 

Ausbildung“: Unterstützung 

bei der Berufsausbildung 

chancenarmer Jugendlicher 

Nachwuchsmarketing 

Ausbildung 

Die Zahl ist alarmierend: Laut einer verlässlichen Erhebung 

wird jedes vierte Ausbildungsverhältnis in den ersten zwölf 

Monaten abgebrochen. Hauptursache dürften falsche Vorstellungen 

und Erwartungen sein, sowohl bei den jungen 

Leuten als auch bei den Betrieben, vermutet Hans-Joachim 

Ramp von der Geschäftsleitung der Jugendberufshilfe 

Ortenau e.V. Der vor 28 Jahren gegründete und inzwischen 

über die Ortenau hinaus anerkannte Bildungsträger hat es 

sich auf seine Fahnen geschrieben, chancenarme Jugendliche 

zu unterstützen und ihnen auf dem Weg zum Beruf 

behilflich zu sein. Als Erfolgsmodell hat sich dabei die 

Anzeige 



„gestufte Ausbildung“ herausgestellt. Verhindert werden 

soll, dass die Anforderungen der Betriebe an die Bewerber 

und die Qualifikationen der Schulabgänger auseinanderklaffen. 

Die Jugendberufshilfe vermittelt im Auftrag der 

Agentur für Arbeit und der kommunalen Arbeitsförderung 

„passgenau“, wie Ramp betont: Dadurch entstehe für alle 

Beteiligten eine Gewinnsituation. 

Die Vorteile für die Betriebe, die das Konzept der gestuften 

Ausbildung mittragen, liegen auf der Hand: Die Auszubildenden 

nehmen einmal pro Woche an Stützunterricht teil 

und werden sozialpädagogisch begleitet. Die Unternehmen 

haben also einen verlässlichen Partner, wenn es um schulische 

Angelegenheiten geht. Die Jugendberufshilfe unterstützt 

darüber hinaus beim Auswahlverfahren und ist 

Anlaufstelle für ausbildungsrelevante Fragen: „Da sind wir 

die Spezialisten“, versichert Ramp. Die Unternehmen werden 

entlastet, zumal die Jugendberufshilfe gezielt auf die 

Prüfungen vorbereitet: „Wir kümmern uns und verstehen 

uns als Mittler.“ Die Finanzierung von Betreuung und Unterricht 

übernimmt in vollem Umfang die Agentur für Arbeit 

beziehungsweise die Kommunale Arbeitsförderung des 

Ortenaukreises. 

Die „Gestufte Ausbildung“ wurde im Jahr 1999 von der 

Offenburger Agentur für Arbeit ins Leben gerufen mit dem 

Ziel, Bewerber mit schlechten Einstiegsvoraussetzungen zu 

einem qualifizierten Berufsabschluss zu führen. Mit im Boot 

saßen Vertreter des DGB und der IHK Südlicher Oberrhein. 

Mit überschaubaren Etappenzielen und einer intensiven 

Betreuung und Begleitung sollte auch für diesen benachteiligten 

Personenkreis eine erfolgreiche Ausbildung möglich 

sein. Grundstufe ist eine zweijährige Grundausbildung mit 

einem ersten anerkannten Berufsabschluss. Ein optionales 

Praxisjahr im Ausbildungsbetrieb schließt sich an für diejenigen, 

die ihre schulischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten 

vertiefen möchten. Voraussetzung für einen späteren 

Wechsel in die Fachstufe ist die weitere Teilnahme am 

Unterricht der Jugendberufshilfe. Die Fachstufe führt nach 

einem weiteren Jahr zum Abschluss in einem anerkannten 

Vollberuf. Für die Baubranche kommen folgende Ausbildungswege 

in Frage: vom Ausbaufacharbeiter zum Zimmerer 

und Stuckateur, vom Tiefbaufacharbeiter zum Straßenbauer 

und Gleisbauer, vom Hochbaufacharbeiter zum 

Maurer und Betonbauer. 

Für die Betriebe stelle die gestufte Ausbildung die große 

Chance dar, den eigenen Facharbeiternachwuchs zu 

sichern, unterstreicht Ramp. Durch den kontinuierlichen 

Unterricht und die Begleitung seitens der Jugendberufshilfe 

werden schlechtere Startvoraussetzungen der Bewerber 

ausgeglichen. Der Betrieb wird bei der Fachkräftesicherung 

unterstützt und die Auszubildenden werden zu einem erfolgreichen 

Abschluss geführt. Auf dass die alarmierende 

Abbrecherquote der Vergangenheit angehören wird. 

Info: 

Jugendberufshilfe Ortenau e.V. 

Zähringerstraße 9a 

77652 Offenburg 

Telefon 0781 28942-0 

Fax 0781 28942-399 

E-Mail info@jbh-ortenau.de 

Internet http://www.jbh-ortenau.de. ■ 


Sommerkolleg für Bau-Auszubildende 

erfolgreich abgeschlossen 

Das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg 

hat Anfang des Jahres eine Maßnahme ins Leben 

gerufen, mit deren Hilfe die im September beginnenden 

Auszubildenden eine zweiwöchige Schulung als Starthilfe 

in Anspruch nehmen konnten. Daran anknüpfend organisierte 

das Berufsförderungswerk der Süd badischen Bauwirtschaft 

im Anschluss an die Schulzeit ein zweiwöchiges 

Vollzeit-Programm, welches mit 40 Stunden pro Woche am 

Berufsalltag angelehnt ist. Das so genannte Sommerkolleg 

wurde vom 18. bis 29. Juli in den Ausbildungszentren 

Donaueschingen und Bühl angeboten und mit insgesamt 

18 jungen Menschen durchgeführt. 

Vor allem für die etwas schwächeren Schulabgänger war 

dies eine optimale Gelegenheit, ihr Einmaleins, das für die 

handwerkliche Ausbildung von großer Bedeutung ist, aufzufrischen. 

Zusätzlich sollten Sie sich in dieser Zeit erste 

Praxiskenntnisse in den verschiedenen Bauberufen aneignen 

sowie soziale Kompetenzen in der Gruppe trainieren. 

In Donaueschingen konnte das Berufsförderungswerk 

sieben Jugendliche im Sommerkolleg weiterbilden: drei 

angehende Maurer, drei angehende Zimmerer und einen 

angehenden Baugeräteführer. 

In Bühl wurden elf Teilnehmer aufgenommen: Fünf Betonund 

Stahlbauer, zwei Zimmerer, zwei Maurer, ein Straßenbauer 

und ein Stuckateur. Unter den Jugendlichen befand 

sich diesmal auch eine junge Frau: „Mein Bruder arbeitet in 

einer großen Firma und hat mir dort die verschiedenen 

Abteilungen vorgestellt. Nun will ich dort auch eine Lehre 

machen und habe mich für Beton- und Stahlbau entschieden”, 

erzählte Ramona und freute sich schon sichtlich auf 

den Beginn der Lehrzeit. 

Am Anreisetag lernten sich die Jugendlichen bei der 

Begrüßungsrunde schnell kennen und erhielten Einblick in 

die verschiedenen Werkstätten des Ausbildungszentrums. 

Am Nachmittag begann bereits der erste Praxisunterricht: 

In Donaueschingen lehrte Zimmerermeister Bächle anhand 

eines Vogelnistkastens die einzelnen Arbeitsschritte. Mit 

noch ungeübten Händen tasteten sich die Jugendlichen an 

das Handwerkzeug, die Gestellsäge und den Winkel heran. 

Wenige Stunden später konnte jeder einen selbst gebauten 

Vogelnistkasten vorzeigen. Direkt an den Praxisbeispielen 

wurden zudem Winkelberechnungen durchgeführt, Stücklisten 

erstellt und die Zeit kalkuliert. „Holz ist nicht mein 

Material”, sagte der angehende Maurer Daniel. Herr Bächle 

erklärte daraufhin allen angehenden Auszubildenden das 

Zimmermeister Heinz Bächle beim praktischen Unterricht 

mit den Jugendlichen.

Sommerkolleg in Bühl: Die Teilnehmern testen ihre Fähigkeiten 

beim Pflastern. … und in Donaueschingen. 

Besondere an der Ausbildung im Bauhauptgewerbe: Das 

erste Lehrjahr, das überwiegend im Ausbildungszentrum 

und in der Berufschule stattfindet, hat für alle Bauberufe 

viele überschneidende Inhalte. 

In Bühl wurde die Gruppe berufsspezifisch getrennt. Die 

künftigen Auszubildenden der Ausbauberufe lernten bei 

Zimmerermeister Riebel die ersten Sägeschnitte. Die Maurer 

und Stahlbetonbauer bauten bereits ihre erste Schalung, 

um in den nächsten Tagen zwei ineinander greifende Betonwürfel 

zu fertigen. Mauermeister Schneider stellte schon 

am ersten Tag fest: „Da gibt es noch große Unterschiede in 

der Genauigkeit, aber alle Teilnehmer werden dies in den 

nächsten Tagen noch lernen.“ 

Im Ausbildungszentrum Donaueschingen hatten Fliesenlegermeister 

Hettich, Maurermeister Harder und Stuckateurmeister 

Popko den Jugendlichen ebenfalls spannende 

Praxisbeispiele in ihren Werkstätten zu bieten. Als soziales 

Projekt wurden in der zweiten Woche drei Bänke angefertigt 

und dem Kloster Löffingen vermacht. Auf der Rückseite der 

Rückenlehne haben die angehenden Lehrlinge ihre Namen 

verewigt. 

Auch in Bühl konnten die Jugendlichen erste Erfahrungen 

beim Fliesen legen, Mauern, beim Pflastern und auch beim 

Umgang mit Trockenbau sammeln und waren begeistert bei 

der Sache. 

Ein abwechslungsreiches Programm mit Großbaustellenbesichtigung, 

Führung durch ein römisch erbautes Bad, 

Bogenschießen und Minigolf rundete das zweiwöchige 

Sommerkolleg in Donaueschingen ab. In Bühl konnten die 

Jugendlichen im Klettergarten, beim Bowling und bei der 

Besichtigung des Münsters in Schwarzach ihren Mut bzw. 

ihre Kenntnisse erweitern. 

Gruppenbild vom Sommerkolleg in Bühl … 


Mathe und Deutsch durften natürlich nicht fehlen und 

waren den meisten Jugendlichen anfangs unangenehm. 

Am Ende jedoch freuten sie sich über die deutliche Verbesserung 

dank ihres hartnäckigen Trainings. 

Die Gruppe wuchs schnell zusammen, was sich bei den 

persönlichkeitsbildenden Seminaren positiv auswirkte: Wo 

liegen die Stärken, wo die Schwächen, welche Ziele hat 

jeder einzelne? Diese Erkenntnisse sind in der Berufswahl 

ein wichtiger Indikator, um zufrieden und motiviert einen 

festen Stand im Berufsleben zu finden. Beim Seminar Knigge 

für Auszubildende konnten noch Fragen zum Umgang 

im neuen Berufsleben geklärt werden und mancher 

Jugendlicher konnte auch ein paar neue Regeln im Umgang 

mit den Menschen für sein Privatleben mitnehmen. 

Voller Stolz verließen sie am Ende der zwei Wochen das 

Ausbildungszentrum mit einer Teilnahmebestätigung in der 

Tasche und einem Vogelhaus bzw. Faltwürfeln unter dem 

Arm. Jetzt endlich hatten auch sie Sommerferien und 

anschließend begann für sie alle das erste Lehrjahr. ■ 

Dipl.-oec. Andreas Schmieg 

neuer Vizepräsident Sozial - 

politik des Hauptverbandes 

der Deutschen Bauindustrie 

Personen 

Die Sozialpolitische Vertretung (SPV) des Hauptverbandes 

der Deutschen Bauindustrie hat Dipl.-oec. Andreas 

Schmieg (51) zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Schmieg ist 

damit zugleich neuer Vizepräsident Sozialpolitik des Bau- 

Spitzenverbandes. Er löst Dipl.-Ing. Klaus Hering (68) ab, 

der nach 18 Jahren im Vorstand 

der SPV, davon drei 

Jahre als Vorsitzender, nicht 

mehr zur Wahl angetreten ist. 

Schmieg, Vorstandsvorsitzender 

der Torkret AG in Essen, 

ist bereits seit 2006 als Schatzmeister 

Mitglied im Präsidium 

des Hauptverbandes und seit 

2009 als Mitglied im Vorstand 

der SPV in der Sozialpolitik 

aktiv. Als thematische Schwerpunkte 

nennt Schmieg, der 

auch Präsident des Bauindu- 



strieverbandes Nordrhein-West falen ist, die Sicherung des 

Fachkräfteangebots, die Stärkung der Akzeptanz des Tarifsystems 

und den Umbau der Zusatzversorgung im Baugewerbe. 

■ 

Dipl.-Ing. Heinrich Wagner 

feiert 80. Geburtstag 

Dipl.-Ing. Heinrich Wagner 

aus Stockach vollendete am 

1. September 2011 sein 

80. Lebensjahr. Der Jubilar hat 

sich viele Jahre in herausragender 

Weise ehrenamtlich für 

die Bauwirtschaft eingesetzt. 

Herr Wagner engagierte sich 

von 1993 bis 2003 als Präsident 

des früheren Verbandes 

der Bauwirtschaft Südbaden, 

nachdem er vorher seit 1989 

Vizepräsident und seit 1976 

Präsidiumsmitglied gewesen war. Von 1971 bis 1993 war 

Wagner Obermeister zunächst der Baugewerks-Innung 

Stockach, dann der Baugewerbe-Innung Konstanz. Des 

Weiteren engagierte sich Herr Wagner lange Jahre als Vorstandsmitglied 

der Südwestlichen Bauberufsgenossenschaft 

in Karlsruhe. 

Von 1969 bis 1989 war der Jubilar Mitglied der Vollversammlung 

der Handwerkskammer Konstanz, von 1973 

bis 1988 stellvertretender Kreishandwerksmeister. Über 

20 Jahre lang war er Mitglied des Stockacher Stadtrats, 

17 Jahre Erster Bürgermeister. 

Für seinen außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz 

wurde Wagner vielfach geehrt. Unter anderem wurden 

ihm 1990 das Bundesverdienstkreuz am Bande und 1994 

die Goldene Ehrennadel der Handwerkskammer Konstanz 

verliehen. 2002 erhielt er die Goldene Verdienstmedaille 

des Deutschen Baugewerbes, 2003 die Goldene 

Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg sowie 

die Goldene Ehrennadel der Handwerkskammer Freiburg. 

2003 wurde er darüber hinaus zum Ehrenpräsidenten des 

Verbandes der Bauwirtschaft Südbaden und zum Ehrenobermeister 

der Baugewerbe-Innung Konstanz ernannt. ■ 

Dipl.-Ing. (FH) Rolf Kuri feiert 

65. Geburtstag 


Dipl.-Ing. (FH) Rolf Kuri aus 

Schopfheim vollendete am 

17. August 2011 sein 65. 

Lebensjahr. Der Jubilar setzt 

sich seit vielen Jahren ehrenamtlich 

für die Anliegen des 

Zimmerer- und Holzbaugewerbes 

ein. Seit 1998 engagiert er 

sich als Präsident von Holzbau 

Baden, nachdem er vorher 

schon seit 1994 Mitglied im 

Verbandspräsidium gewesen 

war. Des Weiteren ist er seit 

2002 Vorstandsmitglied von Holzbau Deutschland. Außerdem 

ist er auf Bundesebene Vorsitzender des Ausschusses 

Marketing. Von 1993 bis 2011 übte er das Amt als Obermeister 

der Zimmerer-Innung Lörrach aus. Im Juni 2011 wurde 

er zum Ehrenobermeister der Innung ernannt. 

Für sein herausragendes Engagement erhielt Kuri im Jahr 

2000 die Silberne Ehrennadel von Holzbau Baden. ■ 

Dienstjubiläum von Cornelia Rupp 

Am 15. August 2011 konnte Frau Cornelia Rupp auf eine 

zehnjährige Tätigkeit in der Freiburger Verbandsgeschäftsstelle 

zurückblicken. 

Hauptgeschäftsführer Michael Hafner beglückwünschte 

Cornelia Rupp zu ihrer erfolgreichen Tätigkeit in der Verbandsgeschäftsstelle. 

RA Cornelia Rupp ist am 15. August 2001 in die Rechtsabteilung 

der Verbandsgeschäftsstelle eingetreten. Aufgrund 

ihres besonderen Einsatzes wurde sie im Juni 2003 

zur Justiziarin und Leiterin der Rechtsabteilung der Verbände 

der Bauwirtschaft Südbaden ernannt. Im November 2007 

folgte ihre Ernennung zur Geschäftsführerin des damaligen 

Verbandes der Bauwirtschaft Südbaden sowie ebenfalls 

von Holzbau Baden und des Fachverbandes Ausbau und 

Fassade Baden. Seit der Verbandsfusion 2009 ist Frau 

Rupp Geschäftsführerin Arbeits- und Sozialpolitik der Bauwirtschaft 

Baden-Württemberg. 

Hauptgeschäftsführer Michael Hafner gratulierte der 

Jubilarin, dankte ihr für ihr langjähriges Engagement und 

wünschte ihr alles Gute für die Zukunft. Er verband hiermit 

den Wunsch nach einer weiterhin guten und erfolgreichen 

Zusammenarbeit. ■ 

Seminar Trockenbau mit vorelementierten 

Bauteilen 

Bessere Arbeitsergebnisse und wirtschaftliche 

Ausführung 

Termine 

Mit dem elementierten Trockenbau können Unternehmen 

die eigene Marktposition stärken und Marktschwankungen 

kompensieren. Weitere Vorteile des elementierten Trocken-

aus sind die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die 

schnelle Bauausführung, die hohe Kundenzufriedenheit, 

die Arbeitserleichterung dank leichter Montage sowie innovative 

Technik und hohe Qualität. 

Mit diesem Weiterbildungsseminar bietet das KOMZET 

BÜHL Kompetenzzentrum der Bauwirtschaft ein Seminar 

an, das den Teilnehmern die neuen Anwendungsbereiche 

im Trockenbau erschließt und aufzeigt, in welchen Fällen es 

sinnvoll ist, die Elemente selbst herzustellen oder zuzukaufen. 

Im theoretischen Teil werden den Teilnehmern Gestaltungsmöglichkeiten 

gezeigt und die Themen Vorrichtungsbau, 

Befestigung, Transport, Arbeitsvorbereitung, Kalkulation, 

Bestellung sowie die Möglichkeiten von Heiz- und Kühldecken, 

Licht- und Soundelementen vorgestellt. 

Neben den praktischen Vorführungen haben die Teilnehmer 

Gelegenheit, Formteile selbst herzustellen. Weitere praktische 

Vorführungen, die Nassverformung von GK-Platten, 

die Erstellung von Rundbogenelementen durch Parallelschlitzung, 

die Montage von Formteilen und der Einsatz von 

ballistischen Verbindungsmitteln werden praktisch erläutert. 

Die zweitägige Weiterbildung findet am 27./28. Oktober 

2011 im Kompetenzzentrum Bühl, Siemensstraße 4, 77815 

Bühl statt. ■ 

Seminar Gebäudeenergie berater (HWK) 

von November 2011 bis April 2012 in Bühl 

Fortbildung für Meister, Techniker, Ingenieure des 

Baugewerbes 

Mit diesem Fortbildungsseminar bietet das Berufsförderungswerk 

der Südbadischen Bauwirtschaft eine Ausbildung 

an, die qualifizierte Handwerksmeister auf die Anforderungen 

der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes 

vorbereitet. Die Teilnehmer/-innen dieser Fortbildung sind 

nach erfolgreicher Abschlussprüfung in der Lage, unter 

Einbeziehung der aktuellen Energieeinsparverordnung 

EnEV umfassend auf dem Gebiet des baulichen Wärme-, 

Feuchteschutzes und der Heizungsanlagentechnik zu beraten 

und konkret Modernisierungskonzepte unter Beachtung 

der Wirtschaftlichkeit zu entwickeln. Mit dem 

Abschlusszeugnis der Handwerkskammer erwerben sie 

zudem die Voraussetzung, den durch das Land Baden- 

Württemberg finanziell unterstützten Energiespar-Check 

durchzuführen, Energieausweise für Bestandsgebäude zu 

erstellen und Energieberatungen für Kfw-Anträge durchzuführen. 

Im Ausbildungszentrum Bühl, Siemensstraße 4, 

77815 Bühl findet an 22 Fortbildungstagen, 14-tägig, die 

Vorbereitung zur Prüfung statt. ■ 

Baurechtstreff der Deutschen Gesellschaft 

für Baurecht e.V. am 10./11. November 2011 

Die Deutsche Gesellschaft für Baurecht e.V. lädt zum 

Baurechtstreff 2011 ein. Die Veranstaltung findet am 

10. und 11. November 2011 im Steigenberger Airport-Hotel 

in Frankfurt a. M. statt. 


Info/Anmeldung: Deutsche Gesellschaft für Baurecht e.V., 

Kettenhofweg 126, 60325 Frankfurt a. M., Tel. 069 748893, 

mail@dg-baurecht.de, www.dg-baurecht.de ■ 

Netzwerktreffen „Innovation als Erfolgsfaktor 

im Sektor Forst und Holz! – 

Vernetzung zwischen Wissenschaft und 

Praxis“ am 28. November 2011 

Der Clusterinitiative Forst und Holz Baden-Württembergin 

veranstaltet in Kooperation mit der Akademie Ländlicher 

Raum am Montag, den 28. November 2011 von 10.00 bis 

16.30 Uhr bei der WeberHaus GmbH & Co. KG, Informationszentrum 

„World of Living“, Am Erlenpark 1 in 

77866 Rheinau-Linx das erste Netzwerktreffen „Innovation 

als Erfolgsfaktor im Sektor Forst und Holz!– Vernetzung 

zwischen Wissenschaft und Praxis“ Hier kommen Unternehmensinhaber 

sowie Fach- und Führungskräfte des Sektors 

Forst und Holz mit Wissenschaftlern der Forst- und 

Holzforschung zusammen. Mit dem Dialog zwischen Wissenschaft 

und Unternehmen bietet das Netzwerktreffen ein 

Forum mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu initiieren, aufzubauen 

und zu optimieren. 

Inhaltlich stehen beim Netzwerktreffen folgende Fragen im 

Vordergrund: Wie kann ich Kosten und Energie einsparen? 

Mit welchen Produktideen kann ich morgen am Markt 

erfolg reich sein? Wie können Probleme bei der Beschaffung, 

in der Produktion und bei der Vermarktung gelöst werden? 

Innovation kommt nicht von allein, sie benötigt die 

systematische Vorbereitung. Die Unterstützung durch 

praxis orientierte Forschung und Entwicklung kann dafür 

eine entscheidende Voraussetzung darstellen. 

Das Netzwerktreffen wird eingeleitet mit einem Eröffnungsvortrag 

von Minister Alexander Bonde zum Thema „Innovationen 

im Sektor Forst und Holz und ihre Förderung durch 

das Land“. Es folgen vier Impulsvorträge namhafter Referenten 

aus Wissenschaft, Unternehmen und Forschungsförderung. 

Auf dem „Marktplatz der Ideen“ finden die Teilnehmer 

kompetente Ansprechpartner aus der 

Wissenschaft für konkrete Probleme und Fragestellungen. 

Themenorientierte Rundgänge durch verschiedene Unternehmensbereiche 

des Gastgebers runden das Programm 

ab. Im Zentrum des Treffens steht der konzentrierte Dialog 

mit Entscheidungsträgern aus Unternehmen sowie Forschung 

und Entwicklung. 

Die Mitgliedsbetriebe von Holzbau Baden erhalten rechtzeitig 

über den Rundschreibendienst eine Einladung mit 

Anmeldeformular. ■ 

Bauferien 2012 

Die unserem Verband angehörenden Bau-Innungen (Region 

Baden) haben die Bauferien für das Jahr 2012 wie folgt 

festgelegt: 

Innungen Achern-Kehl, Bühl, Emmendingen, Freiburg- 

Müllheim-Lörrach, Konstanz. Lahr-Wolfach, Neustadt, 

Offenburg, Rastatt/Baden-Baden, Schwarzwald-Baar und 

Waldshut: 

30. Juli – 18. August 2012 ■ 


Betriebswirtschaft, 

Recht, EDV 

und 

Steuern 

5 


Großabnehmerabkommen für den Kauf 

von PKW und Nutzfahrzeugen 1 

E-Bilanz – Klarstellungen des Bundesfinanzministeriums 1 

Information zur Bankenabgabe 2 


Leistungsänderung und Bauzeitänderung 3 

Wirtschaftsrecht 

Keine verschuldensunabhängige Haftung des 

Bauunternehmers bei Nachbarschäden (§ 906 BGB) 2 

Steuern 

Lohnsteuer - Bekanntgabe von Lohnsteuerbescheinigungen 

2012 3 

Optimieren 

Sie Ihre 

Rufen Sie 

uns an! 



Tel. 

0761 70302 - 40 

Baufachblatt 

Fachbeilage Betriebswirtschaft, Recht, EDV 

und Steuern 

Das Baufachblatt ist das offizielle Organ der Bauwirtschaft Südbaden und gemeinsames 

Rundschreiben der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V., von Holzbau Baden e.V. und des 

Fachverbandes Ausbau und Fassade Baden e.V. 

Herausgeber und Verlag: Service-GmbH der Bauwirtschaft Südbaden, Holbeinstraße 16, 

79100 Freiburg, Telefon 0761 70302-0, Telefax 0761 70302-30, 

E-Mail: service@bausuedbaden.de 


Unternehmensführung 

Der Verbandsservice Unternehmensführung 

bietet allen 

Mitgliedern Beratung und Information, 

z. B. zu den Themen 

– Steuern 

– Bürgschaftsservice 

– Kostenanalyse im Betrieb 

Nutzen Sie die Leistungen Ihres 

Verbandes! 

Mit einigen Fahrzeugherstellern 

haben wir ein 

Großabnehmerabkommen 

abgeschlossen, das Mitgliedsbetrieben 

die Möglichkeit 

zum Einkauf mit 

einem Nachlass ermöglicht. 

Die aktuellen Angebote 

haben wir in einer Kurzübersicht 

als Rundschreiben 

bekannt gegeben. Mitglieder 

können über diese 


Abkommen je nach Modell und Marke bei dem Kauf eines 

Neuwagens über ihren Händler vor Ort bis zu 36 % Rabatt 

erhalten. 

Für Fragen stehen in der Geschäftstelle Frau Petra 

Schramm, Telefon 0761 70302-41, und Frau Manuela 

Schwörer, Telefon 0761 70302-40, zur Verfügung. ■ 

Mit Bericht vom 25. Juli 2011 

hat das Bundesministerium 

für Finanzen (BMF) eine 

Zusammenfassung der 

Anhörung zur E-Bilanz am 

16. August 2011 sowie eine 

Präsentation der Vertreter 

des Projekts E-Bilanz zu 

der Pilotphase veröffentlicht. 

An der Anhörung 

beteiligten sich Unternehmen 

und steuerliche Bera- 

Großabnehmer - 

abkommen 

für den Kauf 

von PKW und 

Nutzfahrzeugen 

E-Bilanz – 

Klarstellungen 

des Bundesfinanzministeriums 

ter, die an der Pilotphase beteiligt waren, sowie Vertreter 

von Verbänden. 

Vorgesehene Erleichterungen 

Die Pilotphase hat gezeigt, dass von den künftigen 

600 Positionen der E-Bilanz ein durchschnittliches Unternehmen 

lediglich rd. 10% dieser Positionen verwendet, rd. 

ein Drittel der Betriebe – unter anderem die Handwerksbetriebe 

– sogar nur 5%. Daher soll die Zahl der sog. Muss- 

Felder (die zu befüllen sind) reduziert werden und ca. 

30 "Auffangpositionen" für Betriebe geschaffen werden, die 

ihre Daten nicht zuordnen können. Für unsere Unternehmen 

besonderes wichtig ist, dass sie nur die Felder ausfüllen 

müssen, die sie auch aus ihrer bisherigen Papierbilanz 

ableiten können. Alle anderen Muss-Felder können danach 

leer bleiben (sog. NIL-Werte). 

Inkrafttreten 

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird weiterhin die Möglichkeit 

der Papierabgabe der Bilanz bestehen, aber erstmals auch 

die Abgabe in elektronischer Form möglich sein. Das 

bedeutet, dass die verpflichtende elektronische Übermittlung 

erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2013, also in der 

Praxis im Jahr 2014, zu erfolgen hat. 

Anwendungserlass zur E-Bilanz 

Gegenstand der Anhörung war außerdem die Ausgestaltung 

des Anwendungserlasses zur E-Bilanz. Das BMF 

beabsichtigt folgende Anpassungen im Anwendungsschreiben 

vorzunehmen:

Betriebswirtschaft Wirtschaftsrecht 

Klarstellung der Nichtbeanstandungsregelung in Rz. 27 

des Entwurfs des Anwendungsschreibens zu § 5b EStG 

hinsichtlich des Rechtsbegriffs „Erstjahr“ und der Hinweis 

darauf, dass die Papierform ohne Taxonomiegliederung 

zu übersenden ist. 

Klarstellung, dass die Übergangsregelung in Rz. 7 des 

Entwurfs des Anwendungsschreibens zu § 5b EStG sich 

in Bezug auf Betriebsstätten nur auf den ausländischen 

Betriebsstättenanteil bezieht. 

Änderung der Rz. 16 des Entwurfs des Anwendungsschreibens 

zu § 5b EStG zur Befüllung von Mussfeldern 

mit NIL-Werten, um den Unternehmen einen allmählichen 

Einstieg in die E-Bilanz zu ermöglichen. 

Die Wirtschaftsverbände haben dafür geworben, das erste 

verpflichtende Jahr der Abgabe der E-Bilanz wie für ausländische 

Betriebsstätten erst für das Wirtschaftsjahr 2014 

vorzusehen, damit etwaige administrative und technische 

Schwierigkeiten bis dahin behoben werden können. 

Die Veröffentlichung des Anwendungsschreibens zu § 5b 

EStG sowie der Taxonomien ist für Ende September 2011 

vorgesehen. ■ 

Information zur 

Bankenabgabe 

Bundesrat stimmt 

Bankenabgabe unter 

Entlastung von kleineren 

Bankinstituten und 

Bürgschaftsbanken zu 

Die Beitragsregelungen, die 

für die Bemessung der Bankenabgabe 

gelten sollen, 

werden durch die Restruk - 

turierungsfondsver ordnung 

(RStruktFV) festgelegt, der 

der Bundesrat – nach mehreren Anpassungen – am 

08.07.2011 zugestimmt hat. 

Die Bankenabgabe wird der Finanzierung eines Stabilitätsfonds 

dienen, der die Aufgabe hat, angeschlagene „systemrelevante“ 

Kreditinstitute zu restrukturieren und zu sanieren, 

wenn deren Schieflage das Finanzsystem bedroht. Der Stabilitätsfonds 

soll über die Bankenabgabe finanzielle Mittel in 

Höhe von 70 Mrd. € einsammeln. Im September 2011 sind 

die Banken zum ersten Mal zur Beitragszahlung verpflichtet. 

Obwohl der Ansatz, die Bankenbranche an Maßnahmen zu 

ihrer eigenen Rettung künftig finanziell zu beteiligen und 

damit den Steuerzahler zu entlasten, durchaus begrüßenswert 

ist, hatte der ZDB zusammen mit weiteren Wirtschaftsverbänden 

wesentliche Einwände gegen die Ausgestaltung 

der Abgabe: 

1.) Da der Stabilitätsfonds nur zur Rettung „systemrelevanter“ 

Kreditinstitute vorgesehen ist, forderte der ZDB, die für den 

Mittelstand wichtigen regionalen Institute, Sparkassen und 

Raiffeisenbanken (die wegen ihrer im Einzelnen geringen 

Bedeutung ohnehin nicht gerettet werden würden), durch 

einen Freibetrag von 1 Mrd. € von der Bankenabgabe zu 

befreien. Dem ist der Bundesrat nur teilweise gefolgt, indem 

er eine Freibetrag von 300 Mio. € an beitragserheblichen Passiva 

festgelegt hat, auf die keine Bankenabgabe erhoben 

wird. 

Aber auch unter den für die Bauunternehmen wichtigen 

Sparkassen und Raiffeisenbanken gibt es zahlreiche Kredit- 

institute, die den Freibetrag von 300 Mio. € überschreiten 

und die Bankenabgabe zahlen müssen. Diese Banken werden 

die neue Belastung in die Kreditkonditionen für ihre Kunden 

einpreisen müssen. 

Ein gestaffeltes Beitragssystem wird darüber hinaus 

bewirken, dass sehr große (d.i. „systemrelevante“) Banken 

deutlich mehr in den Stabilitätsfonds einzahlen als kleine 

Banken. 

2.) Bürgschaftsbanken sind von der Bankenabgabe befreit, 

ebenso die Landesförderbanken und die KfW. Für die Befreiung 

der Bürgschaftsbanken hatten sich die Verbände stark 

gemacht, weil es anderenfalls zu einer Doppelbelastung von 

Krediten gekommen wäre, die durch Bürgschaftsbanken 

besichert sind: Derselbe besicherte Kredit würde bei der 

Hausbank und bei der Bürgschaftsbank zur Bemessung der 

Bankenabgabe herangezogen werden. 

3.) Verbindlichkeiten aus Förderkrediten, die zu den beitragserheblichen 

Passiva einer Bank zählen, werden mit 

einem reduzierten Beitragssatz zur Bankenabgabe herangezogen. 

Die Verbände hatten gefordert, Förderkredite, die 

innerhalb einer Institutsgruppe zunächst über ein Zentral - 

institut und dann über die Hausbank vergeben werden, ganz 

aus der Bemessungsgrundlage für die Bankenabgabe heraus 

zu rechnen, um die Vergabe von geförderten Krediten 

nicht doppelt zu belasten. Der Bundesrat ist dieser Forderung 

nur mit einer Reduzierung der Gewichtung gefolgt. 

Auch an dieser Stelle sind Sparkassen und Raiffeisenbanken 

betroffen – und damit die wichtigsten Finanzierungspartner 

der mittelständischen Bauunternehmen. 

Neben den beitragserheblichen Passiva in der Bilanz eines 

Kreditinstituts bemisst sich die Bankenabgabe auch nach 

dem Bestand der Bank an Derivaten, wobei letzterer mit 

einer größeren Gewichtung in die Beitragsbemessung eingeht, 

die der Gefahr, die aus Geschäften der Banken mit 

Derivaten resultiert, Rechnung trägt. ■ 

Der BGH hat mit Urteil vom 

16.07.2010, Az.: V ZR 

207/09, IBR 2010,629, wie 

folgt entschieden: 

Kommt es im Rahmen 

von Bauarbeiten an einem 

Nachbarhaus zu Rissbildungen, 

so ist der Bauunternehmer 

nicht zum 

Ersatz des hieraus entstehenden 

Schadens verpflichtet, 

wenn ihm bei den 

Keine verschuldensunabhängige 

Haftung des Bauunternehmers 

bei 

Nachbarschäden 

(§ 906 BGB) 

Bauarbeiten weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit im Hinblick 

auf zu beachtende Sorgfaltsanforderungen zur Last fallen. 

Der Bauunternehmer haftet auch nicht unter dem 

Gesichtspunkt des nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs. 

Dieser richtet sich vielmehr gegen den Eigentümer 

des Grundstücks, von dem die Störungen ausgehen, 

regelmäßig also gegen den Bauherrn. 

Sachverhalt: 

Die Klägerin verlangt Schadensersatz in Höhe von 

18.012,95 € wegen der Beschädigung ihres Hauses durch 


Wirtschaftsrecht Steuern 

von Rüttelarbeiten des beklagten Bauunternehmens verursachte 

Erschütterungen. Der Sachverständige stellt fest, 

dass das Bauunternehmen den Grenzwert der DIN 4150 

(Erschütterungen im Bauwesen) „bei weitem“ eingehalten 

hat. Mangels Verschuldens des Unternehmers ist die Frage 

zu klären, ob der Klägerin ein verschuldensunabhängiger, 

nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 

Satz 2 BGB zusteht. 

Entscheidung: 

Nach Ansicht des BGH steht der Klägerin ein Ausgleichsanspruch 

analog § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB gegen den Unternehmer 

nicht zu, auch wenn dessen Arbeiten die Bodenerschütterungen 

ausgelöst und dadurch zu den Schäden an 

dem Gebäude der Klägerin geführt haben sollten. 

Denn der Bauunternehmer, der Arbeiten für einen anderen 

auf einem benachbarten Grundstück ausführe, werde 

dadurch nicht zum Benutzer des Nachbargrundstücks, der 

dem Eigentümer nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB zu einem Ausgleich 

bei wesentlichen, für den Eigentümer des Nachbargrundstücks 

unzumutbaren Beeinträchtigungen verpflichtet 

sei. Der für den Nachbarn tätige Bauunternehmer sei nicht 

der Adressat der nachbarrechtlichen Vorschriften. ■ 

Leistungs - 

änderung und 

Bauzeitänderung 


Nachtragsvereinbarung 

umfasst bauzeitbezogene 

Mehrkosten 

Das OLG Brandenburg 

hatte sich mit Beschluss 

vom 18.08.2009, Az.: 

11 W 25/08 mit der Frage 

zu beschäftigen, wie es mit 

den Behinderungskosten 

aussieht, wenn der Unternehmer 

auf Anordnung des 

Auftraggebers Nachtragsleistungen ausgeführt, für diese 

Nachtragsangebote eingereicht hat und diese vom Auftraggeber 

preislich akzeptiert und sodann beauftragt wurden. 

Nach Auffassung des OLG Brandenburg handelt es sich 

bei den Nachtragsvereinbarungen grundsätzlich um ab - 

schließende Regelungen. Der Unternehmer müsse bei seinen 

Nachtragsangeboten alle Kosten, auch die behinderungsbedingten 

Mehrkosten, in sein Nachtragsangebot 

aufnehmen oder wenigstens unmissverständlich klarstellen, 

dass behinderungsbedingte Mehrkosten in seinem 

Sachnachtrag nicht enthalten seien. Andernfalls sei er 

generell mit verzögerungsbedingten Mehrkosten ausgeschlossen. 

Denn wenn ein solcher Vorbehalt nicht erklärt 

wäre, könne und dürfe der Auftraggeber davon ausgehen, 

dass das ihm vorgelegte Nachtragsangebot des Unternehmers 

sämtliche Mehrkosten umfasse und deshalb zusätzliche, 

bauzeitbezogene Kosten durch einen späteren Nachtrag 

nicht mehr nachgeschoben würden. Der bloße Hinweis 

darauf, dass sich aus der Nachtragsleistung eine Veränderung 

der Ausführungsfristen ergeben werde, stelle nicht den 

gebotenen Vorbehalt dar. 

Hinweis 

Der Beschluss des OLG Brandenburg steht im Einklang mit 

früheren Urteilen zu dieser Thematik, z. B. OLG Düsseldorf, 

Urteil vom 24.10.1995, Az.: 21 U 8/95, OLG Nürnberg, 

Beschluss vom 13.12.2005, Az.: 4 U 1785/05. Ein Vorbehalt 

dürfte dann ausnahmsweise nicht erforderlich sein, wenn 

zu dem Zeitpunkt, in dem die Nachtragsvereinbarung 

getroffen wird, dem Auftraggeber bereits ein gesonderter 

Behinderungsnachtrag über bauzeitbedingte Mehrkosten 

vorliegt, so OLG Jena, Urteil vom 22.04.2008, Az.: 5 U 

1025/06. ■ 

Das Bundesministerium 

der Finanzen hat das 

Muster der elektronischen 

Lohnsteuerbescheinigung 

2012 bekannt gegeben. 

Die eingereichten Daten 

müssen mit einem elektronischen 

Zertifikat versehen 

werden. 

Arbeitgeber sind 

grundsätzlich verpflichtet, 

der Finanzverwaltung bis 

Lohnsteuer - 

Bekanntgabe von 

Lohnsteuerbeschei 

nigungen 2012 

zum 28. Februar des Folgejahres eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung 

zu übermitteln (§ 41 b Abs. 1 Satz 2 

EStG). 

Die Datenübermittlung ist nach amtlich vorgeschriebenem 

Datensatz nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung 

authentifiziert vorzunehmen, damit die Daten 

eindeutig zuordenbar sind. Das für die Authentifizierung 

erforderliche Zertifikat muss vom Datenübermittler einmalig 

im ELSTER-Online-Portal beantragt werden. Ohne Authentifizierung 

ist eine elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 

nicht möglich. Einzelheiten sind unter 

www.elsteronline.de abrufbar ■ 

Schütte/Horstkotte/Schubert/Wiedemann 

Buch- 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

tipp 

Eine Einführung anhand von Fällen aus der Praxis 

Das Buch behandelt die Grundlagen des Rechts der 

öffentlichen Auftragsvergabe. Die Autoren stellen die 

tragenden Grundsätze, Ziele und Begriffe des 

Vergaberechts anhand der europäischen wie 

nationalen Vorschriften prägnant dar. Behandelt werden die Anforderungen 

an eine fehlerfreie Ausschreibung, an die Abgabe eines einwandfreien 

Angebots sowie an die rechtssichere Prüfung und Wertung der 

Angebote durch den Auftraggeber. 

2. Auflage, 2011, XIII, 164 Seiten, Kart.; Preis: 29,80 € 

ISBN 978-3-17-019727-5 

Kohlhammer Verlag ■ 

Friedhelm Maßong 

Kalkulation kompakt – Die schnelle Kalkulation für die Baupraxis 

2007. Kartoniert. 16,8 x 24 cm. 220 Seiten. Inkl. CD-ROM; Preis: 49,00 € 

ISBN 978-3-481-02144-3 

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Köln, 

www.baufachmedien.de ■

Tarif-, 

ArbeitsundSozialrecht 

5 


BAG-Urteil: Sachgrundlose Befristung 

nach 3 Jahren wieder möglich 1 

Zugang einer Kündigung bei Übergabe des Kündigungsschreibens 

an den Ehegatten außerhalb der Wohnung 2 

Kündigung 


per E-Postbrief ist unzulässig 2 

Auslegung einer Ausgleichsklausel in einem 

Aufhebungsvertrag 2 

Fragen Sie 

nach Ihrem 

Rufen Sie 

uns an! 



Tel. 

0761 70302 - 50 

oder - 55 

Recht 

Der Verbandsservice Recht 

bietet allen Mitgliedern z. B. 

– Beratung im Bau-, Arbeits-, 

Tarif-, Handwerks- und 

Berufsrecht 

– kostenlose Gerichtsvertretung 

bei juristischen Auseinandersetzungen 

im Arbeits- und 

Sozialrecht 


Verbandes! 

Baufachblatt 

Fachbeilage Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht 







Das Teilzeit- und Befristungs - 

gesetz (TzBfG) räumt den 

Arbeitsvertragsparteien in 

§ 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG 

die Möglichkeit ein, einen 

befristeten Arbeits vertrag 

ohne Sachgrund auf bis zu 

zwei Jahre abzuschließen. 

Nach bisheriger Rechtsprechung 

durfte vor 

Abschluss eines derartigen 

Arbeitsvertrages kein befri- 


BAG-Urteil: 

Sachgrundlose 

Befristung nach 

3 Jahren wieder 

möglich 

stetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis zwischen den 

Arbeitsvertragsparteien bestanden haben. 

Dieses Vorbeschäftigungsverbot erstreckte sich auf jedes 

irgendwann in der Vergangenheit liegende Arbeitsverhältnis 

ohne zeitliche Begrenzung. Von dieser Rechtsprechung hat 

das Bundesarbeitsgericht (BAG) nunmehr Abstand genommen. 

Nach der vorliegenden Pressemitteilung können die 

Vertragsparteien jetzt auch dann eine sachgrundlose Befristung 

bis zu zwei Jahre vereinbaren, wenn der Arbeitnehmer 

bereits zuvor bei dem Arbeitgeber beschäftigt gewesen ist 

und die Vorbeschäftigung mehr als drei Jahre zurückliegt. 

In dem vom BAG entschiedenen Fall war die Klägerin bei 

dem Beklagten aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages 

vom 1. August 2006 bis 31. Juli 2008 beschäftigt. 

Während ihres Studiums hatte sie vom 1. November 1999 

bis 31. Januar 2000 insgesamt 50 Stunden als studentische 

Hilfskraft bei der Beklagten gearbeitet. Mit ihrer Klage 

hatte sie sich gegen die Befristung ihres Arbeitsverhältnisses 

gewandt. Die Klage hatte in allen Instanzen keinen 

Erfolg. 

Der 7. Senat hat in seiner Entscheidung ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass die mehr als sechs Jahre zurückliegende 

frühere Beschäftigung der Klägerin der sachgrundlosen 

Befristung ihres Arbeitsvertrages nicht entgegenstand. Das 

Bundesarbeitsgericht begründet dieses Ergebnis mit der 

verfassungskonformen Auslegung der gesetzlichen Regelung. 

Diese solle zum einen Arbeitgebern ermöglichen, auf 

schwankende Auftragslagen und wechselnde Marktbedingungen 

durch befristete Einstellungen zu reagieren und für 

Arbeitnehmer eine Brücke zur Dauerbeschäftigung schaffen. 

Zum anderen sollen durch das Verbot der „Zuvor- 

Beschäftigung“ Befristungsketten und der Missbrauch 

befristeter Arbeitsverträge verhindert werden. Die Gefahr 

missbräuchlicher Befristungsketten bestehe regelmäßig 

dann jedoch nicht mehr, wenn zwischen dem Ende des 

früheren Arbeitsverhältnisses und dem sachgrundlos befristeten 

neuen Arbeitsvertrag mehr als drei Jahre lägen. In 

diesen Fällen rechtfertige der Gesetzeszweck die 

Beschränkung der Vertragsfreiheit der Arbeitsvertragsparteien 

und die damit verbundene Einschränkung der Berufswahlfreiheit 

des Arbeitnehmers nicht mehr. 

Das Vorbeschäftigungsverbot, das sich praktisch wie ein 

Beschäftigungsverbot vor allem für arbeitssuchende Personen 

auswirkte, hat durch die Entscheidung eine überfällige 

und notwendige Korrektur erfahren. Das Bundesarbeitsgericht 

hat mit dieser Entscheidung den Spielraum 

genutzt, den das deutsche Recht bei der Interpretation des 

Befristungsrechts bietet. ■ 



Zugang einer 

Kündigung bei 

Übergabe des 

Kündigungs - 

schreibens an 

den Ehegatten 

außerhalb 

der Wohnung 

4 2 Baufachblatt 2/2011 5/2011 

Entscheidung des Bundes - 

arbeitsgerichts (BAG) 

vom 9. Juni 2011 (6 AZR 

687/09) 

Die Kündigung eines 

Arbeitsverhältnisses wird 

als Willenserklärung unter 

Abwesenden nach § 130 

Abs. 1 BGB erst wirksam, 

wenn sie dem Kündigungsempfänger 

zugegangen 

ist. Der Kündigende trägt das Risiko der Übermittlung und 

des Zugangs der Kündigungserklärung. Diese ist erst dann 

zugegangen, wenn sie so in den Machtbereich des Arbeitnehmers 

gelangt ist, dass dieser unter gewöhnlichen 

Umständen unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung 

von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann. 

Wird das Kündigungsschreiben einer Person übergeben, 

die mit dem Arbeitnehmer in einer Wohnung lebt und die 

aufgrund ihrer Reife und Fähigkeit geeignet erscheint, das 

Schreiben an den Arbeitnehmer weiterzuleiten, ist diese 

Person nach der Verkehrsanschauung als Empfangsbote 

des Arbeitnehmers anzusehen. Dies ist in der Regel bei 

Ehegatten der Fall. Die Kündigungserklärung des Arbeit - 

gebers geht dem Arbeitnehmer allerdings nicht bereits mit 

der Übermittlung an den Empfangsboten zu, sondern erst 

dann, wenn mit der Weitergabe der Erklärung an diesen 

unter gewöhnlichen Verhältnissen zu rechnen ist. Weigert 

sich allerdings die als Empfangsbote vorgesehene Person 

gegenüber dem Überbringer der Kündigung ausdrücklich, 

die Kündigungserklärung an den Empfänger weiterzugeben, 

hat die Zustellung unmittelbar an den Empfänger zu 

erfolgen. 

Sachverhalt der Entscheidung 

Die Klägerin war bei der Beklagten seit dem 3. Februar 2003 

als Assistentin der Geschäftsleitung beschäftigt. Auf das 

Arbeitsverhältnis fand das Kündigungsschutzgesetz keine 

Anwendung. Nach einem Konflikt verließ die Klägerin am 

31. Januar 2008 ihren Arbeitsplatz. Mit einem Schreiben 

vom selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 

ordentlich zum 29. Februar 2008. Das Kündigungsschreiben 

ließ sie durch einen Boten dem Ehemann der Klägerin 

überbringen, dem das Schreiben am Nachmittag des 

31. Januar 2008 an seinem Arbeitsplatz in einem Baumarkt 

übergeben wurde. Der Ehemann der Klägerin ließ das 

Schreiben zunächst an seinem Arbeitsplatz liegen und 

reichte es erst am 1. Februar 2008 an die Klägerin weiter. 

Mit ihrer Klage wollte die Klägerin festgestellt wissen, dass 

ihr Arbeitsverhältnis nicht mit dem 29. Februar 2008, sondern 

erst nach Ablauf der Kündigungsfrist von einem Monat 

zum Monatsende mit dem 31. März 2008 beendet worden 

ist. 

Entscheidung des BAG 

Die Klage hatte vor dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

keinen Erfolg. Da das Kündigungsscheiben 

der Beklagten vom 31. Januar 2008 der Klägerin noch am 

selben Tag zugegangen ist, ist das Arbeitsverhältnis der 

Parteien gemäß § 622 Abs. 2 Nr. 1 BGB nach Ablauf der 

Kündigungsfrist von einem Monat zum 29. Februar 2008 

beendet worden. 

Nach der Verkehrsanschauung war der Ehemann der Klägerin 

bei der Übergabe des Kündigungsschreibens am 

Nachmittag des 31. Januar 2008 Empfangsbote. Dem 

steht nicht entgegen, dass das Schreiben dem Ehemann 

der Klägerin an seinem Arbeitsplatz in einem Baumarkt und 

damit außerhalb der Wohnung übergeben wurde. Entscheidend 

ist, dass unter normalen Umständen nach der Rückkehr 

des Ehemanns in die gemeinsame Wohnung mit einer 

Weiterleitung des Kündigungsschreibens an die Klägerin 

noch am 31. Januar 2008 zu rechnen war. ■ 

Postdienstleister und 

E-Mail-Provider werben 

mit Nachdruck für elektronische 

Briefe wie den 

E-Postbrief. Elektronische 

Briefe werden vom Absender 

elektronisch erstellt 

und versendet. Der Empfänger 

erhält entweder 

einen auf Papier ausgedruckten 

Brief oder eine 

E-Mail, die vom Absender 

mit einer elektronischen Signatur beglaubigt wurde. Beide 

Zustellungsarten, so die Werbung, sollen ebenso rechtsverbindlich 

sein wie normale Briefe. 

Obwohl der Gesetzgeber in vielen Rechtsgebieten elektronische 

Erklärungen zulässt, ist die Kündigung eines 

Arbeitsverhältnisses nach geltendem Recht weiterhin nur 

mit einem eigenhändig unterschriebenen Brief möglich 

(§§ 623, 126 BGB; § 12 Nr. 1.3 BRTV, § 11 Nr. 1.2 RTV Angestellte). 

Daran ändert sich auch nichts, wenn der E-Postbrief 

in ausgedruckter Form vom Postboten zugestellt wird. 

Eine Erklärung, die der Schriftform bedarf, also insbesondere 

eine Kündigung, muss eigenhändig vom Aussteller 

unterzeichnet sein. Dieses Formerfordernis erfüllt auch 

eine Authentifizierung des Absenders durch eine E-Mail- 

Signatur nicht. ■ 

Das Bundesarbeitsgericht 

hat mit Urteil vom 

19.01.2011 entschieden: 

Eine vertraglich vereinbarte 

Ausgleichsklausel, 

nach der „mit diesem Vertrag 

sämtliche aus dem 

bestehenden Arbeitsverhältnis 

und seiner Beendigung 

abzuleitenden wechselseitigen 

Ansprüche der 

Vertragsparteien, seien sie 

Kündigung per 

E-Postbrief ist 

unzulässig 

Auslegung einer 

Ausgleichsklausel 

in einem 

Aufhebungsvertrag 

bekannt oder nicht bekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

geregelt und abgegolten sind“, erfasst die Zins- und 

Rückzahlungsansprüche eines Arbeitgebers aus einem 

gewährten Arbeitgeberdarlehen nicht. 

Sachverhalt 

Die Parteien streiten über Ansprüche aus einem Arbeitgeberdarlehen. 

Der Arbeitnehmer verweigert die Zahlung der

Darlehensraten unter Verweis auf die in einer Aufhebungsvereinbarung 

getroffene Ausgleichsklausel. Diese lautet wie 

folgt: 

„Mit diesem Vertrag sind sämtliche, aus dem bestehenden 

Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung abzuleitenden 

wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien, seien 

sie bekannt oder nicht bekannt, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, geregelt und abgegolten, sofern es sich nicht 

um Insolvenzforderungen des Arbeitnehmers handelt und 

sich aus dem Sozialplan nichts anderes ergibt. Die Behandlung 

von betrieblichen Altersversorgungsansprüchen richtet 

sich nach den gesetzlichen Vorschriften.“ 

Begründung 

Das BAG erteilt der Haltung des Arbeitnehmers eine Absage. 

Denn die sich aus dem Arbeitgeberdarlehen ergebenden 

Zins- und Rückzahlungsansprüchen fallen nicht unter 

die von den Parteien vereinbarte Formulierung. Zu den 

„Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis“ gehörten alle 

Ansprüche, die die Arbeitsvertragsparteien auf Grund ihrer 

durch den Arbeitsvertrag begründeten Rechtsbeziehung 

gegeneinander haben. Ob ein Anspruch dem Geltungs - 

bereich einer Klausel unterfalle, die alle Ansprüche aus dem 

Arbeitsverhältnis erfasse, bestimme sich danach, ob eine 

enge Verknüpfung des Lebensvorgangs mit dem Arbeitsverhältnis 

bestehe. Dementsprechend würden nicht nur die 

sich unmittelbar aus dem Arbeitsvertrag ergebenden 

Ansprüche nach der Ausgleichsklausel erfasst, sondern 

z. B. auch wechselseitige Ansprüche aus einem nachvertraglichen 

Wettbewerbsverbot. 

Abzugrenzen davon seien jedoch Ansprüche, die sich aus 

anderen, selbständig neben dem Arbeitsvertrag abgeschlossenen 

zivilrechtlichen Verträgen ergeben, wie dies 

z. B. bei Forderungen aus Werkmietverträgen oder Kaufverträgen 

der Fall sei. Derartige Ansprüche fielen regelmäßig 

nicht unter eine Ausgleichsklausel, die sich lediglich auf 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis beziehen. Auch bei 

Ansprüchen des Darlehensgebers aus einem Darlehensvertrag 

handele es sich um solche aus einem selbständig 

neben dem Arbeitsvertrag geschlossenen Vertrag. 

Zwar würden Darlehensverträge zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber zumeist mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis 

zu Sonderkondition abgeschlossen. Darlehensvertrag 

und Arbeitsvertrag blieben jedoch gleichwohl 

grundsätzlich rechtlich selbständig. Der Bestand des 

Arbeitsverhältnisses sei nur für den Abschluss des Darlehensvertrages, 

nicht aber für sich daraus ergebende 

Ansprüche maßgeblich. 

Hinweis 

Gleichwohl sollten Arbeitgeber bei Vereinbarung derartiger 

Ausgleichsklauseln darauf achten, zur Meidung von Streitigkeiten 

Ansprüche aus gewährten Arbeitgeberdarlehen 

aus dem Geltungsbereich der Ausgleichsklausel auszunehmen. 

Besondere Vorsicht ist insbesondere dann geboten, 

wenn nicht nur Ansprüche aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis 

und seiner Beendigung abgegolten sein sollen, 

sondern z. B. auch Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis 

nur „in Verbindung stehen“. So hebt das Bundesarbeitsgericht 

in seiner Entscheidung hervor, dass z. B. 

Ausschluss fristen durchaus Ansprüche aus einem Arbeitgeberdarlehen 

mit umfassen können, wenn sie sich nicht 

auf Ansprüche „aus dem Arbeitsverhältnis“, sondern auch 


auf solche Ansprüche beziehen, die mit dem Arbeitsverhältnis 

„in Verbindung stehen“. ■ 

Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe 

Buch- 

BRTV-Kommentar 

tipp 

Text und aktuelle Erläuterung der Vorschrift 

Herausgegeben von Andreas Biedermann und 

Thomas Möller, unter Mitarbeit von Sven Gundacker 

und Philipp Hornig 

Der neue BRTV-Kommentar ist eine unentbehrliche 

Arbeitsunterlage für Unternehmer, Personalabteilung, Betriebsräte und 

alle Arbeitnehmer in Deutschland. 

8., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, 736 Seiten, 2011 

Preis: 59,40 € 

ISBN 978-3-87199-198 ■ 

Ralf-Peter Oepen, Dieter Jacob, Karsten Derks, Karl Reinitzhuber 

Finanzberichterstattung und Corporate Governance 

Herausgeber: Betriebswirtschaftliches Institut der Bauindustrie, Düsseldorf; 

Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Baugewerbes mbH im 

Auftrag des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Berlin 

Mittelständische Bauunternehmen befinden sich vielfach im Prozess von 

der Führung durch Eigentümer zur Führung durch Manager. In Verbindung 

mit gestiegenen Anforderungen der Fremdkapitalgeber gewinnen 

Corporate Governance und Finanzberichterstattung hier zunehmend an 

Bedeutung. In der Publikation, welche die Beiträge zur 64. Sitzung des 

Arbeitskreises Baubetriebswirtschaft der Schmalenbachgesellschaft für 

Betriebswirtschaft dokumentiert, werden verschiedene Aspekte thematisiert, 

die vor allem für die mittelständische Bauwirtschaft von Interesse 

sind. 

Themenübersicht: 

Abschlagszahlungen in der Finanzberichterstattung der Bauunternehmen 

Code of Conduct als Selbstverpflichtung der Branche durchsetzen 

Corporate Governance in der deutschen und australischen Bauindustrie 

– ein empirischer Vergleich 

Preis: 10,70 € zzgl. Versandspesen 

Berlin/Düsseldorf 2011 

Zu beziehen über: 

BWI-Bau GmbH, Postfach 101554, 40006 Düsseldorf, Fax 0211 6703- 

282, www.bwi-bau.de ■ 

... zu günstigen Preisen ! 

DRUCKSACHEN & WERBEMITTEL 

79276 Reute • Telefon 0 76 41 / 91 78 - 0 • info@meisterdruck.de 


Technik, 

Umwelt, 

Aus- und 


5 


Technik 

internationales trockenbau forum 2011 in Darmstadt 1 

Neues Kapitel „Aussteifungssysteme Grundlagen“ der 

Schriftenreihe „Technik im Holzbau“ 1 

Informieren 

Sie sich über 

und 

Rufen Sie 

uns an! 



Tel. 

0761 70302 - 27 

Baufachblatt 

Fachbeilage Technik, Umwelt, Aus- und 








1 3 Baufachblatt 5/2011 3/2011 

Technik 

Umwelt 

Der Verbandsservice Technik und 

Umwelt bietet allen Mitgliedern 

Information und Beratung z. B. zu 

– Bauforschung 

– Güteschutz 

– Umweltschutz 

– Unfallverhütungsvorschriften 

– DIN-Vorschriften 


Verbandes! 

Unter dem Titel „Zurück 

in die Stadt“ lädt das 

itf Trocken bauforum am 

06. und 07. Oktober 2011 

in Darmstadt zum dritten 

Mal zum Austausch zwischen 

Praxis, Architektur 

und Technologie ein. Die 

Teilnehmer erwartet ein 

dichtes Programm rund um 

das Thema „Leichtes Bauen“. 

Technik 

Der Kongress zeigt auf, wie zukunftsfähiges Bauen in der 

gesamten Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft verwirklicht 

werden kann, diskutiert Fragestellungen aus der Praxis 

und blickt in die Zukunft des Machbaren. 

Bereits heute leben über 50 % der Weltbevölkerung in 

urbanen Räumen. Mit der global zunehmenden Verdichtung 

der Ballungszentren stellt sich die Frage an die Nachhaltigkeit 

der damit verbundenen Bauprozesse. Wie lässt sich 

der Konflikt zwischen einer hohen Nachfrage nach kostengünstigem 

Wohnraum und dem Anspruch an energie- und 

ressourcenminimierte Bauwerke lösen? Welche Lebensqualität 

bietet ein hochverdichtetes Umfeld, wie kann der 

Mensch seine Gesundheit und Erholungsräume wirkungsvoll 

schützen? 

Antworten geben Expertengespräche und Diskussionsrunden, 

die den globalen Kontext, internationale Projekte 

und zukunftsweisende Lösungen aufgreifen. Das Programm 

umfasst Vorträge wie „Nachhaltigkeit: Eine globale 

Aufgabe – Die Welt in Balance“ von Prof. Dr. Dr. Franz Josef 

Radermacher (Universität Ulm, Institut für Daten banken/ - 

Künstliche Intelligenz), „Dachaufstockung und Dachaus - 

bau – Außergewöhnliche Projekte aus München“ von Erich 

Gassmann (Erich Gassmann Architekten, München) oder 

„Chancen und Risiken des gesunden Bauens“ von Peter 

Bachmann (Sentinel-Haus-Institut, Freiburg). 

Das internationale trockenbau forum 2011 richtet sich an 

Architekten, Fachplaner, Ausführende, Hersteller und Investoren, 

für die „Nachhaltigkeit“ auch bedeutet, bauliche 

und gestalterische Qualitäten in den Dienst der Menschen 

zu stellen. 

Weitere Informationen zum internationalen trockenbau 

forum können im Internet unter www.i-t-f.org abgerufen 

werden. ■ 

Aus der Schriftenreihe 

„Technik im Holzbau“ 

(früher Mappe Technik im 

Zimmererhandwerk) ist der 

Titel „Aussteifungssysteme 

Grundlagen“ erschienen. Er 

gibt einen Überblick über 

die für die Holzbaupraxis 

relevanten Möglichkeiten 

zur Aussteifung und Verankerung 

von Dach-, Decken-, 

internationales 

trockenbau forum 

2011 in Darmstadt 

Neues Kapitel 

„Aussteifungssysteme 

Grundlagen“ 

der Schriftenreihe 

„Technik im Holzbau“ 

Wand und Hallenkonstruktionen. Dabei werden die grundlegenden 

Bemessungs- und Konstruktionsregeln nach 

DIN 1052:2008 erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht.

Technische Lehrgänge / Seminare 

Termin: Ort: Thema: 

27.10. – 28.10.2011 Bühl Trockenbau mit vorelementierten Bauteilen 

02.11. – 04.11.2011 Bühl Bauspezifische Schulung für kaufmännische Azubis 

Die Broschüre „Aussteifungssysteme Grundlagen“ untergliedert 

sich in die folgenden Abschnitte: 

Aussteifungselemente und Aussteifungskonzepte 

Aussteifung von Dachkonstruktionen 

Decken- und Wandscheiben 

Wind- und Aussteifungsverbände von Hallenkonstruktionen 

Beispielrechnung: Gebäudeaussteifung im Holztafelbau 

Aus- und Weiterbildung 

04.11.11 – 14.04.2012 Bühl Gebäudeenergieberater (HWK) 

16.11. – 17.11.2011 Freiburg Kranführer Schulung 

17.11. – 18.11.2011 Bühl E-Schein Fortbildung 

23.11.2011 Bühl Mauerwerk für Neubau und energetische Sanierung 

01.12.2011 Bühl Typische Bauschäden 

01.12.2011 Bühl Schadensfälle bei Holzbauwerken 

08.12.2011 Bühl Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen 

12.12. – 13.12.2011 Bühl CAD Software Dietrich’s Anfängerschulung 

13.01.2012 Donaueschingen Tief- und Kanalbau Grundlagenschulung 

13.01.2012 Bühl Elementierter Holzbau – Modul 1 

16.01. – 27.01.2012 Bühl Vorarbeiter Hochbau / Tiefbau 

17.01.2012 Freiburg Schadstoffe am Bau 

20.01. – 30.03.2012 Bühl Azubi Trainer – Lizenz 

24.01.2012 Freiburg Sichtbeton in der Praxis 

24.01.2012 Bühl Lehmbau und Lehmtrockenbau 

24.01.2012 Bühl Elementierter Holzbau – Modul 2 

25.01.2012 Freiburg Thermografie leicht gemacht 

25.01. – 26.01.2012 Bühl Dachdeckung und Metallarbeiten am Dach 

26.01.2012 Freiburg Mängelfreier Asphalteinbau 

26.01.2012 Freiburg Gipsfaserplatten Holzrahmenbau 

27.01.2012 Freiburg Gipsfaserplatten Holzrahmenbau 

27.01.2012 Waldshut Staplerführer gem. UVV D 27 

27.01.2012 Bühl Elementierter Massivbau Mauerwerk Dachelemente, Modul 1 

27.01. – 20.04.2012 Geradstetten Azubi Trainer – Lizenz 

01.02.2012 Bühl CAD Software Dietrich’s Aufbauschulung 

02.02.2012 Freiburg Farben auf Putz – Innen und Außen 

03.02.2012 Freiburg Kanal – Hausanschlüsse 

06.02. – 10.02.2012 Bühl PUR Lehrgang und Prüfung 

07.02.2012 Freiburg Instandsetzung von Asphaltflächen 

08.02. – 09.02.2012 Bühl Naturstein Pflastertechniken 

Info: Berufsförderungswerk der Südbadischen Bauwirtschaft GmbH, 

Siemensstraße 4, 77815 Bühl, Tel. 07223 9339-23, Fax 07223 9339-50, 

tagner-beier@bausuedbaden.de, www.bausuedbaden.de 

Berufsförderungswerk 

der Südbadischen 

Bauwirtschaft GmbH 

Die Broschüre ist als PDF-Datei in der Holzbau Deutschland-Infoline 

eingestellt und kann dort von den Mitgliedsbetrieben 

kostenlos abgerufen werden. Als gedruckte Fassung 

wird die Broschüre ab Oktober 2011 über 

www.fg-holzbau.de zu bestellen sein. ■ 


BAUWIRTSCHAFT 

SÜDBADEN 

Veranstaltungen, Kurse, 

Seminare 2011 

Baufachblatt 5/2011 

Baufachblatt, Postfach 1 43, 79001 Freiburg, 

Post-Vertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, E 5327 

Service-GmbH 



Termin Ort Thema Referent/in 

20.10.2011 Freiburg Baulohn – aktuelle Änderungen Hartmut Neuper 

28.10.2011 Freiburg Zeit- und Kostenfresser auf der Baustelle Harald Schellhammer 

15.11.2011 Bühl Effizienter Einsatz von Zeit- und Elvira R. Schiemenz-Höfer 

Selbstmanagement – Die Uhr tickt! 

21./22.11.2011 Donaueschingen Sachkundelehrgang Asbest BG Bau 

22.11.2011 Freiburg Asbest Auffrischung BG Bau 

29.11.2011 Freiburg Bauen in der Schweiz – Klaus Keller 

Vertiefungsseminar Dr. Marion Hohmann-Viol 

Jörg Merstetter 

06.12.2011 Freiburg Verkehrsrecht Kompakt Volker Lindner 

06.12.2011 Offenburg Infoveranstaltung der Sozialkassen Mitarbeiter der SOKA 

der Bauwirtschaft (SOKA) 

07.12.2011 Freiburg Infoveranstaltung der Sozialkassen Mitarbeiter der SOKA 


08.12.2011 Schopfheim Infoveranstaltung der Sozialkassen Mitarbeiter der SOKA 


13.12.2011 Waldshut Infoveranstaltung der Sozialkassen Mitarbeiter der SOKA 


14.12.2011 Donaueschingen Infoveranstaltung der Sozialkassen Mitarbeiter der SOKA 


15.12.2011 Bühl Infoveranstaltung der Sozialkassen Mitarbeiter der SOKA 


18.01.2012 Freiburg Der Bauleiter und sein Schriftverkehr Harald Schellhammer 

Weitere Seminare finden Sie online unter www.bausuedbaden.de. 

Info: Service-GmbH der Bauwirtschaft Südbaden, Postfach 143, 79001 Freiburg, Telefon 0761 70302-43, 

Fax 0761 70302-30, E-Mail: kgriesinger@bausuedbaden.de, www.bausuedbaden.de

bildung 5 2011 - Bauwirtschaft Südbaden

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?