Name und Anschrift des Bieters ( evtl - Gemeinde Weilerswist

Name und Anschrift des Bieters ( evtl. Stempel) 213/01
(Angebotsschreiben)
Stand: 2/11
Vergabe-Nr.: Az.:
Vergabeart
Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung
freihändige Vergabe
Zuschlagsfrist endet am: 15.06.2012
Gemeinde Weilerswist
Der Bürgermeiste r
Eröffnungs-/Einreichungstermin:
Bonner Straße 29
53919 Weilerswist Datum: 15.05.2012
Uhrzeit: 11:00
Ort Anschrift wie oben
Zimmer: 101 (Sitzungssaal) 1.OG
Angebot Telefon: 02254 9600168
Baumaßnahme
Straßenausbau „Am Klarenhof“, Weilerswist – Klein Vernich
Leistung Kanal- und Straßenbauarbeiten
1 Mein Angebot umfasst:
1.1 folgende beigefügte Unterlagen
Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklärungen,
Besondere Vertragsbedingungen (214)
Besondere Vertragsbedingungen „Verpflichtung nichtbeamteter Personen“ (214)
Weitere Zusätzlichen Vertragsbedingungen (215)
alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (211)
geforderten und soweit erforderlich ausgefüllten Anlagen, die diesem
Angebotsschreiben beigefügt sind (vgl. 211 Abschnitte B und C sowie Nr. 5).
1.2 folgende nicht beigefügte Unterlagen
Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)
Ausgabe 2009
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C)
Ausgabe 2009
Zusätzliche Vertragsbedingungen, Einheitliche Fassung Februar 2010
Stück Pläne/Zeichnungen:

2.1 Ich bin/Wir sind bevorzugte/r Bewerber lt. beigefügtem(n)/vorliegendem(n)
Nachweis(en).
2.2 Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem
EWR–Staat bzw. Staat des WTO – Abkommens
anderen Staat
Nationalität:
(bitte intern. Kfz-Kennzeichen eintragen)
2.3 Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen
unter Nummer
213/02
3 Zur Ausführung der Leistung erkläre(n) ich/wir:
Ich/Wir werde(n) die Leistung, die ich/wir nicht in den Formblättern 233 und/oder 234
angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausführen.
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Leistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist,
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragsgebers an Nachunternehmer übertragen
darf/dürfen und nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung hierzu nicht rechnen
kann/können.

4 Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns
eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:
4.1 Hauptangebot
Endbetrag,
einschl. Umsatzsteuer
(ohne Nachlass)
Preisnachlass ohne
Bedingung auf die
Abrechnungssumme
für Haupt- und alle
Nebenangebote*)
213/03
Summe Teil 1 € %
Summe Teil 2 Bauleistungs- und
Haftpflichtversicherung
Summe Gesamtangebot
über alle Teile
€ %
4.2 Nebenangebote zum Hauptangebot Anzahl:
Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Eröffnungstermins zu ermöglichen, wurden im Angebotsschreiben
Eintragungsfelder für die im Eröffnungstermin zu verlesenden Endbeträge und andere den Preis betreffende Angaben
sowie für weitere Angaben zum Angebot zusammengefasst.
An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist
gebunden.
5 Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im
Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur
Folge haben kann.
6 Die nachstehende Unterschrift gilt für die alle Teile des Angebotes.
Ich/Wir gebe/n eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses
des Auftraggebers ab und erkenne/n mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber
verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich an.
7 Ich/wir erkläre(n), dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt
meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers
den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben
(Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift:
Wird das Angebot an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben!
*) Siehe Nr. 3.7 der Bewerbungsbedingungen 212
€

Baumaßnahme
Straßenausbau „Am Klarenhof“, Weilerswist – Klein Vernich
Leistung Kanal- und Straßenbauarbeiten
Besondere Vertragsbedingungen
214/04
(Besondere Vertragsbedingungen)
Stand: 2/11
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführungen von
Bauleistungen (VOB/B).
1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen
am 11.Juni 2012
spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Nr. 2 Satz 2 VOB/B);
die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen.
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den
Ausführungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 06. Juli 2012.
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den
Ausführungsbeginn.
in der KW , spätestens am letzen Werktag dieser KW.
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende Einzelfristen
aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als
Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B)
ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:
2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
2.1 Bei Überschreitung der Ausführungsfrist:
200 €
v.H. des Endbetrages der Abrechnungssumme
2.2 bei Überschreiten von Einzelfristen
2.3 Die Vertragstrafe wird auf insgesamt 5,0 v.H. der Abrechnungssumme begrenzt.
3. Rechnungen (§ 14 VOB/B)
3.1 Alle Rechnungen sind beim der Gemeinde Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919
Weilerswist über Ing. Büro Dipl. Ing. Josef Schleiffer, Gottfried-Kinkel-Straße 26, 53879
Euskirchen drei-fach einzureichen.

3.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B.Mengenberechnungen,
Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind dreifach einzureichen.
214/05
4. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
4.1 Stellung der Sicherheit
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme zu leisten.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 5 v.H. der Auftragssumme
einschließlich erteilter Nachträge.
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs.
8 Nr. 2 VOB/B):
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen
nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung
noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt,
Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.
Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich
Schadensersatz kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die
Vertragserfüllung in eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird.
4.2 Art der Sicherheit
Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch
Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft (Zusätzliche
Vertragsbedingung 215 Nr. 23) geleistet werden.
Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten ersetzen.
Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Nr. 1 Abs. 1 S. 3) und für vereinbarte
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.
4.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft
Wird die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für das nachfolgende jeweilige
Formblatt zu verwenden, und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt 421,
- die Mängelansprüche das Formblatt 422,
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Nr. 1 Abs. 1 Satz
3 VOB/B das Formblatt 423
5 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen,
mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz : „oder gleichwertig“,
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
6 – 9 frei
10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Eine Lohngleitklausel wird vereinbart:
ja nein
Die im Angebot eingesetzten Einheitspreise gelten für die vereinbarte Vertragsdauer
als Festpreise.
Sofern eine Lohngleitklausel vereinbart wird, gilt diese nur für den Zeitraum einer vom
Unternehmer nicht zu vertretenden Bauzeitverlängerung über die vertraglich vereinbarte
Ausführungsfrist hinaus und nur dann, wenn die vertraglich vereinbarte Ausführungsfrist
mehr als 10 Monate, gerechnet ab dem Tag der Submission, beträgt.
10.2 Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

214/06
10.3 Verhütung und Bekämpfung von Korruption
Verpflichtungserklärung nicht beamteter Personen gemäß Seiten 06+07 im Formblatt
214 – Verpflichtungserklärung.
10.4 Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene
Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung
(§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
10.5 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Euskirchen
- Ende: Weitere Besondere Vertragsbedingungen -

Verpflichtungserklärung
(Besondere Vertragsbedingungen)
214/07
Die Gemeinde Weilerswist möchte speziell im Zusammenhang mit der Vergabe und Ausführung
öffentlicher Aufträge redliche Vertragspartner vor unlauteren wettbewerbsschädigenden
Verhaltensweisen schützen, in dem beauftragte Personen auf die gewissenhafte Erfüllung der
Obliegenheiten verpflichtet werden.
Diese Verpflichtung ist wesentlicher Bestandteil der Angebotsunterlagen. Die Anlage ist
der für den Vertrag/Auftrag zuständigen Dienststelle, Eigenbetrieb oder eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung vorzulegen. Fehlt diese Verpflichtung oder ist sie nicht unterschrieben, wurde ein
unvollständiges, nicht wirksames Angebot abgegeben.
Verpflichtung
auf der Grundlage des RdErl. des Innenministers vom 26.04.2005 (IR 12.02.06) zur Verhütung
und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung.
Mir ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen etwaiger früherer
Ausschlüsse meines Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu
Eintragungen in das Vergaberegister des Landes NRW führen können, eingeholt wurden.
Hiermit versichere ich, dass keine Verfehlungen 1) vorliegen, die meinen Ausschluss von der
Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen könnten oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister
führen könnten 2) .
Mir ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem Ausschluss vom
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen
Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen kann und eine
Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle für
Vergabeausschlüsse nach sich ziehen kann.
Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmen zu fordern und vor
Vertragsabschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung
vorzulegen.
Ort und Datum Unterschrift Firmenstempel

214/08
1) Verfehlungen, die i.d.R. zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am
Vergabeverfahren führen, sind unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch
unabhängig von der Funktion des Täters oder Beteiligten, insbesondere
- Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind, u.a. Betrug,
Subventionsbetrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei
Vergabeverfahren, Bestechung - auch im geschäftlichen Verkehr - oder Vorteilsgewährung,
- das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unerlaubten Vorteilen an Personen, die Amtsträgern
oder für den öffentlichen Dienst Verpflichteten nahe stehen oder an freiberuflich Tätige, die bei der
Vergabe im Auftrag einer öffentlichen Vergabestelle tätig werden.
- Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, u.a. Absprachen über die Abgabe
oder Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und
Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflussen, führen dann zum
Ausschluss, wenn Tatsachen auch auf unrechtmäßige oder unlautere Einflussnahme auf das
Vergabeverfahren hindeuten.
2) Ein Eintrag in das Vergaberegister kann unabhängig von einem Vergabeausschluss auch erfolgen, wenn
die Voraussetzungen des § 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur
Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz
– KorruptionsbG) vorliegen. Danach liegt eine Verfehlung vor, wenn durch eine natürliche Person im
Rahmen einer unternehmerischen Betätigung
1. Straftaten nach §§ 331 -335, 261 (Geldwäsche, Verschleierung illegalen Vermögens), 263
(Betrug), 264 (Subventionsbetrug), 255 b (Kreditbetrug), 266 (Untreue), 266 a (Vorenthalten,
Veruntreuen von Arbeitsentgelt, 298 (illegale Absprachen bei Ausschreibungen), 299
(Bestechung/Bestechlichkeit),
108 e (Abgeordnetenbestechung) StGB und nach § 370 der Abgabenordnung,
2. nach §§ 19, 20, 20 a und 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,
3. Verstöße gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere
nach § 14 GWB durch Preisabsprachen und Absprachen über die Teilnahme am Wettbewerb,
4. Verstöße gegen § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
5. Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz -SchwarzArbG)
oder nach § 6 Arbeitnehmerentsendegesetz führen können oder geführt haben, von Bedeutung,
insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Begehung oder den Umfang des materiellen
Schadens, begangen worden sind.
Ein Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne des Absatzes 1
1. bei Zulassung der Anklage
2. bei strafrechtlicher Beurteilung
3. bei Erlass eines Strafbefehls
4. bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 a Strafprozessordnung (StPO)
5. nach Rechtskraft eines Bußgeldbescheides
6. für die Dauer der Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der
Beweislage bei der meldenden Stelle kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung
besteht, und die Ermittlungs- bzw. für das Bußgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde den
Ermittlungseffekt nicht gefährdet.

Zusätzliche Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen
Einheitliche Fassung - (Februar 2011)
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen /VOB).
1 Preisermittlungen (§ 2)
215/09
1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 Preise zu vereinbaren, hat der
Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der
Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens
mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen.
2 Ausführungsunterlagen (§ 3)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom
Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.
3 Werbung (§ 4 Nr. 1)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.
4 Umweltschutz (§ 4 Nr. 2 und 3)
Zum Schutz der Umwelt, der Landwirtschaft und der Gewässer hat der
Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das
unvermeidliche Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
5 Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 Nr. 8)
5.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die
fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren
gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben
nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu
setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.
5.2 Der Auftragnehmer hat vor den beabsichtigten Übertragungen Art und Umfang der
Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufgenossenschaft (einschl.
Mitgliedsnummer) der hierfür vorgesehenen Nachunternehmer in Textform bekannt
zu geben.
5.3 Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter vergeben werden,
ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in
Textform bekannt zu geben; die Nummern 5.1 und 5.2 gelten entsprechend.
6 Ausführung der Leistung (§ 4 Nr. 10)
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die
weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen
werden.

215/10
7 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Nr. 4)
Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede
getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H.
der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in
anderer Höhe nachgewiesen wird.
Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere
solche aus § 8 Nr. 4 bleiben unberührt.
8 Mitteilung von Bauunfällen (§ 10)
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
9 Abnahme (§ 12)
Der Auftragnehmer verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von
10.000 € (ohne Umsatzsteuer).
10 Abrechnung (§ 14)
10.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe
Nummer 6.
10.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmassunterlagen müssen alle Maße,
die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
10.3 Die Originale der Aufmassblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege
erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
10.4 Bei Aufmass und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem
Komma, Rauminhalte und Massen auf drei Stellen nach dem Komma anzugeben.
11 Preisnachlässe (§§ 14 und 16)
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H. - Satz
angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den
Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren
Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden
sind.
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei
vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.
12 Rechnungen (§§ 14 und 16)
12.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind
durchlaufend zu nummerieren.
12.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung - ggf. abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis
aufzuführen.
12.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem
Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei
Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, gilt
der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz.
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird
die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf
maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
12.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits
erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen
Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

215/11
13 Stundenlohnarbeiten (§ 15)
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben
nach § 15 Nr. 3
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert
werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die
bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
14 Zahlungen (§ 16)
14.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in EURO geleistet.
14.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den
Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
15 Überzahlungen (§ 16)
15.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann
sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB)
berufen.
15.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des
Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem
Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.
Auf ein Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
16 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18)
Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste
Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher
Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen
zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
17 Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen
17.1 Behinderungen, die durch das gleichzeitige Arbeiten anderer Firmen im
Baustellenbereich entstehen können, müssen in Kauf genommen werden. Die
entsprechenden Abstimmungen mit anderen Firmen sind zu treffen.
17.2 Ver- und Entsorgungsleitungen
17.2.1 Im Baubereich ist mit vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen. Aus
diesem Grunde muss sich der Auftragnehmer vor Baubeginn bei zuständigen Ver-
und Entsorgungsträgern (siehe ZVB Ziffer 17.11) über die genaue Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungen erkundigen. Das Ergebnis ist der Bauleitung bekannt zu geben.
17.2.2 Der Auftragnehmer hat unter Beachtung evtl. Anweisungen zum Schutze der
unterirdischen Anlagen der einzelnen Ver- und Entsorgungsträger dafür zu sorgen,
dass keine Beschädigungen an diesen Anlagen auftreten. Für Schadensfälle haftet
der Auftragnehmer.

215/12
17.2.3 Der Auftragnehmer muss damit rechnen, dass während der Bauzeit durch die
Versorgungsträger Maßnahmen durchgeführt werden. Eine Terminverlängerung, die
auf ein Behindern durch Versorgungsträger zurückzuführen ist, kann auf schriftlichen
Antrag des AN nur dann vom AG gebilligt werden, wenn die o.g. Schwierigkeiten das
normale Maß überschreiten.
17.2.4 a) Vor Baubeginn muss zwischen dem Auftragnehmer und den Versorgungsträgern
(siehe ZBV 17.11) eine Vorabnahme zum Zwecke der Feststellung der
Funktionsfähigkeit der Armaturen (Schieber/Hydranten) vorgenommen werden.
Dies ist durch Bescheinigung dem Auftragnehmer zu belegen.
b) Bei Abnahme der Baumaßnahme ist eine Bescheinigung der Versorgungsträger
(siehe ZBV 17.11) darüber vorzulegen, dass an deren Armaturen keine Schäden
durch die Bauarbeiten entstanden sind und die Einbauteile (z. B. Hydranten- und
Schieberkappen) ordnungsgemäß und funktionstüchtig sind.
17.3 Verhinderung von Gasunfällen bei Kanalbauarbeiten
Bei Arbeiten an Kanälen ist als vorbeugende Maßnahme zum Schutz der
Beschäftigten folgendes zu beachten bzw. durchzuführen:
a) Vor Betreten von Schächten ist eine Messung auf Kohlendioxyd- und
Sauerstoffgehalt der Luft vorzunehmen. Die Messungen sind bei längerfristigen
Arbeiten zur Schichthälfte und zum Schichtende zu wiederholen.
b) Das Betreten von Schächten ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt wird, dass der
Sauerstoffanteil der Atemluft nicht unter 17 Volumenprozent absinkt und der
Kohlendioxydgehalt 0,5 Volumenprozent nicht überschreitet. Wenn erforderlich, ist
der Arbeitsstelle Frischluft zuzuführen
c) Das Betreten von Schächten darf nur unter ständiger Aufsicht und unter Verwendung
von Anseilschutz und unter Bereithaltung vom Atemschutzgeräten erfolgen. Der
Anseilschutz muss den Richtlinien für Sicherheitsgeschirre (ZH 1/55) entsprechen.
d) Bei festgestellter Gasbildung ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Bonn und die
Tiefbau- bzw. Bauberufsgenossenschaft unverzüglich zu benachrichtigen.
Desgleichen sind das Ordnungsamt und die Bauleitung sofort zu verständigen.
e) Für die vorstehenden geforderten Maßnahmen sind die entsprechenden Messgeräte
bzw. Gerätschaften auf der Baustelle vorzuhalten und einzusetzen. Die Kosten sind in
die Einheitspreise bzw. bei separater Ausschreibung der Baustelleneinrichtung in
diese Position einzurechnen.
17.4 Kanalgrundstücksanschlüsse
Sofern im Rahmen der Baumaßnahme Kanalgrundstücksanschlüsse an Grundstücke
herangeführt oder um geklemmt werden, sind sie einzeln aufzumessen und getrennt,
unter Angabe der Flurstücke, in Rechnung zu stellen.
Es ist ein Abrechnungsplan mit Eintragung der Anschlüsse und Einmessung bezogen
auf Kanalschächte bzw. dauerhafte Grenzmarkierungen mit entsprechendem
technischen Inhalt vorzulegen. Einschließlich der NN-Höhen und Gauß-Krüger
Koordinte der Kanalsohle an der Grundstücksgrenze, am Anschlusskanal und an
sonstigen wesentlichen Punkten.
17.5 Sperrgenehmigung und Baustellenabsicherung
Vor Beginn der Baumaßnahme hat der Auftragnehmer rechtzeitig die Genehmigung
der Straßenverkehrsbehörde einzuholen.
Die Gebühren für die Sperrgenehmigung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die nach der Genehmigung der Straßenverkehrsbehörde auf der Baustelle
vorzusehenden Absicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen sind in eigener
Verantwortung auszuführen.
17.6 Anliegerverkehr
Während der Baudurchführung ist der Anliegerverkehr aufrechtzuerhalten.
Die Müllgefäße der Anlieger sind, falls erforderlich, bis zur nächsten für die Müllabfuhr
befahrbaren Stelle zu verbringen und dem Eigentümer wieder zurückzustellen.

215/13
17.7 Zuwendungsbaumaßnahmen
Im Falle einer Baumaßnahme, die durch Zuwendungen finanziert wird, haftet der
Auftragnehmer bei von ihm zu vertretenden Überschreitungen der Fristen für
Lieferungen und Leistungen für die dem Auftraggeber entgangenen Zuwendungen.
Im vorliegenden Falle handelt es sich um eine Baumaßnahme, die mit Zuwendungen
ausgeführt wird: Ja Nein
17.8 Zusätzliche Leistungen
Der Unternehmer muss im Rahmen der Baumaßnahme auf der Basis des Angebotes
auch Leistungen übernehmen, die sich während der Bauausführung ergeben bzw. die
nicht im Angebot erfasst sind.
17.9 Maßnahmen bei Kampfmittelfunden
Bei Kampfmittelfunden sind sofort der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der
Bezirksregierung Köln –Dez 22, Zeughausstraße 2- , der Fachbereich 3 der
Gemeinde Weilerswist, der Auftraggeber sowie die Bauleitung zu benachrichtigen
und die Bauarbeiten einzustellen. Der AN haftet für die ordnungsgemäße Absperrung
der Fundstelle.
17.10 Grenzsteine
Grenzzeichen werden vom Auftraggeber markiert. Das Ergebnis wird von Beginn der
Bauarbeiten in einem Protokoll festgelegt.
17.11 Auflistung von Ver- und Entsorgungsträgern
a) Regionalgas GmbH Euskirchen
Münsterstr. 9
53881 Euskirchen-Kuchenheim Tel.: 02251/7080
b) RWE Energie AG RWE Energie AG
Regionalversorgung Berggeist Betriebsverwaltung Euskirchen
Comestraße 1 – 15 Kuchenheimer Straße 1 - 3
50321 Brühl 53879 Euskirchen
Tel.: 02232 – 771 Tel:: 02251 – 7041
c) Telekom – Fernmeldeamt Düren
Fernmeldebaubezirk 23 Euskirchen
Frauenberger Straße 152 Tel.: 02251 – 95610
53879 Euskirchen Fax: 02251 – 9561199
d) Verbandswasserwerk GmbH
Walramstraße 12
53879 Euskirchen Tel.: 02251 – 79150
e) Thyssengas GmbH
Walter – Gropius – Straße 36 Tel.: 02271 – 4755 - 4202
50126 Bergheim Fax: 02271 – 4755 - 4250
f) Ruhrgas Aktiengesellschaft
Huttropstraße 60 Tel.: 0201 – 184 - 00
45138 Essen Fax: 0201 – 184 - 3766
g) Unitymedia NRW Gmbh
Bauträger und Kommunen
Aachener Str. 746-750 Tel.: 0221 – 37792334
50933 Köln

17.12 Vermessung
Vermessungsunterlagen des AG
Vom AG wird zur Verfügung gestellt:
- Höhenfestpunkte
Alle Unterlagen sind vor Baubeginn auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Vermessungsarbeiten des AN
215/14
Nach örtlicher Anzeige und Übergabe der Höhenfestpunkte sowie der
Aushändigung der oben aufgeführten Vermessungsunterlagen hat der AN die not-
wendigen Absteckarbeiten während der gesamten Bauausführung in der Örtlichkeit
durchzuführen. Nach Überprüfung der Absteckung durch den AG, im Beisein des AN,
darf erst mit den Bauarbeiten begonnen werden.
Die Verantwortung und Haftung des AN nach dem Vertrag wird durch die vorge-
nannte Maßnahme nicht eingeschränkt.
Sollten bei der vermessungstechnischen Bearbeitung durch den AN gravierende
Mängel auftreten, so ist der AG berechtigt, auf Kosten des AN ein Vermessungsbüro
mit den weiteren Vermessungsarbeiten zu beauftragen.
17.13 Qualitätssicherung Kanalbau
Es dürfen sich nur Firmen bewerben, die den Nachweis ihrer Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gem. VOB Teil A u. B erbringen können.
Außerdem stellt die Gemeinde Weilerswist an die Firmen bezüglich ihrer Ausstattung
an Personal und Gerät die gleichen Anforderungen, die dem Qualitätsstandart der
RAL Güteschutzüberwachung entsprechen.
Die Firmen müssen sich für die Baustelle der Güteschutzüberwachung unterwerfen.
Die Kosten sind einzurechnen.
17.14 Leistungsverzeichnis
Bei Widersprüchen gelten die Angaben in den Leistungsbeschreibungen vor den
Vorbemerkungen und vor den Angaben in den Planunterlagen.
Die Bauleitung ist von Widersprüchen sofort zu informieren.
Die Lieferung von Baustoffen, die Abfuhr von Bodenmassen sowie die hierfür
anfallenden Kippgebühren oder Deponiekosten sind, wenn in der Position nicht
anders vermerkt ist, in den Einheitspreis einzurechnen.
17.15 Behinderungen
Behinderungen, die durch das gleichzeitige Arbeiten anderer Firmen im
Baustellenbereich entstehen, werden nicht besonders vergütet bzw. berechtigen
nicht zum Anspruch einer Vergütung. Die entsprechenden Abstimmungen mit
anderen Firmen sind zu treffen.
17.16 Ortskenntnis
Der Bieter wird besonders darauf hingewiesen, sich die Lage der Baustelle im
Hinblick auf den Arbeitsablauf eingehend in der Örtlichkeit anzusehen.
Nachforderungen aufgrund der Ortsunkenntnis werden nicht anerkannt.

215/15
17.18 Kanalbefahrung
Nach Beendigung der Kanalbauarbeiten wird die Gemeinde Weilerswist die Kanäle
mit der Fernsehkamera durchfahren lassen.
Die Ergebnisse sind Bestandteil der Abnahme.
Bei Feststellung von Mängeln wird die Gemeinde Weilerswist - nach Behebung der
Mängel bzw. vor Ablauf der Gewährleistung- eine erneute Kamerabefahrung
vornehmen. Die Kosten dieser Untersuchung gehen zu Lasten des AN.
17.19 Bauzeitenplan
Vom AN ist vor Beginn der Bauarbeiten ein detaillierter, mit dem AG und der
Bauüberwachung abgestimmter, Bauzeitenplan vorzulegen.
17.20 Technische Regelwerke
Die in den Vertragsbedingungen und Leistungsbeschreibungen genannten
Vorschriften und DIN-Normen sind in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.
Die DIN-Normen und Vorschriften sind auch gültig wenn sie in der
Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich aufgeführt sind.
17.21 Prüfung von neuen Abwasserleitungen und Schächten auf Dichtheit
Die Dichtheitsprüfung von neuen Abwasserleitungen und Schächten ist gemäß der
DIN EN 1610 durchzuführen.
Die Dichtheitsprüfung ist in der Regel haltungsweise auszuführen. In Sonderfällen,
bei denen haltungsweise Prüfung nicht oder nur schwer möglich ist, kann in
Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Muffenprüfung anerkannt werden. Bei
Abwasserleitungen kann die Dichtigkeitsprüfung sowohl mit Wasser als auch mit
Luftdruck erfolgen.
Treten bei der Luftprüfung Zweifel an der Dichtigkeit des Prüfobjektes auf, ist
die Wasserdruckprüfung maßgebend. Für den Nachweis der Dichtigkeit wird
jeweils nur eine Prüfung vom Auftraggeber vergütet.
Bei Schächten ist neben der nur mit Wasserdruckprüfung durchzuführenden
Dichtheitsprüfung (die Luftdruckprüfung ist hier nicht zugelassen) eine eingehende
Sichtkontrolle vorzunehmen.
Muffendruckprüfungen in nicht begehbaren Abwasserleitungen sind immer unter
Kamerabeobachtung mit Videoaufzeichnung durchzuführen. Pro Haltung sind
zusätzlich zwei Referenzmessungen an einem „optisch“ dichten Rohrstück
vorzunehmen. Eine Kopie der Filmaufzeichnung (DVD) ist dem Auftraggeber zu
überlassen.
Entsprechend DIN EN 1610 Kapitel 13.1 ist die Dichtheitsprüfung erst nach
Abschluss aller erforderlichen Baumaßnahmen (z.B. verfüllen des Rohrgrabens,
verdichten der Seiten- und Hauptverfüllung, entfernen des Grabenverbaus, herstellen
von Anschlüssen) durchzuführen.
Die Dichtheitsprüfung ist vor dem Einbau der Tragschicht durchzuführen.
Die Dichtheitsprüfungen sind entsprechend dem ATV – Merkblatt M 143 Teil 6 zu
dokumentieren.

Bei weitergehenden Anforderungen gelten besondere Prüfbedingungen.
Die Protokolle der im Rahmen der Eigenüberwachung durchgeführten
Dichtheitsprüfungen sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen.
Bei Wasserdruckprüfung mit normalen Anforderungen gilt:
Die Wasserdruckprüfung ist nach DIN EN 1610 durchzuführen.
Das gemeinsame Prüfen von Leitungen und Schächten auf Dichtheit ist nicht
zugelassen.
Prüfbedingungen in Anlehnung an DIN EN 1610:
Prüfdruck der Rohrleitungen Min. 50 kPa (0,5 bar) an der tiefsten und
min. 10 kPa (0,1 bar) an der höchsten Stelle
des Rohrscheitels.
Prüfdruck der Schächte Bis Oberkante Konus, jedoch max. 50kPa
(0,5 bar) ab Rohrscheitel.
Vorfüllzeit Üblicherweise 1 h
Prüfzeit 30 min 1 min
Zulässige Wasserzugabe 0,15 l/m² (bei Leitungen)
0,4 l/m² (bei Schächten)
Hinweis: m² beschreibt die benetzte
Oberfläche
Bei Muffenprüfungen gelten die, in vorstehender Tabelle aufgeführten
Prüfbedingungen analog.
Bei Luftdruckprüfung mit normalen Anforderungen gilt:
Die Luftdruckprüfung ist nach DIN EN 1610 mit dem Prüfverfahren „LD“
durchzuführen.
Für die Luftdruckprüfung sind nur Firmen zugelassen, die das Gütezeichen der
Beurteilungsgruppe I des Güteschutzes Kanalbau besitzen. Der entsprechende
Nachweis ist rechtzeitig vorzulegen.
215/16
Zur Druckmessung ist ein hochauflösendes, elektronisches Feinmessmanometer mit
einer maximal Fehlergrenze von 0,15kPa (1,5 mbar) und Nullabgleich einzusetzen.
Für das gesamte Meßsystem ist ein Kalibrierungsnachweis mitzuführen und
vorzulegen, der nicht älter als 1 Jahr ist.
Die Prüfgeräte müssen über das „GS“ –Zeichen verfügen. Für Rohrprüfgeräte aus
ausländischer Produktion ist für die Zulassung das Zeichen „Eurotest“ notwendig.
Absperrblasen gelten nicht als Rohrprüfgerät und dürfen bei Dichtheitsproben nicht
verwendet werden.
Im Messprotokoll ist der Luftdruckaufbau einschl. der Beruhigungszeit sowie
der Druckabfall vollständig zu dokumentieren.

Prüfen von Leitungen
Prüfdruck
Prüfdruck nach dem Prüfverfahren „LD“ analog DIN EN 1610:
Prüfdruck p0 in kPa 20 (200 mbar)
Zul. Verlust p in kPa 1,5 (15 mbar)
Beruhigungszeit
215/17
Folgende Beruhigungszeiten tB in Abhängigkeit vom Durchmesser sind einzuhalten:
tB = 10 x d in min ( mit d in m)
Prüfzeit
Prüfzeit nach dem Prüfverfahren „LD“ analog DIN EN 1610:
DN 100 DN 200 DN 300 DN 400 DN 600 DN 800 DN 1000
t in min 1,5 3 5 6 10 13 16
DN DN
1200 1400 DN 1600 DN 1800 DN 2000 DN 2200 DN 2500
t in min 19 22 25 28 32 35 40
Die in der Tabelle aufgeführten Prüfzeiten gelten für alle Rohrwerkstoffe.
Prüfung einzelner Rohrverbindungen (Muffendruckprüfung)
Die Muffendruckprüfung ist nach DIN EN 1610 durchzuführen.
17.22 Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
Die Gemeinde Weilerswist hat eine kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
abgeschlossen.
Die Versicherungsprämie 9,6 ‰ der Brutto-Auftragssumme zuzüglich 19 %
Versicherungssteuer und ist vom Auftragnehmer zu tragen.
Die Versicherungsprämie ist in der hiefür vorgesehenen Position in Teil 2 dieser
Ausschreibung anzubieten.
(siehe hierzu Anlage 7).

BAUBESCHREIBUNG
Die Gemeinde Weilerswist beabsichtigt im Ortsteil Klein Vernich die Straße „Am Klarenhof“
einschl. Kanalisation auszubauen.
Augrund der beengten Verhältnisse erfolgt der Ausbau tlw. unter Vollsperrung.
Es wird darauf hingewiesen, das aufgrund der vorh. Platzverhältnissen die Kanalbauarbeiten
teilweise nur in Vorkopfarbeit durchgeführt werden können.
Im Zuge der Bauarbeiten werden evtl. Sondierungs- bzw. Räumungsarbeiten durch den
Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Köln durchgeführt.
Angeforderte Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes sind zu tätigen und werden durch gesonderte
Positionen des Leistungsverzeichnisses vergütet, ebenso werden bedingt durch die
evtl. Kampfmittelräumung anfallende Stillstandszeiten vergütet.
Für evtl. Behinderungen, die aus der evtl. Kampfmittelräumung entstehen, erfolgt keine besondere
Vergütung.
Arbeitsflächen können nur in beschränktem Umfang zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Flächen sind eigenverantwortlich anzumieten.
Die Planung des Baugeräteeinsatzes ist entsprechend den beengten Straßen- und Platzverhältnissen
anzupassen.
Die Fassaden der vorh. Bebauung sind durch geeignete Maßnahmen vor Verschmutzung zu
schützen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Der Auftragnehmer hat während der Bauzeit die Baustelle sowie die Zu- und Abfahrtswege
sauber zu halten, unvermeidbar eintretende Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen.
Es sind daher bei Baubeginn geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. zur umgehenden
Beseitigung von Straßenverschmutzungen zu treffen. Bei nicht befolgen dieser Anweisung
wird der AG die Straßenreinigung zu Lasten des AN veranlassen.
Der AN hat Maßnahmen zu treffen, dass, insbesondere bei trockener Witterung, keine
Staubentwicklung entsteht.
Die Lieferung der Baustoffe ist, wenn nichts anderes besonders vermerkt, in den Einheitspreis
einzurechnen.
Für den Fall eines Rettungseinsatzes ist während der gesamten Bauzeit eine Diesel - Gelenkteleskopbühne
vor zuhalten und gegebenfalls zu betreiben. Die Vergütung erfolgt durch
Pos. 01.09.0012.
Zur Gewährleistung der Parkplatzandienung der Wohnanlage "Gut Klarenhof" wird es erforderlich,
eine prov. Überbrückung des Kleinbach und eine Abdeckung von Teilflächen der
Grünanlage der Wohnanlage herzustellen, unter der sich Erdwärmebohrungen und dgl. befinde.
Eine Befahrung der Grünanlage ist ohne Abdeckung nicht gestattet. Siehe hierzu Pos.
01.02.0010 – 01.02.0012.
18

LEISTUNGSVERZEICHNIS
19

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 1
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Inhaltsverzeichnis
01. Straßenausbau "Am Klarenhof" 2
01.01. Baustelleneinrichtung 2
01.02. Verkehrssicherung 5
01.03. Freimachen des Baufeldes 11
01.04. Erdarbeiten 17
01.05. Straßenentwässerung 24
01.06. Straßenbefestigung 48
01.07. Sonstiges 75
01.08. Kontrollprüfungen 81
01.09. Stundenlohnarbeiten 86
01.10. Stillstandskosten 90
02.01. Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung 95
02.01.0001. Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung 95

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 2
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.
Straßenausbau "Am Klarenhof"
Weilerswist - Klein-Vernich
01.01. Baustelleneinrichtung
01.01.0001.
01.01.0002.
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erfor-
derlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen
und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berech-
net wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der da-
für notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß so-
wie Entsorgungseinrichtungen und dergl. soweit erforderlich
für die Baustelle herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lager-
plätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Bau-
stellenbereich anlegen.
Baustelleneinrichtungsflächen mit Bauzaun absichern.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
führen.
Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Ver-
fügung gestellten Flächen nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfs-
leistungen) für das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.
Die Vergütung erfolgt prozentual nach Baufortschritt.
Besprechungscontainer für den Auftraggeber
Besprechungscontainer für den AG anfahren, nach Angaben
des AG im Baustellenbereich aufstellen, abbauen und
abfahren.
Standplatz anlegen und herrichten.
Bürocontainer mit einem Besprechungstisch
1,80 m x 0,80 m mit 6 Stühlen sowie einem Ablagetisch
psch ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 3
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.01.0003.
01.01.0004.
01.01.0005.
ausstatten.
Beleuchtung und Heizgelegenheit einrichten, bei Bedarf heizen.
Aufstellfläche beschaffen, sofern vom AG keine zur Ver-
fügung gestellt wird.
Einstellplätze für 2 PKW des AG herstellen und vorhalten.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand
ordnungsgemäß wieder herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
70 v. H. der Pauschale werden nach Übernahme des Büro-
containers durch den AG, der Rest nach Räumung der
Baustelle vergütet.
Bürocontainer, Länge ca. 4,0 m.
Der Bürocontainer ist wöchentlich zu reinigen.
Baustelleneinrichtung unterhalten
Baustelleneinrichtung für die gesamte Bauzeit
vorhalten und unterhalten.
Die Abrechnung erfolgt prozentual nach Fortschritt
der Baumaßnahme.
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprüng-
lichen Zustand, unter Wahrung der landwirtschaftlichen
Belange, ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen be-
seitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale für alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.
Sicherheitskoordinator
psch ....................
psch ....................
psch ....................
Verrechnungssatz für einen Sicherheitskoordinator,
der alle anfallenden Arbeiten zur Abwicklung und
Koordination der Baumaßnahme gemäß Baustellenverordnung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 4
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.01.0006.
01.01.0007.
-Baustell V- vom 10.6.1998, geändert am 15.12.2004,
durchführt.
Der Nachweis über die Qualifikation des Sicherheits-
koordinators gemäß den Anforderungen der Baustell V
wird auf der Baustelle stets vorgehalten.
Die Vergütung der Leistungen des Koordinators erfolgt
auf Verlangen des AN in Abschlägen.
Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem
zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme in Bezug auf die
Gesamtbauzeit.
psch ....................
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung -Baustell V-
vom 10.6.1998, geändert am 15.12.2004, des
Leistungsverzeichnisses erstellen und spätestens zwei Wochen
vor Einrichtung der Baustelle der zuständigen Behörde
übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen
während der Bauzeit anpassen.
Si-Ge-Plan erstellen Teil 2 Straßenbau erstellen
psch ....................
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß Bau-
stellenverordnung - Baustell V - vom 10.6.1998, geändert
am 15.12.2004, des Leistungsverzeichnisses mit dem
Sicherheitskoordinator abgestimmt aufstellen, auf der Baustelle
für jeden Beschäftigten einsehbar vorhalten und bei erheblichen
Änderungen während der
Bauzeit anpassen.
psch ....................
Zwischensumme 1 .......................
Baustelleneinrichtung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 5
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02. Verkehrssicherung
01.02.0002.
01.02.0003.
Vorbemerkung Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO, ZTV-SA 97 und den Richtlinien für die Sicherung
von Arbeitsstellen an Straßen, bei Bauarbeiten auf Straßen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei tlw. Sperrung
aufbauen, ständig unterhalten und betreiben,
ggf. abbauen, umsetzen und nach Fertigstellung der
Baumaßnahme abbauen.
Die jeweiligen Maßnahmen sind in Eigenverantwortung mit den
zuständigen Behörden wie Straßenverkehrsamt, Polizei, etc.
abzustimmen.
Die nach § 45 (6) StVO geforderten Verkehrszeichenpläne
für die Straßenverkehrsbehörde sind zu erstellen.
60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
Rest nach
Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.
Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung für
die Durchführung der Bauarbeiten aufstellen, ständig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und nach
Fertigstellung der Bauarbeiten abbauen.
Verkehrszeichen reflektierend.
Die Verkehrszeichen sind entsprechend den Angaben des
Straßenverkehrsamtes, Polizei, etc. zu beleuchten.
Die Position bezieht sich auf den Bereich der Baustelle.
Hinweistafeln mit Vorstellung der Umleitungsstrecke werden
gesondert abgerechnet.
Absperrbaken (StVO 605) aufstellen
Absperrbaken (StVO 605) außerhalb der Baustelle nach
Angabe des Straßenverkehrsamtes für die Dauer der Bau-
arbeiten aufstellen, ständig unterhalten und betreiben, ggf.
psch ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 6
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02.0004.
01.02.0005.
01.02.0006.
01.02.0007.
umsetzen und nach Fertigstellung der Bauarbeiten wieder
abbauen.
Nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.
Absperrbaken mit elektr. Lampen beleuchten
Absperrbaken, wie vor beschrieben, nach Angabe des
Straßenverkehrsamtes mit elektrischen Lampen beleuch-
ten. Im EP ist das Vorhalten und Unterhalten der Be-
leuchtung enthalten.
Als Zulage zur Aufstellposition.
Nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.
Div. Verkehrszeichen nach StVO aufstellen
5,00 Stck .................... ....................
5,00 Stck .................... ....................
Div. Verkehrszeichen nach StVO außerhalb der Baustelle
(Umleitungsstrecken) nach Angabe des Straßenverkehrsamtes für
die Dauer der Bauarbeiten aufstellen, ständig unterhalten, umsetzen
und nach Fertigstellung der Bauarbeiten wieder abbauen.
Nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.
Div. Verkehrszeichen mit elektr. Lampen beleuchten
3,00 Stck .................... ....................
Div. Verkehrszeichen, wie vor beschrieben, nach Angabe des
Straßenverkehrsamtes mit elektrischen Lampen beleuch-
ten. Im EP ist das Vorhalten und ständige Unterhalten der Be-
leuchtung enthalten.
Als Zulage zur Aufstellposition.
Nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung.
Bauzaun, 2,00 m hoch
3,00 Stck .................... ....................
Bauzaun, 2,00 m hoch, zur Absicherung der abschnitts-
weise offenen Baugrube tlw. auf unbefestigtem bzw.
befestigtem Untergrund, bestehend aus Stahlmatten der Fa.
Heras oder gleichwertig, liefern, fachgerecht aufstellen, gegen
Ausheben sichern, vorhalten und wieder abbauen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 7
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02.0008.
01.02.0009.
Das erforderliche Umsetzen gem. Baufortschritt ist im EP
enthalten.
Ersatz für zerstörte oder abhanden gekommene Teile wird
nicht vergütet.
Der Bauzaun bleibt im Eigentum des AN.
Während der Bauzeit sind für dieses Position mind. 200 m
Bauzaun ständig auf der Baustelle vorzuhalten.
Markierungsfolie aufkleben (gelb)
Gelbe Markierungsfolie aufkleben, zu markierende
Fläche reinigen. Kehrgut auf eine genehmigte Kippe
abfahren. Die Kippgebühren sind in die Position
einzurechnen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppel-
strichen zwei Striche.
Markierung für Leit- und Fahrstreifenbegrenzungs-
bzw. Randlinie.
Strichbreite: 0,12 cm
Material: Reflektierende gelbe Folie der Klassen R5,Q2,
S1 gemäß den " TL - Vorübergehende Markier-
ungen 97" sowie der Verkehrsklasse P4 (0,5
mio. Radüberrollungen) gemäß prEN 13197.
Markierung auf Asphalt- bzw. Pflasteroberfläche einschl.
Aufbringen einer ggf. erforderlichen Grundierung.
Folie rückstandslos ohne Beschädigung der Asphalt-
oberfläche wieder abziehen und entsorgen.
Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Das Andrücken der Folie erfolgt mit einem Rollenan-
drückgerät von mind. 90 kg Gewicht.
Trocknungsgeräte mit starkem Heißluftgebläse (keine
Gasbrenner!) zum Einsatz bei ungünstigen Witterungs-
verhältnissen vorhalten.
Erforderliches Trocknen der zu markierenden Flächen
auf Anordnung des AG wird nicht gesondert vergütet.
Hinweistafeln für Umleitungsstrecke
psch ....................
10,00 m .................... ....................
Hinweistafeln mit Darstellung der Umleitungsstrecke, nach
Umleitungszeichnung und Anordnung des Straßenverkehrs-
amtes, einschl. der Aufstellvorrichtung herstellen, fest mon-
tieren, vorhalten, während der Bauzeit unterhalten und nach
Fertigstellung der Baumaßnahme wieder abbauen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 8
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02.0010.
01.02.0011.
Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
Die Hinweistafeln bleiben im Eigentum des AN.
Schildgröße: nach Anordnung
Untergrund: weiß
Schriftzeichen: schwarz
Schrifthöhe: 8 cm - 11 cm
Strichbreite: ca. 1 cm
2,00 qm .................... ....................
Überfahrt über Bachlauf, bis 4,00 m Spannweite, LKW 30
Überfahrt über den Kleinbach, zur Gewährleistung der Parkplatzandienung
der Wohnanlage "Gut Klarenhof" herstellen.
Spannweite bis zu 4,0 m, Breite bis zu 6,0 m,
mit Schrammbord und Geländer,
für eine Verkehrsbelastung von LKW 30
herstellen und wieder beseitigen.
Die verwendeten Materialen müssen auch bei Regenwetter gefahrlos
befahr- und begebar sein (rutschsicher).
Das lichte Durchflußprofil des Kleinbach muss jederzeit gewährleistet
bleiben.
Die Einholung der Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde und der
mit der Unterhaltung betrauten Stelle sowie der Unteren
Landschaftsbehörde ist einzurechnen.
Erforderlich werdende Verkehrsbeschilderung ist einzurechnen.
Die gegenüberliegenden Privatflächen der Wohnanlage "Gut
Klarenhof" dürfen nicht befahren werden.
Im Preis inbegriffen ist die Lieferung und Vorhaltung sämtlicher
Baustoffe, Erdarbeiten, die Wiederherstellungsarbeiten und die
zusätzlichen erf. Erdarbeiten für die Herstellung der Widerlager.
Ein statischer Nachweis ist unaufgefordert ohne besondere
Vergütung vorzulegen.
Der Abrechnung wird das Aufmaß zwischen den Widerlager zugrunde
gelegt.
Mit Abgabe des Angebotes ist eine detaillierte, verbindliche
Beschreibung beizufügen, wie die Herstellung und mit welchen
Materialen die Überfahrt vorgesehen ist.
Befahrbare Abdeckung der vorh. Grünflächen
25,00 qm .................... ....................
Zur Gewährleistung der Parkplatzandienung der Wohnanlage
"Gut Klarenhof" Herstellung einer befahrbaren,
verschiebesicheren Abdeckung der vorh. Grünfläche von der

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 9
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.02.0012.
Bachüberquerung bis zur Feuerwehrumfahrt für eine
Verkehrsbelastung von LKW 30 und nach Beendigung der
Bauarbeiten rückstandslos beseitigen.
Die Grünfläche darf ohne Abdeckung, aufgrund von in diesem
Bereich verlegten Erdwärmebohrungen und -leitungen, nicht
befahren werden.
Standsichere Absperrgeländer (keine Verankerung im Boden
erlaubt) sind beidseitig vorzusehen,
Breite ca. 5,0 m, Länge ca. 30 m,
Trasse verläuft tlw. im Bogen.
Die verwendeten Materialen müssen auch bei Regenwetter gefahrlos
befahr- und begebar sein (rutschsicher).
Vor Verlegung der befahrbaren Abdeckung Auslegung eines Geotextils mit
ausreichender Reißfestigkeit. Herstellung einer Ausgleichsschicht
(Lavasand o.ä.) mit geeignetem Material.
Die Einholung der Genehmigung beim Betreiber der Wohnanlage ist
einzurechnen.
Erforderlich werdende Verkehrsbeschilderung ist einzurechnen.
Im Preis inbegriffen ist die Lieferung und Vorhaltung sämtlicher
Baustoffe.
Ein statischer Nachweis ist unaufgefordert ohne besondere
Vergütung vorzulegen.
Abgerechnet wird die sinnvoll abgedeckte und befahrbare Fläche.
Schäden an den Erdwärmeeinrichtungen gehen zu Lasten des AN.
Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten ein
Beweissicherungsgutachten erstellen zu lassen, die Kosten hierfür sind in
den EP einzurechnen.
Mit Abgabe des Angebotes ist eine detaillierte, verbindliche
Beschreibung beizufügen, wie die Herstellung und mit welchen
Materialen die Abdeckung vorgesehen ist.
Mobile Lichtsignalanlage, zweiphasig
180,00 qm .................... ....................
Mobile Lichtsignalanlage, zweiphasig mit automatischer,
verkehrsabhängiger Steuerung nach Angabe des
Straßenverkehrsamtes bzw. der Bauleitung aufstellen,
betreiben, vorhalten, ggf. umsetzen und abbauen.
Die LSA ist ausgerüstet mit Handbedienung zur manuellen
Schaltung bei starker bzw. besonderer Verkehrsbelastung /
Bauzustände.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 10
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bei Störfällen automatische Umstellung auf Gelblicht, blinkend.
Beseitigen von Störungen zu jeder Tageszeit und an Sonn- und
Feiertagen ist im EP enthalten.
35,00 Tage .................... ....................
Zwischensumme 2 .......................
Verkehrssicherung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 11
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.03. Freimachen des Baufeldes
01.03.0001.
01.03.0002.
01.03.0003.
01.03.0004.
Verkehrsschilder aufnehmen und transportieren
Verkehrs- und Straßenbenennungsschilder, in Beton ver-
setzt, vorsichtig aufnehmen, säubern, transportieren und auf
Flächen des AG lagern.
Transportweg bis 4 km.
Schuttt geht in das Eigentum des AN über und ist
der Wiederverwertung zuzuführen.
Es ist eine Bescheinigung des Bauhofes über die abge-
lieferten Schilder vorzulegen, ohne diese Bescheinigung
kann keine Abrechnung erfolgen.
Bit. Befestigung aufnehmen, 5 - 15 cm (Fahrbahn )
Bit. Befestigung (Fahrbahn u. Parkstreifen) aufnehmen,
Dicke der bit. Befestigung 5 - 15 cm.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
1,00 Stck .................... ....................
650,00 qm .................... ....................
Vorh. bit. Fahrbahn anschneiden, Schnitttiefe 5 - 15 cm
Vorh. bit. Fahrbahn mit Schneidegerät vor Aufbruch der
Fahrbahn durchschneiden.
Schnitttiefe 5 - 15 cm.
Nur auf Anordung der Bauüberwachung.
Pechhaltige Aufbruchstoffe aufnehmen und entsorgen
20,00 m .................... ....................
Schwarzdecke mit pechhaltigen Aufbruchstoffen und
unterliegenden teerbelasteten Schotter aus Verkehrsflächen
aufnehmen, laden und zur zugelassenen Entsorgungsstelle
transportieren.
LAGA: Abfallschlüssel 170302.
Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen
Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 12
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.03.0005.
01.03.0006.
01.03.0007.
Die Deklerationsanalytik kann der Anlage 5 Bodengutachten
entnommen werden.
Ein PAK - Gehalt von 480 mg/kg TS (Zuordnung nach LAGA
>Z2) wurde ermittelt.
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis enthalten.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
180,00 to .................... ....................
Einzeilige Betonsteinrinne, ca. 16 cm breit, aufnehmen und
abfahren
Einzeilige Betonsteinrinne aus Betonsteinen, ca. 16 cm breit,
in Beton versetzt, einschl. Betonfundament, aufnehmen.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
190,00 m .................... ....................
Einzeilige Natursteinrinne aufnehmen, säubern und lagern
Einzeilige Natursteinrinne aus Großpflaster, ca. 16 cm breit,
in Beton versetzt, einschl. Betonfundament, aufnehmen,
säubern und im Bereich der Baustelle sortiert zur
Wiederverwendung lagern.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Div. Betonbordsteine in Beton versetzt aufnehmen und
abfahren
Div. Betonbordsteine, in Beton versetzt, einschl.
Betonfundament und Rückenstütze aufnehmen.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist
der Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
25,00 m .................... ....................
190,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 13
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.03.0008.
01.03.0009.
01.03.0010.
01.03.0011.
Div. Tiefbordsteine aufnehmen und abfahren
Div. Tiefbordsteine, in Beton versetzt, einschl. Betonfundament
und Rückenstütze aufnehmen.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist
der Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
135,00 m .................... ....................
Div. Tiefbordsteine in Beton versetzt aufnehmen, säubern
und lagern
Div. Tiefbordsteine, in Beton versetzt, einschl. Betonfundament
und Rückenstütze aufnehmen, säubern und im Bereich der
Baustelle sortiert zur Wiederverwendung lagern.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist
der Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Div. Straßenablauf aufnehmen und abfahren
Div. Straßenabläufe einschl. Rost und Rahmen im Zuge
der Erdarbeiten aufnehmen. Aufbruchgut geht in das Ei-
gentum des AN über und ist der Wiederverwertung zuzu-
führen.
Die Anschlussleitung ist wasserdicht zu verschließen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Div. Gehwegplatten aufnehmen und abfahren
Div. Gehwegplatten einschl. Mosaikpflaster und Mörtel-
bett, bzw. Betonbettung aufnehmen.
Gesamtdicke einschl. Bettung über 10 bis 25 cm.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
10,00 m .................... ....................
1,00 Stck .................... ....................
180,00 qm .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 14
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.03.0012.
01.03.0013.
01.03.0014.
01.03.0015.
Div. Gehwegplatten aufnehmen, säubern und lagern
Div. Gehwegplatten einschl. Mosaikpflaster und Mörtel-
bett bzw. Betonbettung aufnehmen, säubern und im Bereich
der Baustelle sortiert zur Wiederverwendung lagern.
Gesamtdicke einschl. Bettung über 10 bis 25 cm.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
10,00 qm .................... ....................
Div. Betonsteinpflaster aufnehmen, säubern und lagern
Div. Betonsteinpflaster einschl. Mosaikpflaster und Bettung
aufnehmen, säubern und im Bereich der Baustelle sortiert zur
Wiederverwendung lagern.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
10,00 qm .................... ....................
Betonunterbau 15 - 20 cm dick aufbrechen und abfahren
Betonunterbau 15 - 20 cm dick aufbrechen.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
20,00 qm .................... ....................
Natursteingroßpflaster aufnehmen, säubern und lagern
Natursteingroßpflaster in Beton versetzt aufnehmen, säubern
und zur Wiederverwendung auf Flächen des AN zur
Wiederverwendung lagern.
Gesamtdicke einschl. Bettung über 15 bis 30 cm.
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
55,00 qm .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 15
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.03.0016.
01.03.0017.
01.03.0018.
01.03.0019.
01.03.0020.
Strauchwerk aufnehmen
Gestrüpp, Hecken und Strauchwerk sowie Bäume bis Durch-
messer 10 cm mit Wurzelwerk roden und auf eine Kompos-
tierungsanlage abfahren. Die entstehenden Gebühren sind
in die Pos. einzurechnen. Die entstehenden Gruben sind mit
Aushubboden wieder zu verfüllen.
Wurzelstöcke aufnehmen und abfahren
Wurzelstöcke in verschiedenen Abmessungen im Zuge der
Erdarbeiten aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.
Durchm. 0,11 - 0,70 m.
Die anfallenden Gebühren sind in die Position einzu-
rechnen.
Beton- und Stahlbeton abbrechen
15,00 qm .................... ....................
2,00 Stck .................... ....................
Beton- und Stahlbeton über OK - Gelände in verschiedenen
Abmessungen abbrechen.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Mauerwerk abbrechen
Mauerwerk über OK - Gelände in verschiedenen
Abmessungen abbrechen.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Rollkiesflächen aufnehmen und lagern
5,00 cbm .................... ....................
5,00 cbm .................... ....................
Rollkiesflächen ohne unterliegendem Boden vor Durchführung
der Auskofferungsarbeiten aufnehmen und auf Flächen des AN
zur Wiederverwendung lagern.
Dicke der Rollkieslage ca. 30 cm.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 16
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Gegebenfalls unterliegendes Geotextil aufnehmen und
entsorgen.
Rollkies nach Fertigstellung der Bordsteinanlagen in Absprache
mit der Bauüberwachung auf Geotextil ca. 30 cm dick einbauen
und ebenfächig abziehen.
Geotextil wird gesondert abgerechnet.
50,00 qm .................... ....................
Zwischensumme 3 .......................
Freimachen des Baufeldes

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 17
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04. Erdarbeiten
01.04.0001.
01.04.0002.
01.04.0003.
01.04.0004.
Oberboden liefern und andecken
Oberboden der Bodenklasse 1, entsprechend DIN 18300,
liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung in Grünstreifen.
Dicke der Andeckung nach Angabe der Bauleitung ca. 10 - 30 cm.
Einbau in geringen Mengen.
Feinplanum für Mutterbodenflächen herstellen
3,00 cbm .................... ....................
Feinplanum für Mutterbodenflächen herstellen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe 5 cm, Anschlüsse an Wege,
Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagoberfläche.
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und Fremd-
körper ab 5 cm. Unkraut und schwer verrottbare Pflanzen-
teile aufnehmen und auf eine genehmigte Kippe abfahren.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Abrechnung: Fläche in der Abwicklung.
Rasenansaat herstellen
10,00 qm .................... ....................
Rasenansaat gem DIN 18917 ohne Entmischung ausbringen
und einarbeiten. Anfallender Abfall ablesen.
Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen. Abfall und Mähgut
auf eine genehmigte Kippe abfahren. Die Kippgebühren
sind in die Position einzurechnen.
Ansaat auf geneigten und ebenen Flächen.
Saatgut: Landschaftsrasen ohne Kräuter, RSM 7.1.1
Saatgutmenge: 25 g/m².
Boden unbrauchbar, lösen und abfahren
10,00 qm .................... ....................
Bodenmassen im Bereich der Fahrbahn und der Nebenanla-
gen gem. ZTVE-StB nach Weisung der Bauüberwachung
profilgemäß auskoffern.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 18
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0005.
01.04.0006.
01.04.0007.
Auskofferungstiefe nach Planunterlagen und Angabe der
Bauüberwachung.
Der Boden geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren.
Anfallende Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Eingeschlossen ist die Verdichtung des Erdplanums
sowie alle Erschwernisse durch Versorgungsleitungen,
einschl. eventuell erf. Handschachtung.
Boden der Bodenklassen 3 - 5, DIN 18300.
Verdichtungsgrad gem. ZTVE-StB.
Abrechnung nach Querprofilen bzw. Handaufmaß.
Bauschutt Deponieklasse Z 1 ausheben und abfahren
800,00 cbm .................... ....................
Bauschutt , Zuordnungswert nach LAGA Z 1, im Zuge der
Erdarbeiten aufnehmen und auf eine genehmigte Kippe
abfahren.
Zusätzliche Aufwendungen für die Trennung des
abzufahrenden Materials sind im Einheitspreis enthalten.
Die Kippgebühren bzw. Entsorgungsgebühren sind in die Position
einzurechnen.
Zur Bauabrechnung sind Abnahmescheine bzw. Wiegekarten
des schadstoffhaltigen Materials vorzulegen.
Als Zulage zu Pos. 01.04.0004.
20,00 cbm .................... ....................
Bauschutt Deponieklasse Z 1.1 ausheben und abfahren
Bauschutt, Zuordnungswert nach LAGA Z 1.1, im Zuge der
Erdarbeiten aufnehmen und auf eine genehmigte Kippe
abfahren.
Zusätzliche Aufwendungen für die Trennung des
abzufahrenden Materials sind im Einheitspreis enthalten.
Die Kippgebühren bzw. Entsorgungsgebühren sind in die Position
einzurechnen.
Zur Bauabrechnung sind Abnahmescheine bzw. Wiegekarten
des schadstoffhaltigen Materials vorzulegen.
Als Zulage zu Pos. 01.04.0004.
20,00 cbm .................... ....................
Bauschutt Deponieklasse Z 1.2 ausheben und abfahren
Bauschutt, Zuordnungswert nach LAGA Z 1.2, im Zuge der

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 19
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0008.
01.04.0009.
01.04.0010.
Erdarbeiten aufnehmen und auf eine genehmigte Kippe
abfahren.
Zusätzliche Aufwendungen für die Trennung des
abzufahrenden Materials sind im Einheitspreis enthalten.
Die Kippgebühren bzw. Entsorgungsgebühren sind in die Position
einzurechnen.
Zur Bauabrechnung sind Abnahmescheine bzw. Wiegekarten
des schadstoffhaltigen Materials vorzulegen.
Als Zulage zu Pos. 01.04.0004.
Bauschutt Deponieklasse Z 2 ausheben und abfahren
20,00 cbm .................... ....................
Bauschutt, Zuordnungswert nach LAGA Z 2, im Zuge der
Erdarbeiten aufnehmen und auf eine genehmigte Kippe
abfahren.
Zusätzliche Aufwendungen für die Trennung des
abzufahrenden Materials sind im Einheitspreis enthalten.
Die Kippgebühren bzw. Entsorgungsgebühren sind in die Position
einzurechnen.
Zur Bauabrechnung sind Abnahmescheine bzw. Wiegekarten
des schadstoffhaltigen Materials vorzulegen.
Als Zulage zu Pos. 01.04.0004.
Bauschutt, Kriegstrümmer u.ä. unbelastet aufnehmen
und abfahren
50,00 cbm .................... ....................
Bauschutt, Kriegstrümmer u.ä. unbelastet im Zuge der Erdarbeiten
aufnehmen und auf eine genehmigte Kippe abfahren.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Als Zulage zu Pos. 01.04.0004.
Bodenstabilisierung mit Schotter 32/56 mm
50,00 cbm .................... ....................
Bodenstabilisierung mit Schotter 32/56 mm gem. ZTVE-StB
aus gebrochenem, schlagfesten Basaltnaturgestein liefern und
in Absprache mit der Bauüberwachung im Bereich von nicht
standstesten Flächen ca. 30 cm dick einbauen und verdichten.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 20
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0011.
01.04.0012.
01.04.0013.
Abrechnung nach Handaufmaß.
Lieferwerk: ____________________________________
Div. Kabel im Zuge der Erdarbeiten aufnehmen
Div. Kabel aus verschiedenen Materialien im Zuge der
Erdarbeiten aufnehmen.
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Schutt auf eine genehmigte Kippe abfahren.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Versorgungsleitungen DN 50 - DN 250 mm aufnehmen
Versorgungsleitungen DN 50 - DN 250 mm, aus
verschiedenen Materialien im Zuge der Erdarbeiten
aufnehmen.
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Schutt auf eine genehmigte Kippe abfahren.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
120,00 cbm .................... ....................
Div. Entwässerungsleitungen DN 100 mm - DN 300 mm
aufnehmen
Div. Entwässerungsleitungen aus verschiedenen Materia-
lien, DN 100 - DN 300 mm, im Zuge der Erdarbeiten auf-
nehmen.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist
der Wiederverwertung zuzuführen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
10,00 m .................... ....................
10,00 m .................... ....................
10,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 21
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0014.
01.04.0015.
01.04.0016.
01.04.0017.
Div. Kontrollschächte aufnehmen
Div. Kontrollschächte der bestehenden Kanalisation aus
verschiedenen Materialien, Tiefen zwischen 1,50 m und
3,00 m, im Zuge der Erdarbeiten wie folgt aufnehmen:
Schachtabdeckung aufnehmen,
Ausgleichringe aufnehmen.
Konus aufnehmen.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Verfüllung des restlichen Schachtes mit Dämmer oder
Beton wird gesondert abgerechnet.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Beton und Stahlbeton im Zuge der Erdarbeiten
abbrechen
Beton und Stahlbeton im Zuge der Erdarbeiten abbrechen.
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Es ist mit Teilmengen zu rechnen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Mauerwerk im Zuge der Erdarbeiten abbrechen
Mauerwerk im Zuge der Erdarbeiten abbrechen.
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen.
Es ist mit Teilmengen zurechnen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Versorgungsleitungen freilegen
1,00 Stck .................... ....................
10,00 cbm .................... ....................
10,00 cbm .................... ....................
Versorgungsleitungen nach Angabe der Bauüberwachung und
den Vorschriften der Versorgungsunternehmen freilegen.
Handschachtung ist einzurechnen.
Erdarbeiten in Bodenklassen 3 - 5 DIN 18300.
Der Boden geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren.
Anfallende Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 22
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0018.
01.04.0019.
01.04.0020.
Handschachtung ist einzurechnen.
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
Suchschlitze zur Lagefeststellung von
Versorgungsleitungen herstellen
Suchschlitz 0,90 m breit, Tiefe bis 1,50 m zur Fest-
stellung der Lage von Versorgungsleitungen herstellen.
Die jeweiligen Vorschriften der Versorgungsträger sind
zu beachten.
Handschachtung ist einzurechnen.
Einschl. des erf. Verbau.
Erdarbeiten in den Bodenklassen 3 - 5.
Boden seitlich lagern und nach Feststellung der Lage der
Versorgungsleitungen wieder einbauen und befahrbar
verdichten.
Bodenaushub, Erschwernis, Bereich lebender Hecken
-Zulage-
50,00 cbm .................... ....................
50,00 cbm .................... ....................
Erschwernis beim Bodenaushub im Bereich von lebenden
Hecken. Bodenaushub in kombinierter Maschinen- / Handschachtung,
teilweise unter dem Astwerk der lebenden
Hecken. Im Bereich der Wurzeln ist die Schachtung mit
äußerster Vorsicht durchzuführen.
65,00 cbm .................... ....................
Bodenaushub Erschwernis, Bereich Einfriedigungsmauern,
etc. -Zulage-
Erschwernis beim Bodenaushub im Bereich von
Einfriedigungsmauern, Gebäuden und Randeinfassungen.
Bodenaushub in kombinierter Maschinen- / Handschachtung.
Im Bereich der Einfriedigungsmauern ist die Schachtung mit
äußerster Vorsicht durchzuführen.
40,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 23
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0021.
01.04.0022.
Bedarfsposition
Boden zum Aufsuchen von Kampfmitteln ausheben
Boden der Bodenklasse 3 - 5 der DIN 18300, zum Aufsuchen
von Kampfmitteln, nach Angabe des Kampfmittelräumdienstes,
vorsichtig ausheben und auf eine genehmigte Kippe abfahren.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Baugrubentiefe bis 2,50 m.
Bedarfsposition
50,00 cbm .................... ....................
Boden zum Auffüllen der Baugruben liefern und einbauen
Frostsichere, verdichtungsfähige, unbelastete Boden-
massen liefern und lagenweise in die unter Pos. 01.04.0021
erstellten Gruben einbauen und verdichten.
Material: __________________________________
Entnahmestelle: ____________________________
Es wird besonders darauf hingewiesen, das Boden-
setzungen, die auf ungenügende Verdichtung zurück-
zuführen sind, dem Unternehmer in unbeschränkter
Höhe angelastet werden.
50,00 cbm .................... ....................
Zwischensumme 4 .......................
Erdarbeiten

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 24
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05. Straßenentwässerung
01.05.0001.
01.05.0002.
Drainage für Planumsentwässerung
Drainage, Durchm. 100 mm PVC-U, Strasil oder gleichwertiges,
einschl. Verbindungsstücke liefern und als
Planumsentwässerung in einem 40 cm breiten Graben mit 40
cm Überdeckung von OK Erdplanum verlegen.
Angebotenes Fabrikat:_____________________________
Die Drainage ist auf eine 10 cm starke Kiesschicht zu verlegen,
der Graben ist mit gewaschenem Rollkies Körnung 8/16 mm zu
verfüllen. Graben ausheben, die verdrängten Bodenmassen
sind auf auf eine genehmigte Kippe abzufahren.
Es fällt Boden der Klassen 3 - 5 der DIN 18300 an, einschl. evtl.
Handschachtung.
Drainagegraben allseitig mit Filtervlies umhüllen.
150,00 m .................... ....................
Rückstauschacht für Planumsentwässerung DN 100 mm
liefern und einbauen
Rückstauschacht GT DU 1000 mm in verstärkter Ausführung
zum Einbau im Erdreich, aus PE (ohne Anteile von Recyclat), in
monolithischer Bauweise, mit offenem Durchgangsgerinne und
Reinigungsverschluss, wasserdicht, beständig gegen agressive
Wässer, mit eingesteckten gelben Sicherheitssteighilfen.
Offenes Gerinne 3-fach DN 150 mm, zwei Zuläufe seitlich DN
150 mm wasserdicht verschließen (verschweissen).
Redu DN 100/150 mm für Zu- und Ablauf .
Rückstausicherung KESSEL-Staufix SWA.
Aufsatzstück für BEGU-Abdeckung
Angebotenes Fabrikat:_____________________________
Schachtabdeckung Klasse D rund mit Ventilation u. MEIPREN®,
mit eingegossenem Sondermotiv "Weilerswist"
Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. 104270 wie in Pos. 01.05.0030
beschrieben, o. glw..
Angebotenes Fabrikat:_____________________________

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 25
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0003.
Betonauflagerring zur Aufnahme von Schachtabdeckung
Betonauflagerring auf 20 cm Beton C 12/15 versetzen,
Schachtumfeld sorgfältig verdichten.
Durch geeignete Maßnahmen direkten Kontakt zwischen
Schachtrohr und Ortbeton vermeiden.
Beton wird gesondert abgerechnet.
Schachthöhe: 1,10 m - 1,30 m
Schacht entsprechend den Planungsvorgaben liefern und
einbauen.
Schachtboden auf eine 20 cm dicke Bettungsschicht aus
Kiessand 0/16 mm mit einem Sandanteil > 15 %, U > 10,
entsprechend DIN EN 1610, Abschnitt 7.2, Bettungs Typ 1,
versetzen.
Einbau nur nach vorheriger Abstimmung.
Statischer Nachweis zur Verkehrs- und Bodenlast vor Einbau 3fach
vorlegen.
Verkehrslast: SLW 60
1,00 Stck .................... ....................
Straßenablauf für Trockenschlamm liefern und einbauen
Straßenablauf für Trockenschlamm nach DIN 4052 aus
Betonfertigteilen, bestehend aus:
1. Boden DIN 4052 - 1a aus Beton, DN 150 mm
2. Zwischenteil DIN 4052 - 6b aus Beton
3. Schaftkonus DIN 4052 - Teil 11
4. Auflagerring DIN 4052 - Teil 10b
5. Aufsatz M AVUS 3 , 300 x 500 Klasse D 400,
DIN EN 124 / DIN 1229 - 305 x 545
Pultform mit Scharnier,
geschlossener Rahmen hochziehbar aus Gusseisen mit
Eimerauflage, Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen, mit dämpfender Einlage MEIPREN®
im Rost, Einlaufquerschnitt 616 (773) cm²,
Bauzeitentwässerung durch Ausschlagen der beidseitig
dünn gegossenen Soll-Bruchstellen möglich.
Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. 204547 o. glw.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 26
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0004.
01.05.0005.
Angebotenes Fabrikat:____________________________
6. Eimer, Stahl, feuerverzinkt, DIN 4052 - Teil C3
Bauhöhe ca. 58 cm, Gewicht ca. 8 kg.
liefern und höhengerecht einbauen.
Eingeschlossen sind die erf. Erdarbeiten, Abfuhr der
Bodenmassen auf eine genehmigte Kippe sowie die
Verfüllung des Arbeitsraumes mit Magerbeton. Die
einzelnen Fugen sind wasserdicht zu schließen.
5,00 Stck .................... ....................
Leitungsgraben für Kunststoffrohr DN 250 mm herstellen
Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben für
Kunststoffrohr DN 250 mm herstellen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK - vorh. Gelände.
Abgerechnet wird nach Länge der Leitungsgräben,
gemessen in der Achse der Leitungen. Die Schachtbau-
gruben werden in der Achse der Leitungen ohne Berück-
sichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Bodenklasse 3 - 5 der DIN 18300.
Grabentiefe: über 1,40 - 2,20 m (von OK - vorh. Gelände bis
UK-Rohr), Grabenbreite für Kunststoffrohr DN 250 mm, gem.
DIN EN 1610.
Verbau soweit erforderlich entsprechend den Vorschriften der
TBG ist im EP enthalten.
Aushub auf eine genehmigte Kippe abfahren. Die Kippge-
bühren sind in die Pos. einzurechnen.
Die Verfüllung des Rohrgrabens mit frostsicherem Mate-
rial, Körnung 0/32 mm, ist im Einheitspreis enthalten.
Die in der Rohrlieferungsposition herzustellende
Leitungszone ist zu berücksichtigen.
115,00 m .................... ....................
Leitungsgraben für Kunststoffrohr DN 160 mm herstellen
Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben für
Kunststoffrohr DN 160 mm herstellen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK - vorh. Gelände.
Abgerechnet wird nach Länge der Leitungsgräben,
gemessen in der Achse der Leitungen. Die Schachtbau-
gruben werden in der Achse der Leitungen ohne Berück-
sichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Bodenklasse 3 - 5 der DIN 18300.
Grabentiefe: über 1,40 - 2,20 m (von OK - vorh. Gelände bis

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 27
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0006.
01.05.0007.
01.05.0008.
UK-Rohr), Grabenbreite für Kunststoffrohr DN 160 mm, gem.
DIN EN 1610.
Verbau soweit erforderlich entsprechend den Vorschriften der
TBG ist im EP enthalten.
Aushub auf eine genehmigte Kippe abfahren. Die Kippge-
bühren sind in die Pos. einzurechnen.
Die Verfüllung des Rohrgrabens mit frostsicherem Mate-
rial, Körnung 0/32 mm, ist im Einheitspreis enthalten.
Die in der Rohrlieferungsposition herzustellende
Leitungszone ist zu berücksichtigen.
10,00 m .................... ....................
Boden der Bodenklasse 3 - 5 unter Hindernissen ausheben
Boden der Bodenklasse 3 - 5 der DIN 18300 unter
Hindernissen (Bauwerke, Kanäle, Kabel, Leitungen, Drainagen
usw.) ausheben, sonst wie Pos. 01.05.0004 und Pos.
01.05.0005.
50,00 cbm .................... ....................
Boden der Bodenklasse 3 - 5 für Querschläge ausheben
Boden der Bodenklasse 3 - 5 der DIN 18300 in Handarbeit
für das Herstellen von Querschlägen zwecks Feststellung
der Lage von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen usw.
in einer Breite von 0,90 m und in einer Tiefe von 0,00 - 2,00 m
ausheben.
Verbau soweit erforderlich entsprechend den Vorschriften der
TBG ist im EP enthalten.
Nach Feststellung der Lage der Versorgungsleitungen
Baugrube wieder mit Aushubboden verfüllen.
Boden in Handarbeit ausheben
Boden in Handarbeit in allen Tiefenlagen ausheben
und auf eine genehmigte Kippe abfahren.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Die Ausführung dieser Position ist immer einvernehmlich
50,00 cbm .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 28
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0009.
01.05.0010.
01.05.0011.
mit dem AG abuzstimmen.
Als Zulage zu Pos. 01.05.0004 und 01.05.0005.
Mauerwerk innerhalb der Baugrube abbrechen
50,00 cbm .................... ....................
Mauerwerk innerhalb der Baugrube abbrechen. Abbruchgut
geht in Eigentum des AN über und ist der Wiederverwertung
zuzuführen. Es ist mit Teilmengen zu rechnen.
10,00 cbm .................... ....................
Beton und Stahlbeton innerhalb der Baugrube abbrechen
Beton und Stahlbeton innerhalb der Baugrube abbrechen.
Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der
Wiederverwertung zuzuführen. Es ist mit Teilmengen zu
rechnen.
10,00 cbm .................... ....................
Längslaufende und querende Versorgungskabel sichern
Längslaufende und querende Versorgungsleitungen
(Kabel) im Bereich des Kanalgrabens durch Aufhängung
entlang der Baugrube bzw. durch andere geeignete
Maßnahmen sichern.
Der Bodenaushub (Handschachtung), die Wieder-
verlegung des Kabels und die Wiederverfüllung
mit Kies im Bereich der Versorgungsleitungen ist mit
äußerster Vorsicht vorzunehmen und in die Position
einzurechnen.
Eingeschlossen ist die Sandbettung und Sandumman-
telung sowie die für die Sicherung erforderlichen
Geräte und Materialien, einschl. Lieferung des Sandes.
In die Position sind alle Erschwernisse bezügl. Aushub,
Verbau, Rohrverlegung sowie Grabenverfüllung
einzurechnen.
Die Vorschriften und Anweisungen des Versorgungsträ-
gers sind zu beachten.
Etwaige Beschädigungen, die auf eine unsachgemäße
Behandlung der Anlagen zurückzuführen sind, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
10,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 29
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0012.
Längslaufende und querende Versorgungsleitungen
Rohrleitungen (Gas, Wasser, Abwasser, usw.) sichern
Längslaufende und querende Versorgungsleitungen
(Rohrleitungen DN 50 - 200 mm) im Bereich des Kanalgrabens
durch Aufhängung entlang der Baugrube bzw. durch andere
geeignete Maßnahmen sichern.
Der Bodenaushub (Handschachtung), die Wieder-
verlegung der Rohrleitung und die Wiederverfüllung
mit Kies im Bereich der Versorgungsleitungen ist mit
äußerster Vorsicht vorzunehmen und in die Position
einzurechnen.
Eingeschlossen ist die Sandbettung und Sandumman-
telung sowie die für die Sicherung erforderlichen
Geräte und Materialien, einschl. Lieferung des Sandes.
In die Position sind alle Erschwernisse bezügl. Aushub,
Verbau, Rohrverlegung sowie Grabenverfüllung
einzurechnen.
Die Vorschriften und Anweisungen des Versorgungsträ-
gers sind zu beachten.
Etwaige Beschädigungen, die auf eine unsachgemäße
Behandlung der Anlagen zurückzuführen sind, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Vorbemerkungen Rohrlieferungs- und Verlegearbeiten
10,00 m .................... ....................
Bewerber müssen die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit sowie eine Gütesicherung -
bestehend aus Fremd- und Eigenüberwachung - nachweisen.
Die Anforderungen der vom Deutschen
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (Siegburger
Straße 39, 53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/16050)
herausgegebenen RAL-Gütesicherung GZ 961 sind zu erfüllen.
Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter die Qualifikation
und Gütesicherung des Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit
dem Besitz des entsprechenden RAL Gütezeichens Kanalbau
nachweist.
Der Nachweis ist mit dem Angebot vorzulegen.
Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn der Bieter die
Qualifikation des Unternehmens durch ein Prüfzeugnis
entsprechend der Durchführungsbestimmung für die Verleihung
und Führung des Gütezeichens Kanalbau (siehe RAL-GZ 961

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 30
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Abschnitt 4.1) nachweist. Der Nachweis ist durch den vom
Güteausschuss beauftragten Prüfingenieur oder eine vom
Güteausschuss beauftragte Prüfstelle zu führen
und
der Bieter eine Bestätigung vorlegt, dass der Bieter als
Auftragnehmer für die Dauer der Werkleistung eine
Gütesicherung gemäß RAL-GZ 961 durchführt, bestehend aus
der Eigenüberwachung des Bieters (Abschnitt 4.2) und einer
Fremdüberwachung durch vom Güteausschuss beauftragte
Prüfstellen (Abschnitt 4.3).
Die Kosten für die Kanalgütesicherung sind in die
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.
Verlegung der Haltungen und Anschlüsse gem DIN EN
1610/DWA-A139.
Geradlinige Herstellung der kompletten Haltungen mit
einheitlichem Sohlgefälle ohne Hoch und Tiefpunkte.
Zulässige Toleranz Lage und Höhe (0,25° = 5 mm/m.
Muffenspalt für biegesteife Rohre max = 20 mm.
In den nachfolgenden Positionen ist die Lieferung und
Verlegung der Kanalbaustoffe wie Rohre, Klinker,
Kanalbaufertigteile usw. enthalten, wenn in den einzelnen
Positionen nichts anderes gesagt ist.
Eingebaute Abzweigstücke sind vor der Verfüllung des
Grabens einzumessen und in ein Feldbuch einzutragen, so
dass sie jederzeit wiedergefunden werden können.
Abrechnungsmaß ist die Achslänge der Kanäle abzüglich
lichter Schachtdurchmesser. Bei Bauwerken gilt als
Abrechnungsmaß die Innenseite des Bauwerkes bzw. der
Anfang des Gelenkstückes. Für das gemeinsame Aufmaß und
die Abnahme sind die erf. Geräte ohne besondere Vergütung
vorzuhalten.
Sowohl die Leitungen selbst als auch alle Anschlüsse an
Schächte, Bauwerke etc. sowie Einmündungen in die
Rohrleitungen müssen wasserdicht verlegt werden.
Erf. Nachdichtungsarbeiten sind im Preis eingeschlossen.
Bei Nichteinhaltung des Gefälles und einer damit evtl.
verbundenen Verringerung des Abflussvermögens des Rohres
ist die betreffende Haltung zu erneuern.
Statische Berechnung
Vor Einbau der Rohrleitungen ist vom AN eine geprüfte

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 31
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
statische
Berechnung 3-fach vorzulegen.
Hierbei sind folgende Randbedingungen einzuhalten:
- Bodenart und Wasserstände entsprechend Bodengutachten,
- Verkehrslast SLW 60 (Gesamtlast 600 kN), wenn in der
Position nichts anderes angegeben ist,
- Scheitelüberdeckung gem. Längsschnitt bzw. Positions-
beschreibung,
- Berechnung gemäß ATV-Richtlinie A 127.
Entwässerungskanäle und -leitungen aus PE-HD /
Polyethylen - High Density.
Für die Rohrstatik gilt das Arbeitsblatt der ATV A 127
(Abwassertechnische Vereinigung), die Richtlinie für die
statische Berechnung von Entwässerungskanälen und -
leitungen.
Die Rohrstatik ist in Abstimmung mit dem AG vor der
Ausführung vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.
Vor Beginn der Bauausführung muss die Tragfähigkeit einer
Rohrleitung in Übereinstimmung mit der DIN EN 752 und DIN
EN 1295-1 nachgewiesen werden.
Für die Verlegung und Prüfung der Abwasserleitungen und -
kanäle gilt die DIN EN 1610 und DIN EN 476.
Die Verlege- und Einbauanleitungen der jeweiligen
Rohrhersteller sind zu beachten.
Randbedingungen für die Rohrstatik:
Bodengruppe: entsprechend Bodengutachten
Rohrauflager: KSA 120, Kiessand 0/16,
Sandanteil >15%, U>10
Verkehrslast: SLW 60
Überdeckung: gem. Längschnitt bzw. Positions-
beschreibung
Grabenbreite: entsprechend DIN EN 1610
Dammbedingungen: ja
Kanalrohre extrudiert und Formstücke aus PE 80, SDR 17,6
nach DIN 8074 / 75 mit fenstergrauer Innenfläche nach RAL
7040 bzw. einer vergleichbaren Farbe liefern und fachgerecht
im vorgeschriebenen Gefälle einbauen.
Es ist sortenreines PE-Neumaterial ohne Recyclingzusätze zu
verwenden.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 32
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Die sichtbaren Rohr- und Formstückinnenflächen, welche mit
dem Abwasser unmittelbar in Berührung stehen, sind aufgrund
einer optimaleren Ausleuchtung bei der TV-Untersuchung mit
einer fenstergrauen Farbe der Innenrohrwand nach RAL 7040
bzw. einer vergleichbaren Farbe zu liefern.
Diese kontrollfreundliche Innenrohrwand besitzen z.B.
SL-Kanalrohre und Formstücke der Firmen:
Egeplast Werner Strumann GmbH & Co.,
Robert-Bosch-Straße 7,
48268 Greven,
oder
Simona AG, Postfach 133, 55602 Kirn.
Die Rohre sind palettiert anzuliefern, auf ebener Oberfläche
sachkundig zu lagern, gegen Verrutschen zu sichern und vor
Sonneneinstrahlung mit einer weißen Plane oder Bauvlies zu
schützen, damit keine Vorverformungen der Rohre entstehen.
Die Rohrstapel sind während der gesamten Bauzeit zu sichern
und vorzuhalten.
Auf der im vorgeschriebenen Gefälle erstellten, verdichteten
und vom AG abgenommenen Kiessandrohrsohle sind die
Kanalrohre fachgerecht zu verlegen.
Die Rohre werden mittels zwei Lasergeräten lage- und
höhenmäßig ausgerichtet. Der erste Laserstrahl ist im Rohr zu
führen und der zweite außen über dem Rohrscheitel.
Die Rohre sind schrittweise festzulegen. Der Kiessand in den
Zwickelbereichen ist mit einem Kombiverdichter zu verdichten.
Die Rohre sind von Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler
zu Schachtinnenkante bzw. Grundstücksgrenze fachgerecht
auf dem Kiessandauflager 120 Grad zu verlegen und wegen
der Längenänderungen infolge der Sonneneinstrahlung sofort
abzudecken, incI. der Pass- und Zuschnitte.
Die Rohrverbindungen und Rohreinbindungen entsprechen den
allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen für
Entwässerungskanäle und -leitungen nach DIN 19 537.
Die Rohrverbindungen erfolgen mit Elektroschweißmuffen als
Abwassermuffe "AM" und die Rohreinbindungen in den
Schächten und Bauwerken erfolgen mit der
Abwassereinschiebmuffe "AEM" gemäß Merkblatt DVS 2207.
Für die AEM wird als Verbindungselement als wasserdichte

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 33
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Einbindung im Schacht das Abwasserschachtfutter "ASF" aus
PE-HD im Fertigteil werksmäßig eingebaut. Die
Verbindungsseite zum ASF mit 2 elastomeren Dichtringen als
Gelenkstück und zur optimalen Verpressung. Zwischen den
elastomeren Dichtringen ist mittig ein wasserquellfähiger
Dichtring angeordnet. Einstecktiefe der AEM in das ASF mind.
135 mm.
Das ASF ist ein korrosionsbeständiges Bauteil, mit
Verankerungsstegen auf der gesamten Umfangseite, für den
festen Sitz im Beton und zum Ausgleich der Spannungen mit
elastomeren Mittelstück bis 5 Grad Abwinkelung. Stabiler
Innendurchmesser durch große Wandstärke. Länge des ASF
von mind. 135 mm.
Für die AM werden im Rohrgraben an den Rohrenden
Muffenlöcher ausgehoben und nach erfolgter Verschweißung
fachgerecht mit Kiessand verfüllt.
Die Anbindung der Anschlussleitungen für Grundstücke etc.
erfolgt mit PE-HD Abzweigern bzw. mit dem Abwassersattel
Top- Loading "ASA- TL ".
Der ASA - TL ist ein Kompaktbauteil aus PE-HD, das aus
einem Aufschweißsattel mit integrierter Schweißmuffe im
Abgang DA 160 mm besteht. Er wird mittels Aufspann- und
Anbohrgerät FWFIT oder gleichwertig auf dem PE-HD Kanal
fixiert. Der Bohrungsbereich ist frei von Heizleitern. Nach der
Verschweißung und Abkühlzeit wird der
Anschlussdurchmesser ausgefräst.
Anforderungen an die Schweißungen mit AM, AEM und
ASA- TL:
-zugelassener Schweißer, Schweißschein GW 330
-Integrierte Heizwendel auf jeder Verbindungsseite bzw.
Muffeninnenseite
-Heizwendel unlösbar im Fitting verankert
-Heizwendel ohne PE-Ummantelung zur optimalen
Wärmeübertragung bei der Verschweißung
-Verlegung nach Montageanleitung
-Strichcode zur vollautomatischen Verschweißung mit PE-HD
Rohren nach DIN 8074/8075 von SDR 17,6
-Sicherheitskleinspannung (max. 42 V) beim Schweißen
entspr. UW
-Sicherheitskontakte für festen und berührungssicheren
Stromanschluss (Adapter ADFIT o. glw.)
-große Einstecktiefe entspr. Anforderungen DIN 16 963
Teil 5 u. 7
-Schweißzonenbreite extra breit, mind. 35 % des Durch-
messers (CEN)
-kalte Zone der AM in Fittingmitte und bei der AEM an der
Stirnseite, zur Vermeidung von Schmelzfluss in den

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 34
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0013.
Rohrinnenraum
-Angabe der Schweißzeit
-Schweißprotokoll mit Schweißstellennummer und Vermerk der
Außentemperatur.
Abwasserkanalrohr PE - HD, DN/DA 250/280 mm, SDR 17,6
liefern und verlegen
Abwasserkanalrohr aus PE - HD, DN/DA 150/160 mm,
SDR 17,6 entsprechend DIN 8074/75 - DIN 19537 aus
sortenfreiem PE 80, ohne Recyclingzusätze mit heller
Rohrinnenwandfläche in Anlehnung an RAL 7040. Rohrfarbe
schwarz mindestens 2/3 der Rohrwanddicke.
Prüfung nach DIN 8075 sowie in Anlehnung der Richtlinie
R. 7.3.1/8 der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V., Bonn.
Das verwendete Material muss mindestens folgende Kriterien
erfüllen:
Kurzzeit E-Modul: 800 N/mm², Langzeit E-Modul: 15 N/mm².
Versehen mit dem RAL - Gütezeichen.
Fabrikat: egeplast "SL - Kanalrohr", SIMONA PE 80
CoEX, oder gleichwertiges
Rohrverbindung: Elektroschweißmuffe SDR 17, Typ AM,
PE 100
Fabrikat: Friafit oder gleichwertiges
max. Einzelrohrlänge 3,00 bis 6,00 m
Paßschnitte und Schweißverbindungen werden nicht
gesondert vergütet.
Rohre liefern und nach Zeichnung im vorgeschriebenen Gefälle
wasserdicht, höhen- und fluchtgerecht verlegen. Formstücke
werden übermessen.
Scheitelüberdeckung 1,10 - 1,80 m,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, Bodenart und Raum-
gewicht gemäß DIN 1055 Blatt 2, Verkehrslast nach
DIN 1072 SLW 60, Dammbedingungen.
Zu erwartende Bodenart und Grundwasserverhältnisse
gem. Bodengutachten, Anlage 5.
Leitungszone aus Kiessand 0/16 mm mit einem Sandanteil
> 15 %, U > 10, liefern, einbauen und verdichten in folgenden
Schichten:

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 35
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0014.
untere Bettungszone - d = 15 cm, einschl. Herstellung
und Verfüllung der Muffenlöcher
obere Bettungszone - als Kiessandauflager, KSA 120
Seitenverfüllung - gleichmäßig in Lagen von 20 cm
Abdeckzone - bis 30 cm über den Außenrohr-
- scheitel
Der erf. Mehraushub und der Abtransport des Aushubboden ist
in die Position einzurechnen.
Angebotenes
Fabrikat:__________________________________
Vor Einbau der Rohre ist der Bauleitung unaufge-
fordert die statische Berechnung zu übergeben.
110,00 m .................... ....................
Abwasserkanalrohr PE - HD, DN/DA 150/160 mm, SDR 17,6
liefern und verlegen
Abwasserkanalrohr aus PE - HD, DN/DA 150/160 mm,
SDR 17,6 entsprechend DIN 8074/75 - DIN 19537 aus
sortenfreiem PE 80, ohne Recyclingzusätze mit heller
Rohrinnenwandfläche in Anlehnung an RAL 7040. Rohrfarbe
schwarz mindestens 2/3 der Rohrwanddicke.
Prüfung nach DIN 8075 sowie in Anlehnung der Richtlinie
R. 7.3.1/8 der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V., Bonn.
Das verwendete Material muss mindestens folgende Kriterien
erfüllen:
Kurzzeit E-Modul: 800 N/mm², Langzeit E-Modul: 15 N/mm².
Versehen mit dem RAL - Gütezeichen.
Fabrikat: egeplast "SL - Kanalrohr", SIMONA PE 80
CoEX, oder gleichwertiges
Rohrverbindung: Elektroschweißmuffe SDR 17, Typ AM,
PE 100
Fabrikat: Friafit oder gleichwertiges
max. Einzelrohrlänge 1,00 bis 2,00 m
Paßschnitte und Schweißverbindungen werden nicht
gesondert vergütet.
Rohre liefern und nach Zeichnung im vorgeschriebenen Gefälle
wasserdicht, höhen- und fluchtgerecht verlegen. Formstücke
werden übermessen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 36
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0015.
Scheitelüberdeckung 1,10 - 1,80 m,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, Bodenart und Raum-
gewicht gemäß DIN 1055 Blatt 2, Verkehrslast nach
DIN 1072 SLW 60, Dammbedingungen.
Zu erwartende Bodenart und Grundwasserverhältnisse
gem. Bodengutachten, Anlage 5.
Leitungszone aus Kiessand 0/16 mm mit einem Sandanteil
> 15 %, U > 10, liefern, einbauen und verdichten in folgenden
Schichten:
untere Bettungszone - d = 15 cm, einschl. Herstellung
und Verfüllung der Muffenlöcher
obere Bettungszone - als Kiessandauflager, KSA 120
Seitenverfüllung - gleichmäßig in Lagen von 20 cm
Abdeckzone - bis 30 cm über den Außenrohr-
- scheitel
Der erf. Mehraushub und der Abtransport des Aushubboden ist
in die Position einzurechnen.
Angebotenes
Fabrikat:_________________________________
Vor Einbau der Rohre ist der Bauleitung unaufge-
fordert die statische Berechnung zu übergeben.
10,00 m .................... ....................
Abwasserbogen Muffe/Muffe DN/DA 150/160 mm liefern
und einbauen
Abwasserbogen ABM DN/DA 150/160 mm, PE 100,
SDR 17,6, glatte helle Innenfläche.
Beidseitig integrierte Schweißmuffe für Heizelementschweißung.
Winkelabweichnung nach Erfordernis, liefern und einbauen.
Als Zulage zu Pos. 01.05.0014.
Angebotenes
Fabrikat:_________________________________
2,00 Stck .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 37
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0016.
01.05.0017.
01.05.0018.
Abwasserbogen Muffe/Rohrstutzen DN/DA 150/160 mm
liefern und einbauen
Abwasserbogen ABMS DN/DA 150/160 mm, PE 100,
SDR 17,6, glatte helle Innenfläche.
Beidseitig integrierte Schweißmuffe für Heizelementschweißung.
Winkelabweichnung nach Erfordernis, liefern und einbauen.
Als Zulage zu Pos. 01.05.0014.
Angebotenes
Fabrikat:_________________________________
2,00 Stck .................... ....................
Übergangsstück PE - PVC/PP DN/DA 150/160 mm liefern
und einbauen
Übergangsstück UKG DA 160 mm aus PE - HD, PE 80,
SDR 17,6, liefern und einbauen.
PVC/PP - Seite als Steckmuffe mit SBR - Lippendichtung,
POM - Zentrierung und großer Einstecktiefe.
PE - HD Seite Verschweißung mit Elektroschweißmuffe AM,
SDR 17, PE 100, DA 160 mm.
Angebotenes
Fabrikat:_________________________________
Abwassersattel Top-Loading ASA - TL D 250/160 mm
liefern und einbauen
5,00 Stck .................... ....................
Abwassersattel Top-Loading ASA - TL D 250/160mm aus PE-
HD, PE 100 zur Einbindung der Anschlußleitungen, DN/DA
150/160 mm in den Hauptkanal PE-HD, DN/DA 250/280 mm,
PE 80, SDR 17,6 liefern und einbauen.
Fabrikat: Friafit oder gleichweriges
Lieferant: Friatec AG
Postfach 710261
68222 Mannheim
Tel.: 0621 / 486-0

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 38
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0019.
01.05.0020.
Fax: 0621 / 486 1598
Angebotenes Fabrikat: ___________________________
DENSO Bohranschlussstutzen DN 150 mm liefern und
einbauen
4,00 Stck .................... ....................
DENSO Bohranschlussstutzen (oder gleichwertiges)
DN 150 mm, mit angeformter KG - Steckmuffe zum Anschluss
an Betonrohre verschiedener Durchmesser bzw.
Schachtunterteile DN 1000 mm.
Anbohren des Stahlbetonrohres mit Diamant - Bohrkrone.
Einbau des Bohranschlussstutzen nach Herstellerangaben.
Anbohrstutzen mit Muffe aus PP. Elastomerdichtung nach
DIN EN 681-1, wasserdichter Anschluss zur Bohrung mit einer
Elastomer - Dichtmanschette mit geschwungenen Dichtprofilen
auf ganzer Rohrwanddicke, rundum Auflagerung am Hauptrohr
mittels gekrümmter und mit dem Stutzen verbundener
Passringe. Vor dem Eindrücken des Bohranschlussstutzens
Gummimanschette und Bohrlochwandung dick mit Gleit-
Verankerungsanstrich DENSONOX GV einstreichen. DIBt
Zulassung.
Angebotenes Fabrikat:__________________________________
Kanalrohr aus Polypropylen DN 160 mm liefern
und verlegen
1,00 Stck .................... ....................
Außen und innen glattes, dreischichtiges Vollwand -
Abwasserkanalrohr DN 160 mm, System POLO ECO
plus mit angeformter Steckmuffenverbindung aus
mineralstoffverstärktem Polypropylen (PP - ML),
halogen- und bleifrei, mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring der Firma Poloplast oder gleichwertiges,
Rohre liefern und nach Angabe der Bauüberwachung im vor-
geschriebenen Gefälle wasserdicht, höhen- und flucht-
gerecht verlegen.
Formstücke werden übermessen.
Baulänge 0,50 m bis 3,00 m.
Eingeschlossen ist das Herstellen von Passlängen.
Steifigkeitsklasse: SN 8, nach DIN EN ISO 9969,

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 39
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0021.
01.05.0022.
Rohrreihe 5 nach DIN 16961
Zulassungsnummer: Z - 42.1 - 323
Angebotenes Fabrikat:___________________________
Scheitelüberdeckung 1,10 - 1,80 m, Grabenbreite nach
DIN EN 1610, Bodenart und Raumgewicht gemäß DIN
1055 Blatt 2, Grundwasser nicht aggressiv, Verkehrslast
nach DIN 1072 SLW 60, Dammbedingungen.
Zu erwartende Bodenart und Grundwasserverhältnisse
gem. Bodengutachten, Anlage 5.
Leitungszone aus Kiessand 0/16 mm mit einem Sand-
anteil > 15 %, U > 10, liefern,einbauen und verdichten
in folgenden Schichten:
untere Bettungszone - d = 15 cm, einschl. Herstellung
und Verfüllung der Muffenlöcher
obere Bettungszone - als Kiessandauflager KSA 120
Seitenverfüllung - gleichmäßig in Lagen von 20 cm
Abdeckzone - bis 30 cm über den Außenrohr-
scheitel
Die Leitungen sind einzeln aufzumessen und in einem
besonderen Lageplan einzuzeichnen.
5,00 m .................... ....................
Bogen, POLO ECO plus, DN 160 mm liefern und einbauen
Bogen, SN 8, POLO ECO plus, 15° - 45°, DN 160 mm, liefern
und einbauen.
Einschl. erf. Passschnitte am Hauptrohr.
Als Zulage zu Position 01.05. 0020.
Angebotenes Fabrikat:_______________________________
Abzweig, POLO ECO plus, DN 160/160 mm liefern und
einbauen
5,00 Stck .................... ....................
Abzweig, SN 8, POLO ECO plus, 45°, DN 160/160 mm, liefern
und einbauen.
Einschl. erf. Passschnitte am Hauptrohr.
Als Zulage zu Position 01.05. 0020.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 40
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0023.
01.05.0024.
01.05.0025.
Angebotenes Fabrikat:_______________________________
Muffenstopfen DN 160 mm liefern und einbauen
1,00 Stck .................... ....................
Muffenstopfen, SN 8, POLO ECO plus, DN 160 mm, liefern
und einbauen.
1,00 Stck .................... ....................
Abwassereinschubmuffe AEM, PE 100, DA 280 mm liefern
und einbauen
Abwassereinschubmuffe AEM, PE 100, zur Einbindung von
PE - HD Rohren DN/DA 250/280 mm aus PE 80 mit 2
Dichtringen und wasserquellfähiger Rundprofildichtung Q liefern
und einbauen.
Baulänge: 165 mm
Als Zulage zu Pos. 01.05.0013
Angebotenes Fabrikat:___________________________
6,00 Stck .................... ....................
FBS - Fertigschachtunterteil, Durchm. 100 cm, HABA-Beton -
Perfekt - Hochleistung liefern und einbauen
FBS - Schachtunterteile Typ 2, für erhöhten chemischen
Widerstand in Schmutzwasserkanälen, mit einem lichten
Durchmesser 100 cm, nach DIN EN 1917 und
DIN V 4034 - 1, z.B HABA-Beton - PERFECT - Hochleistung
oder gleichwertiges.
Werkseitiger Einbau von Abwasserschachtfutter ASF, PE 100,
für PE - HD Rohre DN/DA 150/160 bis DN/DA 250/280, je nach
Erfordernis..
Winkelabweichung je nach Erfordernis eigenverantwortlich
entsprechend der örtlichen Absteckung ermitteln.
Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch in der
Schalung erhärtet aus geprüftem Hochleistungsbeton C
60/75 in einem Guss gefertigt mit hochsulfatwiderstandsfähigem
Zement, 5% (vom Zementgehalt) Microsilica und

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 41
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0026.
nicht carbonatischem Zuschlag 0 - 4 mm,
Wassereindringtiefe kleiner 20 mm,
Gerinnenhöhe bis zu vollen Rohrhöhe des abgehenden
Rohres,
Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung
Schachtmitte 1:20.
Bauhöhe des Unterteils 0,65 m.
Das Schachtunterteil ist auf eine 20 cm dicke Betonsohle
aus C 12/15 zu versetzen.
Verkehrslast:
aus Straßenverkehr nach DIN 1072, SLW 60.
Die Verbindung zwischen Schachtunterteil und Schachtring
erfolgt mit kombinierter vorgeschmierter Schachtringdichtung
DS SDV seal der Firma DS Dichtungstechnik oder
gleichwertigem.
Angebotenes Fabrikat Schachtunterteil:
__________________________________
Angebotenes Fabrikat Dichtmaterial:
__________________________________
In den Einheitspreis ist der Mehraushub, die zusätzliche
Kiesverfüllung und der zusätzliche Verbau für den Schacht
einzurechnen.
3,00 Stck. .................... ....................
FBS - Schachtring, DN 1000 mm, H = 25 cm liefern und einbauen
FBS - Schachtring Typ 2 mit einem lichten Durchmesser
100 cm, nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1, mit Muffe und
profiliertem Spitzende liefern und einbauen.
Bauhöhe: 25 cm
Die Verbindung zwischen den Schachtring erfolgt mit
kombinierter vorgeschmierter Schachtringdichtung
DS SDV seal der Firma DS Dichtungstechnik oder gleichwertigem.
Angebotenes Fabrikat Schachtring:
__________________________________

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 42
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0027.
01.05.0028.
Angebotenes Fabrikat Dichtmaterial:
__________________________________
0,25 stgm .................... ....................
FBS - Betonkonus, DN 1000/625 mm, H = 60 cm (SLW 60) liefern und
einbauen
FBS - Betonkonus Typ 2, nach DIN EN 1917 und
DIN V 4034 - 1, DN 1000/625 mm, mit angeformtem
Schachtring,
liefern und einbauen.
Bauhöhe: 60 cm
Die Verbindung zwischen den Schachtring erfolgt mit
kombinierter vorgeschmierter Schachtringdichtung
DS SDV seal der Firma DS Dichtungstechnik oder
gleichwertigem.
Angebotenes Fabrikat Schachtkonus:
__________________________________
Angebotenes Fabrikat Dichtmaterial:
__________________________________
2,00 Stck. .................... ....................
FBS - Minibetonkonus, DN 1000/625 mm, H = 30 cm (SLW 60) liefern
und einbauen
FBS - Minibetonkonus Typ 2, nach DIN EN 1917 und
DIN V 4034 - 1, DN 1000/625 mm, liefern und einbauen.
Bauhöhe: 30 cm
Die Verbindung zwischen den Schachtring erfolgt mit
kombinierter vorgeschmierter Schachtringdichtung
DS SDV seal der Firma DS Dichtungstechnik oder
gleichwertigem.
Angebotenes Fabrikat Schachtminikonus:
__________________________________

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 43
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0029.
01.05.0030.
Angebotenes Fabrikat Dichtmaterial:
__________________________________
1,00 Stck. .................... ....................
FBS - Betonausgleichsring, DN 625 mm liefern und einbauen
FBS - Betonausgleichsring Typ 2 mit einem lichten Durchmesser
625 mm, nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1, liefern und
einbauen.
Bauhöhe = 6 - 10 cm
5,00 Stck. .................... ....................
Gußschachtabdeckung, Klasse D 400, liefern und einbauen
Gußschachtabdeckung mit Lüftungsöffnungen MEITOP - H, Klasse D,
entsprechend DIN EN 124 und DIN 1229 sowie den UVV - Vorschriften.
Form rund, lichte Weite > 600 mm, Rahmen hochziehbar liefern und
einbauen.
Fabrikat: System MEITOP - H, der Firma Meierguss
Art.- Nr. 104270 oder gleichwertiges.
Rahmen aus Gusseisen.
Bauhöhe: 100 mm, einschl. verzinktem Schmutzfänger.
Einlegeabmessungen für Deckel nach DIN 19584,
Deckel aus Gusseisen, mit Ventilation,
mit Sicherheitsscharnier und 2 Federarretierungen,
Inspektionsstellung 120°,
mit austauschbarer dämpfender Einlage MEIPREN im Rahmen,
mit Sondermotiv "Weilerswist".
Schachtabdeckung ordnungsgemäß an die neue Straßenhöhe
anpassen.
Angebotenes Fabrikat:
__________________________________
4,00 Stck .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 44
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0031.
01.05.0032.
01.05.0033.
Korrosionsbeständige Schachtleitern liefern und einbauen
Korrosionsbeständige Schachtleitern aus armiertem Kunststoff,
System Hailo oder gleichwertig, Holmprofile: 60 x 24 mm,
Sprossen 36 x 36 mm, einschl. Halterungen, Schrauben aus
Edelstahl, Leiterbreite innen 300 mm, Steigmaß 280 mm liefern
und einbauen.
Angebotenes Fabrikat:
__________________________________
4,00 m .................... ....................
Einholm Einstieghilfe, Rechteckrohr liefern und einbauen
Einholm Einstieghilfe Führungshülse quadratisch 50 x 50 mm
mit mindestens 3 Befestigungspunkten.
Haltestange Durchmesser 44 x 2 mm, ca. 1,50m lang, zur
Verriegelung von unten in der Führungshülse.
Doppelgriff, kunststoffbeschichtet.
Alle Einbauteile und Befestigungsmaterialien aus Edelstahl
Werkstoff 1.4571.
Geprüft nach DIN EN 19572.
System Hailo oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat:
________________________________________________
4,00 Stck .................... ....................
Rohrleitung DN 250 mm PE-HD an vorh. Schacht 3 09 1170
anschließen
Rohrleitung DN 250 mm PE-HD an vorh. Schacht 3 09 1170
Abmessungen DU100 cm, wie folgt anschließen:
- Kernborhrung für PE-HD Rohr DN/DA 250/280 mm
herstellen,
- Einbau von Abwasserschachtfutter ASF, PE 100, für
PE- HD Rohre DN/DA 250/280 mm,
- Gerinne abbrechen, Schutt geht in Eigentum des AN über
und ist soweit möglich der Wiederverwertung zu zuführen,
restlichen Schutt ordnungsgemäß entsorgen,

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 45
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0034.
01.05.0035.
01.05.0036.
- Genaue Profilierung der Durchlaufrinne bis zur vollen Rohrhöhe
sowie der anschließenden Berme 1 : 20 mit Kanalklinkern.
Die Schmutzwasserhaltung ist in die Position
einzurechnen.
Übergänge über Rohrgraben, bis 2,00 m Spannweite
1,00 Stck .................... ....................
Übergänge über den offenen Rohrgraben, Breite des
Überganges ca. 2,00 m, Spannweite bis 2,00 m, mit Geländer,
für Fußgängerverkehr.
Nur in Abstimmung mit der Bauüberwachung.
Bedarfsposition
Kompl. Elektropumpenanlage aufstellen
3,00 Stck .................... ....................
Komplette Elektropumpenanlagen mit Betriebsstundenzähler
einschl. Schlauchleitungen für eine Förderleistung von 10 bis
30 cbm/h, Geodätische Förderhöhe über 1,50 m bis 5,00 m.
betriebsfähig aufstellen, vorhalten, einschl. der erf.
Umstellungen sowie ggf. mehrmaliger An- und Abtrans-
porte. Eingeschlossen ist das Vorhalten der Rohr- bzw.
Schlauchleitung zur Ableitung des Wassers.
Anlage zur Stromerzeugung bzw. Stromzufuhrleitungen
aufstellen bzw. verlegen, vorhalten, unterhalten, umbauen
und dgl. sind in diese Position einzurechnen.
Bedarfsposition
Betriebsstunden der Pumpenanlage
Betriebsstunden der Pumpenanlage einschließlich aller
Betriebs- und Bedienungskosten in der Zeit von 0 - 24 h
mit Sonn- und Feiertagsbetrieb.
Die Pumpenanlagen sind mit automatischen Schwimm-
ventilen auszurüsten.
Abrechnung erfolgt nach Betriebsstundenzähler.
1,00 Stck. .................... ....................
30,00 Std. .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 46
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.05.0037.
01.05.0038.
01.05.0039.
01.05.0040.
Bedarfsposition
Pumpensümpfe, 60 cm tief, herstellen
Pumpensümpfe innerhalb der Baugrube bis zu einer
Tiefe von 60 cm unter Baugrubensohle herstellen,
den Boden auf eine genehmigte Kippe fahren und
nach Stillegung der Pumpensümpfe diese mit Beton
C 8/10 verfüllen.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Bedarfsposition
Dränrohr, DN 100 mm, in Kiesbett verlegen
3,00 Stck. .................... ....................
Dränrohr DN 100 mm unter die Baugrubensohle sachgemäß in
Kiesbettung gem. ZTVE verlegen. Einschl. des erf. Erd-
aushubes und Abfahren der verdrängten Bodenmassen auf
eine genehmigte Kippe.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Bedarfsposition
Rollkies, 20 cm stark, einbauen
Rollkies, Schotter oder Lava liefern und auf der Baugru-
bensohle nach Angabe der Bauleitung in einer Stärke
von 20 cm einbauen, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten und Abfuhr der verdrängten Bodenmassen
auf genehmigte Kippe.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
100,00 m .................... ....................
100,00 qm .................... ....................
Erschwernis für Kanalbauarbeiten in Vorkopfbauweise
Bedingt durch die teilweise beengten Platzverhältnisse sind die
Kanalbauarbeiten in Teilbereichen in Abstimmung mit dem
AG in Vorkopfbauweise durchzuführen.
In den Einheitspreis dieser Position sind alle entstehenden
Erschwernisse, die bei den Kanalbauarbeiten bedingt durch
Vorkopfarbeit entstehen, einzurechnen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 47
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge, bei der die
Erschwernis aufgetreten ist.
110,00 m .................... ....................
Zwischensumme 5 .......................
Straßenentwässerung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 48
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06. Straßenbefestigung
01.06.0001.
01.06.0002.
Frostschutzschicht (Basalt 0/45 mm) liefern und
einbauen
Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
liefern und im Bereich der Fahrbahn und Nebenanlagen
einbauen und verdichten.
Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.
Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10 -5 .
Einschl. Herstellung des Planums, Höhenabweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Einbaustärke: Fahrbahn ca. 0,52 m
Nebenanlagen ca. 0,20 m
(in verdichtetem Zustand gemessen).
Abrechnung nach Auftragsprofilen bzw. Handaufmaß.
Einbau in Fahrbahn und Nebenanlagen.
Material: gebrochenes, schlagfestes Basaltnaturgestein,
Körnung 0/45 mm, korngestuftes Gemisch
Gesteinsart: ....................................................
Lieferwerk:.......................................................
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind.
120 MN/qm, Verhältniswert EV2 / EV1 < 2,2.
450,00 cbm .................... ....................
Schottertragschicht (Basaltschotter 0/45 mm) liefern und in
Nebenanlagen einbauen (19 cm)
Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
liefern und im Bereich der Nebenanlagen einbauen und
verdichten.
Einschl. Herstellung des Planums, Höhenabweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Unebenheiten der Oberfläche der Tragschicht innerhalb einer
4 m langen Messstrecke dürfen nicht größer als 2 cm sein.
Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasser-
durchlässig sein.
Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10 -5 .
Einbau in Gehweg

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 49
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0003.
01.06.0004.
Einbaustärke: 0,20 m
(in verdichtetem Zustand gemessen).
Abrechnung nach Querprofilen bzw. Handaufmaß.
Material: gebrochenes, schlagfestes Basaltnaturgestein,
Körnung 0/45 mm, korngestuftes Gemisch
Gesteinsart: ....................................................
Lieferwerk:.......................................................
120 MN/qm, Verhältniswert EV2 / EV1 < 2,2.
Asphalttragschicht AC 22 T S, 14 cm dick, liefern und
einbauen
Asphalttragschicht nach ZTVT-StB 07 aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S liefern und einbauen.
Einbau: Fahrbahn
Einbau mit Fertiger.
Schichtdicke: 14 cm.
Mischgutart T S, Körnung 0/22 mm
Bindemittel: Bitumen 50/70 nach DIN EN 12591, Mindest-
bindemittelgehalt 4,2 Gew. %. Bei Mit-
verwendung von Asphaltgranulat beträgt der
Mindestbindemittelgehalt 4,5 Gew. %.
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig nach
ZTV Stra 96.
Asphalttragschicht AC 22 T S herstellen
10,00 qm .................... ....................
700,00 qm .................... ....................
Asphalttragschicht wie in Pos. 01.06.0003 beschrieben,
herstellen. Einbau zur Profilierung und zum Angleichen bei
Anschlüssen und Übergängen (Handeinbau) sowie für
Bauzustände.
Abrechnung nach Lieferscheinen.
40,00 to .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 50
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0005.
01.06.0006.
01.06.0007.
01.06.0008.
Asphaltdeckschicht AC 11 D S, Schichtdicke 4 cm, liefern
und einbauen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
AC 11 D S nach ZTV Asphalt-StB 07, liefern, einbauen und
verdichten.
Einbau: in Fahrbahn
Mischgutart AC 11 D S
Einbau mit Fertiger und von Hand.
Schichtdicke: 4 cm
Bindemittel: Bitumen 50/70
Kalksteinfüller.
Asphaltdeckschicht AC 11 D S herstellen
700,00 qm .................... ....................
Asphaltdeckschicht AC 11 D S wie in Pos. 01.06.0005 be-
schrieben liefern und einbauen.
Einbau zur Profilierung und zum Angleichen bei Anschlüssen,
Übergängen sowie für Bauzustände, im Handeinbau.
Abrechnung nach Lieferscheinen.
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen
Bitumenhaltiges Bindemittel in zusammenhängenden
Teilflächen maschinell mit Spritzrampe aufsprühen.
Bindemittel: Polymermodifizierte Bitumenemulsion
C 60BP1-S.
Bindemittelmenge: 0,30 kg/m²
Bit. Befestigung mit Kehrmaschine reinigen
Verschmutzte, bituminöse Flächen mit Kehrmaschine (bei
kleinen Flächen von Hand), notfalls unter Zuhilfenahme
von Wasser, gründlich reinigen, das Kehrgut aufladen
und auf eine genehmigte Kippe abfahren. Die Kippge-
bühren sind in die Position einzurechnen.
30,00 to .................... ....................
700,00 qm .................... ....................
700,00 qm .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 51
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0009.
01.06.0010.
01.06.0011.
01.06.0012.
Abstreumaterial liefern und aufbringen
Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme Ober-
fläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen. Nicht
gebundenes Material in Eigentum des AN übernehmen und
entfernen.
Material: 1/3 mm aus Edelsplitt wie Deckschicht.
Aufstreumenge: 1,0 kg/m²
Fläche maschinell abstreuen.
Bit. Befestigung, 3 - 5 cm stark, fräsen und reinigen
Vorh. bituminöse Befestigung fräsen und reinigen.
Das anfallende Material geht in Eigentum des
AN über und ist der Wiederverwertung zuzuführen.
Frästiefe 3 - 5 cm.
Fläche in Fahrbahn.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Flächen.
Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen
0,70 to .................... ....................
10,00 qm .................... ....................
Anschluss der Asphaltdeckschicht als Fuge herstellen,
Längs-/Querfuge, Deckschicht, Tiefe 4,0 cm, Breite 1,0 cm,
In der Asphaltdecksicht mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse
ausbilde. Einschl. Schnitt.
1-zeilige Betonsteinrinne herstellen
20,00 m .................... ....................
Einzeilige Rinne aus Betonsteinen DIN EN 1338, Qualität D I,
Format 16/24/14 cm bzw. in Radien 16/16/14 liefern und auf
einer Betonbettung aus C 20/25, 20 cm dick, höhen- und
fluchtgerecht versetzen.
Steine mit ca. 8 - 10 mm Fuge versetzen.
Rinnenstein ohne Fase.
Farbe: grau
Fugen vollkommen ausblasen und mit einem
einkomponentigen, hydraulisch bindenden Werktrockenmörtel
nach Herstellerangaben verfugen.
Farbe: grau

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 52
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0013.
01.06.0014.
Z.B. Fugenmörtel HD 02 der Firma Stein Tec oder
gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat Fugenmaterial:
______________________________________________
1-zeilige Natursteinrinne wiederversetzen
1-zeilige Natursteinrinne der Pos. 01.03.0006 wie in Pos.
01.06.0012 beschrieben wiederversetzen.
2-zeilige Betonsteinrinne herstellen
10,00 m .................... ....................
25,00 m .................... ....................
Zweizeilige Rinne aus Betonsteinen DIN EN 1338, Qualität D I,
Format 16/24/14 cm bzw. in Radien 16/16/14, Steine ohne
Fase, liefern und auf beidseitig geschaltem Betonfundament
aus Stampfbeton C 20/25, 20 cm dick, hammerfest mit
Haftschlämme frisch in frisch in Bettung aus drainfähigem,
Bettungsmörtel SteinTec BM04 oder gleichwertigem nach
Herstellervorschriften höhen- und fluchtgerecht, versetzen.
Bedarf ca. 16 kg / m² / cm Bettung (Trockenmörtel)
erbrauch Haftschlämme ca. 2 kg/m²
Steine mit ca. 8 - 10 mm Fuge versetzen.
Nach dem Abbinden des Bettungsmörtels erfolgt die Verfugung
kraftschlüssig, dauerhaft, wasserundurchlässig, abrieb- und
auswaschsicher mit einkomponentigem hydraulisch bindendem
Werktrockenmörtel über die gesamte Fugenhöhe.
Verarbeitung entsprechend den Herstellerangaben.
Farbe: grau
Z.B. Fugenmörtel HD 02 der Firma Stein Tec oder
gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat Bettungsmörtel:
______________________________________________
Angebotenes Fabrikat Haftschlämme:
______________________________________________

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 53
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0015.
01.06.0016.
01.06.0017.
Angebotenes Fabrikat Fugenmaterial:
______________________________________________
Der Schwarzdeckeneinbau darf erst nach abbinden der
Verfugung erfolgen.
140,00 m .................... ....................
Hochbordstein, 12/15/25/100, Anlauf 15 cm, liefern und
versetzen
Hochbordstein aus Beton, Basaltvorsatz mit gewaschener
Oberfläche, in Geraden und Bögen,
DIN EN 1340 Qualität D T I,
DIN 483 HB -12/15/25/100 cm - bzw. 12/15/15/50 cm, Anlauf
15 cm, liefern und auf ein 20 cm dickes Betonfundament mit
15 cm Betonrückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter
OK Bordstein, leicht abgekantet, höhen- und fluchtgerecht
versetzen.
Rückenstütze mit Seitenschalung.
Kurvensteine und Trennschnitte werden gesondert
vergütet.
Farbe: Basalt dunkel
Hochbordsteine als Kurvenstein - Zulage -
Hochbordsteine als Kurvenstein passend zu Position
01.06.0015 liefern und versetzen.
Halbmesser größer 0,5 bis 8 m.
Für gerade, halbe Bordsteine erfolgt keine Zulage.
Als Zulage zu Position 01.06.0015.
Rundbordstein, 15/22/100, R = 5 cm, liefern und
versetzen
180,00 m .................... ....................
Rundbordstein aus Beton, Basaltvorsatz mit gewaschener
10,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 54
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0018.
01.06.0019.
01.06.0020.
Oberfläche, in Geraden und Bögen,
DIN EN 1340 Qualität D T I,
DIN 483 RB -15/22/100 cm - bzw. 15/22/50 cm,
Rundfase R = 5 cm,
liefern und auf ein 20 cm dickes Betonfundament mit 15 cm
Betonrückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter
OK Bordstein, leicht abgekantet, höhen- und fluchtgerecht
versetzen.
Rückenstütze mit Seitenschalung.
Kurvensteine und Trennschnitte werden gesondert
vergütet.
Farbe: Basalt dunkel
Rundbordsteine als Kurvenstein - Zulage -
Rundbordsteine als Kurvenstein passend zu Position
01.06.0017 liefern und versetzen.
Halbmesser größer 0,5 bis 8 m.
Für gerade, halbe Bordsteine erfolgt keine Zulage.
Als Zulage zu Position 01.06.0017.
Übergangsstein von Hoch- auf Rundbordstein - als
Zulage-
65,00 m .................... ....................
5,00 m .................... ....................
Übergangsstein von Hoch- auf Rundbordstein
HB -12/15/25/100 cm bzw. RB -15/22/100 cm,
passend zu den Bordsteinen der Pos. 01.06.0015,
und 01.06.0017.
Bei Höhenunterschieden größer 6 cm ist in Absprache
mit der Bauüberwachung der Übergang mittel 2 Schrägsteinen
(2,00 m) herzustellen.
Als Zulage zu Pos. 01.06.0015 und 01.06.0017.
6,00 Stck .................... ....................
Tiefbordsteine, 8/20/100 bzw. 8/20/50, liefern und versetzen
Tiefbordstein aus Beton, Basaltvorsatz mit gewaschener
Oberfläche, DIN EN 1340 Qualität D T I,

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 55
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0021.
01.06.0022.
01.06.0023.
01.06.0024.
DIN 483 TB - 8/20/100 cm - bzw. 8/20/50 cm, Fase an der
oberen Längskante, liefern und auf ein 20 cm dickes
Betonfundament mit 15 cm Betonrückenstütze aus Beton
C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein, leicht abgekantet,
höhen- und fluchtgerecht versetzen.
Trennschnitte werden gesondert vergütet.
Farbe: Basalt dunkel
Angebotenes Fabrikat: _______________________________
Tiefbordsteine wiederversetzen
Tiefbordsteine der Pos. 01.03.0009 wie in Pos. 01.06.0020
beschrieben wiederversetzen.
Tiefbordsteine schneiden
Tiefbordsteine der Position 1.06.0020 nach
Angabe der Bauleitung schneiden.
Bordsteine schneiden
Bordsteine der Position 01.06.0015 und 01.06.0017 nach
Angabe der Bauleitung schneiden.
Betonrinnensteine schneiden
Betonrinnensteine 16/24/14 bzw. 16/16/14 nach Angabe
der Bauüberwachung schneiden.
20,00 m .................... ....................
10,00 m .................... ....................
20,00 Stck .................... ....................
20,00 Stck .................... ....................
50,00 Stck .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 56
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0025.
Betonrechteckpflaster 100 x 200 mm liefern und verlegen
(grau)
Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen
unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht
nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen höhen- und
fluchtgerecht verlegen, verfugen und abrütteln.
Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.
Das Schneiden der Steine wird gesondert abgerechnet.
Auf die Einhaltung eines geradlinigen Fugenverlaufes wird
größten Wert gelegt. Toleranz max.10 mm auf 10 m Länge.
Ebenheit der verlegten Pflasterfläche gem. DIN 18318.
Einbau in Gehweg.
Betonsteinpflaster:
Betonrechteck- und Quadratpflaster, Modula Plus der Firma
Berding Beton oder gleichwertiges,
Oberseite planmäßig eben,
an der Oberseite mit umlaufender Mikrofase (< 2 mm),
Steinseiten mit Vollverbundnocken und mit D-Punkt-
Fugensicherung im EINSTEIN-Pflastersystem,
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338,
Steindicke: 80 mm,
Angebotenes Fabrikat: ____________________________
Rastermaß:
200 x 100 mm Qualität D I
100 x 100 mm Qualität D I
Farbe: grau
Hersteller:_______________________________________
Bettung:
Gemisch aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm, 4 cm
(3 - 5 cm) in verdichtem Zustand.
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.
Das Bettungsmaterial muss folgende Anforderungen erfüllen:
max. Feinanteil 5 Masse Prozent,
Durchgang 0,063 mm (Kategorie UF5),
min. Feinanteil 2 Masse Prozent,

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 57
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0026.
Durchgang 0,063 mm (Kategorie LF2),
Überkornanteil, Kategorie OC90
Korngrößenverteilung: 30-60 Masse Prozent,
Durchgang auf dem Sieb 2 mm (Kategorie GU)
Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 (LA25) .
Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und
der ZTV P-StB.
Fugenmaterial:
Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörungen 0/4 mm,
max. Feinanteil 9 Masse Prozent,
Durchgang 0,063 mm (Kategorie LF4),
Überkornanteil, Kategorie OC90 ,
Korngrößenverteilung: 30 - 75 Masse Prozent,
Durchgang auf dem Sieb 2 mm (Kategorie GU),
Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung nicht größer als SZ22 (LA25).
gemäß TL Gestein-StB (Anhang H).
Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN 18 318
und der ZTV P-StB.
Die Vibrationsplatte ist mit einer Plattengleitvorrichtung
auszurüsten.
Empfohlene technische Daten für die Vibrationsplatte:
- Zentrifugalkraft: 20 - 30 kN,
- Betriebsgewicht: 170 - 200 kg.
Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss über die
Steinbreiten erfolgen, beginnend von den Flächenrändern.
Die abzurüttelnde Fläche muss sauber abgefegt und
trocken sein.
Fugen in voller Steindicke füllen.
Im EP ist ein nachschlämmen der Pflasterfläche, ca. 3 Monate
nach Abnahme, einzurechnen.
Betonsteinpflaster schneiden
Betonsteinpflaster nach Erfordernis mit Naßschneider
schneiden. Steindicke: 6 - 8 cm.
10,00 qm .................... ....................
5,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 58
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0027.
Gehwegplatten, 40/40/5 cm liefern und verlegen
Platten aus Beton, liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter
Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach
Angabe der Bauleitung zwischen Randeinfassungen höhen- und
fluchtgerecht verlegen, verfugen und abrütteln.
Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke
hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Das Schneiden
der Platten wird gesondert abgerechnet.
Einbau in Gehwegen.
Betonplatten:
Betonrechteck- und Quadratplatten,
Oberseite planmäßig eben,
an der Oberseite ohne Fase,
Plattenseiten ohne Abstandhalter,
Platten aus Beton DIN EN 1339, Basalt durch und durch,
Plattendicke: 50 mm,
Rastermaß:
400 x 400 mm Qualität D I L P U 7
200 x 400 mm Qualität D I L P U 7
Farbe: grau
Hersteller: .....................................................................
Bettung:
Gemisch aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm, 4 cm
(3 - 5 cm) in verdichtem Zustand.
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.
Das Bettungsmaterial muss folgende Anforderungen erfüllen:
max. Feinanteil 5 Masse Prozent,
Durchgang 0,063 mm (Kategorie UF5),
min. Feinanteil 2 Masse Prozent,
Durchgang 0,063 mm (Kategorie LF2),
Überkornanteil, Kategorie OC90
Korngrößenverteilung: 30-60 Masse Prozent,
Durchgang auf dem Sieb 2 mm (Kategorie GU)
Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 (LA25).
Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und
der ZTV P-StB.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 59
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0028.
01.06.0029.
Fugenmaterial:
Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörungen 0/4 mm,
max. Feinanteil 9 Masse Prozent,
Durchgang 0,063 mm (Kategorie LF4),
Überkornanteil, Kategorie OC90 ,
Korngrößenverteilung: 30 - 75 Masse Prozent,
Durchgang auf dem Sieb 2 mm (Kategorie GU),
Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung nicht größer als SZ22 (LA25).
gemäß TL Gestein-StB (Anhang H).
Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN 18 318
und der ZTV P-StB.
Fugen in voller Plattendicke füllen.
Im EP ist ein nachschlämmen der Plattenfläche, ca. 3 Monate
nach Abnahme, einzurechnen.
Gehwegplatten wiederverlegen
Gehwegplatten der Pos. 01.03.0012 wie in Position
01.06.0027 beschrieben wiederverlegen.
Dehnungsfuge in 1-zeiliger Betonsteinrinne herstellen
5,00 qm .................... ....................
10,00 qm .................... ....................
Dehnungsfuge in 1-zeiliger Betonsteinrinne der Pos.
01.06.0012 mit Deka-Dehnscheiben (oder gleichwertiges),
Materialstärke
ca. 10 mm aus Kautschuk-Recycling-Material, fest eingepresst
einbauen. An gleicher Stelle Fundamentbeton mit
Styrodurplatte, Materialstärke 10 mm, trennen.
Sichtbare Fuge mit Polyurethan - Dichtstoff für Bordsteinfugen,
chemikalien-, tausalz- und frostbeständig, widerstandsfähig
gegen maschinelle Reinigung ausfüllen. Ggfls. PE - Rundschnur
Du 10 mm einlegen.
Fugenfarbe: Betongrau
Fugenabstand: in Absprache mit der Bauaufsicht ca. 10 m
Angebotenes Fabrikat Dehnscheibe:
__________________________________________

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 60
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0030.
01.06.0031.
Angebotenes Fabrikat Dichtstoff:
__________________________________________
Dehnungsfuge in 2-zeiliger Betonsteinrinne herstellen
4,00 Stck .................... ....................
Dehnungsfuge in 2-zeiliger Betonsteinrinne der Pos.
01.06.0014 mit Deka-Dehnscheiben (oder gleichwertiges),
Materialstärke
ca. 10 mm aus Kautschuk-Recycling-Material, fest eingepresst
einbauen. An gleicher Stelle Fundamentbeton mit
Styrodurplatte, Materialstärke 10 mm, trennen.
Sichtbare Fuge mit Polyurethan - Dichtstoff für Bordsteinfugen,
chemikalien-, tausalz- und frostbeständig, widerstandsfähig
gegen maschinelle Reinigung ausfüllen. Ggfls. PE - Rundschnur
Du 10 mm einlegen.
Fugenfarbe: Betongrau
Fugenabstand: in Absprache mit der Bauaufsicht
Angebotenes Fabrikat Dehnscheibe:
__________________________________________
Angebotenes Fabrikat Dichtstoff:
__________________________________________
Dränbetontragschicht liefern und einbauen (20 cm)
18,00 Stck .................... ....................
Dränbetontragschicht gemäß Merkblatt für Dränbetontragschichten
(DBT) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 1996 liefern und als Tragschicht für
gebundene Pflasterbauweise einbauen und verdichten.
Einbau in Abstimmung mit der Bauüberwachung in Teilabschnitten
mit Fertiger oder von Hand.
Einbau: Verkehrsflächen Bauklasse IV
Schichtdicke: 20 cm.
Ohne Kerbung und Dehnungsfugen.
Kornzusammensetzung:

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 61
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10 % Sand 0 - 2 mm
10 % Rundkorn 4 - 8 mm
80 % Rundkorn 8 - 16 mm
200 kg/m³ Zement CEM IIa
W/Z - Faktor ca. 0,36 - 0,37.
Mittlere Druckfestigkeit nach 28 Tagen
β28d > 15 N/mm² (Eignungsprüfung)
β28d > 8 N/mm² (Eigenüberwachungsprüfung)
kleinster Einzelwert
β28d > 6 N/mm² (Eigenüberwachungsprüfung)
Wasserdurchlässigkeit kf >= 5,4 x 10 -5 m/s (gemäß
Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrs-
flächen).
Ebenheit der DBT

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 62
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelägen und Einfassungen, soweit anwendbar
M FP 1 Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelägen Teil 1 Regelbauweise (ungebundener
Ausführung), soweit anwendbar
DNV Merkblatt Pflasterdecken und Plattenbeläge aus
Naturstein für Verkehrsflächen
Arbeitspapier Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und
FGSV 618/2 Plattenbelägen in gebundener Ausführung,
soweit anwendbar
Aufgrund der div. baulichen Zwangspunkten und aus
Gestaltungsgründen können die Pflasterflächen nicht immer
mit den in den Vorschriften und DIN - Normen geforderten
Neigungen ausgeführt werden. Der Mehraufwand bei
geringeren Gefällen ist einzurechnen.
Für die verwendeten Materialien müssen Nachweise über die
Materialeigenschaften sowie positive Erfahrungen aus
vergleichbaren Objekten vorliegen.
Die Verarbeitungshinweise der Materiallieferanten sind
zwingend zu beachten.
Der Aufbau der Pflasterfläche sieht eine gebundene,
drainfähige Tragschicht auf drainfähiger Frostschutzschicht
sowie eine gebundene Pflasterdecke, bestehend aus
trasszementgebundenem, drainfähigem Bettungsmörtel,
Pflasterstein, trasszementgebundenem, wasserundurchlässigem
Pflasterfugenmörtel und dauerelastisch
verfüllten Dehnungsfugen vor.
Der Aufbau ist gemäß RStO auszuführen.
Für die Angabe von Fristen für die Verkehrsfreigabe ist die
unterschiedliche Festigkeitsentwicklung der verwendeten
Materialien zu berücksichtigen.
Bettungs-, Fugenmörtel und Haftschlämme müssen mit
Nachweis aufeinander abgestimmt sein und sich in der Praxis
bewährt haben.
Bettungs- und Fugenmörtel für Natursteinpflaster
Wenn in den Leistungsbeschreibungen nicht anders
beschrieben sind grundsätzlich alle Natursteinmaterialien mit
Haftschlämme frisch in frisch auf Bettungsmörtel zu versetzen.
Verbrauch Haftschlämme ca. 2 kg/m².

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 63
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bettungsmörtel für Natursteinpflaster
Es sind trasszementgebundene Werktrockenmörtel für die Bettung
entsprechend den nachstehend genannten Anforderungen
(Laborwerte) zu liefern und einzubauen:
- Druckfestigkeit Nachweis des 7/14/28-Tage Wertes
28-Tage > 30 N/mm² im Mittel
kein Einzelwert < 25 N/mm²
- Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm²
kein Einzelwert < 1,2 N/mm²
- Wasserdurchlässigkeit kf > 1x10 -4
- Statisches E-Modul ≤ 15.500 N/mm²
- Nachweis der Frostbeständigkeit
Nachzuweisende Werte bei Kontrollprüfungen auf der Baustelle:
- Druckfestigkeit Druckfestigkeit nach 28-Tage
> 25 N/mm² im Mittel,
kein Einzelwert < 20 N/mm²
- Haftzugfestigkeit mit Haftmittel im Mittel 0,8 N/mm²
kein Einzelwert < 0,6 N/mm²
- Wasserdurchlässigkeit kf > 1x10 -4
Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster
Es sind trasszementgebundene Werktrockenmörtel für die
Fugenfüllung entsprechend den nachstehend genannten
Anforderungen (Laborwerte) zu liefern und einzubauen:
- Druckfestigkeit Nachweis des 1/7/28-Tage Wertes
28-Tage > 40 N/mm² < 55 N/mm² im Mittel,
kein Einzelwert < 40 N/mm²
- Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm²
kein Einzelwert < 1,2 N/mm²
- Nachweis der Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit
- Statisches E-Modul ≤ 25.000 N/mm²
Nachzuweisende Werte bei Kontrollprüfungen auf der Baustelle:
- Haftzugfestigkeit mit Haftmittel im Mittel 0,8 N/mm²
kein Einzelwert < 0,6 N/mm²

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 64
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ausführung
1. Bettung
Es ist ein trasszementgebundener Bettungsmörtel
(Werktrockenmörtel) mit den vorgenannten, nachzuweisenden
Anforderungen einzubauen.
Zusätzlich gelten folgende Bedingungen:
Durch den Hersteller des Bettungsmörtels ist eine Einweisung des
Personals hinsichtlich Mischvorgang, Wasserzugabe und zu
erreichender Konsistenz vorzunehmen, die Einweisung ist zu
dokumentieren.
Beim Einbau muss zwingend auf gleichmäßige Konsistenz des
Mörtels geachtet werden.
Die Verarbeitung muss Zug um Zug erfolgen, eine Zwischenlagerung
fertigen Mörtels ist nicht zulässig.
2. Verlegen, Versetzen
Pflastersteine/Platten mit Maßen außerhalb der zulässigen
Toleranz oder mit Beschädigungen sind auszusortieren.
Es sind Pflastersteine/Platten aus verschiedenen Paletten/Kisten
gleichzeitig zu verwenden.
Die Dicke der Bettung in verdichtetem Zustand sollte mind. 4 cm
und einlagig höchstens 6 cm betragen, bei größeren
Bettungsdicken -evtl. Höhenausgleich- ist lagenweise einzubauen,
die Herstellervorschriften sind zu beachten.
Belagselemente mit der Setzfläche in Haftschlämme tauchen oder
bestreichen und von der Bettung aus hammerfest in endgültiger
Lage höhen- und richtungsgerecht versetzen.
Das Verdichtungswerkzeug (Pflasterhammer, Handramme etc.) ist
dem Elementformat und der Bettungsdicke anzupassen, sodass
durch den Rammschlag unter dem Element eine Verdichtung des
fachgerecht vorbereiteten Mörtelbettes von ca. 25% erreicht wird.
Die Verdichtung der Bettung durch nachträgliches Abrütteln
des Belages mit Verdichtungsgeräten ist nicht zulässig.
Das Betreten der Fläche durch Mitarbeiter des Baubetriebs ist auf
das absolut notwendige Mindestmaß zu beschränken und nur unter
Beachtung zusätzlicher Schutzmaßnahmen (z.B. mit aufgelegten
Bohlen oder Schaltafeln) erlaubt.
Im Abstand von ca. 1,0 bis 1,5 m ist die Fugenrichtung in Längs-
und Querrichtung zu kontrollieren.
Die Ebenheit und das Gefälle sind kontinuierlich mit einer 4-m-
Richtlatte zu kontrollieren.
Der Bettungsmörtel muss nachbehandelt werden. Abhängig von
den Witterungsbedingungen ist die Nachbehandlung durch
wiederholtes wässern, feucht halten, abdecken usw. bis zur

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 65
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verfugung durchzuführen. Nicht abgebundenen Bettungsmörtel vor
starkem Regen schützen.
3. Verfugen
Vor der Verfugung muss die verlegte Fläche von jeglicher
Belastung freigehalten werden.
Durch den Hersteller des Mörtels ist eine Einweisung des Personals
hinsichtlich Mischvorgang, Wasserzugabe und zu erreichender
Konsistenz vorzunehmen, die Einweisung ist zu dokumentieren.
Beim Einbau muss zwingend auf gleichmäßige Konsistenz des
Mörtels geachtet werden. Die Verarbeitung muss Zug um Zug
erfolgen, eine Zwischenlagerung fertigen Mörtels ist nicht zulässig.
Die Fugenfüllung muss zeitnah nach Verlegen erfolgen unter
Berücksichtigung der Herstellerangaben des Bettungs- und
Fugenmörtels.
Die Steine und der restliche Fugenraum sind vor der Fugenfüllung
zu reinigen, Nässen allein reicht nicht aus.
Ein Ausblasen mit Druckluft ist nur bei nachgewiesener nicht
ölhaltiger Druckluft zulässig.
Gelöste oder gekippte Steine, z.B. durch Betreten, sind aufzunehmen
und neu einzusetzen.
Es ist durch Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass keine
Schlämme in die Strassenabläufe und somit in die Kanalisation
eintreten.
Die Pflasterfläche ist vor dem Einschlämmen gut zu wässern,
stehendes Wasser muss vermieden werden.
Freie Fugen sind zu verschließen, um ein Auslaufen des Mörtels zu
vermeiden.
Wenn teilverfugte Fugen am Ende der zu schlämmenden Baustrecke
entstehen, sind die umgebenden Pflastersteine nach Erhärtung des
Mörtels auszubauen. Ein späteres Überschlemmen der
abgebundenen teilgefüllten Fuge zur vollständigen Fugenfüllung ist
nicht zulässig.
Fugenmörtel für Pflasterdecken müssen grundsätzlich in voller
freier Fugenhöhe in einem Arbeitsgang gefüllt (eingeschlämmt)
werden. Das durch das Versetzen der Elemente in der Fuge
aufgestiegene unverdichtete Bettungsmaterial ist vor der
Verfugung aus der Fuge zu entfernen.
Das Reinigen der Pflasterdecke darf die Qualität des Fugenmörtels
nicht herabsetzen. Die Gebäudefassaden sind während der
Verfugung und den anschließenden Reinigungsarbeiten durch
geeignete Maßnahmen gegen Verschmutzung zu schützen.
Je nach Reinigungsverfahren und der Ebenheit der Oberfläche der
Belagselemente entsteht eine zurückliegende Fuge, deren Tiefe in
der Regel 3 bis 4 mm nicht überschreiten darf.
Erforderliche Reinigungsarbeiten der frisch verfugten Fläche sind
unter großer Vorsicht, evtl. mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen,

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 66
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0033.
auszuführen.
Die hergestellte Fläche ist während der Abbindezeit des Mörtels
gegen jegliches Betreten und Befahren zu schützen.
Die Nachbehandlung richtet sich nach den zu erwartenden
Witterungsbedingungen, eine gründliche wiederholte
Nachbehandlung z.B. nässen, feucht halten, abdecken o.ä., ist
auszuführen.
4. Bewegungsfugen
Bewegungsfugen werden an den anschließenden Gebäuden,
Einbauten und in der Fläche nach den Positionen des
Leitungsverzeichnisses hergestellt.
5. Festigkeit am fertigen Bauwerk
Die erforderlichen Kontrollprüfungen zur Güteüberwachung werden
im Auftrag des AG von einer zugelassenen Baustoffprüfstelle
durchgeführt.
Aus der fertigen Pflasterdecke können zur Kontrolle der
Eigenschaften Bohrkerne entnommen werden, an denen die
Fugenfüllung und die Bettungsschicht visuell beurteilt werden
können.
Bei Bedarf wird eine Prüfung der erreichten Druckfestigkeit und der
Haftzugfestigkeit vorgenommen.
6. Verkehrsfreigabe
Pflasterdecken und Plattenbeläge in gebundener Ausführung
benötigen bis zum Erreichen der erforderlichen mechanischen
Eigenschaften von Bettungs- und Fugenmörtel eine störungsfreie
Liegedauer. Sie sind während dieser Dauer (Sperrfrist) von
jeglicher Belastung frei zu halten. Dies beinhaltet auch das
Begehen und Befahren im Zuge des Baustellenbetriebes. Die
Dauer der Sperrfrist ist im Wesentlichen von den während des
Einbaues herrschenden Witterungsbedingungen abhängig. Sie
kann durch die Auswahl der Bettungs- und Fugenmörtel beeinflusst
werden.
Pflasterbettung aus trasszementgebundenem
Bettungsmörtel herstellen
Bettung aus drainfähigem, trasszementgebundenem (CEM V/A
(S-P) 52,5 N) Bettungsmörtel, entsprechend den

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 67
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0034.
Vorbemerkungen gebunde Pflasterbauweise dieser
Ausschreibung, liefern und herstellen einer drainfähigen
Mörtelmischung aus Werktrockenmörtel, Siloware mit
Silostation.
Die Herstellerangaben sind zu beachten.
Profilgerecht abziehen, glätten und leicht verdichten.
Dicke in verdichtetem Zustand: ca. 5 cm
Bedarf ca. 16 kg / m² / cm Bettung (Trockenmörtel)
Anforderungen:
Druckfestigkeit von > 30 N/mm² nach 28 Tagen
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von Kf > 5,4 x 10 -5 m/s
Frostbeständigkeit nachgewiesen
Hohlraumgehalt: > 15 Vol-%
Material:
Bettungsmörtel, drainfähig, Körnung 1-4 mm.
Bindemittel: Trasszement
(mind. Zementgruppe CEM IV, mit rheinischem Trass)
Festigkeit: >30 N/mm²
z.B. TPM-D Trass Pflastermörtel der Firma TUBAG, Kruft,
oder gleichwertiges.
Der Bettungsmörtel darf nur innerhalb der vorgegebenen
Verarbeitungszeit verwendet werden und ist vor und nach der
Verarbeitung vor Austrocknung und Niederschlägen durch
Abdecken mit Folie zu schützen.
Für zeitaufwendig zu pflasternde Flächen ist die Mörtelmenge
entsprechend abzustimmen.
Das Gefälle der Pflasterdecke darf nicht durch unterschiedliche
Bettungsdicken hergestellt werden, sondern muss bereits mit
der Tragschicht hergestellt werden.
Angebotenes Fabrikat:
________________________________________
55,00 qm .................... ....................
Natursteingroßpflaster des AG (Basalt) im Reihenverband
in gebundener Bauweise versetzen
Natursteingroßpflaster der Pos. 01.03.0015 entsprechend den
"Vorbemerkungen Naturstein - Material" und "Vorbemerkungen
gebundene Pflasterbauweise" dieser Ausschreibung
fachgerecht versetzen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 68
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0035.
Material: Basaltlava, gebraucht
Steinformat: ca.18/18/16 cm L/B/H
Versetzen in Reihen mit gleichmäßigem, engen Fugenbild
Einbau: Verkehrsflächen Bauklasse IV
Aufgrund der div. baulichen Zwangspunkten und aus
Gestaltungsgründen können die Pflasterflächen nicht immer
mit den in den Vorschriften und DIN - Normen geforderten
Neigungen ausgeführt werden. Der Mehraufwand bei
geringeren Gefällen ist einzurechnen.
Pflastersteine auf Lagerplatz des AN sortieren, laden und zur
Einbaustelle transportieren.
Pflastersteine gründlich, wenn erforderlich mit
Hochdruckgerät, reinigen. Die Pflastersteine müssen sauber,
staubfrei und frei von Anhaftungen sein.
Pflastersteine mit Haftschlämme frisch in frisch von der
Bettung aus in den Bettungsmörtel von Hand hammerfest,
höhen- und fluchtgerecht versetzen.
Verbrauch Haftschlämme ca. 2 kg/m².
Die Verwendung von Rüttelplatten oder ähnlichen
Verdichtungsgeräten ist nicht zugelassen.
Höhenunterschiede sind von Hand mit der Pflasterramme
auszugleichen.
Die Pflastersteine sind so zu versetzen, dass sie mind. 2 cm
in den Bettungsmörtel eingebunden sind, jedoch nicht mehr
als
4 cm.
Angebotenes Fabrikat Haftschlämme:
________________________________________
Natursteingroßpflastersteine (Basalt) zuarbeiten
55,00 qm .................... ....................
Natursteingroßpflastersteine (Basalt) auf Paßmaß trennen und
zuarbeiten.
Steine mit Hammer hauen.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 69
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0036.
01.06.0037.
Großpflaster
Steindicke bis 16 cm
Dehnungsfuge längs, entlang fester Einbauten
15,00 m .................... ....................
Dehungsfuge längs, entlang fester Einbauten (z.B. Bord -
und Rinnensteinen) mit vorgefertigten Dehnscheiben (z.B.
DEKA-Dehnscheiben oder gleichwertiges), Materialstärke
12 mm aus Kautschuk-Recycling-Material, Höhe 210 mm
(OK Tragschicht bis 10 mm über OK Pflaster), als Rollenware,
fest eingepreßt, 10 mm über Pflasteroberkante, einbauen.
Die oberen 50 mm der Dehnscheibe werksseitig durch
Perforation zum Abtrennen vorbereiten.
Nach der Verfugung die oberen 50 mm der Dehnscheibe
abtrennen und restlos aus der Fuge entfernen, Fugenflanken
reinigen und mit Primer vorstreichen, PE - Rundprofil
einpressen und den oberen Fugenbereich mit einem Dichtstoff,
der keine Verfärbung am Naturstein verursacht, chemikalien-,
tausalz- und frostbeständig sowie widerstandsfähig gegen
maschinelle Reinigung, ausfüllen.
Shore - Härte: A = 55 - 60
Dehnscheibenfarbe: schwarz
Angebotenes Fabrikat Dehnscheibe:
__________________________________________
Dichtstofffarbe: anthrazit
Angebotenes Fabrikat Dichtstoff:
__________________________________________
Prüfzeugnis über die geforderten Eigenschaften ist vorzulegen.
Dehnungsfuge um feste Einbauten
Dehungsfuge um feste Einbauten (Schieberkappen,
Kanaldeckel etc.) mit vorgefertigten Dehnscheiben (z.B.
DEKA-Dehnscheiben oder gleichwertiges), Materialstärke
15,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 70
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0038.
12 mm aus Kautschuk-Recycling-Material, Höhe 210 mm (OK
Tragschicht bis 10 mm über OK Pflaster), als Rollenware, fest
eingepreßt, 10 mm über Pflasteroberkante, einbauen.
Die oberen 50 mm der Dehnscheibe werksseitig durch
Perforation zum Abtrennen vorbereiten.
Nach der Verfugung die oberen 50 mm der Dehnscheibe
abtrennen und restlos aus der Fuge entfernen, Fugenflanken
reinigen und mit Primer vorstreichen, PE - Rundprofil
einpressen und den oberen Fugenbereich mit einem Dichtstoff,
der keine Verfärbung am Naturstein verursacht, chemikalien-,
tausalz- und frostbeständig sowie widerstandsfähig gegen
maschinelle Reinigung, ausfüllen.
Shore - Härte: A = 55 - 60
Dehnscheibenfarbe: schwarz
Angebotenes Fabrikat Dehnscheibe:
__________________________________________
Dichtstofffarbe: anthrazit
Angebotenes Fabrikat Dichtstoff:
__________________________________________
Prüfzeugnis über die geforderten Eigenschaften ist vorzulegen.
Dehnungsfuge längs, entlang Mauern, Gebäude
5,00 m .................... ....................
Dehungsfuge längs, entlang Mauern, Gebäude, etc. mit
Fugeneinlage. Einlegen eines blauen Estrichbandes über die
gesamte Steindicke einschl. Bettungsmaterial, 10 mm über
OK Pflaster.
Nach der Pflasterverfugung, Estrichband ca. 4 cm tief restlos
aus der Fugen entfernen. Fugenflanken reinigen und mit
Primer vorstreichen, PE - Rundprofil einpressen und den
oberen Fugenbereich mit einem Dichtstoff, der keine
Verfärbung am Naturstein verursacht, chemikalien-, tausalz-
und frostbeständig, ausfüllen.
Dichtstofffarbe: anthrazit

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 71
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0039.
01.06.0040.
Angebotenes Fabrikat Dichtstoff:
__________________________________________
Prüfzeugnis über die geforderten Eigenschaften ist vorzulegen.
Dehnfugen nachträglich einfräsen
5,00 m .................... ....................
Im Bereich von entstandenen Rissen und Verfugungsabschnitten
sowie nach Angabe der Bauüberwachung
Dehnfugen nachträglich einfräsen.
Fugenmörtel ca. 40 mm tief ausfräsen, Fugenmörtel restlos
von Steinflanken mit Meisel entfernen. Fugenflanken reinigen
und mit Primer vorstreichen, PE - Rundprofil einpressen und
den oberen Fugenbereich mit einem Dichtstoff, der keine
Verfärbung am Naturstein verursacht, chemikalien-, tausalz-
und frostbeständig, widerstandsfähig gegen maschinelle
Reinigung, ausfüllen.
Fugenkittfarbe: anthrazit
Angebotenes Fabrikat Fugenkitt:
__________________________________________
Prüfzeugnis über die geforderten Eigenschaften ist vorzulegen.
5,00 m .................... ....................
Verfugung mit zementgebundenem Pflasterfugenmörtel
Natursteinpflaster entsprechend den "Vorbemerkungen
Naturstein - Material" und "Vorbemerkungen gebundene
Pflasterbauweise" dieser Ausschreibung verfugen.
Nach dem Abbinden des Bettungsmörtels erfolgt die Verfugung der
Pflasterfläche kraftschlüssig, dauerhaft, wasserundurchlässig,
abrieb- und auswaschsicher, hohem Frost-Tausalz-Widerstand mit
speziellem trasszement-gebundenem Pflasterfugenmörtel in voller
freien Fugenhöhe, mindestens jedoch 2/3 der Steinhöhe, in einem
Arbeitsgang.
Durch MPA-Prüfzeugnis ist eine Druckfestigkeit nach 28 Tagen von
> 30 N/mm 2 (EW) nachzuweisen.
Die Verarbeitung erfolgt nach den Hersteller-Richtlinien.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 72
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0041.
Fläche vornässen, mit dem fließfähigen Pflasterfugenmörtel
einschlämmen und möglichst dünn abziehen.
Anschließend wird die Fläche mittels Schwammbrett oder
Schwammputzmaschine gereinigt.
Trennmittel zur Vorbehandlung der Steine sind nicht zugelassen.
Die Nachbehandlung der fertig verfugten Flächen -siehe
Vorbemerkungen gebundene Pflasterbauweise- ist in den EP
einzurechnen.
Mehr als 5 mm unterhalb der Steinoberfläche nicht gefüllte Fugen
sowie Flächen mit auf den Steinoberflächen dauerhaft anhaftenden
Mörtelresten werden nicht abgenommen.
Materialbeschreibung
Pflasterfugenmörtel für hohe Belastungen, zementgebunden,
wasserundurchlässig,
Fugenbreiten > 5 mm - < 20 mm,
trasszementgebundener Fugenmörtel, einkomponentiger,
wasserundurchlässiger, hoch verformbarer, flexibler
Fugenmörtel, einschlämmbar, hoher Frost-Tausalz-Widerstand.
Bindemittel: Trasszement
(Zementgruppe CEM V/A (S-P) 52,5 N)
Druckfestigkeit: >30 N/mm²
Körnung: 0-1,25 mm
Begehbar nach ca. 3 Std.,
Vollbelastbar nach 7 Tagen, witterungs- und temperaturabhängig.
z.B. PFH Pflasterfugenmörtel H der Firma TUBAG, Kruft,
oder gleichwertiges.
Farbe: antrazith
Verbrauch pro Liter Fugenraum: ca. 2,2 kg
Verbrauch pro m² bei mittleren Fugenbreite 12 mm, ca. 27,5 kg.
Angebotenes Fabrikat:
________________________________________
Fläche für das Aufbringen von verfestigtem Rollkies
vorbereiten
55,00 qm .................... ....................
Fläche für das Aufbringen von verfestigtem Rollkies der Pos.
01.06.0042 wir folgt vorbereiten:

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 73
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0042.
- Boden im Bereich der Auftragsfläche gem. ZTVE-StB nach
Weisung der Bauüberwachung ca. 5 - 6 cm unter Sollhöhe
auskoffern. Der Boden geht in Eigentum des AN über und ist
abzufahren. Anfallende Kippgebühren sind in die Position
einzurechnen.
- Erdplanum standfest verdichten.
- Wurzelschutz zur Begrenzung des Wurzelwachstums liefern
und verlegen, erforderliche Überlappung ist einzurechnen.
Wurzelschutzmembrane aus Polypropylen nonwoven
Geotextil mit einer darauf thermisch angebrachten extruierten
Polydropylen-Schicht. 100% undurchdringbar für Wurzeln,
resistent gegen Bakterien, 100% wasserdicht, 100%
recyclebar.
Flächengewicht: 325 g/m² (EN-ISO 9864),
Durchdrückwiderstand: 3455 N (DIN 54307),
Oberflächenwiderstand von der beschichteten Seite: 45 μm (ISO 4288),
Höchstzugkraft längs: 22.27 kN/m (ISO 10319),
Höchstzugkraft quer: 22.20 kN/m (ISO 10319),
Höchstzugkraftdehnung längs: 63.5% (ISO 10319),
Höchstzugkraftdehnung quer: 50 % (ISO 10319),
Steifheit/E-Modul Länge: 76.2 N/mm (EN-ISO 527-1),
Steifheit/E-Modul Breite: 77.1 N/mm (EN-ISO 527-1),
Erzeugnis: RootBarrier® der Fa. Rootbarrier B.V., o. gleichwertiges.
Bei dem Einbau dürfen keine Schäden am Material entstehen.
Angebotenes Fabrikat:
__________________________________
Einbau im nördlichen Straßenrandbereich als
Böschungsbefestigung.
Rollkies 16/32 mm, bunt, mit Kunstharz verfestigen
55,00 qm .................... ....................
Gewaschenen, sauberen und trockenen Rollkies 16/32 mm,
Farbe bunt, liefern und mit 2-Komponenten-
Kunstharzbindemittel ROMEX-PROFI-DEKO oder
gleichwertiges (2,5 kg/75kg Rollkies) in Zwangs- oder
Freifallmischer nach Herstellervorschriften mind. 5 Min
mischen.
Das fertige Mischgut auf vorbereitet Flächen aufbringen,
höhengleich abziehen, leicht verdichten und abglätten.
Schichtdicke ca. 5 cm.
Einbau in Böschungsflächen bis Neigung 1:1,5.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 74
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.06.0043.
01.06.0044.
Fertige Flächen, nach Herstellervorschrift 24 Std. vor Regen
schützen.
Angebotenes Bindemittel:____________________________
55,00 qm .................... ....................
Schottertragschicht (Basaltschotter 0/45 mm) liefern und
einbauen
Schottertragschicht gem. ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
liefern und nach Weisung der Bauüberwachung in kleinen
Mengen einbauen und verdichten.
Einschl. Herstellung des Planums, Höhenabweichung
von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasser-
durchlässig sein.
Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10 -5 .
Einbau in Flächen unterhalb der verfestigten Rollkiesflächen
Einbaustärke: nach Erfordernis
Abrechnung nach Handaufmaß.
Material: gebrochenes, schlagfestes Basaltnaturgestein,
Körnung 0/45 mm, korngestuftes Gemisch
Gesteinsart: ....................................................
Lieferwerk:.......................................................
Nur auf Anordnung der Bauüberwachung.
Betonsteinpflaster wiederverlegen
5,00 cbm .................... ....................
Betonsteinpflaster der Pos. 01.03.0013 wie in Pos. 01.06.0025
beschrieben wiederverlegen.
10,00 qm .................... ....................
Zwischensumme 6 .......................
Straßenbefestigung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 75
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.07. Sonstiges
01.07.0001.
01.07.0002.
01.07.0003.
Verkehrsschild wiederversetzen
Verkehrsschild der Position 01.03.0001 nach Angabe der
Bauleitung wie in Position 01.07.0002 beschrieben
wiederversetzen.
Transportweg bis 4 km.
Rohrpfosten für Verkehrszeichen liefern
und aufstellen
1,00 Stck .................... ....................
Rohrpfosten für Verkehrszeichen liefern -Kopf
wasserdicht verschlossen- und nach Angabe der
Bauüberwachung aufstellen.
Einschl. der anfallenden Erdarbeiten in Boden-
klasse 3 - 5 und Abfuhr der Bodenmassen auf
eine genehmigte Kippe.
Die Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Pfostenlänge 3500 mm.
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke mind.
60 mym, Außendurchmesser 76 mm, Wanddicke
2,9 mm.
Pfosten mit losem biegesteifen Erdanker aus Rundstahl,
ca. 300 mm vom unteren Pfostenende.
Fundament: Typ B nach IVZ-Norm.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis
im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge.
Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene
Pfostenlänge.
Bodenhülsen liefern und einbauen
Bodenhülsen zur Aufnahme von Verkehrszeichenpfosten
Durchmesser 60 -76 mm liefern und nach Angabe der
Bauleitung versetzen.
Bodenhülsen aus GG 25, mit seitlichen Ankerkrallen,
gestrichen mit Alkydharzlack.
Länge 300 mm,
Gewindering aus GG 25, chromatisiert. Spannring aus
1,00 Stck .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 76
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.07.0004.
01.07.0005.
Polyamid.
Einschl. der erf. Erdarbeiten und Abfuhr der verdrängten
Bodenmassen auf eine genehmigte Kippe.
Erdarbeiten in Boden der Bodenklasse 3 - 5.
Fundament: Typ B nach IVZ-Norm.
OK Fundament unter OK Straßenbelag.
Einschl. einer 10 cm dicken Drainschicht unterhalb der
Bodenhülse.
Angebotenes Fabrikat:____________________________
Schieber u. Hydranten anpassen
Schieberkappen und Hydranten an die neue Straßenhöhe
bzw. Gehweghöhe durch Heben oder Senken anpassen.
Höhenbereich 5 cm - 20 cm. Im Bereich der Schwarzdecke
liegt die Oberkante der Schieber 0,5 cm unter fertiger
Fahrbahnhöhe, im Bereich der Pflasterflächen liegt die
Oberkante der Schieber bündig mit der Pflasterober-
fläche. Die Schieberkappen sind auf mind. 10 cm Unter-
beton aus C 20/25 zu versetzen. Sofern das Rohrgestänge
verkürzt bzw. verlängert werden muß, geschieht dies
durch das betreffende Versorgungsunternehmen. Die Dek-
kel sind einzufetten. Mit der Abnahme ist eine Be-
scheinigung der Versorgungsträger vorzulegen, daß die
Schieber und Hydranten in Ordnung sind.
Einschl. Auflagerplatte sowie den erf. Erdarbeiten und
Verfüllungen.
Boden für Fundamente ausheben und abfahren
1,00 Stck .................... ....................
6,00 Stck .................... ....................
Boden der Bodenklassen 3 - 5, DIN 18300 nach Angabe der
Bauleitung für Fundamente etc. in div. Abmessungen
ausheben.
Der Boden geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren.
Anfallende Kippgebühren sind in die Position einzurechnen.
Eingeschlossen sind alle Erschwernisse durch Versorgungs-
leitungen und Baumwurzeln sowie eventuell erf.
Handschachtung.
5,00 cbm .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 77
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.07.0006.
01.07.0007.
01.07.0008.
01.07.0009.
01.07.0010.
01.07.0011.
Beton C 20/25 für Fundamente liefern und einbauen
Beton C 20/25 für kleine Fundamente liefern und nach
Angabe der Bauleitung einbauen und verdichten.
Oberfläche eben abziehen.
Schalung für Fundamente herstellen
Schalung für Fundamente (Wegweiser u.ä.) aus einseitig
gehobelten Brettern gleicher Abmessung mit profilierten
Seiten.
Alle sichtbaren Kanten mit Dreikantleisten brechen.
Sichtflächenschalung herstellen
1,00 cbm .................... ....................
2,00 qm .................... ....................
Sichtflächenschalung aus einseitig gehobelten Brettern gleichen
Querschnittes oder Betoplan herstellen.
Alle sichtbaren Kanten mit Dreikantleisten brechen.
Beton C 12/15 liefern und einbauen
2,00 qm .................... ....................
Beton C 12/15 liefern und nach Angabe der Bauüberwachung
als Sicherungsbeton einbauen und verdichten.
Kabelleerrohre liefern und verlegen
10,00 cbm .................... ....................
Kabelleerrohre aus PVC, Durchmesser 100 mm, mit Steck-
muffe liefern und nach Weisung der Bauleitung verlegen.
Einschl. erf. Formstücke und Paßschnitte.
Zugdrähte in Kabelleerrohre herstellen
Zugdrähte in Kabelleerrohr einziehen. Zugdrähte am An-
10,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 78
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.07.0012.
01.07.0013.
01.07.0014.
fang und Ende mind. 2 m länger als das Rohr. Abrech-
nung erfolgt nach Rohrlänge.
Grenzsteine sichern
10,00 m .................... ....................
Grenzsteine aufsuchen, freilegen und durch Holzpföcke
markieren.
10,00 Stck .................... ....................
Geotextil liefern und einbauen
Geotextil Propex 6085, der Fa. Friedrich, Salzgitter, o.g. liefern
und nach Anordnung der Bauüberwachung in Teilabschnitten
verlegen, einschl. Überlappung - mind. 30 cm -sowie der
Erschwernis beim Einbau der Schüttung.
Technische Daten:
- Flächengewicht 300 g/qm,
- Dicke 1,1 mm,
- Höchstzugkraft längs 65 kN/m
- Höchstzugkraft quer 60 kN/m
- HZK - Dehnung längs 12 %
- HZK - Dehnung quer 12 %
- Stempeldurchdrückkraft 7500/7300
Die Daten sind durch ein Prüfzeugnis eines unabhängigen
Prüfinstitutes nachzuweisen.
Verlegung nach Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien
und Geogitter im Erdbau des Straßenbaus.
Überlappung und Verschnitt werden nicht gesondert
vergütet.
Verlegung nur auf Anordnung der Bauüberwachung.
Rollkies 16/32 mm, bunt, liefern und einbauen
80,00 qm .................... ....................
Gewaschenen, sauberen Rollkies 16/32 mm, Farbe bunt, liefern
und auf vorbereiteten Flächen auf Geotextil ca. 30 cm dick
auftragen und ebenflächig abziehen.
Abrechnung nach Lieferschein.
30,00 to .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 79
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.07.0015.
01.07.0016.
01.07.0017.
Kontrollschacht anpassen
Vorh. Kontrollschächte, Durchm. 100 cm, durch Heben
oder Senken der Schachtabdeckung an die neue Straßen-
höhe anpassen. Höhenbereich bis 35 cm. Der Höhenaus-
gleich hat mit Betonausgleichsringen zu erfolgen. Die
erf. Erdarbeiten sind im EP enthalten.
Kontrollschacht anpassen
Vorh. Kontrollschächte, Durchm. 100 cm, durch Heben
oder Senken der Schachtabdeckung an die neue Straßen-
höhe verschiebesicher anpassen.
Höhenbereich 0,35 - 0,70m.
Der Höhenausgleich hat mit Schachtringen zu erfolgen.
Die erf. Erdarbeiten sind im EP enthalten.
Bestands- und Abrechnungsplan herstellen
Herstellung eines Bestands- und Abrechnungsplanes,
1,00 Stck .................... ....................
1,00 Stck .................... ....................
incl. aller Einbauten (Schieber, Einläufe, Schächte, etc.),
Pflasterarten, Bordsteinarten mit Angabe der Positions-
Nummern des Leistungsverzeichnisses,
sonstiger Einrichtungen (Lampen, Schilder, Bäume,
Beete, etc.),
angrenzende Bebauung mit Zusatzinformationen
(Regenfallrohre, Kellerschächte, bodennahe Fenster,
Treppen, Erdgeschosshöhe, etc.) und des
Liegenschaftskatasters,
im Maßstab 1 : 250.
Die Nummerierung der Leitungen, Schächte, Einläufe etc. ist
nach den Vorgaben des Projektes bzw. des Auftraggebers
vorzunehmen.
Die Darstellung ist in Absprache mit dem AG auf
unterschiedliche Folien darzustellen, sodass ohne Aufwand
unterschiedliche Themen dargestellt werden können.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 80
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Über die vermessungstechnische Aufnahme ist ein Feldbuch zu
führen, aus dem alle relevanten Daten ersichtlich sind. Die
Aufnahme ist mit einer elekrooptischen Totalstation mit Höhen
durchzuführen.
Die Koordinaten sind als dreidimensionale Koordinatendatei mit
Codierung zu übergeben. Die Codierung wird von AG
vorgegeben bzw. ist zu erfragen.
Von jeder Messung ist die Messdatendatei, aus der alle
messtechnischen Daten ersichtlich sind, insbesondere Daten
über Standortbestimmungen mit Restabweichung und Maßstab
zu liefern. Standortbestimmungen sind über mind. 3 Punkte
durchzuführen.
Die Leistungen sind durch einen Vermessungsingenieur zu
erstellen und 4-fach als Papierplot sowie einfach auf
Datenträger zu übergeben.
Für die Ausgestaltung der Pläne gilt die RAS - Verm. in der
jeweils aktuellen Fassung.
Die Pläne sind randfüllend auszuzeichnen.
Als Datenaustauschformate werden folgende Formate
festgelegt:
1. DXF als Vektoraustauschformat,
2. ASCII Datei mit allen Punkten,
3. PLT Druckdatei HPGL2 zur direkten Ausgabe der Pläne auf
Plotter,
4. Bildformate (JPG, TIF, EMF, etc.) oder Adobe PDF mit mind.
300 dpi zur Betrachtung der Daten.
Andere Datenformate können abhängig vom verwendeten
CAD-System mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.
Die grundlegenden Daten werden vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellt (Festpunkte, Kataster).
psch ....................
Zwischensumme 7 .......................
Sonstiges

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 81
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.08. Kontrollprüfungen
01.08.0002.
01.08.0003.
01.08.0004.
Vorbemerkungen zu den Kontrolluntersuchungen (Kanalbau)
Die Kontrolluntersuchungen sind nur auf Anordnung der
Bauleitung durch ein anerkanntes Prüfinstitut durchführen zu
lassen.
Die Versuchsergebnisse sind in 3facher Ausfertigung zeitnah
zu liefern.
Gewähltes Prüfinstitut:
_______________________________________________
Das gewählte Prüfinstitut bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers.
Lastplattendruckversuche durchführen und auswerten
Lastplattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen, einschl. Bereitstellung des
Belastungsfahrzeuges als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) sowie sämtlicher Geräte.
Die Auswertung und Darstellung der Versuchsergebnisse
sind in 3facher Ausfertigung zu liefern.
Bereitstellung eines Belastungsfahrzeuges
5,00 Stck. .................... ....................
Bereitstellung eines Belastungsfahrzeuges (z.B. ausreichend
beladener LKW) für die Durchführung eines LP-Versuches
durch das Prüflabor des AG.
Künzelstabversuche durchführen und auswerten
Künzelstabversuche nach Angabe der Bauleitung ,
in Tiefen 1,50 m - 2,50 m, durchführen, auswerten und
zeichnerisch darstellen.
1,00 Std. .................... ....................
Die Auswertung und Darstellung der Versuchsergebnisse

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 82
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.08.0005.
01.08.0006.
01.08.0007.
sind in 3facher Ausfertigung zu liefern.
10,00 stgm .................... ....................
Messreflektor für Kontrollprüfung verlegen, Alu - Blech
Messreflektor für Kontrollprüfung nach Anweisung des AG für die
elektromagnetische Dickenmessung verlegen und einmessen.
Messreflektor = Aluminiumblech 33 x 50 cm, mind. 0,15 mm dick.
Unterlage = ungebundene Tragschicht.
Eingeschlossen ist die spätere Schichtdickenmessung mit
geeignetem Gerät nach TPD - StB 89 und die Fertigung des
Messprotokolles gemäß Formblatt 3.5.
Messpunktabstände = 50 m.
Messreflektor für Kontrollprüfung verlegen, Alu - Folie
5,00 Stck .................... ....................
Messreflektor für Kontrollprüfung nach Anweisung des AG für die
elektromagnetische Dickenmessung verlegen und einmessen.
Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete Aluminiumfolie,
30 x 100 cm.
Unterlage = bituminöse Schicht.
Eingeschlossen ist die spätere Schichtdickenmessung mit
geeignetem Gerät nach TPD - StB 89 und die Fertigung des
Messprotokolles gemäß Formblatt 3.5.
Messpunktabstände = 50 m.
Bodenprobe auf Durchlässigkeit prüfen
5,00 Stck .................... ....................
Bodenprobe auf Durchlässigkeit prüfen.
Material durch die Prüfstelle aus der zu untersuchenden
Schicht (Frostschutzsicht, Schottertragschicht oder
Pflasterbettung)
entnehmen.
Wasserdurchlässigkeit entsprechend DIN 18130 nachweisen.
Die Auswertung und Darstellung der Versuchsergebnisse
sind in 3facher Ausfertigung zu liefern.
3,00 Stck .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 83
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.08.0008.
01.08.0009.
Bohrkerne, Durchm. 10 cm, entnehmen
Bohrkerne, Durchm. 10 cm, nach Angabe der Bauleitung
aus der fertigen Fahrbahn entnehmen. Die Bohrlöcher
sind - bis auf 2 cm - bis OK Fahrbahn mit Beton zu ver-
gießen. Die restlichen 2 cm sind nach dem Abbinden des
Betons mit Compamac oder gleichwertigem Material zu
verdichten, einschl. Vorstreichen des Betons mit Bitu-
menemulsion.
Bohrlochtiefe bis ca. 28 cm.
Kontrollprüfungen an Bohrkernen und Mischgut
4,00 Stck .................... ....................
Kontrollprüfungen an Bohrkernen gem. ZTV Asphalt-StB
01 bzw. TVT. Die Untersuchungen sind getrennt für die Deck-,
Binder- und Tragschicht durchzuführen. Es sind folgende
Untersuchungen durchzuführen:
Kornverteilung, Bindemittelgehalt, Bindemittelart,
Raumdichte, Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad, Marshall-
Stabilität, Marshall-Fließwert.
Die Versuchsergebnisse sind in 3facher Ausfertigung zu
liefern.
Vorbemerkungen Kanalrohrleitung auf Wasserdichtigkeit
prüfen
psch ....................
Dem AN wird freigestellt, die Druckprüfung entweder mit
Luft (Verfahren "L" Luftdruck ) oder mit Wasser
(Verfahren "W") durchzuführen.
Die Druckprüfung ist in der Regel unter Einbeziehung der
angeschlossenen Hausanschlüsse (auch der Straßeneinlauf-
leitungen) durchzuführen, nach Verfüllung des Grabens.
Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, werden in Abstimmung
mit dem AG bzw. der Bauüberwachung die Anschlussleitungen
einzeln abgedrückt.
Es sind Geräte einzusetzen, die die Dokumentation der
Druckprüfung automatisch vornehmen.
Die Dokumentation ist 3fach zu liefern.
Weitere Einzelheiten siehe Zusätzliche Vertragsbedingungen
Ziff. 19.19.

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 84
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.08.0011.
01.08.0012.
01.08.0013.
Kanäle aus Kunststoffrohre, DN 250 mm, prüfen
Kanäle aus Kunststoffrohren, DN 250 mm, auf Wasser-
dichtigkeit, gem. DIN EN 1610, prüfen, einschl. aller
Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen, Einfüllung
und Ableitung des Wassers (ggf. durch Pumpen),
einschl. An- und Abtransport sowie Vorhalten der
erf. Geräte.
Von der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung ist der
Auftraggeber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Von dem Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift
anzufertigen und der Bauüberwachung 3fach zu übergeben.
Kanäle aus Kunststoffrohre (Anschlussleitungen),
DN 110 - DN 200 mm, prüfen
110,00 m .................... ....................
Kanäle aus Kunststoffrohren, DN 110 - DN 200 mm, auf
Wasserdichtigkeit, gem. DIN EN 1610, zusammen mit der
Haltung prüfen, einschl. aller Abdichtungen, Sicherungen,
Lieferungen, Einfüllung und Ableitung des Wassers (ggf. durch
Pumpen), einschl. An- und Abtransport sowie Vorhalten der
erf. Geräte.
Von der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung ist der
Auftraggeber in Kenntnis zu setzen.
Von dem Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift
anzufertigen und der Bauleitung 3fach zu übergeben.
10,00 m .................... ....................
Kanäle aus Kunststoffrohre, DN 150 - DN 200 mm, einzeln
prüfen
Kanäle aus Kunststoffrohren, DN 100 - DN 200 mm, einzeln
auf Wasserdichtigkeit, gem. DIN EN 1610, prüfen, einschl. aller
Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen, Einfüllung
und Ableitung des Wassers (ggf. durch Pumpen),
Robotereinsatz etc., einschl. An- und Abtransport sowie
Vorhalten der erf. Geräte.
Von der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung ist der
Auftraggeber in Kenntnis zu setzen.
Von dem Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift
anzufertigen und der Bauleitung 3fach zu übergeben.
1,00 m .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 85
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.08.0014.
Kontrollschächte DN 1000 mm auf Wasserdichtigkeit
prüfen
Fertiger Kontrollschacht, DN 1000 mm aus div. Materialien
auf die Wasserdichtigkeit, gem. DIN EN 1610 und A 139,
prüfen, einschl. aller Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen,
Einfüllungen und Ableitung des Wassers (ggf. durch Pumpen),
einschl. An- und Abtransport sowie Vorhalten der erf. Geräte.
Schachttiefe 1,20 m - 2,00 m
Prüfung nach Einbau der Steigeinrichtung.
Von der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung ist der
Auftraggeber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Von dem Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift
anzufertigen und der Bauüberwachung 3fach zu übergeben.
3,00 Stck .................... ....................
Zwischensumme 8 .......................
Kontrollprüfungen

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 86
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.09. Stundenlohnarbeiten
01.09.0001.
01.09.0002.
01.09.0003.
Schachtmeister
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskräfte ein Ver-
rechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, ins-
besondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemein-
kosten (Sozialkassenbeiträgen, Winterbauumlage und
dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge
für Überstunden sind eingerechnet. Zuschläge für
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
eingerechnet. Poliere, Schachtmeister oder dgl..
Facharbeiter
Verrechnungssatz für Arbeitskraft, wie vor.
Bagger
Verrechnungssatz für Baugeräte
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrech-
nungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebs-
stoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der
Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereite Baugeräte.
Abgerechnet werden nur die tatsächlich im Einsatzbe-
reich geleisteten Arbeitsstunden ohne An- und Abtrans-
port und ohne Wartungsarbeiten.
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden für Bagger ca. 0,6 cbm - 1,0 cbm.
5,00 Std .................... ....................
10,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 87
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.09.0004.
01.09.0005.
01.09.0006.
01.09.0007.
Minibagger
Verrechnungssatz für Baugeräte
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrech-
nungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebs-
stoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der
Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereite Baugeräte.
Abgerechnet werden nur die tatsächlich im Einsatzbe-
reich geleisteten Arbeitsstunden ohne An- und Abtrans-
port und ohne Wartungsarbeiten.
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden für Minibagger Einsatzgewicht
bis 5to.
Radlader
Verrechnungssatz für Baugerät, wie vor.
Radlader, luftbereift über 45 bis 75 kW.
Kompaktlader
Verrechnungssatz für Baugerät, wie vor.
Kompaktlader, luftbereift, Einsatzgewicht bis 2,0 to.
Rüttelverdichter
Verrechnungssatz für Baugerät, wie vor.
Rüttelverdichter über 1,3 to.
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 88
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.09.0008.
01.09.0009.
01.09.0010.
01.09.0011.
Kompressor
Verrechnungssatz für Baugerät, wie vor.
Kompressor und Lufthammer.
Elektrostemmgerät
Verrechnungssatz für Baugerät, wie vor.
Elektrostemmgerät (Boschhammer o.dgl.)
Motorflex
Verrechnungssatz für Baugerät, wie vor.
Motorflex
LKW
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................
Verrechnungssatz für LKW, Stundenlohnarbeiten durch
Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Angebo-
ten wird für den jeweiligen LKW ein Verrechnungssatz,
der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW s
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebs-
kosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. Kosten für
den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeit-
punkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Fahrzeug. Abgerechnet werden nur die tat-
sächlich im Einsatzbereich geleisteten Arbeitsstunden
ohne Abtransport und ohne Wartungsarbeiten. Der Ver-
rechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abge-
rechneten Stunden für LKW-Kipper mit Allradantrieb,
ca. 10 t Nutzlast.
5,00 Std .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 89
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.09.0012.
Diesel-Gelenkteleskopbühne, Plattformhöhe 25 m, zur
Personenbeförderung
Während der Bauarbeiten ist der Rettungseinsatz der
Feuerwehr mit Leiterwagen nicht möglich.
Für den Fall eines Rettungseinsatzes ist während der gesamten
Bauzeit eine Diesel - Gelenkteleskopbühne vor zuhalten und
gegebenfalls zu betreiben.
Technische Anforderungen:
- hydraulisch dreh- und schwenkbare Plattform,
- vollproportionale Plattformsteuerung mittels Joystick,
- Tragkraft im Korb mind. 250 kg,
- Plattformhöhe mind. 25 m,
- Arbeitskorb ca. 1,0 x 2,5 m,
- Arbeitsbühne vorne zum Öffnen geeignet,
- Personenbeförderungsbescheinigung.
Die Diesel-Gelenkteleskopbühne ist mindestens zu Beginn der
Bauarbeiten betriebsbereit aufzustellen.
Eine Unterweisung für das Feuerwehrpersonal ist mindestens
zu Beginn der Bauarbeiten durchzuführen. Der Feuerwehr sind
Schlüssel und Betriebsbeschreibung zu übergeben und
protokollieren zu lassen. Das Übergabeprotokoll ist der
Bauüberwachung umgehend zu kommen zu lassen.
Die Kosten für die Einweisung sind in den EP einzurechnen.
Ohne Vorhandensein der ausgeschriebenen Diesel -
Gelenkteleskopbühne und Einweisung der Feuerwehr dürfen
die Bauarbeiten, die den Einsatz des Leiterwagen
beeinträchtigen, nicht begonnen werden.
Für Kosten, die durch die verzögerte Bereitstellung der Diesel -
Gelenkteleskopbühne entstehen, haftet der AN.
35,00 Tag .................... ....................
Zwischensumme 9 .......................
Stundenlohnarbeiten

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 90
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.10. Stillstandskosten
01.10.0001.
01.10.0002.
01.10.0003.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Schachtmeister
Stillstandskosten der Arbeitskräfte, bedingt durch aufsuchen
und bergen von Kampfmitteln und archäologischen Funden.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungs-
satz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträgen,
Winterbaumumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsneben-
kosten.
Abgerechnet werden nur die tatsächlichen Stillstandsstunden.
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
Stillstandsstunden.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Facharbeiter
Stillstandskosten für Arbeitskraft, wie vor.
Fachwerker, Einschaler, Asphaltierer oder dgl.
(Berufsgruppe IV).
Sonst wie Position 1.10.0001.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Bagger
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................
Stillstandskosten für Baugerät, bedingt durch aufsuchen
und bergen von Kampfmitteln und archäologischen Funden.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungs-
satz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält,
insbesondere Gerätevorhaltekosten sowie sämtliche Zu-
schläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Ab-
rufes einsatzbereite Baugerät.
Abgerechnet werden nur die tatsächlichen Stillstandsstunden.
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
Stillstandsstunden für Bagger ca. 0,6 m³ - 1,0 m³.
5,00 Std .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 91
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.10.0004.
01.10.0005.
01.10.0006.
01.10.0007.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Minibagger
Stillstandskosten für Baugerät, bedingt durch aufsuchen
und bergen von Kampfmitteln und archäologischen Funden.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungs-
satz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält,
insbesondere Gerätevorhaltekosten sowie sämtliche Zu-
schläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Ab-
rufes einsatzbereite Baugerät.
Abgerechnet werden nur die tatsächlichen Stillstandsstunden.
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
Stillstandsstunden für Minibagger Einsatzgewicht bis 5to.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Radlader
Stillstandskosten für Radlader, luftbereift über 45 bis
75 kW.
Sonst wie Position 01.10.0003.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Kompaktlader
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................
Stillstandskosten für Kompaktlader, luftbereift, Einsatzgewicht
bis 2,0 to.
Sonst wie Position 01.10.0003.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Rüttelverdichter
Stillstandskosten für Rüttelverdichter über 1,3 to.
Sonst wie Position 01.10.0003.
5,00 Std .................... ....................
5,00 Std .................... ....................

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 92
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.10.0008.
01.10.0009.
Bedarfsposition
Stillstandskosten Kompressor
Stillstandskosten für Kompressor und Lufthammer.
Sonst wie Position 01.10.0003.
Bedarfsposition
Stillstandskosten LKW
5,00 Std .................... ....................
Stillstandskosten für LKW, bedingt durch aufsuchen und
bergen von Kampfmitteln und archäologischen Funden.
Angeboten wird für den jeweiligen
LKW ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen
für den Einsatz des LKW's enthält, insbesondere Gerätevor-
haltekosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten
für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeit-
punkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Abgerechnet werden nur die tatsächlichen Still-
standszeiten. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der
Anzahl der Stillstandsstunden für LKW-Kipper mit Allradan-
trieb, ca. 10 t Nutzlast.
5,00 Std .................... ....................
Zwischensumme 10 .......................
Stillstandskosten

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 93
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Zusammenstellung der Abschnitte
1. Baustelleneinrichtung ....................... EUR
2. Verkehrssicherung ....................... EUR
3. Freimachen des Baufeldes ....................... EUR
4. Erdarbeiten ....................... EUR
5. Straßenentwässerung ....................... EUR
6. Straßenbefestigung ....................... EUR
7. Sonstiges ....................... EUR
8. Kontrollprüfungen ....................... EUR
9. Stundenlohnarbeiten ....................... EUR
10. Stillstandskosten ....................... EUR
Summe der Abschnitte Teil 1 ....................... EUR
Straßenausbau "Am Klarenhof"

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 94
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Zusammenstellung Teil 1
Straßenausbau "Am Klarenhof"
Netto - Angebotssumme ....................... EUR
+ 19,00 % Mehrwertsteuer ....................... EUR
Brutto - Angebotssumme ....................... EUR

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 95
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Pos Stl-Nr Menge AE Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
02.01. Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
02.01.0001. Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
9,6 ‰ Versicherungsprämie von der Brutto-Angebotssumme
des Teile 1 dieses Leistungsverzeichnisses für die
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung.
Zwischensumme 1 .......................
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 96
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Zusammenstellung der Abschnitte
1. Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung ....................... EUR
Summe der Abschnitte Teil 2 ....................... EUR
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 97
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Zusammenstellung Teil 2
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
Netto - Angebotssumme ....................... EUR
+ 19,00 % Versicherungssteuer ....................... EUR
Brutto - Angebotssumme ....................... EUR

INGENIEURBÜRO FÜR TIEFBAU DIPL. ING. JOSEF SCHLEIFFER
Gottfried – Kinkel – Straße 26 53879 EUSKIRCHEN
Projekt:: Straßenausbau "Am Klarenhof", Weilerswist-Klein Vernich Seite 98
Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Datum 18.04.2012
Gesamtzusammenstellung
Brutto - Summe Teil 1 ....................... EUR
Straßenausbau "Am Klarenhof"
Brutto - Summe Teil 2 ....................... EUR
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung
Brutto - Gesamtsumme ....................... EUR
................................................., den .......................
...............................................................................
(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

Straßenausbau „Am Klarenhof“, Weilerswist – Klein Vernich
Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1 Übersichtsplan M.: 1 : 5.000
Anlage 2 Lageplan M.: 1: 250
Anlage 3 Regelquerschnitt M.: 1: 50
Anlage 4 Höhenplan Straße/Kanal M.: 1: 500/50
Anlage 5 Bodengutachten
Anlage 6 Bachquerung (Fotos der vorh. Situation)
Anlage 7 Kombinierte Bauleistungs- und Haftpflicht-
versicherung
Seite 100
Die vorgenannten Unterlagen liegen als PDF - Datei auf CD bei bzw. werden per e-mail übersandt.