BSB-01
BSB-01
BSB-01
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BYGGESAGSBESKRIVELSE<br />
Henrik Jørgensen<br />
landskab as<br />
VIMMELSKAFTET 42 A<br />
DK-1161 KØBENHAVN K<br />
T. +45 3332 3104<br />
WWW.LANDSKAB.DK<br />
HJ@LANDSKAB.DK<br />
SAG Slotsvænget<br />
ADRESSE Slotsvænget 20-48 (lige nr.), 4200 Slagelse<br />
BYGHERRE Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
DATO 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
KANT ARKITEKTER A/S<br />
MEDLEM AF DANSKE ARK<br />
RYESGADE 19 C, 2. SAL<br />
DK-2200 KØBENHAVN N<br />
T. +45 77325700<br />
F. +45 77325777<br />
WWW.KANT.DK<br />
INFO@KANT.DK<br />
DOMINIA AS<br />
MEDLEM AF FRI<br />
STUDIESTRÆDE 50<br />
DK-1554 KØBENHAVN N<br />
T. +45 33434500<br />
F. +45 334345<strong>01</strong><br />
WWW.DOMINIA.DK<br />
DOMINIA@DOMINIA.DK
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Indholdsfortegnelse Side : 1/87<br />
Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:<br />
Indholdsfortegnelse ................................................................................... 1<br />
1. Orientering ............................................................................................ 6<br />
1.1 Generelt ........................................................................................... 6<br />
1.2 Byggesagen ...................................................................................... 6<br />
1.2.1 Generelt ................................................................................ 6<br />
1.2.2 Entrepriser/arbejder ................................................................ 6<br />
1.2.3 Bygherreleverancer ................................................................. 7<br />
1.3 Projektorganisation ........................................................................... 7<br />
1.4 Projektmaterialet .............................................................................. 9<br />
1.4.1 Beskrivelser ......................................................................... 10<br />
1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller .................................................. 10<br />
1.5 Fælles værktøjer ............................................................................. 11<br />
1.5.1 Bygherreformularer ............................................................... 11<br />
1.5.2 Digital kommunikation........................................................... 11<br />
Projektweb .......................................................................... 11<br />
E-mailstandard ..................................................................... 11<br />
1.6 Pålæg ............................................................................................ 11<br />
1.6.1 Arbejdsklausul ...................................................................... 12<br />
1.6.2 Evaluering ........................................................................... 12<br />
1.7 Partnerskabsaftale ........................................................................... 13<br />
2. Referencer ........................................................................................... 14<br />
2.1 Generelt ......................................................................................... 14<br />
2.2 Bekendtgørelser .............................................................................. 14<br />
2.3 Cirkulærer ...................................................................................... 15<br />
2.4 Danske standarder .......................................................................... 15<br />
2.5 Øvrige referencer ............................................................................ 15<br />
3. AB 92 ................................................................................................... 16<br />
A. Aftalegrundlaget ................................................................................. 16<br />
Almindelige bestemmelser ................................................................ 16<br />
Bygherrens udbud ........................................................................... 17<br />
Entreprenørens tilbud ...................................................................... 18<br />
Entrepriseaftalen ............................................................................. 19<br />
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ................................. 19<br />
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ............................................................ 20<br />
Entreprenørens sikkerhedsstillelse ..................................................... 20<br />
Bygherrens sikkerhedsstillelse .......................................................... 21<br />
Forsikring ....................................................................................... 22<br />
C. Entreprisens udførelse ......................................................................... 23<br />
Arbejdsplan og afsætning ................................................................. 23
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Indholdsfortegnelse Side : 2/87<br />
Entreprenørens ydelse ..................................................................... 23<br />
Projektgennemgang, dokumentation og prøver ................................... 25<br />
Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse .......................................... 26<br />
Forhold til myndigheder ................................................................... 27<br />
Ændringer i arbejdet ........................................................................ 27<br />
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold ...................................... 28<br />
Fortidsminder ................................................................................. 29<br />
Bygherrens tilsyn ............................................................................ 30<br />
Entreprenørens arbejdsledelse .......................................................... 30<br />
Byggemøder ................................................................................... 30<br />
Samvirke med andre entreprenører ................................................... 31<br />
Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet . 31<br />
D. Bygherrens betalingsforpligtelse ........................................................... 31<br />
Betaling ......................................................................................... 31<br />
Entreprenørens ret til at standse arbejdet .......................................... 35<br />
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ......................................................... 36<br />
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ........................................... 36<br />
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ............................................ 37<br />
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse ................................................ 37<br />
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse .................................................. 38<br />
F. Arbejdets aflevering ............................................................................ 38<br />
Afleveringsforretningen .................................................................... 38<br />
Afleveringsprotokol .......................................................................... 39<br />
G. Mangler ved arbejdet .......................................................................... 40<br />
Mangelsbegrebet ............................................................................. 40<br />
Mangler påvist ved afleveringen ........................................................ 41<br />
Mangler påvist efter afleveringen ...................................................... 42<br />
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. ................................ 43<br />
Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen ...................................... 43<br />
Entreprenørens ansvar for følgeskader ............................................... 44<br />
Mangelansvarets ophør .................................................................... 44<br />
H. 1- og 5-års eftersyn ............................................................................ 45<br />
1-års eftersyn ................................................................................. 45<br />
5-års eftersyn ................................................................................. 45<br />
Fælles regler for eftersyn ................................................................. 45<br />
I. Særligt om ophævelse ......................................................................... 46<br />
Bygherrens hæveret ........................................................................ 46<br />
Entreprenørens hæveret .................................................................. 47<br />
Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. ............................... 48<br />
En parts død ................................................................................... 49<br />
Fælles regler om ophævelse ............................................................. 49<br />
J. Tvister ............................................................................................... 50<br />
Syn og skøn ................................................................................... 50<br />
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. .................................... 52<br />
Voldgift .......................................................................................... 54
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Indholdsfortegnelse Side : 3/87<br />
4. Byggeplads .......................................................................................... 56<br />
4.1 Generelt ......................................................................................... 56<br />
4.2 Bestemmelser ................................................................................. 56<br />
4.2.1 Generelt .............................................................................. 56<br />
4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger ..................................... 56<br />
4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser ...................................... 56<br />
4.2.4 Håndtering af materialer og produkter ..................................... 56<br />
4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen ....................................... 56<br />
4.4 Eksisterende forhold ........................................................................ 57<br />
4.5 Bygherrens afsætninger ................................................................... 57<br />
4.6 Byggepladsens indretning ................................................................. 58<br />
4.6.1 Byggepladstegning ................................................................ 58<br />
4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning .......... 58<br />
Afgrænsning ........................................................................ 58<br />
Indhegning .......................................................................... 58<br />
4.6.3 Aflukning ............................................................................. 58<br />
Interimslukning .................................................................... 58<br />
Aflåsning ............................................................................ 59<br />
4.6.4 Vagtordning ......................................................................... 59<br />
4.6.5 Tyverisikring ........................................................................ 59<br />
4.6.6 Skiltning .............................................................................. 59<br />
Forbuds- og påbudsskilte ....................................................... 60<br />
4.6.7 Førstehjælpskasser ............................................................... 60<br />
4.6.8 Brandslukningsmateriel ......................................................... 60<br />
4.7 Byggepladsens færdselsarealer ......................................................... 60<br />
4.7.1 Parkering ............................................................................. 60<br />
4.7.2 Udendørs færdselsarealer ...................................................... 61<br />
4.7.3 Færdselsarealer i bygninger ................................................... 61<br />
4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer ...................................... 61<br />
4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer .................................. 61<br />
4.7.6 Belysning af færdselsarealer .................................................. 61<br />
4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer .............................. 62<br />
4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer ................................. 62<br />
4.8 Skurby og oplagsplads ..................................................................... 62<br />
4.8.1 Skurforhold .......................................................................... 62<br />
4.8.2 Oplagsplads ......................................................................... 62<br />
4.8.3 Teltværksteder ..................................................................... 63<br />
4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer ...................................... 63<br />
4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads ...................................... 64<br />
4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads ................... 64<br />
4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads ..................................... 64<br />
4.9 Arbejdsområder .............................................................................. 64<br />
4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder ...................................... 64<br />
4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder .................................. 64<br />
4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder .......................................... 64
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Indholdsfortegnelse Side : 4/87<br />
4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder ................................. 64<br />
4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder ................................... 65<br />
4.10 Tekniske hjælpemidler ..................................................................... 65<br />
4.10.1 Kraner og materialehejse ....................................................... 65<br />
4.10.2 Personelevatorer .................................................................. 65<br />
4.10.3 Stillads og arbejdsplatform .................................................... 65<br />
4.11 Forsyning til byggeplads ................................................................... 68<br />
4.11.1 Vand og afløb ....................................................................... 68<br />
4.11.2 El........................................................................................ 68<br />
4.11.3 Kommunikation .................................................................... 69<br />
4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug ................................................. 69<br />
4.12.1 Generelt .............................................................................. 69<br />
4.12.2 Information til tredjemand ..................................................... 69<br />
4.12.3 Midlertidig drift ..................................................................... 70<br />
4.12.3 Interimsforanstaltninger ........................................................ 71<br />
4.12.5 Nøglehåndtering ................................................................... 71<br />
5. Sikkerhed og sundhed ......................................................................... 72<br />
5.1 Generelt ......................................................................................... 72<br />
5.1.1 Organisation ........................................................................ 72<br />
5.1.2 Byggepladskoordinering ........................................................ 72<br />
5.1.3 Sikkerhedsmøder .................................................................. 72<br />
5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed ......................................................... 73<br />
5.3 Arbejdsmiljø ................................................................................... 73<br />
5.3.1 Generelt .............................................................................. 73<br />
5.3.2 Begrænsning af støjgener ...................................................... 73<br />
5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer........................ 73<br />
5.3.4 Begrænsning af støvgener ..................................................... 73<br />
5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener ........................................ 73<br />
5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder .................................................... 73<br />
6. Omgivende miljø .................................................................................. 74<br />
6.1 Generelt ......................................................................................... 74<br />
6.2 Støj ............................................................................................... 74<br />
6.3 Vibrationer ..................................................................................... 74<br />
6.4 Støv .............................................................................................. 74<br />
6.5 Emissioner til atmosfæren ................................................................ 74<br />
6.6 Spild af olie og kemiske produkter ..................................................... 74<br />
7. Kvalitetsstyring ................................................................................... 75<br />
7.1 Generelt ......................................................................................... 75<br />
7.2 Byggeledelsen................................................................................. 75<br />
7.3 Byggemøder ................................................................................... 75<br />
7.4 Kvalitetsplan ................................................................................... 75<br />
7.5 Projektgennemgangsmøde ............................................................... 75
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Indholdsfortegnelse Side : 5/87<br />
7.6 Opstartsmøder for arbejder .............................................................. 75<br />
7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation .......................................... 75<br />
7.7.1 Generelt .............................................................................. 75<br />
7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter ............................................ 75<br />
7.7.3 Arkivering af dokumentation .................................................. 75<br />
7.7.4 Kontroldokumentation ........................................................... 75<br />
7.7.5 D&V-dokumentation .............................................................. 76<br />
7.8 Aflevering ....................................................................................... 76<br />
7.9 Kvalitetssikring efter aflevering ......................................................... 77<br />
8. Tidsstyring ........................................................................................... 78<br />
8.1 Generelt ......................................................................................... 78<br />
8.2 Tidsplan ......................................................................................... 78<br />
8.3 Logistikplanlægning ......................................................................... 79<br />
8.4 Vejrligsdage ................................................................................... 81<br />
8.5 Sanktionsbestemmelser ................................................................... 82<br />
8.6 Teknisk mangelgennemgang ............................................................. 84<br />
8.7 Regulering af kontraktsummen ......................................................... 85<br />
Bilag A – Garanti-koncept ........................................................................ 86
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 6/87<br />
1. Orientering<br />
1.1 Generelt<br />
bips B2.<strong>01</strong>0, Basisbeskrivelse – byggesag/september 2008 er sammen med denne<br />
projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.<br />
1.2 Byggesagen<br />
Hvor der i byggesagsbeskrivelsen er anført ordet ”byggeledelsen”, ”byggelederen” eller<br />
lignende, menes bygherrens byggeledelse og tilsyn.<br />
1.2.1 Generelt<br />
Byggesagen omfatter en primært en energirenovering, altanrenovering og ombygning<br />
af boliger til tilgængelighedsboliger i en etagebebyggelse med fem blokke med i alt 99<br />
familieboliger.<br />
Baggrund for renoveringsprojektet er en række konstaterede byggeskader, herunder<br />
betonskader i altandæk-og brystninger og fugtproblemer grundet kuldebroer og manglende<br />
isolering. Endvidere ombygges 18 eksisterende boliger til 12 nye tilgængelighedsboliger<br />
(Slotsvænget 42 og 48) og udearealer, varmecentral og ejendomskontor i<br />
kældre ombygges. Renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.<br />
Målet for renoveringsprojektet er at forbedre bebyggelsen teknisk og energimæssigt,<br />
men at bevare de eksisterende arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter.<br />
Boligerne er beboet under renoveringen, dog undtaget Slotsvænget 42 og 48, der ombygges<br />
til tilgængelighedsboliger.<br />
Byggesagen stiller store krav til entreprenørens logistik. I sin tilbudsgivning skal entreprenøren<br />
bl.a. tage højde for:<br />
- Byggeområdets trange pladsforhold.<br />
- Tilkørselsforholdene.<br />
- At der er begrænset oplagsplads og arbejdsområder.<br />
- At der er begrænset adgang for køretøjer på områderne.<br />
- At der er en stor materialetransport til og fra byggepladsen.<br />
- At tidsplanen medfører stor bemanding på byggesagen.<br />
- At boligerne er beboet i udførelsesperioden.<br />
1.2.2 Entrepriser/arbejder<br />
Byggesagen gennemføres i 6 storentrepriser:<br />
STORENTREPRISE 1: Tagdækningsarbejdet inkl. nedrivning i tagrum, fælles stil-<br />
lads og totaloverdækning, fælles byggepladsforanstaltnin-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 7/87<br />
ger, fælles vinterforanstaltninger og egne byggepladsforanstaltninger.<br />
STORENTREPRISE 2: Indvendige ombygningsarbejder i tilgængelighedsboliger,<br />
viceværtkontor m.v. Storentreprisen omfatter tømrersnedkerarbejderne,<br />
murer-betonarbejderne, smedearbejderne,<br />
malerarbejderne og elevatorarbejdet. Endvidere egne<br />
byggepladsforanstaltninger og interimslukning.<br />
STORENTREPRISE 3: Facadelukningsarbejder på vestfacaden, nye altaner på<br />
vestfacaden inkl. lukning, alle udvendige vinduer og døre,<br />
miljøsanering og malerearbejde ifm. disse bygningsdele,<br />
egne byggepladsforanstaltninger og interimslukning.<br />
STORENTREPRISE 4: Murer- og betonarbejder i forbindelse ny skalmur på østfacade<br />
og gavle og egne byggepladsforanstaltninger.<br />
STORENTREPRISE 5: VVS-, ventilations og el-arbejder i forbindelse med tilgængelighedsboliger,<br />
ejendomskontor, kælder, tagrum, facader,<br />
terræn og egne byggepladsforanstaltninger.<br />
STORENTREPRISE 6: Anlægsarbejder og kloakarbejder i terræn, inkl. egne byggepladsforanstaltninger.<br />
Ovenstående beskrivelse af de enkelte storentrepriser er ikke udtømmende. Der henvises<br />
til udbudsmaterialet for hver enkelt storentreprise for en detaljeret beskrivelse.<br />
Hvor der i byggesagsbeskrivelsen er henvist til ”storentreprenøren” eller ”entreprenøren”<br />
uden tydelig angivelse af storentreprisens nummer, er ydelsen gældende for alle<br />
storentrepriser.<br />
1.2.3 Bygherreleverancer<br />
Ad stk. 2. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 3 arbejdsdage<br />
efter modtagelsen.<br />
Der er følgende bygherreleverancer:<br />
- El-komfur i alle boliger<br />
Bygherren har i øvrigt løbende håndværkere i ejendommen. Koordinering mellem<br />
Storentreprenørerne og eksterne håndværkere udføres af byggelederen.<br />
1.3 Projektorganisation<br />
Bygherre:<br />
Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 8/87<br />
Fruegade 3<br />
4200 Slagelse<br />
Att.: Teknisk chef Mogens Aaskov<br />
E-mail: mra@slagelsebolig.dk<br />
Tlf: 40 70 97 73<br />
Totalrådgiver og ingeniør:<br />
DOMINIA AS<br />
Rådgivende ingeniører<br />
Studiestræde 50<br />
1554 København V<br />
Tlf: 33 43 45 14<br />
Att.: Finn Pedersen,<br />
Mail: fp@dominia.dk<br />
Arkitekt:<br />
KANT A/S<br />
Ryesgade 19 C, 2. sal<br />
2200 København N<br />
Tlf: 77 32 57 06<br />
Att.: Stine Bork<br />
Mail: stine@kant.dk<br />
Landskabsarkitekt:<br />
Henrik Jørgensen Landskab A/S<br />
Vimmelskaftet 42A<br />
1161 København V<br />
Tlf: 33 32 31 04<br />
Att.: Karen Nørgaard<br />
hj@landskab.dk<br />
Byggeleder:<br />
DOMINIA AS<br />
Att.: Mogens Tokkesdal<br />
Tlf.: 20 60 60 75<br />
Email: mt@dominia.dk<br />
Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen:<br />
DOMINIA AS<br />
Att.: Andreas Claus Hansen<br />
Tlf.: 33 43 45 85<br />
Email: ach@dominia.dk<br />
Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen:<br />
DOMINIA AS
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 9/87<br />
Att.: Mogens Tokkesdal<br />
Tlf.: 20 60 60 75<br />
Email: mt@dominia.dk<br />
Fagtilsyn:<br />
KANT A/S, DOMINA AS og Henrik Jørgensen Landskab A/S.<br />
Tilsynskontor:<br />
Der etableres tilsynskontor på stedet. Tlf. m.v. oplyses i forbindelse med opstart.<br />
Projekteringsleder:<br />
KANT A/S, Søren Lederhaas.<br />
1.4 Projektmaterialet<br />
Projektmaterialet er udarbejdet på baggrund af bips beskrivelsesstruktur. Dertil er der<br />
en række tegninger.<br />
Projektet foreligger på hovedprojektsniveau.<br />
Produktangivelser<br />
Når der forekommer konkrete produktangivelser (referenceprodukter), er det at læse<br />
som ”dermed ligestillet” subsidiært ”eller tilsvarende”, således at entreprenøren kan<br />
vælge et tilsvarende produkt med de samme materialespecifikationer.<br />
I det omfang der henvises til nationale standarder, kontrolordninger etc., skal det sikres,<br />
at såfremt entreprenøren ikke ønsker at anvende komponenter fra sådanne godkendelsesordninger,<br />
skal dokumentation for prøvningerne i relation til godkendelsesgrundlaget<br />
forelægges i god tid inden udførelse.<br />
Entreprenøren skal ved alle beskrevne materialer kunne fremlægge en dansksproget<br />
produktspecifikation og en dansk indbygningsvejledning fra producenten.<br />
Entreprenøren skal inden kontrahering udfylde produktlisten for Storentreprisen, som<br />
er en del af udbudsmaterialet. Produkter anført af entreprenøren i produktlisten kan<br />
ikke ændres senere i udførelsesperioden.<br />
CE-mærkning<br />
Det er Storentreprenørens ansvar at produkter der indbygges er CE-mærket i henhold<br />
til gældende lovgivning.<br />
Reproduktion og projektweb<br />
Alt udbudsmaterialet foreligger digitalt. Entreprenøren modtager ikke papirsversioner<br />
af udbudsmaterialet.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 10/87<br />
Ved eventuelle revisioner i projektmaterialet i udførelsesperioden, fremsendes materialet<br />
digitalt i pdf-version til entreprenøren samt gøres tilgængeligt på projektweb.<br />
1.4.1 Beskrivelser<br />
Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver<br />
gældende:<br />
bips B2.100, Basisbeskrivelse – byggeplads/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.215, Basisbeskrivelse – pæle montage/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generel og pladsstøbt/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.221+, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.222, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.222+, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.225, Basisbeskrivelse – beton, glidestøbning/september 2<strong>01</strong>0<br />
bips B2.240, Basisbeskrivelse – murværk/december 2<strong>01</strong>1<br />
bips B2.250, Basisbeskrivelse – stål generelt/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.250e, Basisbeskrivelse – steel general/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.280, Basisbeskrivelse – glas generelt/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.285, Basisbeskrivelse – glasfacader og -tage/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner/december 2<strong>01</strong>1<br />
bips B2.310, Basisbeskrivelse – natursten, leverance/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.330, Basisbeskrivelse – maling/december 2<strong>01</strong>1<br />
bips B2.340, Basisbeskrivelse – støbte undergulve/december 2<strong>01</strong>1<br />
bips B2.345, Basisbeskrivelse – gulve/marts 2009<br />
bips B2.350, Basisbeskrivelse – lofter/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning/december 2<strong>01</strong>1<br />
bips B2.370, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, leverance/december 2009<br />
bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage/april 2<strong>01</strong>0<br />
bips B2.380, Basisbeskrivelse – fast inventar/juni 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.395, Basisbeskrivelse – beklædninger, påmurede/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B223, Basisbeskrivelse – beklædninger, monteret/februar 2007<br />
bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord/december 2<strong>01</strong>1<br />
bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.450, Basisbeskrivelse – el/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation/december 2009<br />
bips B2.480, Basisbeskrivelse – teknisk isolering/maj 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips B2.520, Basisbeskrivelse – beplantning/januar 2<strong>01</strong>2<br />
bips , Basisbeskrivelse – /<br />
1.4.2 Tegninger/bygningsmodeller<br />
Tegninger er udført efter Bips standard.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 11/87<br />
Tegningsmaterialet er opdelt i følgende tegningslister:<br />
Tegningsliste (konstruktion).<br />
Tegningsliste (VVS).<br />
Tegningsliste (el).<br />
Tegningsliste (arkitekt).<br />
Tegningsliste (landskab).<br />
Tegningsliste (byggeplads og tidsplan).<br />
Tegningsliste (eksisterende tegninger).<br />
1.5 Fælles værktøjer<br />
1.5.1 Bygherreformularer<br />
Der skal anvendes følgende formularer:<br />
• Standard for beboervarsling<br />
• Standard for accept/ekstraarbejde<br />
• Standard for acontobetaling<br />
• Standard for afleveringsprotokol<br />
Der henvises til www.sb-web.dk<br />
1.5.2 Digital kommunikation<br />
For at sikre effektiv kommunikation skal alle nedenstående dokumenttyper, der udveksles<br />
mellem parterne, udveksles digitalt:<br />
Tidsplaner.<br />
Referater af møder mellem parterne.<br />
Tegninger.<br />
Kontroldokumentation.<br />
Tilsynsnotater.<br />
1.6 Pålæg<br />
Projektweb<br />
Bygherren har oprettet et projektweb for byggesagen, hvor alt projektmateriale vil<br />
være tilgængeligt for Storentreprenørerne og disses underentreprenører.<br />
Storentreprenøren er forpligtiget til at benytte projektweb’en i forbindelse med dokumentering<br />
af egne arbejde. Storentreprenøren skal sørge for til hver en tid at holde sig<br />
selv og eventuelle underentreprenører opdateret med indholdet af projektweb.<br />
E-mailstandard<br />
Praktikpladser / løntilskudspladser<br />
Bygherre ser meget gerne, at Storentreprenøren indgår frivillige aftaler om praktikaf-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 12/87<br />
taler og løntilskudspladser i forbindelse med byggesagen på Slotsvænget. Det skal understreges<br />
at der ikke er tale om et krav.<br />
BL og Dansk Byggeri har indgået et partnerskab om praktikpladser. I fællesskab opfordrer<br />
de deres medlemmer til at indgå en dialog om mulighederne for at oprette og<br />
bevare praktikpladser. En sådan dialog kan naturligt tages, når der er indgået nye<br />
kontrakter. Ved længerevarende kontrakter kan dialogen være et led i det løbende<br />
samarbejde.<br />
Ved bygge- eller renoveringsarbejder, der er et led i en helhedsplan for et udsat boligområde,<br />
opfordrer vi almene boligorganisationer og byggevirksomheder til at sætte<br />
særligt fokus på mulighederne for at gøre brug af uudnyttet arbejdskraft i boligområdet,<br />
herunder til f.eks. uddannelses- og praktikpladser, virksomhedspraktik, løntilskudsjob<br />
eller til fritids-/feriejob m.v.<br />
Der er tale om frivillige aftaler, som er helt uafhængige af udbudssituationen. Slagelse<br />
Boligselskab har indgået samarbejdsaftale med Praktikpladscentrene samt Jobcenter<br />
Slagelse. I forbindelse med indgåelse af kontrakt med storentreprenørerne vil det være<br />
et forhandlingsoplæg fra bygherres side at entreprenør indgår en lignende aftale.<br />
1.6.1 Arbejdsklausul<br />
ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.<br />
Entreprenørens medarbejderes løn og arbejdsvilkår må ikke være mindre gunstige end<br />
de vilkår, der gælder efter den kollektive overenskomst, der er gældende for det pågældende<br />
arbejde på området og at tilsvarende skal gælde for arbejde, der udføres af<br />
underentreprenører til den pågældende entreprenør eller af personer, der måtte have<br />
fået overdraget kontrakten til udførelse.<br />
Efter påkrav fra bygherren skal entreprenøren inden 5 arbejdsdage, ved en erklæring<br />
fra en statsautoriseret revisor dokumentere, at disse overenskomster følges.<br />
Hvis kredsen af samtlige entreprenører ikke følger ovennævnte forpligtelser, er bygherren,<br />
efter skriftligt påkrav, til den entreprenør med hvem bygherren har kontakt,<br />
berettiget til at hæve entrepriseaftalen. Bygherren kan kræve erstatning for det lidte<br />
tab, som følge af forsømmelsen fra entreprenørens side, herunder ved ophævelse af<br />
kontrakten.<br />
1.6.2 Evaluering<br />
Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af<br />
byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i BEK om nøgletal for alment byggeri m.v.<br />
Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at<br />
indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise.<br />
Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation<br />
fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af<br />
spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
1. Orientering Side : 13/87<br />
Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere,<br />
som han selv har kontakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen<br />
med alle nødvendige oplysninger.<br />
Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et<br />
faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren.<br />
Entreprenøren er forpligtiget til at medvirke til at afleverer de oplysninger som bygherren<br />
har brug for til indberetning af nøgletal til BOSSINF. Der skal afleveres stamdata i<br />
forbindelse med opstart af byggeriet og oplysninger om byggesagens gennemførelse<br />
ved aflevering.<br />
Der henvises til Velfærdsministeriets bekendtgørelse af 14. april 2008 om nøgletal for<br />
alment byggeri m.v med ændringer i bekendtgørelse 675 af 18. juni 2<strong>01</strong>0, og Vejledning<br />
nr. 69 af 20/11/2008 - Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.<br />
Bekendtgørelse nr. 1469 af 16/12/2009 vedr. nøgletal, for en nærmere beskrivelse af<br />
de data der skal afleveres.<br />
1.7 Partnerskabsaftale<br />
Praktikpladser / løntilskudspladser<br />
Bygherre ser meget gerne, at Storentreprenøren indgår frivillige aftaler om praktikaftaler<br />
og løntilskudspladser i forbindelse med byggesagen på Slotsvænget. Det skal understreges<br />
at der ikke er tale om et krav.<br />
BL og Dansk Byggeri har indgået et partnerskab om praktikpladser. I fællesskab opfordrer<br />
de deres medlemmer til at indgå en dialog om mulighederne for at oprette og<br />
bevare praktikpladser. En sådan dialog kan naturligt tages, når der er indgået nye<br />
kontrakter. Ved længerevarende kontrakter kan dialogen være et led i det løbende<br />
samarbejde.<br />
Ved bygge- eller renoveringsarbejder, der er et led i en helhedsplan for et udsat boligområde,<br />
opfordrer vi almene boligorganisationer og byggevirksomheder til at sætte<br />
særligt fokus på mulighederne for at gøre brug af uudnyttet arbejdskraft i boligområdet,<br />
herunder til f.eks. uddannelses- og praktikpladser, virksomhedspraktik, løntilskudsjob<br />
eller til fritids-/feriejob m.v.<br />
Der er tale om frivillige aftaler, som er helt uafhængige af udbudssituationen. Slagelse<br />
Boligselskab har indgået samarbejdsaftale med Praktikpladscentrene samt Jobcenter<br />
Slagelse. I forbindelse med indgåelse af kontrakt med storentreprenørerne vil det være<br />
et forhandlingsoplæg fra bygherres side at entreprenør indgår en lignende aftale.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
2. Referencer Side : 14/87<br />
2. Referencer<br />
2.1 Generelt<br />
Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte<br />
referencer ligeledes gældende.<br />
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af<br />
mandskabsskure.<br />
2.2 Bekendtgørelser<br />
• ILO-Konvention nr. 94:<br />
Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale<br />
Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler<br />
i offentlige kontrakter<br />
Udenrigsministeriet.<br />
• BEK om støtte til almene boliger:<br />
Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2<strong>01</strong>2 om støtte til almene boliger mv.<br />
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.<br />
Ad stk. 1. Erstattes af<br />
KS-bekendtgørelsen:<br />
Bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2<strong>01</strong>0 om kvalitetssikring af byggearbejder<br />
Økonomi- og Erhvervsministeriet.<br />
eller<br />
KS-bekendtgørelsen:<br />
Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2<strong>01</strong>1 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment<br />
byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer<br />
Socialministeriet.<br />
Ad stk. 2. med senere ændringer:<br />
Bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om<br />
projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.<br />
Ad stk. 3. Erstattet af:<br />
Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2<strong>01</strong>0 om bygge- og anlægsarbejde<br />
Beskæftigelsesministeriet.<br />
Ad stk. 4. Erstattet af:<br />
Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2<strong>01</strong>1 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.<br />
november til 31. marts<br />
Erhvervs- og Byggestyrelsen<br />
Ad stk. 10. med senere ændringer:
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
2. Referencer Side : 15/87<br />
Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring<br />
af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)<br />
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juli 20<strong>01</strong> om indretning af<br />
byggepladser og lignende efter lov om arbejdsmiljø er gældende.<br />
2.3 Cirkulærer<br />
• Fastpriscirkulæret<br />
Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid påbygge- og anlægsarbejder<br />
mv. Bygge- og Boligstyrelsen.<br />
samt<br />
cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid<br />
på bygge- og anlægsarbejder mv.<br />
Erhvervs- og Boligstyrelsen.<br />
2.4 Danske standarder<br />
2.5 Øvrige referencer<br />
Ad stk. 2:<br />
Rettelsesblad til s. 61, sept. 2<strong>01</strong>0<br />
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.<br />
Bekendtgørelse nr. 169 af 15.03.2004 om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende<br />
vejledning af maj 20<strong>01</strong>.<br />
Bekendtgørelse nr. 643 af 15.06.2006, § 43 stk. 2 om plan for styring af logistik på<br />
byggepladsen.<br />
Bekendtgørelse nr. 574 af 21.06.20<strong>01</strong> om projekterendes og rådgiveres pligt m.v. efter<br />
lov om arbejdsmiljø.<br />
Cirkulære nr. 174 af 10.10.1991 og cirkulære nr. 9784 af 28.11.2003 om pris og tid<br />
på bygge- og anlægsarbejder m.v.<br />
Cirkulære nr. 2 af 06.<strong>01</strong>.1987 om brug af beton (basisbetonbeskrivelsen) med senere<br />
tillæg.<br />
De til enhver tid gældende normer, standarder, regulativer, anordninger, vejledninger<br />
m.v., idet den under 3.4. nævnte liste ikke må anses for udtømmende.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 16/87<br />
3. AB 92<br />
A. Aftalegrundlaget<br />
Almindelige bestemmelser<br />
§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse<br />
på aftaler om arbejder og leverancer<br />
i bygge- og anlægsvirksomhed.<br />
Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren"<br />
forstås som køberen og "entreprenøren"<br />
som sælgeren. Ved underentrepriseforhold<br />
skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren<br />
og "entreprenøren"<br />
som underentreprenøren.<br />
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder<br />
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt<br />
angives, på hvilke punkter fravigelse<br />
skal ske.<br />
Stk. 4. Medmindre andet er angivet,<br />
indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift<br />
(moms).<br />
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås<br />
ved arbejdsdage alle mandage til<br />
og med fredage, der ikke er helligdage.<br />
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på<br />
dansk, og alle betegnelser med hensyn<br />
til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger,<br />
herunder på byggemøder,<br />
skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges<br />
dokumenter på et andet sprog,<br />
og der er uoverensstemmelse i forhold<br />
til den danske tekst, gælder den danske<br />
tekst.<br />
Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles<br />
efter dansk rets regler.<br />
Ad §1, stk. 2<br />
Ved ”bygherre” forstås Slagelse Boligselskab<br />
(SB) og ved ”entreprenøren”<br />
forstås entreprenøren eller leverandøren.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 17/87<br />
Bygherrens udbud<br />
§2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring<br />
til at fremkomme med tilbud.<br />
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger,<br />
som indeholdes i udbudsma-<br />
terialet. Dette materiale skal være entydigt<br />
og således udformet, at der er<br />
klarhed over ydelsernes omfang og indhold.<br />
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde<br />
en tidsplan.<br />
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde<br />
oplysning om eventuelle fortidsminder<br />
på ejendommen, jf. § 16.<br />
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet<br />
oplyses, hvorvidt der ønskes<br />
sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af<br />
udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af<br />
udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget<br />
stand inden udløbet af en rimelig frist<br />
skal sikkerhedsstillelsen straks frigives,<br />
uanset om den pågældende har afgivet<br />
tilbud.<br />
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på<br />
en vurdering af de indkomne tilbud i<br />
udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets<br />
form og kan herunder forlange, at<br />
tilbud udfærdiges med rimelig specifikation<br />
af tilbudssummen på dertil leverede<br />
tilbudslister.<br />
Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf<br />
afgives som enhedspriser, skal bygherren<br />
angive, hvilken vægt der ved vurderingen<br />
af tilbuddets samlede størrelse<br />
vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.<br />
Ad §2, stk. 2<br />
Entreprenøren skal gøre sig bekendt<br />
med arbejdspladsen og de lokale forhold.<br />
Ekstra krav på grund af manglende<br />
kendskab hertil vil ikke blive honoreret.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 18/87<br />
Entreprenørens tilbud<br />
§3. Når flere i forening giver tilbud, er<br />
dette bindende én for alle og alle for én.<br />
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således,<br />
at der foruden en pris på arbejdet<br />
som helhed skal angives priser på dele<br />
af arbejdet, kan priserne på de enkelte<br />
dele kun betragtes som selvstændigt<br />
tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet<br />
i udbudsmaterialet eller tilkendegivet<br />
ved tilbuddet.<br />
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet<br />
sum skal indeholde enhedspriser, er<br />
begge dele bindende for tilbudsgiveren.<br />
Enhedspriser kommer til anvendelse<br />
ved betalingsregulering på grund af<br />
større eller mindre ydelser, end bygherren<br />
har angivet i udbudsmaterialet. Ved<br />
bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge<br />
gælder alene det samlede tilbud.<br />
Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser,<br />
der er angivet som hørende til entreprisen<br />
på tegninger, der er udleveret entreprenøren<br />
som grundlag for tilbudsafgivelsen,<br />
eller som er nævnt i de afsnit<br />
af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for<br />
den pågældende entreprise.<br />
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud<br />
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen.<br />
Vedståelsesfristen for andre<br />
skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra<br />
tilbuddets datering.<br />
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages,<br />
kan forlange sit tilbud samt sine tegninger,<br />
beregninger og beskrivelser tilbageleveret.<br />
Ad §3, stk. 1<br />
Eventuelle krav om udregningsvederlag<br />
honoreres ikke.<br />
Ad §3, stk. 5<br />
Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 19/87<br />
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt<br />
underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke<br />
antages.<br />
Entrepriseaftalen<br />
§4. Aftale om udførelse af en entreprise<br />
eller om en leverance træffes ved et<br />
særligt dokument. Der skal henvises til<br />
de dokumenter, som har dannet grundlag<br />
for aftalen.<br />
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler<br />
bygherren.<br />
Overdragelse af rettigheder<br />
og forpligtelser mv.<br />
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder<br />
i henhold til aftalen.<br />
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne<br />
krav i henhold til aftalen, går<br />
transporter, der står i forbindelse med<br />
arbejdets udførelse, forud for andre<br />
transporter.<br />
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke<br />
kan parterne ikke overføre deres forpligtelser<br />
til andre.<br />
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets<br />
udførelse til andre i det omfang,<br />
det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet<br />
udføres i underentreprise.<br />
Ad §5, stk. 1<br />
Transport kan kun gives til pengeinstitut<br />
(bank eller sparekasse) i Danmark og<br />
skal gælde for hele entreprisesummen.<br />
Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet<br />
respekterer, at modregning<br />
af tilgodehavender på andre mellemværender<br />
går forud for transporten. Transporten<br />
skal være påtegnet af entreprenøren<br />
og har først gyldighed, når den er<br />
anmeldt for og noteret af Slagelse Boligselskabs<br />
regnskabschef.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 20/87<br />
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort,<br />
at et krav vedrørende mangler ikke eller<br />
kun med stor vanskelighed kan gennemføres<br />
mod entreprenøren, er bygherren<br />
berettiget til at gøre kravet gældende<br />
direkte mod entreprenørens underentreprenører<br />
og leverandører, jf. §<br />
10, stk. 4.<br />
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring<br />
Entreprenørens sikkerhedsstillelse<br />
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet,<br />
skal entreprenøren senest<br />
8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens<br />
indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse<br />
af sine forpligtelser over for bygherren.<br />
Sikkerheden stilles i form af betryggende<br />
bank- eller sparekassegaranti,<br />
kautionsforsikring eller på anden betryggende<br />
måde.<br />
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted,<br />
skal den stillede sikkerhed svare til 15<br />
pct. af entreprisesummen. Herefter skal<br />
sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.<br />
Stk. 3. For leverancer, som præsteres<br />
fuldt færdige i rater, skal sikkerheden<br />
svare til 10 pct. af købesummen.<br />
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog<br />
§ 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen<br />
1 år efter afleveringstidspunktet,<br />
medmindre bygherren forinden<br />
skriftligt har fremsat krav om afhjælp-<br />
ning af mangler. I så fald nedskrives<br />
§5, stk. 5 - Tilføjelse:<br />
Entreprenøren skal dokumentere, at der<br />
i forhold til de underentreprenører, som<br />
entreprenøren anvender i forbindelse<br />
med arbejdets udførelse, indgås aftaler<br />
efter AB 92 uden ændringer i § 5, stk.<br />
5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1, og for så<br />
vidt angår leverandører, at leverancer<br />
sker i overensstemmelse med byggevareleveranceklausulen.<br />
Dokumentationen kan være en af begge<br />
parter underskrevet erklæring om anvendelse<br />
af AB 92.<br />
§ 6, stk. 1 - Præcisering:<br />
Sikkerhedsstillelse skal være i overensstemmelse<br />
med vedlagte BILAG A, svarende<br />
til SIBO 23.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 21/87<br />
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.<br />
Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter<br />
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk.<br />
3, nr. 1, medmindre bygherren forinden<br />
skriftligt har fremsat krav om afhjælpning<br />
af mangler. I så fald ophører sikkerheden,<br />
når manglerne er afhjulpet.<br />
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden<br />
skal ske ved afsnitsvis aflevering,<br />
jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.<br />
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling<br />
i henhold til den stillede sikkerhed,<br />
skal det skriftligt og samtidigt meddeles<br />
til entreprenøren og garanten med nøje<br />
angivelse af arten og omfanget af den<br />
påståede misligholdelse samt størrelsen<br />
af det krævede beløb. Dette udbetales<br />
til bygherren inden 10 arbejdsdage fra<br />
meddelelsens fremkomst, medmindre<br />
entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet<br />
har fremsat begæring om<br />
beslutning specielt med henblik på, om<br />
bygherrens udbetalingskrav er berettiget.<br />
I så fald gælder reglerne i § 46.<br />
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse<br />
af alle krav, som bygherren har i<br />
anledning af aftaleforholdet, herunder<br />
krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder<br />
og tilbagebetaling af for meget<br />
udbetalt entreprisesum.<br />
Bygherrens sikkerhedsstillelse<br />
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det,<br />
skal bygherren ved private arbejder senest<br />
8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse<br />
stille sikkerhed for opfyldelse<br />
af sine betalingsforpligtelser over for<br />
entreprenøren. Sikkerheden stilles i<br />
form af betryggende bank- eller spare-<br />
Ad §7 - fravigelse<br />
Slagelse Boligselskab stiller ikke sikkerhed.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 22/87<br />
kassegaranti, kautionsforsikring eller på<br />
anden, betryggende måde.<br />
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders<br />
gennemsnitsbetaling - dog<br />
mindst 10 pct. af entreprisesummen -<br />
udregnet således, at entreprisesummen<br />
fordeles ligeligt på det antal måneder,<br />
som i aftalen er fastsat for arbejdets<br />
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse<br />
af aftalen med ekstraarbejder i<br />
henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget,<br />
hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder<br />
- bortset fra de allerede betalte<br />
– overstiger det halve af 1 måneds<br />
gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige<br />
aftale.<br />
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling<br />
i henhold til den stillede sikkerhed,<br />
skal det skriftligt og samtidigt<br />
meddeles til bygherren og garanten<br />
med angivelse af størrelsen af det krævede<br />
beløb. Dette udbetales til entreprenøren<br />
inden 10 arbejdsdage fra<br />
meddelelsens fremkomst, medmindre<br />
bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet<br />
har fremsat begæring om beslutning<br />
specielt med henblik på, om<br />
entreprenørens udbetalingskrav er berettiget.<br />
I så fald gælder reglerne i §<br />
46.<br />
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse<br />
af alle de krav, som entreprenøren<br />
har i anledning af aftaleforholdet, herunder<br />
krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.<br />
Forsikring<br />
§8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig<br />
brand- og stormskadeforsikring<br />
fra arbejdets påbegyndelse, indtil<br />
mangler, der er påvist ved afleveringen,<br />
§8. stk. 1 - Præcisering:<br />
Entreprenøren og dennes underentreprenører<br />
medtages som sikret. Bygherren<br />
betaler præmien.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 23/87<br />
er afhjulpet. På entreprenørens anmodning<br />
skal denne og eventuelle underentreprenører<br />
medtages som sikrede på<br />
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte<br />
samtlige entreprenørers arbejde<br />
på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen<br />
vedrører. Ved om- eller tilbygning<br />
skal forsikringen dække skade<br />
på arbejdet samt på den bygning eller<br />
det anlæg, der er genstand for om- eller<br />
tilbygning.<br />
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve<br />
sig stillet som selvforsikrer.<br />
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører<br />
skal have sædvanlig<br />
ansvarsforsikring for skader, for hvilke<br />
der er ansvar efter dansk rets almindelige<br />
regler. Entreprenøren skal på anmodning<br />
dokumentere, at forsikringen<br />
er i kraft.<br />
C. Entreprisens udførelse<br />
Arbejdsplan og afsætning<br />
§9. Entreprenøren skal snarest muligt i<br />
samarbejde med bygherren udarbejde<br />
en arbejdsplan.<br />
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger<br />
af de bestemmende hovedlinier<br />
og højder (koter), medens al øvrig afsætning<br />
foretages af entreprenøren.<br />
Entreprenørens ydelse<br />
§10. Arbejdet skal udføres i overens-<br />
Sikret under entrepriseforsikringen er<br />
bygherre, storentreprenører og evt. underentreprenører.<br />
Hæftelser for entrepriseforsikringens<br />
selvrisiko, kr. 20.000 kr. inkl. moms pr.<br />
skade, er en del af entreprisekontrakten,<br />
således at selvrisikoen påhviler den<br />
skadesvoldende entreprenør.<br />
For skader, hvor der ikke er en skadesvoldende<br />
entreprenør, deles selvrisikoen<br />
ligeligt mellem de involverede entreprenører/forholdsmæssigt<br />
efter entreprisens<br />
størrelse.<br />
Entrepriseforsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner,<br />
-materiel og lignende<br />
(f. eks. stilladser, værktøj og køretøjer).<br />
§8. stk. 3 - Præcisering:<br />
Entreprenøren skal ved fremsendelse af<br />
underskrevet entreprisekontrakt dokumentere,<br />
at forsikringen er i kraft. Endvidere<br />
forpligtes entreprenøren til at<br />
meddele bygherren, hvis der sker ændringer<br />
i forsikringsforholdene.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 24/87<br />
stemmelse med aftalen, fagmæssigt<br />
korrekt eller i overensstemmelse med<br />
bygherrens eventuelle anvisninger efter<br />
§ 15. Materialer skal - for så vidt disses<br />
beskaffenhed ikke er anført - være af<br />
sædvanlig god kvalitet.<br />
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle<br />
materialer og præstere alle fornødne<br />
biydelser til arbejdets færdiggørelse.<br />
Stk. 3. Materialer og andre leverancer,<br />
som er bestemt til indføjelse i arbejdet,<br />
skal leveres af entreprenøren uden<br />
ejendomsforbehold. Når de pågældende<br />
genstande er leveret på byggepladsen,<br />
tilhører de bygherren.<br />
Stk. 4. Materialer og andre leverancer<br />
til arbejdet skal være leveret med 5 års<br />
leverandøransvar for mangler ved leverancen,<br />
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden<br />
regnes fra afleveringen af<br />
arbejdet og begrænses således, at leverandørens<br />
ansvar ophører senest 6 år<br />
efter levering til lager eller videresalg.<br />
Leverandøren skal endvidere have anerkendt,<br />
dels at mangelskrav under de i<br />
§ 5, stk. 5 nævnte omstændigheder<br />
skal kunne gøres gældende direkte mod<br />
leverandøren, dels at tvister vedrørende<br />
mangler ved en leverance kan behandles<br />
ved Voldgiftsretten for bygge- og<br />
anlægsvirksomhed.<br />
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at<br />
opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette<br />
vil medføre betydelig merudgift for<br />
ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet,<br />
eller det ved mindre omfattende<br />
leverancer vil være besværligt at kontrollere<br />
overholdelsen af bestemmelsen.<br />
Bygherren skal ved væsentlige leverancer<br />
have meddelelse om undladelsen.<br />
§10. stk. 4 - Tilføjelse:<br />
Entreprenøren skal dokumentere, at der<br />
i forhold til de underentreprenører, som<br />
entreprenøren anvender i forbindelse<br />
med arbejdets udførelse, indgås aftaler<br />
efter AB 92 uden ændringer i § 5, stk.<br />
5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1, og for så<br />
vidt angår leverandører, at leverancer<br />
sker i overensstemmelse med byggevareleveranceklausulen.<br />
Dokumentationen kan være en af begge<br />
parter underskrevet erklæring om anvendelse<br />
af AB 92.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 25/87<br />
Projektgennemgang, dokumentation<br />
og prøver<br />
§11. Bygherren kan i udbudsmaterialet<br />
bestemme, at entreprenøren skal deltage<br />
i projektgennemgang. Der kan endvidere<br />
fastsættes bestemmelser om arten<br />
og omfanget af prøver og om den<br />
dokumentation for arbejdets udførelse,<br />
for udførte anlæg, for anvendte materialers<br />
oprindelse og egenskaber og for<br />
udførte prøver, som entreprenøren skal<br />
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i<br />
en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen<br />
samt tilvejebringelse<br />
af dokumentationen og prøverne er<br />
et led i entreprenørens ydelse.<br />
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets<br />
udførelse og ved afleveringen forlange<br />
yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde<br />
skal entreprenøren stille fornødent<br />
mandskab til disposition ved prøvernes<br />
udtagning og undersøgelse. Hvis<br />
de yderligere prøver viser kontraktmæssig<br />
ydelse, skal bygherren betale<br />
herfor som ekstraarbejde. I modsat fald<br />
skal entreprenøren betale bygherrens<br />
udgifter.<br />
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren<br />
og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser<br />
og produktionssteder, hvor<br />
arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere<br />
kræve de oplysninger, der er nødvendige<br />
til at bedømme ydelsen.<br />
Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan<br />
under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige<br />
arbejder eller materialer.<br />
Denne kassation skal ske så hurtigt som<br />
muligt.<br />
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage<br />
oprydning og rømning og skal om-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 26/87<br />
gående fjerne kasserede materialer fra<br />
byggepladsen.<br />
Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse<br />
§12. Forringes, ødelægges eller bortkommer<br />
arbejdet eller dele af dette in-<br />
den afleveringen, skal entreprenøren for<br />
egen regning sørge for kontraktmæssig<br />
ydelse, medmindre forholdet kan henføres<br />
til bygherren. Hvis bygherren leverer<br />
materialer til entreprenørens arbejde,<br />
gælder det samme vedrørende disse<br />
i tiden fra entreprenørens modtagelse<br />
heraf og indtil arbejdets aflevering.<br />
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder<br />
på hinandens arbejde, materialer<br />
og materiel, er bygherren uvedkommende.<br />
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde<br />
det udførte arbejde indtil afleveringen.<br />
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse,<br />
der tages i brug før afleveringen, gælder<br />
reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 27/87<br />
Forhold til myndigheder<br />
§13. Bygherren sørger for nødvendig<br />
godkendelse af projektet og afholder<br />
udgifterne herved.<br />
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmel-<br />
delser, ansøger om tilladelser, rekvirerer<br />
syn og fremskaffer attester, der<br />
vedrører selve arbejdets udførelse, og<br />
afholder udgiften herved.<br />
Ændringer i arbejdet<br />
§14. Bygherren kan forlange ændringer<br />
i arbejdets art og omfang, når ændringen<br />
har naturlig sammenhæng med de<br />
aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til<br />
at udføre sådanne ændringer, medmindre<br />
bygherren påviser særlige forhold,<br />
der begrunder, at bygherren lader andre<br />
udføre arbejdet.<br />
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring<br />
skal fremsættes skriftligt. Det samme<br />
gælder parternes eventuelle krav om<br />
forandringer i aftalen med hensyn til<br />
pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen.<br />
Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale<br />
om ændringen. Forhandlinger<br />
herom må ikke medføre forsinkelse<br />
af arbejdets udførelse.<br />
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder,<br />
hvorom der gælder enhedspriser, reguleres<br />
den aftalte entreprisesum i overensstemmelse<br />
hermed, medmindre der<br />
træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering<br />
efter enhedspriser skal dog kun<br />
ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen<br />
og inden for +/- 100 pct. af de<br />
enkelte poster i tilbudslisten.<br />
Ad §14, stk. 2<br />
Ingen ekstraarbejder kan faktureres<br />
uden forudgående at være godkendt på<br />
aftalesedler underskrevet af Slagelse<br />
Boligselskab. Samtlige ekstraarbejder<br />
skal ved prissætning indeholde alle<br />
nødvendige udgifter til byggeplads samt<br />
eventuelt nødvendig lift / stillads mv.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 28/87<br />
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3,<br />
udføres ændringsarbejde som regningsarbejde,<br />
medmindre andet er aftalt.<br />
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets<br />
omfang skal entreprenøren godskrive<br />
bygherren de udgifter, som spares eller<br />
burde have været sparet. Vedrører formindskelsen<br />
arbejder, hvorom der gælder<br />
enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette<br />
dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet<br />
medfører, at entreprisesummen<br />
formindskes med mere end 15 pct.<br />
Uklarheder, hindringer eller lignende<br />
forhold<br />
§15. Entreprenøren skal indhente bygherrens<br />
afgørelse, hvis aftalen og dennes<br />
grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning<br />
til udførelse af arbejdet.<br />
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet<br />
ikke kan udføres i overensstemmelse<br />
med den indgåede aftale, skal entreprenøren<br />
snarest muligt underrette<br />
bygherren og følge dennes anvisninger.<br />
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt<br />
underrette bygherren, hvis der opstår<br />
forhold, som hindrer eller vanskeliggør<br />
arbejdet eller gør det nærliggende,<br />
at bygherren påføres ulempe eller<br />
tab, herunder pådrager sig ansvar over<br />
for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at<br />
indhente bygherrens anvisninger, skal<br />
entreprenøren - mod fornøden forlængelse<br />
af tidsfrister og mod betaling herfor<br />
– bedst muligt træffe foranstaltninger<br />
for at undgå, at bygherren lider tab.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 29/87<br />
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde<br />
oplysninger om foretagne undersøgelser<br />
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold,<br />
forurening eller andre hindringer.<br />
I det omfang udbudsmaterialet ikke<br />
indeholder fyldestgørende oplysninger<br />
om hindringerne, skal foranstaltningerne<br />
herimod og ulemperne herved betales<br />
som ekstraarbejder.<br />
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af<br />
sådanne forundersøgelser, der er rimelige<br />
eller sædvanlige under hensyntagen<br />
til grundens karakter, beliggenhed og<br />
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete<br />
forhold, som medfører offentlige påbud<br />
eller forbud, der hindrer arbejdets<br />
videreførelse eller gør denne urimelig<br />
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille<br />
entreprisen mod godtgørelse til<br />
entreprenøren. Godtgørelsen omfatter<br />
ikke entreprenørens mistede fortjeneste<br />
ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene<br />
det øvrige tab, entreprenøren lider.<br />
Fortidsminder<br />
§16. Entreprenøren skal drage omsorg<br />
for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges,<br />
ændres eller flyttes.<br />
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde<br />
fund af fortidsminder til rigsantikvaren<br />
og bygherren, og arbejdet skal<br />
standses i det omfang, det berører fortidsmindet.<br />
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at<br />
genstande, der findes under arbejdet,<br />
afleveres til bygherren.<br />
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af<br />
vrag og faste fortidsminder på havbunden.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 30/87<br />
Bygherrens tilsyn<br />
§17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes<br />
byggeledelse, fagtilsyn eller andre<br />
tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.<br />
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn<br />
skal være til stede på arbejdspladsen<br />
eller skal kunne tilkaldes.<br />
Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer<br />
bygherren over for entreprenøren med<br />
hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og<br />
udførelse. Tilsynet kan give og modtage<br />
meddelelser vedrørende arbejdet, godkende<br />
eller kassere materialer eller arbejder<br />
samt give anvisninger med hensyn<br />
til tilrettelæggelsen af de forskellige<br />
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes<br />
forhold.<br />
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager<br />
ikke entreprenøren for selv at føre<br />
kontrol.<br />
Entreprenørens arbejdsledelse<br />
§18. Entreprenøren skal lede arbejdet<br />
personligt eller ved en stedfortræder<br />
som repræsentant over for bygherren<br />
og tilsynet med hensyn til arbejdets til-<br />
rettelæggelse og udførelse.<br />
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder<br />
skal være til stede på arbejdspladsen<br />
eller skal kunne tilkaldes.<br />
Byggemøder<br />
§19. Bygherren eller tilsynet indkalder<br />
til byggemøder og udarbejder mødereferater,<br />
der snarest muligt sendes til de<br />
entreprenører, bygherren har kontraheret<br />
med.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 31/87<br />
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved<br />
sin stedfortræder deltage i byggemøderne.<br />
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres<br />
med angivelse af årsag det antal arbejdsdage<br />
- spilddage - hvor arbejdet<br />
helt eller delvis har ligget stille.<br />
Samvirke med andre entreprenører<br />
§20. Entreprenøren skal samvirke med<br />
andre entreprenører på byggepladsen<br />
og i tide forhandle med tilsynet, således<br />
at fejl og forsinkelser ved manglende<br />
samvirke mellem entreprenørerne undgås.<br />
Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.<br />
Parternes ophold i udlandet<br />
§21. Bygherren og entreprenøren skal<br />
over for hinanden angive, hvortil henvendelse<br />
kan ske, og hvorfra bygherren<br />
og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren<br />
eller dennes stedfortræder, skal<br />
kunne tilkaldes.<br />
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren<br />
er bosat i udlandet, eller bosætter<br />
sig der efter aftalens indgåelse, skal den<br />
pågældende part opgive en person med<br />
bopæl eller hjemsted her i landet, der<br />
kan foretage økonomisk bindende dispositioner<br />
på partens vegne, mod<br />
hvem søgsmål kan rettes på partens<br />
vegne, og med hvem alle forhandlinger<br />
på den pågældende parts vegne kan føres<br />
med bindende virkning.<br />
D. Bygherrens betalingsforpligtelse<br />
Betaling<br />
§22. Efter skriftlig anmodning til byg- Ad §22, stk. 1
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 32/87<br />
herren har entreprenøren én gang hver<br />
måned ret til betaling for udført arbejde<br />
mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage<br />
fra modtagelse af anmodningen,<br />
jf. stk. 11, betale det beløb, der på<br />
byggepladsen er ydet kontraktmæssige<br />
arbejder og materialer for.<br />
På grundlag af entreprisesummen skal<br />
entreprenøren udarbejde en vejledende<br />
fordelingsliste til brug for udarbejdelse<br />
af acontobegæringer. Princippet for opstilling<br />
af acontobegæringen aftales<br />
med Slagelse Boligselskab. Acontobegæringer<br />
skal være Slagelse Boligselskab<br />
i hænde senest den 28. i måneden,<br />
omfattende det i den pågældende<br />
måned udførte arbejde.<br />
Sendes og stiles til:<br />
Slagelse Boligselskab, Slotsvænget afd.<br />
3<br />
Fruegade 3<br />
4200 Slagelse<br />
Rekvisition: Xxxxx (sendes af projektansvarlig<br />
pr. mail eller udleveres).<br />
Konteringskode for entreprisearbejder<br />
efter kontrakt:<br />
<strong>01</strong>-82-86900-S<strong>01</strong> (Storentreprise 1)<br />
<strong>01</strong>-82-86900-S02 (Storentreprise 2)<br />
<strong>01</strong>-82-86900-S03 (Storentreprise 3)<br />
<strong>01</strong>-82-86900-S04 (Storentreprise 4)<br />
<strong>01</strong>-82-86900-S05 (Storentreprise 5)<br />
<strong>01</strong>-82-86900-S06 (Storentreprise 6)<br />
Konteringskode for Ekstraarbejder efter<br />
aftalesedler:<br />
<strong>01</strong>-82-869<strong>01</strong>-S<strong>01</strong> (Storentreprise 1)<br />
<strong>01</strong>-82-869<strong>01</strong>-S02 (Storentreprise 2)<br />
<strong>01</strong>-82-869<strong>01</strong>-S03 (Storentreprise 3)<br />
<strong>01</strong>-82-869<strong>01</strong>-S04 (Storentreprise 4)<br />
<strong>01</strong>-82-869<strong>01</strong>-S05 (Storentreprise 5)<br />
<strong>01</strong>-82-869<strong>01</strong>-S06 (Storentreprise 6)<br />
Kontakt hos entreprenøren: Navn Entreprenør.<br />
Projektansvarlig hos Slagelse Boligselskab:<br />
Navn ansvarlig.<br />
Ovennævnte oplysninger vil fremgå af<br />
entreprisekontrakten eller accept. Inde-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 33/87<br />
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme<br />
regler som anført i stk. 1 – tillige<br />
kræve betaling for materialer mv., som<br />
er købt af entreprenøren og ikke er leveret<br />
på byggepladsen. Hvis bygherren<br />
kræver det, skal entreprenøren stille<br />
sikkerhed for kontraktmæssig levering,<br />
jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse<br />
skal svare til den krævende betaling –<br />
inklusive moms – for de ikke-leverede<br />
materialer.<br />
Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere<br />
end 20 arbejdsdage før deres anvendelse<br />
på byggepladsen kan alene kræves,<br />
hvis der er oplyst herom i tilbuddet.<br />
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1<br />
kan det aftales, at betaling skal ske efter<br />
en betalingsplan. Betalingsplanen<br />
følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke<br />
tidspunkter entreprisesummen eller dele<br />
deraf skal udbetales. Betalingsplanen<br />
kan i stedet angive, ved hvilke stadier<br />
og med hvilke beløb entreprisesummen<br />
eller dele deraf skal udbetales. Betaling<br />
skal finde sted til de aftalte tidspunkter<br />
mv., forudsat at det arbejde, betalingen<br />
angår, er præsteret.<br />
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke<br />
træffes aftale om tidspunktet for betaling,<br />
kan betaling kræves efter reglen<br />
i stk. 1.<br />
holder faktura ikke ovennævnte informationer,<br />
vil denne blive sendt retur,<br />
straks ved modtagelsen. Betalingsfristen<br />
er løbende måned + 25 dage. Der<br />
ydes kun betaling for leverancer, der er<br />
indbygget i bygningen / bygværket.<br />
Ad §22, stk. 2<br />
Såfremt betaling kræves, skal der stilles<br />
fuld sikkerhed, og materialerne skal afmærkes<br />
og tydeligt adskilles som Slagelse<br />
Boligselskabs ejendom. Entreprenøren<br />
bærer ansvaret for, at adskillelse<br />
/ separation sker i nødvendigt omfang.<br />
Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse<br />
med Bygge- og Boligstyrelsens<br />
standardgarantitekst ”GARANTI<br />
FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i<br />
medfør af AB 92, §22, stk. 2” (SI BO<br />
26). Sikkerhed skal stilles / udstedes af<br />
et dansk institut.<br />
ad § 22, stk. 4.<br />
Udgår.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 34/87<br />
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen<br />
skal reguleres som følge<br />
af ændringer i indeks, overenskomstmæssige<br />
arbejdslønninger, materialepriser<br />
mv., finder reguleringen sted<br />
i forbindelse med betalingen for de dele<br />
af arbejdet, der berøres af ændringen.<br />
Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens<br />
dokumenterede opgørelse.<br />
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender<br />
entreprenøren en endelig og fuldstændig<br />
opgørelse, herunder over tilgodehavender<br />
for alle ekstraarbejder.<br />
Efter at bygherren har modtaget denne<br />
slutopgørelse, kan entreprenøren ikke<br />
fremkomme med yderligere krav – bortset<br />
fra sådanne, der er taget specificeret<br />
forbehold om i slutopgørelsen.<br />
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder<br />
også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen<br />
fremsendes til bygherren<br />
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen<br />
– for hovedentrepriser dog senest<br />
35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved<br />
anlægsarbejder – bortset fra dem, der<br />
er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for<br />
fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.<br />
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er<br />
kommet frem til bygherren inden udløbet<br />
af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan<br />
denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt<br />
inden 10 arbejdsdage. Fremsendes<br />
opgørelsen herefter ikke til bygherren<br />
inden udløbet af denne frist, fortaber<br />
entreprenøren krav på vederlag for<br />
ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder,<br />
samt for løn- og prisstigninger.<br />
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse<br />
skal betales senest 15 arbejdsdage fra
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 35/87<br />
modtagelsen.<br />
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende<br />
forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens<br />
rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.<br />
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet<br />
beløb ikke er forfaldent, skal han<br />
straks give entreprenøren skriftlig<br />
meddelelse herom.<br />
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en<br />
opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender,<br />
som parterne er enige om.<br />
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er<br />
uenighed om bygherrens adgang til at<br />
holde betalinger tilbage eller foretage<br />
modregning i entreprenørens betalingskrav,<br />
finder reglerne i § 46 anvendelse,<br />
hvis en part begærer det.<br />
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at<br />
forhindre arbejdets standsning, kan<br />
bygherren for entreprenørens regning<br />
udbetale arbejdsløn, som entreprenørens<br />
ansatte har til gode.<br />
Entreprenørens ret til at standse<br />
arbejdet<br />
§23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne<br />
beløb ved betalingsfristens udløb,<br />
kan entreprenøren efter skriftligt varsel<br />
på 5 arbejdsdage standse arbejdet.<br />
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere<br />
straks standse arbejdet ved bygherrens<br />
konkurs eller betalingsstandsning, eller<br />
hvis der åbnes forhandlinger om<br />
tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske<br />
forhold i øvrigt viser sig at være<br />
sådanne, at denne må antages at være<br />
ude af stand til at opfylde entrepriseaf-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 36/87<br />
talen. Det er dog en betingelse, at bygherren<br />
ikke har stillet – eller på entreprenørens<br />
opfordring ikke straks stiller<br />
– betryggende sikkerhed for opfyldelsen<br />
af den resterende del af aftalen.<br />
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse<br />
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse<br />
§24. Entreprenøren har ret til forlængelse<br />
af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet,<br />
der er en følge af<br />
1) ændringer i arbejdets art og omfang,<br />
som kræves af bygherren, jf. § 14,<br />
2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs<br />
forsinkelse,<br />
3) forhold, der opstår uden entreprenørens<br />
skyld, og over hvilke entreprenøren<br />
ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige<br />
naturbegivenheder, brand, strejker,<br />
lock-out eller hærværk,<br />
4) nedbør, lav temperatur, stærk vind<br />
eller andet vejrlig, som forhindrer eller<br />
forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer<br />
i væsentligt større omfang,<br />
end det er sædvanligt for den pågældende<br />
årstid og egn, eller<br />
5) offentlige påbud eller forbud, som<br />
ikke skyldes entreprenørens egne forhold.<br />
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen<br />
undgået eller begrænset ved<br />
sådanne dispositioner, som med rimelighed<br />
kan kræves.<br />
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget<br />
til forlængelse af en frist, skal bygherren<br />
snarest muligt underrettes skriftligt.<br />
Entreprenøren skal på forlangende<br />
godtgøre, at den indtrådte forsinkelse<br />
skyldes det påberåbte forhold.<br />
ad § 24, 4)<br />
Se også Byggesagsbeskrivelsens afsnit<br />
8.4.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 37/87<br />
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse<br />
§25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren<br />
ret til tidsfristforlængelse, er<br />
ansvarspådragende.<br />
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller<br />
andre særlige sanktionsbestemmelser,<br />
kan erstatningskrav for forsinkelse ikke<br />
rejses herudover.<br />
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller<br />
andre særlige sanktionsbestemmelser,<br />
opgøres bygherrens tab efter dansk rets<br />
almindelige erstatningsregler.<br />
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse<br />
§26. Bygherren har ret til forlængelse<br />
af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet,<br />
der er en følge af, at bygherren eller<br />
anden entreprenør udsættes for forholdene<br />
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller<br />
5). Bygherren har samme ret ved<br />
ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr.<br />
1.<br />
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen<br />
undgået eller begrænset ved sådanne<br />
dispositioner, som med rimelighed<br />
kan kræves.<br />
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til<br />
forlængelse af en frist, skal entreprenøren<br />
snarest muligt underrettes skriftligt.<br />
Bygherren skal på forlangende godtgøre,<br />
at den indtrådte forsinkelse skyldes<br />
det påberåbte forhold.<br />
Ad §25, stk. 2<br />
Der er fastsat dagbod. Der henvises til<br />
Byggesagsbeskrivelsens afsnit 8.5<br />
Sanktionsbestemmelser.<br />
Bygherren forbeholder sig ret til at<br />
modregne erstatningskrav og dagbod i<br />
entreprenørens tilgodehavende.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 38/87<br />
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse<br />
§27. Entreprenøren har ret til erstatning<br />
for det lidte tab, hvis forsinkelsen<br />
skyldes<br />
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1,<br />
nr. 2, og denne har udvist fejl eller for-<br />
sømmelse, eller<br />
2) anden entreprenørs ansvarspådragende<br />
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller<br />
anden aftaleparts ansvarspådragende<br />
forsinkelse.<br />
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse,<br />
hvis årsagen til forsinkelsen kan<br />
henføres til<br />
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller<br />
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet<br />
af nærværende bestemmelses<br />
stk. 1 eller stk. 3.<br />
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren<br />
har lidt, dog uden entreprenørens<br />
mistede fortjeneste ved ikke at kunne<br />
udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden<br />
eller lignende videregående tab.<br />
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres<br />
til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren<br />
hverken ret til erstatning<br />
eller til godtgørelse.<br />
F. Arbejdets aflevering<br />
Afleveringsforretningen<br />
§28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse<br />
skal entreprenøren give bygherren<br />
skriftlig meddelelse om tidspunktet<br />
herfor (færdigmelding). Bygherren<br />
indkalder derefter entreprenøren til en<br />
afleveringsforretning, der skal finde sted<br />
senest 10 arbejdsdage efter det angivne<br />
tidspunkt, jf. dog stk. 4.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 39/87<br />
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til<br />
bygherren, når afleveringsforretning har<br />
fundet sted, medmindre der ved denne<br />
er påvist væsentlige mangler. Er dette<br />
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning,<br />
når entreprenøren har givet bygherren<br />
skriftlig meddelelse om, at<br />
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.<br />
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som<br />
anført i stk. 1 til afleveringsforretning,<br />
anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage<br />
efter det angivne tidspunkt for<br />
færdiggørelse. Tilsvarende gælder for<br />
ny afleveringsforretning som nævnt i<br />
stk. 2, 2. punktum.<br />
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser,<br />
skal samtlige entrepriser være færdiggjort,<br />
før bygherren skal indkalde til<br />
afleveringsforretning. Det kan dog være<br />
aftalt eller fremgå af omstændighederne,<br />
at entrepriser eller dele af disse skal<br />
afleveres på forskellige tidspunkter, eller<br />
at byggeafsnit afleveres hver for sig.<br />
Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra<br />
dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres<br />
de enkelte entrepriser særskilt,<br />
medmindre andet er aftalt eller fremgår<br />
af omstændighederne.<br />
Afleveringsprotokol<br />
§29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges<br />
et dokument (afleveringsprotokol),<br />
hvori anføres påberåbte mangler<br />
ved arbejdet og eventuelle andre forhold,<br />
påpeget af bygherren. I tilknytning<br />
hertil anføres entreprenørens mulige<br />
bemærkninger. Parternes stillingtagen<br />
til, om arbejdet er afleveret, skal<br />
fremgå af dokumentet.<br />
Stk. 2. Dokumentet underskrives af
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 40/87<br />
bygherren og entreprenøren.<br />
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret<br />
ved afleveringsforretningen, kan<br />
denne gennemføres uden den pågældende<br />
parts medvirken. Den mødte part<br />
skal snarest muligt give den anden part<br />
skriftlig underretning om afleveringsforretningens<br />
gennemførelse og om indholdet<br />
af afleveringsprotokollen.<br />
G. Mangler ved arbejdet<br />
Mangelsbegrebet<br />
§30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse<br />
med aftalen, fagmæssigt korrekt<br />
eller i overensstemmelse med bygherrens<br />
eventuelle anvisninger efter §<br />
15, foreligger der en mangel. Det samme<br />
gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret<br />
anden aftalt ydelse i forbindelse<br />
med arbejdet.<br />
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt<br />
eller af sædvanlig god kvalitet, jf. §<br />
10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette<br />
gælder dog ikke<br />
1) når entreprenøren i tilfælde af frit<br />
materialevalg godtgør, at kontraktmæssige<br />
materialer ikke findes eller ikke kan<br />
skaffes på grund af krig, indførselsforbud<br />
eller lignende, eller<br />
2) når bygherren har krævet anvendelse<br />
af bestemte materialer, og entreprenøren<br />
godtgør, at muligheden for at<br />
fremskaffe disse i kontraktmæssig stand<br />
må anses for udelukket ved forhold,<br />
som entreprenøren ved aftalens indgåelse<br />
ikke burde have taget i betragt-<br />
ning.<br />
§ 30, stk. 1 - Tilføjelse:<br />
Entreprenøren skal dokumentere, at der<br />
i forhold til de underentreprenører, som<br />
entreprenøren anvender i forbindelse<br />
med arbejdets udførelse, indgås aftaler<br />
efter AB 92 uden ændringer i § 5, stk.<br />
5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1, og for så<br />
vidt angår leverandører, at leverancer<br />
sker i overensstemmelse med byggevareleveranceklausulen.<br />
Dokumentationen kan være en af begge<br />
parter underskrevet erklæring om anvendelse<br />
af AB 92.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 41/87<br />
I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren<br />
snarest muligt underrette bygherren om<br />
opståede eller mulige hindringer, jf. §<br />
15.<br />
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have<br />
de egenskaber, som er tilsikret ifølge<br />
aftalen.<br />
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende<br />
for, om arbejdet lider af mangler,<br />
hvad enten disse på dette tidspunkt kan<br />
konstateres eller er skjulte.<br />
Mangler påvist ved afleveringen<br />
§31. Entreprenøren har pligt og ret til<br />
at afhjælpe mangler, der påvises ved<br />
afleveringen.<br />
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte<br />
en frist til afhjælpning af påviste<br />
mangler. Fristens længde fastsættes<br />
under hensyntagen til manglernes art<br />
og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren<br />
skal give bygherren skriftlig<br />
meddelelse, når manglerne er afhjulpet.<br />
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af<br />
fristen nævnt i stk. 2 – eller efter at have<br />
modtaget entreprenørens meddelelse<br />
om, at afhjælpning har fundet sted –<br />
mener, at manglerne ikke er afhjulpet,<br />
skal bygherren inden 10 arbejdsdage<br />
skriftligt meddele entreprenøren, hvilke<br />
mangler, der stadig påberåbes.<br />
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter<br />
ikke straks de påviste mangler, har<br />
bygherren ret til at lade dem udbedre<br />
for entreprenørens regning eller kræve<br />
afslag i entreprisesummen, jf. § 34.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 42/87<br />
Mangler påvist efter afleveringen<br />
§32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen<br />
pligt og ret til at afhjælpe<br />
mangler, der påvises efter afleveringen,<br />
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.<br />
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig<br />
sådanne mangler, hvis entreprenøren<br />
har fået skriftlig meddelelse herom inden<br />
rimelig tid efter, at manglerne er eller<br />
burde være opdaget. Dette gælder<br />
dog ikke, hvis entreprenøren har gjort<br />
sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.<br />
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte<br />
en frist til afhjælpning af påviste<br />
mangler. Fristens længde fastsættes<br />
under hensyntagen til manglernes art<br />
og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren<br />
skal give bygherren skriftlig<br />
meddelelse, når manglerne er afhjulpet.<br />
Afhjælpning af en mangel kan udskydes<br />
til foretagelse sammen med afhjælpning<br />
af eventuelle mangler, konstateret ved<br />
1-års eftersynet, forudsat at manglen<br />
ikke forværres derved, og at udskydelsen<br />
ikke medfører ulempe for bygherren.<br />
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden<br />
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 af-<br />
hjælpning af de påberåbte mangler, har<br />
bygherren ret til at lade dem udbedre<br />
for entreprenørens regning eller kræve<br />
afslag i entreprisesummen, jf. § 34.<br />
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre<br />
for entreprenørens regning, når<br />
afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren<br />
ikke er i stand til umiddelbart<br />
at foretage afhjælpning. Det samme<br />
gælder, når bygherren har grund til at<br />
antage, at entreprenøren ikke foretager<br />
afhjælpning på rette måde eller uden
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 43/87<br />
ufornødent ophold.<br />
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt<br />
mv.<br />
§33. Entreprenørens afhjælpningspligt<br />
og bygherrens adgang til at foretage<br />
udbedring for entreprenørens regning,<br />
jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning<br />
er forbundet med uforholdsmæssigt<br />
store udgifter. Ved bedømmelsen<br />
heraf skal der tages hensyn til bygherrens<br />
interesse i, at aftalen opfyldes.<br />
Bygherren bevarer dog i alle tilfælde<br />
retten til afslag, jf. § 34.<br />
Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen<br />
§34. Afhjælper entreprenøren ikke<br />
mangler som anført i § 31, stk. 4, og §<br />
32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for<br />
at lade manglerne udbedre for entreprenørens<br />
regning – kræve et afslag i<br />
entreprisesummen. Bygherren har endvidere<br />
ret til afslag i entreprisesummen,<br />
hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene<br />
nævnt i § 33.<br />
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt<br />
som det beløb, det ville have kostet<br />
at afhjælpe manglerne.<br />
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er<br />
umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt<br />
store udgifter, fastsættes<br />
afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt<br />
eller på en af følgende måder:<br />
1) enten som forskellen mellem den aftalte<br />
entreprisesum og den entreprisesum,<br />
der måtte antages at være blevet<br />
aftalt, hvis der var indgået aftale om<br />
arbejdet i den foreliggende stand,<br />
2) eller som forskellen mellem det aftalte<br />
arbejdes værdi uden mangler og arbejdets<br />
værdi i den foreliggende stand.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 44/87<br />
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at<br />
hæve entrepriseaftalen som følge af<br />
mangler gælder reglerne i § 40.<br />
Entreprenørens ansvar for følgeskader<br />
§35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig<br />
for tab, der er en følge af mangler<br />
ved arbejdet, hvis manglerne skyldes<br />
fejl eller forsømmelse fra entreprenørens<br />
side, eller hvis manglerne angår<br />
egenskaber, som ifølge aftalen må anses<br />
for tilsikret.<br />
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for<br />
driftstab, avancetab eller andet indirekte<br />
tab.<br />
Mangelansvarets ophør<br />
§36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder<br />
i tilslutning hertil skal bygherrens<br />
krav mod entreprenøren som følge af<br />
mangler fremsættes senest 5 år efter<br />
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt<br />
kan bygherren ikke rejse krav<br />
mod entreprenøren. Bestemmelserne i<br />
lov nr. 274 af 22. december 1908 om<br />
forældelse af visse fordringer, finder ikke<br />
anvendelse i disse tilfælde.<br />
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for<br />
dele af arbejdet, for hvilke det gælder,<br />
1) at entreprenøren har påtaget sig at<br />
indestå i længere tid,<br />
2) at det ved afleveringen konstateres,<br />
at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt,<br />
eller<br />
3) at der foreligger groft uforsvarligt<br />
forhold fra entreprenørens side.<br />
Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra<br />
dem, der er nævnt i stk. 1 – ophører<br />
mangelansvaret efter dansk rets almin-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 45/87<br />
delige regler, med mindre andet er fastsat<br />
i udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret<br />
herefter ophører efter dansk rets<br />
almindelige regler, skal følgende gælde:<br />
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning<br />
af sikkerheden ændres til, at sikkerheden<br />
ophører.<br />
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde<br />
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.<br />
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og<br />
-ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.<br />
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn<br />
finder ikke anvendelse.<br />
H. 1- og 5-års eftersyn<br />
1-års eftersyn<br />
§37. Bygherren indkalder entreprenøren<br />
til en gennemgang af arbejdet, som skal<br />
finde sted senest et år efter afleveringen.<br />
5-års eftersyn<br />
§38. Bygherren indkalder entreprenøren<br />
til en afsluttende gennemgang af<br />
arbejdet, som skal finde sted senest 30<br />
arbejdsdage før udløbet af en periode<br />
på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36,<br />
stk. 3, nr. 4.<br />
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som<br />
nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde<br />
bygherren til eftersynet. Indkaldelsen<br />
skal være skriftlig og ske med<br />
mindst 10 arbejdsdages varsel.<br />
Fælles regler for eftersyn<br />
§39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37<br />
og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske<br />
med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise<br />
dog mindst 20 – arbejdsdages<br />
varsel.<br />
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn ud-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 46/87<br />
færdiges et dokument (eftersynsprotokol),<br />
hvori anføres påberåbte mangler<br />
ved arbejdet og eventuelle andre forhold,<br />
påpeget af bygherren. I tilknytning<br />
hertil anføres entreprenørens mulige<br />
bemærkninger.<br />
Stk. 3. Dokumentet underskrives af<br />
bygherren og entreprenøren.<br />
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret<br />
ved eftersynet, kan dette gennemføres<br />
uden den pågældende parts medvirken.<br />
Den mødte part skal snarest muligt<br />
give den anden part skriftlig underretning<br />
om eftersynets gennemførelse og<br />
om indholdet af eftersynsprotokollen.<br />
I. Særligt om ophævelse<br />
Bygherrens hæveret<br />
§40. Bygherren kan – efter skriftligt<br />
påkrav til entreprenøren – hæve entrepriseaftalen<br />
1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse<br />
– foreligger en væsentlig forsinkelse<br />
fra entreprenørens side med<br />
hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen<br />
medfører betydelige ulemper<br />
for bygherren, eller<br />
2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt<br />
foreligger væsentlig forsinkelse med<br />
hensyn til forhold af afgørende betydning<br />
for bygherren, medmindre dennes<br />
interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på<br />
anden måde, f.eks. gennem adgangen<br />
til at standse udbetalingerne eller ved<br />
stillet sikkerhed, eller<br />
3) hvis det udførte arbejde er af en sådan<br />
kvalitet, at bygherren har grund til<br />
at antage, at entreprenøren ikke vil være<br />
i stand til at fuldføre arbejdet uden<br />
væsentlige mangler.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 47/87<br />
Entreprenørens hæveret<br />
§41. Entreprenøren kan – efter skriftligt<br />
påkrav til bygherren – ved væsentlig<br />
forsinkelse hæve entrepriseaftalen i<br />
det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk.<br />
1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder<br />
rimelige bestræbelser for at fremme<br />
arbejdet mest muligt.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 48/87<br />
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere –<br />
efter skriftligt påkrav til bygherren – hæve<br />
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens<br />
side foreligger væsentlig forsinkelse<br />
med hensyn til forhold af afgørende betydning<br />
for entreprenøren. Aftalen kan<br />
dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser<br />
er tilstrækkeligt tilgodeset gennem<br />
adgangen til at standse arbejdet eller<br />
ved stillet sikkerhed.<br />
Konkurs, betalingsstandsning,<br />
tvangsakkord mv.<br />
§42. Ved en parts konkurs kan den anden<br />
part straks hæve aftalen, i det omfang<br />
konkurslovens regler ikke er til<br />
hinder derfor.<br />
Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i<br />
aftalen i medfør af konkurslovens regler,<br />
skal boet efter forespørgsel inden<br />
for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse<br />
om, hvorvidt det vil indtræde.<br />
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved<br />
en parts betalingsstandsning, eller hvis<br />
der åbnes forhandling om tvangsakkord,<br />
eller partens økonomiske forhold i øvrigt<br />
viser sig at være således, at parten må<br />
antages at være ude af stand til at opfylde<br />
entrepriseaftalen. Hæveretten er<br />
dog betinget af, at parten ikke har stillet<br />
– eller på den anden parts opfordring<br />
ikke straks stiller – betryggende sikkerhed<br />
for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og<br />
7.<br />
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab,<br />
kan den anden part hæve<br />
entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst<br />
af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.<br />
Bestemmelsen finder ikke anvendelse,<br />
hvis parten inden 10 arbejdsdage fra
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 49/87<br />
fremkomsten af et påkrav fra den anden<br />
part dokumenterer, at betingelserne for<br />
selskabets opløsning ikke er til stede,<br />
eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed<br />
for aftalens opfyldelse.<br />
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i<br />
§ 44.<br />
En parts død<br />
§43. Dør en part, og boet behandles<br />
som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne<br />
i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende<br />
anvendelse.<br />
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde<br />
end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne<br />
berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen,<br />
jf. dog stk. 3. Det samme<br />
gælder partens ægtefælle, der hensidder<br />
i uskiftet bo. Indtrædelsesretten<br />
er betinget af, at der enten er eller bliver<br />
stillet betryggende sikkerhed for aftalens<br />
opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.<br />
Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten<br />
tillige betinget af, at<br />
der udpeges en leder af arbejdet, som<br />
bygherren ikke kan fremsætte berettigede<br />
indvendinger imod. Er arbejdet af<br />
en sådan særlig karakter, at det som<br />
følge af entreprenørens død ikke kan<br />
forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden<br />
ikke finde sted.<br />
Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i<br />
§ 44.<br />
Fælles regler om ophævelse<br />
§44. Ophævelse skal ske skriftligt.<br />
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal<br />
den part, der hæver aftalen, sørge for,<br />
at der skriftligt indkaldes til en registre-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 50/87<br />
ringsforretning (stadeforretning), der<br />
skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre<br />
andet aftales, afholdes registreringsforretning<br />
dog tidligst 1 arbejdsdag<br />
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.<br />
Stk. 3. Ved registreringsforretningen<br />
skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol),<br />
der beskriver omfang<br />
og kvalitet af det udførte arbejde.<br />
Dokumentet underskrives af parterne,<br />
medmindre registreringen foretages af<br />
en syns- og skønsmand udmeldt af<br />
Voldgiftsnævnet, jf. § 45.<br />
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet<br />
ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen,<br />
kan denne gennemføres<br />
uden den pågældende parts<br />
medvirken. Den mødte part skal snarest<br />
muligt give den anden part skriftlig underretning<br />
om registreringens gennemførelse<br />
og om registreringsprotokollens<br />
indhold.<br />
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens<br />
side er bygherren eller den, der færdiggør<br />
arbejdet på bygherrens vegne, berettiget<br />
til at benytte entreprenørens<br />
materialer og materiel, som befinder sig<br />
på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets<br />
færdiggørelse vil påføre bygherren<br />
tab. Der ydes sædvanligt vederlag<br />
for anvendelsen.<br />
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts<br />
side er den anden part ansvarlig for det<br />
lidte tab efter dansk rets almindelige<br />
regler.<br />
J. Tvister<br />
Syn og skøn<br />
§45. Hvis der i tilfælde af uoverens-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 51/87<br />
stemmelser mellem parterne eller for at<br />
sikre bevisets stilling ønskes udmeldt<br />
syn og skøn, fremsættes begæring herom<br />
til Voldgiftsnævnet for bygge- og<br />
anlægsvirksomhed, København.<br />
Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen<br />
være ledsaget af<br />
1) oplysning om, hvilke parter sagen<br />
vedrører, samt disse parters adresse og<br />
telefonnummer,<br />
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives<br />
en kort redegørelse for sagen, og som<br />
indeholder de spørgsmål, hvorom<br />
skønsmandens erklæring ønskes<br />
(skønstemaet),<br />
3) de dokumenter, der er af betydning<br />
for sagen,<br />
4) eventuel angivelse af de ønskede<br />
tekniske kvalifikationer hos skønsmanden<br />
og<br />
5) angivelse af, om forretningen mod<br />
betaling af et særligt gebyr ønskes<br />
fremmet som hastesag.<br />
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én<br />
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder,<br />
at der er anledning dertil, kan der<br />
udmeldes to, eller under ganske særlige<br />
omstændigheder flere skønsmænd. Der<br />
skal ved afgørelsen heraf tages hensyn<br />
til parternes ønske.<br />
Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden<br />
skønsmand kan kun finde sted, hvis<br />
Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning<br />
dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling<br />
af tvisten er indgivet, jf. §<br />
47, tager Voldgiftsretten stilling til<br />
fremsatte begæringer om supplerende<br />
syn og skøn eller nyt syn og skøn ved<br />
samme eller anden skønsmand.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 52/87<br />
Stk. 5. Den eller de, der har fremsat<br />
begæring om skønsforretningen, hæfter<br />
for udgifterne herved, herunder skønsmandens<br />
honorar, der fastsættes af<br />
Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en<br />
del deraf indbringes for Voldgiftsretten,<br />
tages udgiften og dens nødvendighed i<br />
betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger.<br />
Voldgiftsretten fastsætter<br />
i så fald skønsmandens honorar.<br />
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser<br />
gælder i forholdet mellem<br />
bygherren og flere parter (entreprenører,<br />
leverandører), gælder bestemmelserne<br />
i stk. 1-5 også i det indbyrdes<br />
forhold mellem de pågældende parter.<br />
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler,<br />
som er fastsat af Voldgiftsnævnet<br />
for bygge- og anlægsvirksomhed.<br />
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed<br />
mv.<br />
§46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet<br />
udpege en sagkyndig til at<br />
træffe beslutning om udbetaling af stillet<br />
sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk.<br />
3, og om berettigelsen af at holde betalinger<br />
tilbage eller foretage modregning<br />
i tilfælde af parternes uenighed som<br />
nævnt i § 22, stk. 14.<br />
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens<br />
karakter bestemme, at beslutningen<br />
skal træffes af flere sagkyndige.<br />
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de<br />
oplysninger mv. som fremgår af § 45,<br />
stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes<br />
samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 53/87<br />
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en<br />
kort frist for modparten til at afgive et<br />
indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der<br />
er særlig anledning dertil - give parterne<br />
adgang til at fremkomme med yderligere<br />
et indlæg inden udløbet af en kort<br />
frist, som den sagkyndige fastsætter.<br />
Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige<br />
snarest muligt og inden 15 arbejdsdage<br />
beslutning om, i hvilket omfang<br />
udbetalingskravet skønnes begrundet,<br />
og hvem der skal betale udgifterne,<br />
herunder den sagkyndiges honorar.<br />
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen<br />
af honoraret.<br />
Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes,<br />
at udbetaling til private bygherrer<br />
og til entreprenører betinges af<br />
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige<br />
træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens<br />
art og omfang og om betingelserne<br />
for dens udbetaling eller ophør.<br />
Ved begæring om udbetaling af bygherrens<br />
sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige<br />
i særlige tilfælde endvidere<br />
henvise entreprenøren til at anlægge<br />
voldgiftssag efter § 47.<br />
Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder<br />
kan Voldgiftsnævnet forlænge<br />
fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.<br />
Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning<br />
om udbetaling af stillet sikkerhed,<br />
skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter,<br />
at parterne og garanten har fået<br />
skriftlig meddelelse om beslutningen.<br />
Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig<br />
beslutning gælder de regler, som<br />
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge-<br />
og anlægsvirksomhed.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 54/87<br />
Voldgift<br />
§47. Tvister mellem parterne afgøres af<br />
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed,<br />
København, hvis afgørelser<br />
er endelige.<br />
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges<br />
ved indlevering af klageskrift, der stiles<br />
til Voldgiftsnævnet.<br />
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:<br />
1) oplysning om, hvilke parter sagen<br />
vedrører, samt disse parters adresse og<br />
telefonnummer,<br />
2) klagerens påstand samt en kort<br />
fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå<br />
påstanden støttes, og<br />
3) angivelse af de dokumenter og andre<br />
beviser, som klageren agter at påberåbe<br />
sig. Dokumenterne skal være vedlagt.<br />
Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog<br />
stk. 5 og 6 – dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens<br />
præsidium, udpeget af præsidiets<br />
formand, dels af 2 sagkyndige,<br />
som efter sagens beskaffenhed udpeges<br />
af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde.<br />
Præsidiets formand kan bestemme,<br />
at en af suppleanterne i dette skal<br />
fungere som voldgiftsrettens formand.<br />
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres<br />
retten med yderligere 2 medlemmer<br />
af præsidiet eller dets suppleanter.<br />
De dermed forbundne merudgifter<br />
fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens<br />
afgørelse af spørgsmålet om<br />
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes,<br />
at de udgifter, der er en følge af<br />
rettens supplering, skal udredes af den<br />
part, der har rejst krav herom, når retten<br />
skønner, at det ikke var tilstrækkeligt<br />
begrundet at fremsætte kravet.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
3. AB 92 Side : 55/87<br />
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan<br />
Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.<br />
Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling<br />
af sagerne gælder de regler, som er<br />
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og<br />
anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov<br />
om voldgift.<br />
Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser<br />
gælder i forholdet mellem<br />
bygherren og flere parter (entreprenører,<br />
leverandører), gælder bestemmelserne<br />
i stk. 1-7 også i det indbyrdes<br />
forhold mellem de pågældende parter.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 56/87<br />
4. Byggeplads<br />
4.1 Generelt<br />
Det kan forudsættes, at byggepladsens indretning er som vist på byggepladsplaner jf.<br />
tegningsfortegnelse for byggepladsplaner og tidsplaner.<br />
Ønskes planerne for byggepladsindretning ændret i forhold til udbudsmaterialets angivelser,<br />
skal der søges tilladelse hos relevante myndigheder samt bygherre, og ændrin-<br />
gerne skal aftales med arbejdsmiljøkoordinatoren.<br />
4.2 Bestemmelser<br />
Det er ikke tilladt at overnatte på byggepladsen. Brud på denne bestemmelse vil medføre<br />
bortvisning fra byggepladsen.<br />
4.2.1 Generelt<br />
Storentreprise 5 og Storentreprise 6 skal sikre, at ingen jordarbejder/gravearbejder<br />
igangsættes før alle korrekte ledningsoplysninger foreligger. Ledningsoplysninger kan<br />
indhentes i LedningsEjerRegistret (www.ler.dk).<br />
4.2.2 Myndighedsforskrifter og vejledninger<br />
Affaldscontainere skal følge retningslinjer angivet i DBI-vejledning 29, Affaldscontainere.<br />
4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser<br />
Under udførelsen af alle arbejder skal der tages hensyn til at brandvæsenet skal have<br />
adgang, og tilstrækkeligt plads, til at kunne foretage rednings/slukningsarbejde. Yderligere<br />
oplysninger om krav mv. kan fås ved henvendelse til Slagelse Brandvæsen på<br />
tlf.: 58 50 61 67<br />
Hvis der i forbindelse med gravearbejde findes uventet forurening, skal arbejdet straks<br />
standses og byggelederen kontaktes. Ligeledes skal Slagelse Kommune – Miljø- og<br />
Teknikforvaltningen kontaktes på tlf. nr. 58 57 36 00.<br />
4.2.4 Håndtering af materialer og produkter<br />
Ad stk. 3: Byggeledelsen er berettiget til at kassere materialer der af denne vurderes<br />
til ikke at have været håndteret korrekt jf. stk. 1, og derved er beskadiget eller har et<br />
risikabelt højt fugtindhold.<br />
4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen<br />
Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsen<br />
den 15. januar 2<strong>01</strong>3.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 57/87<br />
Det forudsættes, at hver entreprenør inden afgivelse af tilbud har gjort sig bekendt<br />
med de eksisterende forhold. Ekstrakrav på grund af manglende kendskab til eksisterende<br />
forhold, entreprenøren burde være bekendt med ved almindelig besigtigelse på<br />
stedet, vil ikke blive honoreret.<br />
Herunder skal alle entreprenører selv gøre sig bekendt med det kuperede terræn.<br />
Syn<br />
Alle entreprenører skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller<br />
grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal<br />
være registreret før arbejdets påbegyndelse.<br />
Storentreprenør 1 skal endvidere foretage:<br />
- en registrering af de bygningsdele samt træer og buske, der på matriklerne.<br />
- en registrering af interne belægninger, veje og stier i bebyggelsen, samt tilstødende<br />
offentlige veje.<br />
Byggeledelsen samt vejmyndighed deltager i disse syn som afholdes senest en uge efter<br />
byggestart. For hvert syn udfærdiger tagentreprenøren en synsrapport som skal<br />
underskrives af byggeledelsen. Storentreprenør 1 indkalder til besigtigelserne.<br />
Efter arbejdets afslutning registreres på ny.<br />
Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de<br />
respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne.<br />
Ad Stk. 2. udgår og erstattes med:<br />
Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige<br />
arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet,<br />
således at de fremstår som ved overtagelsen – dog kun i det omfang, det ikke<br />
strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler.<br />
4.4 Eksisterende forhold<br />
De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning BP-0-100.<br />
Ad Stk. 1. udgår og erstattes med:<br />
Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning,<br />
der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages<br />
de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige<br />
flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og<br />
buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.<br />
4.5 Bygherrens afsætninger<br />
Bygherren foretager ingen afsætninger. Hver entreprenør skal have al nødvendig afsætning<br />
med i sit tilbud.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 58/87<br />
4.6 Byggepladsens indretning<br />
4.6.1 Byggepladstegning<br />
Byggepladsforhold er vist på byggepladstegninger jf. tegningsfortegnelsen herfor.<br />
Ad Stk. 2.:<br />
Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsefasen.<br />
4.6.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning<br />
Afgrænsning<br />
4.6.3 Aflukning<br />
Indhegning<br />
Storentreprenør 1 leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet<br />
inklusiv porte og døre. Der etableres kun indhegning omkring skurbyen.<br />
Byggepladshegnet har en højde på min. 2 m. Hegnet udføres som trådhegn. Trådhegnet<br />
placeres i betongrise, og trådhegnet samles med strips eller lignende.<br />
Porte og døre udføres med faste sidestolper og skal være aflåselige. Byggeledelsen og<br />
øvrige storentreprenører skal hver have udleveret 3 sæt nøgler til låger og porte (21<br />
sæt i alt).<br />
Storentreprenør 1 åbner porte og låger i byggepladshegn kl. 07.30 og lukker kl. 15.30.<br />
Herudover er hver enkelt entreprenør selv ansvarlig for åbning og lukning af låger. Låger<br />
må ikke efterlades åbne efter 15.30.<br />
Byggepladshegnet skal løbende tilpasses af storentreprenør 1 i takt med byggeriets<br />
fremdrift. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet finder sted i henhold<br />
til udbudstidsplanen.<br />
Interimslukning<br />
Aflukning i boliger ved udskiftning af vestfacade<br />
Storentreprenør 3 leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af boligerne<br />
mod vestfacade i de perioder hvor facaden er åben til det fri. Interimsaflukningen<br />
etableres som en lufttæt væg ca. 1 meter fra facaden.<br />
Hvis Storentreprenør 3 kan udføre facadeudskiftningen inden for én arbejdsdag (således<br />
at der ikke er hul i klimaskærmen ved arbejdets ophør), kan storentreprenør 3 nøjes<br />
med at opsætte en almindelig, lufttæt støvvæg af rammer beklædt med plast.<br />
Hvis Storentreprenør 3 ikke kan udføre facadeudskiftningen inden for én arbejdsdag,<br />
skal interimsaflukningen udføres lufttæt og med min. 50 mm isolering mellem to lag<br />
plast i rammer.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 59/87<br />
Storentreprenør 2 udfører al interimslukning af bygningen ifm. etablering af nye elevatorer.<br />
Ved terræn lukkes med plader, som sikre mod indbrud.<br />
Al retablering og rengøring efter interimsvægge skal være indehold i tilbuddet for<br />
Storentreprenør 3.<br />
Aflåsning<br />
Hver entreprenør sikrer, at døre til beboede boliger konstant er aflåste.<br />
Storentreprenør 2 er ansvarlig for at opgangsdør og entredøre til tilgængelighedsboliger<br />
og viceværtkontor er aflåste uden for fast arbejdstid i de perioder hvor arealerne<br />
ikke er overdraget til bygherren.<br />
4.6.4 Vagtordning<br />
Der etableres ikke vagtordning. Hver storentreprenør skal sikre egne skure og byggepladsområder<br />
modtyveri.<br />
4.6.5 Tyverisikring<br />
Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Hver storentreprenør skal sikre egne skure og<br />
byggepladsområder modtyveri.<br />
4.6.6 Skiltning<br />
Sikkerhedsmæssig skiltning, herunder trafikregulerende skiltning udføres af Storentreprenør<br />
1.<br />
Storentreprise 1 skal som minimum medregne følgende skiltning:<br />
Byggepladsskilt<br />
Sikkerhedsmæssig skiltning, bl.a. trafik regulerende skilte<br />
Forbuds- og påbudsskilte, bl.a. med angivelse af personlige værnemidler<br />
Henvisningsskilte, bl.a. med angivelse af forbindingskasse og nødtelefon<br />
Brandskilte, bl.a. med henvisning til pulverslukker og brandtæppe<br />
Trafikregulerende skiltning skal placeres ved indkørslen til byggepladsen ved offent-<br />
lig vej og sikkerhedsmæssig skiltning skal placeres ved alle arbejdsområder, herun-<br />
der ved samtlige opgange til stillads mv.<br />
Fælles byggepladsskilt
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 60/87<br />
Byggepladsskiltet omfatter skiltning for alle involverede parter på fælles stander,<br />
som placeres efter nærmere aftale med bygherretilsynet. Byggepladsskiltet skal udføres<br />
i overensstemmelse med nye regler, der træder i kraft 1. januar 2<strong>01</strong>3.<br />
Storentreprenør 1 skal fremstille og levere fælles firmaskilt (6 m²), som viser bebyggelsens<br />
navn og en tegning af bebyggelsen, samt bygherren, teknikerne og storentreprenørens<br />
navne, adresse og CVR nr. Skiltet designes af Storentreprenør 1 som modtager<br />
logoer m.v. fra de involverede parter.<br />
Storentreprenør 1 skal i sit tilbud medregne opsætning af ovennævnte skilte. Til dette<br />
formål skal entreprenøren påregne levering af dobbeltgalge, bestående af 2 stolper<br />
med længde ca. 5 m, placeret i en indbyrdes afstand på 3 m, anbragt i betongrise eller<br />
lign. og med nødvendig støtte. Skiltet placeres på hjørnet ud for viceværtkontoret.<br />
Storentreprenør 1 fjerner skilte og galge efter endt brug.<br />
Hver storentreprenør skal opsætte skilt med underentreprenørernes navn, adresse og<br />
CVR-nummer på eget byggepladsskur. Udenlandske virksomheder skal ud over navn,<br />
adresse og CVR-nummer også skilte med deres RUT-nummer<br />
Firmaskiltning herudover kan kun finde sted med godkendelse fra bygherren.<br />
Forbuds- og påbudsskilte<br />
Storentreprenør1 leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved<br />
byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale<br />
med byggeledelsen.<br />
4.6.7 Førstehjælpskasser<br />
Storentreprenør 1 skal levere og vedligeholde 2 førstehjælpskasser med øjenskyller til<br />
brug for alle entreprenører. Førstehjælpsudstyr placeres i fælles sanitetsskur, og det<br />
skal være let tilgængelig, mens der arbejdes på pladsen.<br />
4.6.8 Brandslukningsmateriel<br />
Storentreprenør 1 skal levere og vedligeholde fælles brandslukningsmateriel.<br />
4.7 Byggepladsens færdselsarealer<br />
4.7.1 Parkering<br />
Håndværkerparkering skal ske på det offentlige vejet. Det er ikke tilladt at parkere på<br />
grunden.<br />
Alle eventuelle udgifter til parkering er bygherren uvedkommende.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 61/87<br />
4.7.2 Udendørs færdselsarealer<br />
Storentreprenør 1 etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje,<br />
gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning.<br />
Skurbyarealet og øvrige færdselsarealer, som er placeret på ”grønne” arealer anlægges<br />
med 20 cm komprimeret skærver udlagt på fibertex. Arealerne skal endvidere anlægges<br />
med fald som sikrer afvanding, og langs kanten etableres drænkasse. Arealet<br />
skal udføres så det kan klare almindeligt vejrlig året rundt – og entreprenøren udbedre<br />
løbende eventuelle skader på arealet.<br />
Ad stk. 2. Byggepladsveje inklusiv aflæsningssteder er dimensioneret til et maksimalt<br />
akseltryk på 15 ton.<br />
Alle entreprenører skal være opmærksomme på at dele af de udendørs færdselsarealer<br />
(de interne stier i bebyggelsen) både er entreprenørens færdselsarealer og offentlige<br />
adgangsveje til boligerne. Der skal tages udvidet hensyn til beboere ved al færdsel<br />
i bebyggelsen.<br />
4.7.3 Færdselsarealer i bygninger<br />
Storentreprise 4 forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning<br />
og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. ved alle indgangsdøre i forbindelse<br />
med gravearbejde for nye fundamenter.<br />
Færdselsarealer vil kunne belastes med op til 300 kg/m².<br />
4.7.4 Afdækning af huller i færdselsarealer<br />
Ad stk. 2. Storentreprenør 6 sørger for afdækning af brønde i adgangsveje – herunder<br />
vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres.<br />
4.7.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer<br />
Ad stk. 1. Storentreprenør 4 leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker<br />
ved udgravninger for nye fundamenter omkring blokkene.<br />
Ad stk. 1. Storentreprenør 6 leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker<br />
ved udgravninger for nye kloaker og anlæg.<br />
4.7.6 Belysning af færdselsarealer<br />
Storentreprenør 1 leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner belysning<br />
af færdselsarealer. Der skal minimum være 25 lux på alle fælles færdselsarealer.<br />
Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og<br />
ugeprogram samt gangreserve.<br />
Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster eller lyskæder.<br />
Byggepladslys skal afskærmes således, at omkringboende ikke generes af lysindkast.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 62/87<br />
4.7.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer<br />
Storentreprenør1 forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens<br />
færdselsarealer.<br />
4.7.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer<br />
Storentreprenør 1 renholder færdselsarealer i trappeopgange for støv og lignende,<br />
som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om<br />
ugen. Rengøring sker ved støvsugning og gulvvask.<br />
Storentreprenør 1 renholder udendørs færdselsarealer for affald og tilsmudsning, som<br />
ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om<br />
ugen. Rengøring af faste belægninger sker ved fejning.<br />
4.8 Skurby og oplagsplads<br />
4.8.1 Skurforhold<br />
Storentreprenør 1 leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skur:<br />
Byggelederkontor og mødelokale for 15 personer. Kontoret skal være møbleret og på<br />
min. 10 m² og stilles til rådighed for byggeledelsen. Kontoret skal kunne låses og være<br />
til rådighed i hele byggeperioden. Kontoret skal have adgang til toilet og tekøkken<br />
med køleskab og kaffemaskine i samme skurvogn og der skal endvidere være adgang<br />
til kopimaskine, printer og bredbåndsforbindelse (min. 5 Mbit download) til to computerstationer.<br />
Mødelokalet skal være møbleret med borde og stole til 15 personer. Der<br />
skal være tavler på væggene til ophængning af tegninger.<br />
Storentreprenør 1 sørger for det daglige renhold af møde- og kontorskur samt for opfyldning<br />
af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Storentreprenør 1 tegner også nødvendige<br />
forsikringer.<br />
Storentreprenør 1 skal ligeledes levere, vedligeholde, og bortskaffe alle nødvendige<br />
gangbroer og trapper til skurbyen som angivet på byggepladstegning. Alle gangbroer<br />
og trapper skal være let farbare, solide og være beklædt med en skridsikker belægning.<br />
Gangbroer og trapper skal være tilgængelige for alle entreprenøren under hele<br />
den samlede udførelsesperiode.<br />
Hver storentreprenør leverer selv fornødne kontor- og vældfærdsfaciliteter for egne<br />
håndværkere. Hver entreprenør sørger for tilslutning, drift og vedligehold af egne<br />
skurfaciliteter.<br />
Retablering af terræn efter skurby foretages af storentreprenør 1.<br />
4.8.2 Oplagsplads<br />
Oplagspladser sker primært på eksisterende befæstede arealer. Hvis en entreprenør<br />
får tildelt oplagsplads på et ikke-befæstede areal, skal han selv sørge for nødvendigt
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 63/87<br />
underlag for det oplag der skal være på arealet. Endvidere skal entreprenøren selv<br />
sørge for retablering efter endt brug af arealet.<br />
4.8.3 Teltværksteder<br />
Areal for teltværksteder er angivet på byggepladsplanen.<br />
4.8.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer<br />
Storentreprise 1 sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af<br />
affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Storentreprise 1<br />
sørger endvidere for anmeldelse af byggeaffald til Slagelse Kommune.<br />
Bygningsaffaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:<br />
Genanvendelige affaldstyper<br />
Brændbart affald, der ikke kan genanvendes<br />
Ikke brændbart affald, der ikke kan genanvendes<br />
Farligt affald<br />
Containerstørrelse, placering og interval for tømning aftales med byggeledelsen.<br />
Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere – herunder leje af<br />
containere, transport, miljø- og affaldsafgifter – afholdes af bygherren efter dokumentation.<br />
Alle udgifter til affaldshåndtering, ud over de udgifter som bygherren dækker,<br />
skal være indehold i Storentreprenør 1’s tilbud. Der kan således ikke pålægges dækningsbidrag<br />
på de udgifter som bygherren afholder.<br />
Alle entreprenører skal til stadighed medvirke til at holde byggepladsen ryddelig.<br />
Såfremt en entreprenørs egne arbejder medfører forurening af byggeplads eller omliggende<br />
vejarealer, skal entreprenøren sørge for rengøring, fejning m.v.<br />
Affald fra entreprisen anbringes af den enkelte storentreprenør i de opstillede affalds-<br />
containere.<br />
De opstillede containere må ikke benyttes til bortskaffelse af jord, sand og grus samt<br />
betonrester og murbrokker. Det samme gælder olie- og kemikalieaffald. Disse affaldsfraktioner<br />
bortskaffes af de entreprenører, der leverer affaldet.<br />
Fejlleverancer, overskudsleverancer og selvforskyldt ødelagte materialer må ikke anbringes<br />
i containerne, men må bortskaffes af den pågældende entreprenør.<br />
Alt affald skal nedbrydes og placeres således, at det fylder mindst muligt i containerne.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 64/87<br />
4.8.5 Belysning i skurby og på oplagsplads<br />
Storentreprenør 1 leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner belysning<br />
af færdselsarealer. Der skal minimum være 25 lux på alle fælles færdselsarealer.<br />
Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og<br />
ugeprogram samt gangreserve.<br />
Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster, som placeres jf. byggepladsplaner.<br />
Byggepladslys skal afskærmes således, at omkringboende ikke generes af lysindkast.<br />
4.8.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads<br />
Storentreprenør 1 forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles<br />
oplagsplads, samt på tilkørselsveje til byggepladsen.<br />
4.8.7 Oprydning i skurby og på oplagsplads<br />
I fællesområder er storentreprenør 1 ansvarlig for oprydning og renhold.<br />
4.9 Arbejdsområder<br />
4.9.1 Afdækning af huller i arbejdsområder<br />
Storentreprise 6 forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning<br />
og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. ved alle adgangsveje i forbindelse<br />
med gravearbejde for kloaker og terrænarbejde.<br />
Storentreprenør 2 afdækker hul i dæk i forbindelse med udførelse af ny elevator.<br />
Alle entreprenører afdækker hvor der tages hul.<br />
4.9.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder<br />
Storentreprenør 2 opsætter al sikkerhedsmæssigt rækværker i forbindelse med hultagning<br />
til nu elevatorskakt.<br />
Alle entreprenører opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i egne arbejdsområder.<br />
4.9.3 Belysning i fælles arbejdsområder<br />
I fælles arbejdsområder i tilgængelighedsboliger og viceværtkontor, hvor flere entreprenører<br />
arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner storentreprenør<br />
5 orienteringsbelysningen.<br />
Hver entreprenør leverer egen arbejdsbelysning.<br />
4.9.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder<br />
Storentreprenør 5 sørger for interimsopvarmning af tilgængelighedsboliger og viceværtkontor,<br />
i det omfang den eksisterende varmeforsyning ikke kan holde en tilstrækkelig<br />
arbejdstemperatur. Storentreprenør 5 skal have alt opvarmningsmateriel med i<br />
sit tilbud. Bygherren afholder forbrugsudgiften til opvarmningen.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 65/87<br />
Storentreprenør 1 sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder.<br />
4.9.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder<br />
Der henvises til afsnit 4.7.8.<br />
4.10 Tekniske hjælpemidler<br />
Hver enkelt storentreprenør skal i sit tilbud medregne alle nødvendige tekniske hjælpemidler<br />
til arbejdsmiljømæssig korrekt håndtering af de byggematerialer, som storentreprenøren<br />
skal transportere, indbygge eller bortskaffe.<br />
4.10.1 Kraner og materialehejse<br />
Storentreprenør 1 opstiller, vedligeholder og fjerner person- og materialehejs jf. byggepladstegning.<br />
Person- og materialehejsen er til fri afbenyttelse for alle entreprenører<br />
i perioden hvor stillads er opsat jf. tidsplanen.<br />
Person- og materialehejsen:<br />
• løfte 1000 kg<br />
• Stop tilpasses den aktueller stilladsopstilling.<br />
Hver enkelt entreprenør skal i sit tilbud medregne alle kranydelser, som er nødvendige<br />
i forbindelse med udførelsen af egen entreprise.<br />
4.10.2 Personelevatorer<br />
Se afsnit 4.10.1<br />
4.10.3 Stillads og arbejdsplatform<br />
Storentreprenør 1 opstiller, ombygger, afholder leje, vedligeholder og fjerner fællesstillads<br />
med totaloverdækning på alle fem blokke.<br />
Storentreprenør 1 har alle nedenstående ydelser til fællesstillads med i sit tilbud:<br />
• Omfang: Alle fem blokke jf. byggepladsplaner og tidsplaner. Fællesstilladset vil være<br />
til rådighed i perioden vist på tidsplanerne.<br />
• Type: Svært stålstillads.<br />
• Stilladsklasse 4. Stillads skal kunne monteres med 0,5, 0,75, 1,0 og 2,0 m interval<br />
i højden, og flyttes efter fremdriften.<br />
• Underlag: Stilladshøjde regnes fra 0,3 m under fremtidig terræn (svarende til underside<br />
muldlag, som påfyldes af anlægsentreprenøren når stilladsarbejderne er afsluttet.).<br />
Underlaget er ikke plant. Stillads står ikke på en fast belægning. Alt nødvendigt<br />
pladeunderlag for stilladsets sikre opstilling medregnes.<br />
• Anvendelsesformål, generelt: Stillads skal anvendes i forbindelse med tagarbejder<br />
og arbejder i tagrum, ved murerarbejder, ved vinduesarbejder, ved miljøsanering<br />
på altaner og i forbindelse med bygherrens tilsyn. Stilladser skal løbende tilpasses<br />
de forskellige opstillinger som er påkrævet for arbejdsmiljømæssig korrekt udførelse<br />
af arbejder fra stillads. Tilpasning udføres af Storentreprenør 1.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 66/87<br />
• Anvendelsesformål, Storentreprise 1: Stillads bruges som adgangsvej, materialetransport<br />
og arbejdsområde til alle storentreprisens arbejder. Der skal udføres<br />
tagarbejder samtidig med facadearbejder, hvorfor der skal etableres sikker afskærmning<br />
ved tagfod modnedfaldne genstande.<br />
• Anvendelsesformål, Storentreprise 2: Stillads benyttes til materialetransport til boligerne,<br />
med adgang gennem vindue.<br />
• Anvendelsesformål, Storentreprise 3: Stillads benyttes til adgangsvej til altanfacaden,<br />
materialetransport og arbejdsområde. På altansiden skal der etableres konsoller<br />
mellem stillads og alle altaner for Storentreprenør 3’s arbejde med miljøsanering<br />
af altaner. Stillads benyttes endvidere til vinduesmontage på østfacader og<br />
gavle.<br />
• Anvendelsesformål, Storentreprise 4: Stillads bruges som adgangsvej, materialetransport<br />
og arbejdsområde til alle storentreprisens arbejder. Stillads skal tilpasses<br />
murerarbejdets fremdrift, så murerarbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt korrekt.<br />
For hver etage regnes med tre forskellige stilladsdækplaceringer.<br />
• Anvendelsesformål, Storentreprise 5: Stillads benyttes til materialetransport til boligerne,<br />
med adgang gennem vindue samt til materialetransport til tagrum.<br />
• Anvendelsesformål, Storentreprise 6: Denne entreprise skal ikke benytte stillads.<br />
• Afskærmning: Der opsættes plast-inddækning på alle stilladsers ydersider mod<br />
vejrlig og sikring mod nedfaldne genstande.<br />
• Totaloverdækning: Der etableres totaloverdækning over fuld længde på alle blokke.<br />
Overdækningen udføres som delvis flytbar overdækning, der kan dække halvdelen<br />
af blokkens længde ad gangen. Totaloverdækningen udføres som HAKITEC 450<br />
med plastoverdækning mod vejrlig. Totaloverdækningen opsættes i et skinnesystem,<br />
som gør det muligt at flytte totaloverdækningen afhængigt at arbejdets<br />
fremdrift. Storentreprenør 1 sørger for flytning af totaloverdækning passende til<br />
tagarbejdets fremdrift. Totaloverdækning skal kunne åbnes i forbindelse med materialetransport<br />
ind og ud af tagrum (f.eks. spær og ventilationsaggregater).<br />
• Nedfaldsskakt: Der opsættes en nedfaldsskakt pr. blok fra stilladsdæk ved tagrum<br />
til terræn.<br />
• Passager: Der etableres passager ved alle trappeopgangsdøre med sikring mod<br />
nedfaldne genstande.<br />
• Opgangfelter: Der etableres opgangsfelter jf. Byggepladsplanerne.<br />
• Oplag/ladetårne: Der etableres to stk. ladetårne og oplagsareal pr. blok. Disse<br />
etableres i hver ende af blokken jf. Byggepladsplanerne.<br />
• Afspærring: Ved arbejdstid ophør skal stilladset sikres mod adgang af uvedkommende.<br />
Fællesstilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i forbindelse med arbejder<br />
nævnt under ”Anvendelsesformål” ovenfor.<br />
Alle entreprenører skal i sit tilbud medregne udgifter til alle nødvendige stilladsydelser/platforme<br />
til korrekt udførelse af egne arbejder, som ikke er indehold i fællesstil-
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 67/87<br />
lads beskrevet ovenfor. Herunder udgifter til ombygning af ovenstående stillads, hvis<br />
disse ombygninger ikke er tydeligt beskrevet.<br />
Alle entreprenører skal udarbejde stilladstidsplan for egne arbejder, som viser hvornår<br />
stilladset skal ændres (inden for udbudstidsplanens grænser). Det er hver enkelt entreprenørs<br />
ansvar at disse tidsplaner over stilladsændringer sendes og forklares til<br />
Storentreprenør 1 senest 2 uger før den planlagte stilladsændring. Der afsættes tilstrækkelig<br />
tid i stilladstidsplaner til at Storentreprenør 1 kan udføre stilladsændringerne.<br />
Byggeledelsen skal have kopi i stilladstidsplaner som sendes til Storentreprenør 1.<br />
Det er bygherren uvedkommende, hvis en entreprenør ikke kan overholde sin egen<br />
udarbejdede stilladstidsplan. Økonomiske konsekvenser heraf afholdes udelukkende af<br />
den forsinkede entreprenør.<br />
Storentreprenør 3 skal i forbindelse med arbejde på altanfacaderne i sit tilbud medregne<br />
alle liftydelser, platformydelser og kranydelser for alt arbejde med korrekt demontering,<br />
nedtagning, montering og færdiggørelse af altaner og facader. Arbejdet er<br />
jf. tidsplanerne planlagt udført i perioden efter fællesstilladset er nedtaget. Storentreprenør<br />
3 må gerne udføre forberedende arbejde fra stilladset, inden for det tidsrum<br />
der er afsat hertil i tidsplanerne.<br />
Generelle forskrifter omkring stilladsarbejdet:<br />
Facadestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år med gyldigt stilladskursus.<br />
Kursusbevis skal fremvises på forlangende til byggeledelsen.<br />
Stilladset skal opstilles på stabil og fast grund.<br />
Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.<br />
Stilladset må ikke bruges til at fortøje eller støtte løse bygningsdele.<br />
Stilladset efterses jævnlig for evt. defekter. Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når<br />
alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. Facadestilladset må kun monteres med andet<br />
udstyr, såfremt der er godkendt af leverandør.<br />
Konstruktionsændringer er stilladsmontørs ansvar.<br />
Opstillingsvejledning fra leverandør samt At-vejledning B.3.2 skal i alle tilfælde følges.<br />
Faglængde for stillads er ca. 3 m.<br />
Platforme 2 m eller mere over underlaget/terræn, skal monteres med hånd- og knælister<br />
(i henholdsvis 1 og 0,5 m højde over platform), endestop og fodspark (skal være<br />
minimum 15 cm højt og 3,2 cm tykt).<br />
Det opstillede stillads skal jævnligt efterses af fagkyndige eller tilsvarende, således at<br />
eventuelle fejl og mangler opdages hurtigst muligt. Eftersynet omfatter også stilladsets<br />
underlag, samt tilspænding af fodplader.<br />
Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt før brug (for ex. skader og sprækkedannelse<br />
i svejsninger).<br />
Komponenter som er kraftigt skadet skal kasseres. Der må aldrig foretages ændringer<br />
af komponenterne (ex. påsvejsning, afkortning eller bøjning) uden ny godkendelse<br />
/kontrol af komponenten.<br />
For korrekt udformning og placering af bunden, bør der tages hensyn til følgende faktorer:<br />
• Formål og anvendelse af stilladset.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 68/87<br />
• Bygningens højde.<br />
• Niveauforskelle ved terræn (opstilling bør påbegyndes på højeste sted)<br />
• Facadens beskaffenhed - dvs. indgangspartier, el-ledninger, bæretråde, skilte, kviste,<br />
gesimser, markiser, udhæng, fremspring, m.m.<br />
Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Kontroller stilladset for fejl og<br />
mangler inden brug.<br />
Hvis underlaget ikke er tilstrækkeligt stabilt, opstilles justérbare fodplader på planker<br />
eller anden egnet trykudligning.<br />
Fodplader og opklodsningen skal være fuldt understøttet på hele støttefladen.<br />
En opklodsning må ikke være højere end 20 cm. Fodpladerne skal have minimum 10<br />
cm indstik i søjlerne.<br />
Det skal sikres at opstillingen er i lod og vater. I takt med opbygningen af stilladset,<br />
skal der fortløbende monteres håndliste, knæliste og fodspark.<br />
4.11 Forsyning til byggeplads<br />
4.11.1 Vand og afløb<br />
Storentreprenør 1 etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til<br />
byggebrug og skurby for alle entreprenører. Der tilsluttes i kælder i blok 4, jf. byggepladsplan.<br />
Storentreprenør 1 etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører.<br />
Storentreprenør 1 tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles<br />
skurvogne og møde- og kontorskur.<br />
Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af Storentreprenør<br />
1.<br />
Bygherren afholder udgiften til vand og vandafledningsafgift.<br />
4.11.2 El<br />
Storentreprenør 1 etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for<br />
alle entreprenører.<br />
Storentreprenør 1 etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne,<br />
møde- og kontorskure.<br />
Storentreprenør 1 leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges<br />
i byggepladsens hovedtavle.<br />
Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af hver enkelt storentreprenør.<br />
Ved tilslutning opsætter entreprenøren måler og meddeler målers placering til<br />
byggeledelsen.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 69/87<br />
Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren.<br />
4.11.3 Kommunikation<br />
Storentreprenør 1 sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefon til<br />
brug for nødopkald.<br />
4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug<br />
4.12.1 Generelt<br />
Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan<br />
arbejdes:<br />
• 23. december – 1. januar<br />
Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte<br />
med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner.<br />
Der skal ved benyttelse af radio og lignende på lokaliteten udvises hensyn til beboerne<br />
og evt. udendørsfærden på området, således at radio i arbejdstiden anvendes med rimelig<br />
lydstyrke. (Rimelig lydstyrke afgøres af bygherren hvis nødvendigt.)<br />
Al færdsel til og fra byggepladsen skal ske under hensyntagen til de ”bløde” trafikanter.<br />
Det er Storentreprenørens ansvar, at informere alle sine underentreprenører og leverandører<br />
om de trafikale forhold omkring og på byggepladsen.<br />
Arbejdet på byggepladsen skal udføres på hverdage indenfor normal arbejdstid, der er<br />
fastsat til:<br />
Hverdage: 07.00 – 17.00<br />
Støjende arbejder må dog først påbegyndes efter kl. 08.00.<br />
Arbejde i selve lejlighederne må tidligst påbegyndes kl. 8.00, og det skal afsluttes senest<br />
kl. 16.00.<br />
Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler:<br />
• Alle entreprenørens ansatte, skal bære ID-kort visende håndværkerens navn og<br />
virksomhed.<br />
• Hver storentreprenør skal meddele byggeledelsen hvilke ansatte der befinder sig på<br />
pladsen. Der oplyses fulde navn og stillingsbetegnelse. Navneliste opdateres hver<br />
uge.<br />
• Storentreprenør 1 forestår administration af nøgler.<br />
4.12.2 Information til tredjemand<br />
Hver Storentreprenør forestår al information til beboerne i forbindelse med egne byg-<br />
gepladsforhold som har indflydelse på beboerne (ved adgang til boligen).
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 70/87<br />
Ved arbejdets start udsender boligselskabet en generel orientering til beboerne om den<br />
forestående byggesag.<br />
Alle varslingsblanketter udfærdiges af storentreprenøren og skal godkendes af byggeledelsen.<br />
Bygherrens paradigme skal benyttes.<br />
Alle varslinger mailes i kopi til byggeledelsen.<br />
Datoer for uddeling af varslinger skal indarbejdes i detailtidsplanen.<br />
Der skal varsles efter følgende procedure:<br />
2 måneders varsling. Orientering om renoveringen:<br />
Fortæller kort at tiden nærmer sig for arbejdets udførelse.<br />
Udarbejdes og uddeles af bygherren.<br />
3 ugers varsling ved facadearbejder (storentreprise 3):<br />
Fortæller mere detaljeret om arbejdsforløbet, om tidspunkter, og om hvad beboeren<br />
selv skal sørge for at rydde samt den forventede startdato og slutdato.<br />
Information om procedurer.<br />
Nøglekuvert vedlægges for aflevering af nøgle til ejendomskontoret senest en<br />
uge efter.<br />
Uddeles af storentreprenør 3.<br />
3 dages varsling. Forestående arbejder:<br />
Adgangspåbud.<br />
Fortæller om det nøjagtige tidspunkt for, hvornår arbejdet udføres.<br />
Oplysning om indvendige arbejder.<br />
Afbrydelse af koldt og varmt vand samt varme.<br />
Uddeles af den storentreprenør som skal have adgang til boligen.<br />
Entreprenøren står for kopiering af egne varslinger.<br />
Byggeledelsen skal dagligt have skriftlig besked om, i hvilke beboede områder der arbejdes<br />
og hvornår arbejdet afsluttes.<br />
De nærmere regler for beboervarsling, fastlægges i forbindelse med opstartsmødet.<br />
4.12.3 Midlertidig drift<br />
Lejlighederne er beboet under byggeperioden, og derfor skal der udvises hensyn til<br />
beboerne (dog ikke tilgængelighedsboligerne, som er tomme i udførelsesperioden). Ligeledes<br />
er det vigtigt at arbejdets planlægning tager højde for at lejlighederne er beboet.<br />
Midlertidig opvarmning
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
4. Byggeplads Side : 71/87<br />
Storentreprenør 3 skal i perioder hvor facaden udskiftes stille 2 stk 2000W varmeblæsere<br />
med termostat til rådighed til hver bolig i den periode, hvor facaden er uisoleret<br />
eller helt fjernet. Varmeblæsere skal kunne tilsluttes 220V. Beboerne står selv for tilslutning<br />
og drift af varmeblæsere.<br />
4.12.3 Interimsforanstaltninger<br />
4.12.5 Nøglehåndtering<br />
Beboerne afleverer inden byggestart et sæt nøgler til ejendomskontoret. Storentreprenør<br />
1 modtager beboernøgler herfra, samt returnerer nøgler hertil efter samtlige<br />
arbejders afslutning i en bolig.<br />
Storentreprenør 1 skal levere 50 nøglebokse med kodetastatur og monteringsbeslag,<br />
til midlertidig ophængning over dørbladet. Nøgleboksene skal opsættes over dørbladet<br />
til boliger, hvori der er behov for håndværkeradgang.<br />
Storentreprenør 1 sørger for at opsætte nøglebokse, ilægge nøgle, kode bokse og nedtage<br />
bokse efter endt brug.<br />
Alle entreprenører som skal have adgang til en bolig skal benytte nøgle i nøgleboks<br />
ved boligdør.<br />
Entreprenøren er ansvarlig for enhver følge ved tab af nøglerne, såsom tyveri, indvendige<br />
skader og lignende. Bortkommer en nøgle afholde entreprenøren alle udgifter til<br />
omlægning af cylinder og udskiftning af alle boligens nøgler.<br />
Entreprenøren skal straks meddele byggeledelsen, hvis det opdages at en nøgle er<br />
bortkommet.<br />
Entreprenøren har det fulde ansvar for, at døre er lukkede og at boligen er aflåst forsvarligt,<br />
når denne forlades (også selvom boligen kun forlades kortvarigt). Såfremt en<br />
bolig forlades ulåst, er dette bortvisningsgrund for den medarbejder som har ansvaret<br />
for adgangen.<br />
Hvis entreprenøren ikke kan få adgang til en bolig, meddeles dette straks til byggeledelsen,<br />
der via bygherren vil skaffe adgang (såfremt der er varslet rettidigt).
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
5. Sikkerhed og sundhed Side : 72/87<br />
5. Sikkerhed og sundhed<br />
5.1 Generelt<br />
Der er i forbindelse med udbud udarbejdet et dokument ”Grundlag for PSS (Plan for<br />
sikkerhed og sundhed)” med bilag, hvortil der henvises for yderligere information om<br />
sikkerhed og sundhed.<br />
Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator<br />
(p).<br />
Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b).<br />
5.1.1 Organisation<br />
Bygherren har udpeget DOMINIA AS til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator<br />
(b).<br />
Arbejdsmiljøkoordinator (b): Mogens Tokkesdal<br />
Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation.<br />
Ad Stk. 1. & Stk. 2.:<br />
Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen.<br />
5.1.2 Byggepladskoordinering<br />
Ad Stk. 1. og Stk. 2.:<br />
Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøskoordinator (b).<br />
5.1.3 Sikkerhedsmøder<br />
Ad Stk. 1.:<br />
Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).<br />
Koordinator indkalder arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og sikkerhedsgrupperne<br />
på bygggepladsen til sikkerhedsmøder. Koordinator leder møderne og udarbejde<br />
referater heraf. Der afholdes sikkerhedsmøder hver 14. dag.<br />
Bygherre har ret til at deltage i sikkerhedsmøder.<br />
Både storentreprenører og eventuelle underentreprenører (arbejdsgivere) har mødepligt,<br />
når disse er beskæftiget på byggepladsen.<br />
Alle arbejdsgivernes sikkerhedsrepræsentanter skal have de fornødne faglige kvalifikationer.<br />
Det er Storentreprenørens ansvar at underentreprenørers sikkerhedsrepræsentanter<br />
har de fornødne faglige kvalifikationer.<br />
Referater af sikkerhedsmøder skal sendes til mødedeltagerne, bygherren, forretningsfører/administrator,<br />
alle arbejdsledere, de beskæftigede arbejdsgivere, sikkerheds-<br />
grupper og evt. tillidsrepræsentanter.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
5. Sikkerhed og sundhed Side : 73/87<br />
Dertil skal koordinering af sikkerhed og sundhed ligeledes ske ved personlig kontakt<br />
på byggepladsen.<br />
5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed<br />
Der henvises til det særskilte dokument ”Grundlag for PSS (Plan for sikkerhed og<br />
sundhed)” med bilag.<br />
5.3 Arbejdsmiljø<br />
Ad Stk. 1.:<br />
Sikkerhedsoordinatorens erstattes med arbejdsmiljøkoordinatorens (b).<br />
5.3.1 Generelt<br />
Der henvises til det særskilte dokument ”Grundlag for PSS (Plan for sikkerhed og<br />
sundhed)” med bilag.<br />
5.3.2 Begrænsning af støjgener<br />
5.3.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer<br />
5.3.4 Begrænsning af støvgener<br />
5.3.5 Begrænsning af ergonomiske gener<br />
5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder<br />
Ad Stk. 2.:<br />
Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
6. Omgivende miljø Side : 74/87<br />
6. Omgivende miljø<br />
6.1 Generelt<br />
Der henvises til kap. 4.12.1<br />
6.2 Støj<br />
Beboerne skal orienteres om, hvis der foregår særligt støjende arbejder på byggepladsen,<br />
og i hvilke perioder det drejer sig om.<br />
Se ligeledes afsnit 4.12.1.<br />
6.3 Vibrationer<br />
Beboerne skal orienteres om, hvis der foregår arbejder der genererer vibrationer der<br />
forplanter sig til deres lejligheder, og i hvilke perioder det drejer sig om. Desuden<br />
gælder samme tidsangivelser for vibrationer som for støj (se ovenfor, punkt 6.2)<br />
6.4 Støv<br />
Beboerme skal orienteres om, hvis der foregår særligt støvende arbejder på byggepladsen,<br />
og i hvilke perioder det drejer sig om.<br />
6.5 Emissioner til atmosfæren<br />
Alle entreprenører skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå<br />
tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse<br />
af arbejdet. Tomgangskørsel af maskiner og lastbiler begrænses derfor på byggepladsen.<br />
6.6 Spild af olie og kemiske produkter<br />
Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren<br />
skal hurtigst muligt anmelde spildet til miljøkontrollen og byggeledelsen, så det kan<br />
vurderes, om spildet er håndteret korrekt.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
7. Kvalitetsstyring Side : 75/87<br />
7. Kvalitetsstyring<br />
7.1 Generelt<br />
7.2 Byggeledelsen<br />
7.3 Byggemøder<br />
Inden byggemødet registrerer byggeledelsen arbejdets stade i forhold til de gældende<br />
detailtidsplaner. Ved afvigelse fra det planlagte forløb registreres omfanget af afvigelsen<br />
og årsagen hertil.<br />
Byggeledelsens registrering forelægges på byggemødet og refereres i byggemødereferaterne.<br />
For at en aktivitet kan regnes afsluttet skal alle foranliggende aktiviteter, der knytter<br />
sig til den pågældende aktivitet, være afsluttede – inkl. fornødne biydelser såsom oprydning<br />
og rømning.<br />
Bygherrens modtagelse af mødeindkaldelser og byggemødereferater kan ikke begrunde<br />
ansvarsnedsættelse/-fraskrivelse for storentreprenøren eller bruges som begrundelse<br />
for at bygherren stiltiende skulle have overtaget risici eller ansvar, som påhviler<br />
storentreprenøren.<br />
7.4 Kvalitetsplan<br />
Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren<br />
fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens<br />
eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende<br />
den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.<br />
7.5 Projektgennemgangsmøde<br />
Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5<br />
arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse.<br />
7.6 Opstartsmøder for arbejder<br />
Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen.<br />
7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation<br />
7.7.1 Generelt<br />
7.7.2 Styring af udførelsesdokumenter<br />
7.7.3 Arkivering af dokumentation<br />
7.7.4 Kontroldokumentation<br />
Kontroldokumentation skal afleveres i 1 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen<br />
samt 1 sæt digitalt på CD-rom.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
7. Kvalitetsstyring Side : 76/87<br />
Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende:<br />
• Dato for kontrol<br />
• Hvem der har gennemført kontrollen<br />
• Hvad kontrollen har omfattet<br />
• Resultatet af kontrollen<br />
7.7.5 D&V-dokumentation<br />
Drifts- og vedligeholdsinstruktioner skal være færdigt til brug samtidig med, at storentreprenøren<br />
fremsender færdigmelding for arbejdets aflevering i.h.t. AB 92, § 28, og<br />
skal være på dansk. D&V-dokumentation skal afleveres senest 15 arbejdsdage inden<br />
afleveringsforretningen i 2 eksemplarer samt 1 sæt digitalt på CD-rom.<br />
Der skal udarbejdes bygningsdelskort på hver aktivitet i henhold til nærmere aftale<br />
med bygherren. Alle relevante brochure- og datablade, anvisninger, funktionsbeskrivelser<br />
samt indreguleringsrapporter og garantibeviser mv. skal være bilagt bygningsdelskortene.<br />
Såfremt brochuremateriale mv. er gældende for andre komponenter end de leverede,<br />
skal de i byggeriet anvendte komponenter angives tydeligt.<br />
Ud fra drifts- og vedligeholdelsesinstruktionen skal der gives driftspersonalet relevant<br />
instruktion i brugen af udstyr og anlæg umiddelbart inden aflevering.<br />
Program for denne instruktion forelægges bygherren senest 2 uger før påtænkt aflevering.<br />
7.8 Aflevering<br />
Byggeledelsen indkalder til afleveringsforretning efter entreprenørens afsluttende<br />
mangelgennemgang.<br />
Fra dato for afleveringsforretningen at regne fastsættes garantiåret samt den 5-årige<br />
ansvarsperiode.<br />
Ved afleveringen skal storentreprenøren aflevere dokumentation for det samlede arbejdes<br />
korrekte udførelse i henhold til ”Betingelser for kvalitetssikring”.<br />
Det er en betingelse for aflevering, at der er gennemført teknisk mangelgennemgang<br />
og godkendt mangelafhjælpning i henhold til afsnittet ”Teknisk mangelgennemgang”.<br />
Arbejdet vil kun kunne afleveres såfremt, der kun kan påvises bagatelagtige mangler.<br />
Mangler af generel karakter vil blive anset for væsentlige.<br />
Byggeledelsen udarbejder en afleveringsprotokol. Afleveringsprotokollen underskrives<br />
af storentreprenøren, bygherren og byggeledelsen.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
7. Kvalitetsstyring Side : 77/87<br />
Bygherren forbeholder sig ret til løbende at få senere konstaterede fejl og mangler udbedret<br />
i garantiåret.<br />
Afleveringsforretning kan ikke kræves afholdt, hvis drift- og vedligeholdelsesdokumentationen<br />
ikke er rettidigt afleveret til byggeledelsen.<br />
7.9 Kvalitetssikring efter aflevering
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 78/87<br />
8. Tidsstyring<br />
8.1 Generelt<br />
Der afholdes ugentlige byggemøder. Entreprenøren har pligt til at deltage i kompetente<br />
medarbejdere ved disse møder. Slagelse Boligselskab projektansvarlig eller<br />
bygherrerådgiver udarbejder referat fra møderne. Dersom entreprenøren ikke senest<br />
ved næstfølgende entreprenørmøde gør indsigelser mod det i mødereferatet<br />
anførte eller gør opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet<br />
som godkendt, og de refererede aftaler som juridisk gældende.<br />
8.2 Tidsplan<br />
Ad stk. 4. Entreprenørens aktivitets- og arbejdsplan fremsendes til byggeledelsen<br />
senest 15 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse.<br />
Hver enkelt entreprenør udarbejder aktivitets- og arbejdsplaner for egne arbejder<br />
inden for rammerne af tidsplanerne i udbuddet. Planerne sendes til byggeledelsen<br />
senest 15 dage efter kontrahering.<br />
Hver enkelt entreprenør reviderer løbende aktivitets- og arbejdsplaner ved ændringer.<br />
Reviderede planer sendes til byggeledelsen.<br />
Detailtidsplaner udarbejdes og revideres af byggeledelsen med udgangspunkt i<br />
storentreprenørernes input.<br />
Hver entreprenør skal tåle forskydninger i arbejdet som følge af andre entreprenørers<br />
forsinkelser. Parallelforskydning af arbejder giver ikke ret til ekstrabetaling såfremt<br />
byggeledelsen har meddelt forskydninger senest 5 arbejdsdage før arbejdets<br />
igangsætning. Ved parallelforskydning udmeldt mindre end 5 arbejdsdage før arbejdets<br />
igangsætning, har entreprenøren kun ret til ekstrabetaling for dokumenterbare<br />
ekstraudgifter (f.eks til ekstra leje af materiel, men ikke til arbejdsløn og<br />
tabt fortjeneste). Ved parallelforskydninger udmeldt mindre end 24 timer før arbejdets<br />
igangsætning, har entreprenøren ret til ventepenge for én dags arbejde for<br />
de pårørte håndværkere, såfremt bygherren ikke kan anvise andet arbejde.<br />
Ifm. godkendt tidsfristforlængelse godtgøres der ikke for tabt arbejdsfortjeneste.<br />
Logistikplanlægning udføres forud for detailtidsplanlægning.<br />
Detailtidsplaner udarbejdes under forudsætning af og i niveauer, svarende til proces-,<br />
periode- og ugeplanerne.<br />
Udbudstidsplanens sanktionsbærende datoer skal videreføres i entreprenørens egne<br />
tidsplaner.<br />
Udover helligdage regnes der med følgende faste fridage: 1. maj, grundlovsdag,<br />
24. og 31. december.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 79/87<br />
Der regnes ikke med fast sommerferieperiode.<br />
Plantearbejder skal indpasses i detailtidsplanerne efter følgende retningslinier:<br />
- Forårsplantning af alle løvfældende og barrodede planter udføres i perioden<br />
medio marts – ultimo april.<br />
- Efterårsplantning udføres inden for perioden primo oktober – medio november.<br />
- Græsarealer kan etableres i perioden primo april – medio november.<br />
Samtlige udenomsarealer skal – om muligt efter ovennævnte retningslinier og retningslinier,<br />
anført i beskrivelsen for Storentreprise 6 - være færdige inden ibrugtagning.<br />
Formandsmøder<br />
Der afholdes et ugentligt møde mellem formændene fra hver af de seks storentreprenører,<br />
hvor den indbyrdes planlægning aftales for de kommende uger. Mødes<br />
længde beregnes til 1,5 time pr. uge.<br />
Byggeledelsen deltager ikke i disse møder, og der tages individuelle referater efter<br />
behov.<br />
8.3 Logistikplanlægning<br />
Generelt:<br />
Det er et krav, at bygherren – for at opnå ”skema B-godkendelse” – skal vedlægge<br />
en plan for gennemførelse og styring af logistikplanlægning på byggepladsen. Nedenstående<br />
principper skal derfor efterleves i storentreprenørens logistikplanlægning,<br />
for at bygherren kan leve om til den modtagne ”skema B-godkendelse”.<br />
Storentreprenørens logistikplanlægning omfatter planlægning og styring af forudsætningerne<br />
for byggepladsens produktion, herunder planlægning og styring af arbejdsoperationer,<br />
forsyninger og ressourcer.<br />
Hensigten er at forbedre produktiviteten på byggepladsen.<br />
Planlægningsforpligtelsen:<br />
Det er formålstjenligt at placere ansvaret for udarbejdelse og styring efter logistikplanen<br />
hos den part, der koordinerer fagentreprenørernes arbejde. Forpligtelsen til<br />
at udføre logistikplanen for egne arbejder, samt for løbende at ajourføre og justere<br />
denne i byggeperioden overdrages derfor til hver storentreprenøren, der samtidig<br />
med afgivelse af tilbud bekræfter, at han accepterer dette ansvar.<br />
Principper for logistikplanens struktur og styringsmetodik:<br />
Der er i hovedsagen metodefrihed i måden at gennemføre logistikplanlægningen<br />
på, hvorfor der efterfølgende blot er anført bygherrens minimumskrav til logistikplanen.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 80/87<br />
Storentreprenøren pålægges at udarbejde logistikplanen for egne arbejder i forbindelse<br />
med kontraktindgåelsen. Denne vil herefter indgå som del af kontraktgrundlaget.<br />
Planen skal som minimum omfatte:<br />
Angivelse af den person hos storentreprenøren, der er ansvarlig for den logistiske<br />
styring på byggepladsen (koordinator). Eller hvis der er tale om flere personer,<br />
så angivelse af hvorledes logistikstyringen organiseres og en redegørelse<br />
for ansvarsforhold.<br />
Angivelse af principperne for logistikstyringen, og hvordan der følges op på<br />
ændringer i løbet af byggeperioden, samt hvordan disse dokumenteres.<br />
Angivelse af hvilke aktiviteter / arbejdsoperationer og disses indbyrdes rækkefølge,<br />
der skal til for at kunne opføre byggeriet. Der udarbejdes en procesplan,<br />
som er en total beskrivelse af de aktuelle bygningsdele og tilhørende aktiviteter/arbejdsoperationer.<br />
Angivelse af hvilke ressourcer (mandskab og plads) og forsyninger (information,<br />
materialer og materiel), der er påkrævet i forbindelse med de enkelte aktiviteter/arbejdsoperationer.<br />
Principper for ajourføring af logistikplanen:<br />
Logistikplaner drøftes på de ugentlige byggemøder. Byggeledelsen koordinerer arbejder<br />
Den løbende opfølgning og ajourføring skal som minimum omfatte følgende aktiviteter;<br />
Udarbejdelse af periodeplaner, som mere detaljeret beskriver hvilke aktiviteter/arbejdsoperationer<br />
fra procesplanen, der skal gennemføres indenfor de<br />
næste 5 uger.<br />
Udarbejdelse af ugeplaner, som indeholder detaljerede opgørelser over den<br />
kommende uges aktiviteter / arbejdsoperationer.<br />
I periode- og ugeplanlægningen skal der tages stilling til, om forudsætningerne for<br />
de enkelte aktiviteter/arbejdsoperationer er i orden, f.eks;<br />
At der ikke er udefra kommende påvirkninger til hinder for de enkelte aktiviteters<br />
gennemførelse (bygherrebeslutninger, myndigheder, vejret m.v.)<br />
At der er plads.<br />
At en forudgående aktivitet / arbejdsoperation er afsluttet eller så fremskreden,<br />
at næste aktivitet/-arbejdsoperation kan iværksættes.<br />
At der er tilstrækkelige og rigtige informationer (tegninger, beskrivelser m.v.).<br />
At det fornødne mandskab er til stede.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 81/87<br />
At de fornødne materialer er til stede.<br />
At det fornødne materiel er til stede.<br />
Der skal løbende følges op på periode- og ugeplaner, idet der foretages registreringer<br />
af de forudsætninger der er, eller ikke er til stede for udførelse af de enkelte<br />
aktiviteter.<br />
Manglende forudsætninger for aktiviteter i periodeplanen medfører, at pågældende<br />
aktiviteter ikke kan indgå i ugeplanen.<br />
Der skal løbende følges op på pålideligheden af ugeplanerne, idet der skal foretages<br />
ugentlige opgørelser over, hvor stor en andel af den foregående uges aktiviteter,<br />
der blev gennemført som planlagt.<br />
Dokumentation for planlægning og styring:<br />
Logistikplan, procesplan, periodeplaner og ugeplaner fremsendes til byggeledelsen<br />
godkendelse. Fremsendes senest to dage inden byggemøde, ved ændringer.<br />
Storentreprenørens opfølgning (vurdering af forudsætninger m.v.) dokumenteres<br />
ugentligt i forbindelse med byggemøder. Dokumentationsformen aftales nærmere.<br />
Vurdering af ugeplaner (fremdrift og pålidelighed) drøftes ligeledes på byggemøderne.<br />
Fremdrift og vurderinger af planlægningsindsatsen refereres løbende i byggemødereferatet.<br />
8.4 Vejrligsdage<br />
Der henvises til AB 92, § 24.<br />
Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er<br />
som følger:<br />
Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I alt<br />
Aktivitet<br />
Storentreprise 1 4 4 3 2 1 1 0 1 1 2 3 4 26<br />
Storentreprise 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3<br />
Storentreprise 3 4 4 3 2 1 1 0 1 1 2 3 4 26<br />
Storentreprise 4 4 4 3 2 1 1 0 1 1 2 3 4 26<br />
Storentreprise 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3<br />
Storentreprise 6 7 6 5 3 0 0 0 1 2 2 5 5 36<br />
Faktisk forekommende spilddage for den enkelte aktivitet registreres i byggemødereferatet.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 82/87<br />
Spilddage kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte berøres af de pågældende<br />
vejrforhold. Nedsættelse af effektiviteten på grund af nedbør og frost berettiger ikke<br />
til tidsfristforlængelse.<br />
For at minimere spilddage er entreprenøren forpligtet til at fortsætte den del af arbejdet,<br />
indenfor den standsede aktivitet, der kan fortsættes uhindret af vejret.<br />
Såfremt storentreprenøren ønsker at standse en aktivitet på grund af vejret, skal<br />
dette uophørligt forelægges byggeledelsen, der afgør, om betingelserne for godkendelse<br />
af spildtid er til stede.<br />
En forudsætning for at en vejrligsdag kan godkendes som spilddag er, at der ikke<br />
er blevet arbejdet.<br />
Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig tidsfristforlængelse pga. usædvanlig vejrlig,<br />
skal han dokumentere dette ved udtalelse fra Meteorologisk Instituts nærmeste<br />
målestation.<br />
Godkendelse af spilddage administreres efter følgende retningslinier:<br />
Umuliggør vejrliget ved normal arbejdstids begyndelse, at der arbej-des på en<br />
aktivitet, og må arbejdet ligge stille mere end 2 timer fra dette tidspunkt, godkendes<br />
1 spilddag.<br />
Må arbejdet på en aktivitet indstilles i mere end 2 timer i tidsrummet efter kl.<br />
12.00, godkendes ½ spilddag.<br />
Har vejrliget i mere end halvdelen af den nominelle arbejdstid umulig-gjort, at<br />
der arbejdes på en aktivitet, godkendes 1 spilddag.<br />
8.5 Sanktionsbestemmelser<br />
Uberettigede overskridelser af sanktionsbærende dato, overført fra udbudstidsplanerne<br />
til detailtidsplaner, udløser dagbod.<br />
En idømt dagbod medfører ikke tidsfristforlængelse og tidsplanernes efterfølgende<br />
tidsfrister skal overholdes - for at yderligere dagbod ikke skal idømmes.<br />
Der gives ikke tidsfristforlængelse i forbindelse med variationer i variable ydelser.<br />
Dagbodsordningen administreres af byggeledelsen.<br />
Opkrævning af dagbod:<br />
Det beregnede bodsbeløb tilbageholdes i den førstkommende udbetaling til entreprenøren.<br />
Dagbodsudløsende aktiviteter og dagbodens størrelse:
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 83/87<br />
Storentreprise 1:<br />
Milepæle for ”Overdragelse af arbejder til teknisk mangelgennemgang” for<br />
Storentreprise 1, jf. udbudstidsplanerne er sanktionsbærende. Forsinkelse i<br />
forhold til dato herfor udløser en dagbod pr. arbejdsdag på kr. 8.000,- af kontraktsummen<br />
ekskl. moms.<br />
Der er i alt 5 sanktionsbærende terminer for Storentreprise 1.<br />
Storentreprise 2:<br />
Milepæle for ”Overdragelse af arbejder til teknisk mangelgennemgang” for<br />
Storentreprise 2, jf. udbudstidsplanerne er sanktionsbærende. Forsinkelse i<br />
forhold til dato herfor udløser en dagbod pr. arbejdsdag på kr. 5.000,- af kontraktsummen<br />
ekskl. moms.<br />
Der er i alt 5 sanktionsbærende terminer for Storentreprise 2.<br />
Storentreprise 3:<br />
Milepæle for ”Overdragelse af arbejder til teknisk mangelgennemgang” for<br />
Storentreprise 3, jf. udbudstidsplanerne er sanktionsbærende. Forsinkelse i<br />
forhold til dato herfor udløser en dagbod pr. arbejdsdag på kr. 8.000,- af kontraktsummen<br />
ekskl. moms.<br />
Der er i alt 10 sanktionsbærende terminer for Storentreprise 3.<br />
Storentreprise 4:<br />
Milepæle for ”Overdragelse af arbejder til teknisk mangelgennemgang” for<br />
Storentreprise 4, jf. udbudstidsplanerne er sanktionsbærende. Forsinkelse i<br />
forhold til dato herfor udløser en dagbod pr. arbejdsdag på kr. 5.000,- af kontraktsummen<br />
ekskl. moms.<br />
Der er i alt 5 sanktionsbærende terminer for Storentreprise 4.<br />
Storentreprise 5:<br />
Milepæle for ”Overdragelse af arbejder til teknisk mangelgennemgang” for<br />
Storentreprise 5, jf. udbudstidsplanerne er sanktionsbærende. Forsinkelse i<br />
forhold til dato herfor udløser en dagbod pr. arbejdsdag på kr. 5.000,- af kontraktsummen<br />
ekskl. moms.<br />
Der er i alt 5 sanktionsbærende terminer for Storentreprise 5.<br />
Storentreprise 6:<br />
Milepæle for ”Overdragelse af arbejder til teknisk mangelgennemgang” for<br />
Storentreprise 6, jf. udbudstidsplanerne er sanktionsbærende. Forsinkelse i
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 84/87<br />
forhold til dato herfor udløser en dagbod pr. arbejdsdag på kr. 4.000,- af kontraktsummen<br />
ekskl. moms.<br />
Der er i alt 10 sanktionsbærende terminer for Storentreprise 6.<br />
8.6 Teknisk mangelgennemgang<br />
Forinden afleveringsforretningen, afholdes teknisk mangelgennemgang for at sikre,<br />
at samtlige fejl og mangler er afhjulpet inden overdragelse til bygherren.<br />
Datoer vedrørende teknisk mangelgennemgang fremgår af udbudstidsplanen.<br />
Den tekniske mangelgennemgang gennemføres som følger:<br />
Forud for storentreprenørens færdigmelding og den tekniske mangelgennemgang<br />
skal storentreprenøren have kontrolleret egne og evt. underentreprenørers / leverandørers<br />
arbejder, så disse fremstår kontraktligt færdige og mangelfrie.<br />
Entreprenøren skal dokumentere sin kontrol ved checklister over kontrollens omfang<br />
og evt. forekomst af fejl og mangler. Checklisten afleveres til byggeledelsen.<br />
Tidligst når entreprenøren har kontrolleret og dokumenteret, at samtlige hans arbejder<br />
er kontraktligt fejl- og mangelfrie, kan storentreprisen færdigmeldes.<br />
Såfremt entreprenøren ikke har gennemført ovenfor anførte kontrol- og dokumentationsprocedure,<br />
og byggeledelsen ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer<br />
fejl og mangler i entreprenørens kontraktlige arbejder, vil samtlige af bygherrens<br />
udgifter til tilsyn og byggeledelse af entreprenørens arbejder i forbindelse<br />
med den tekniske mangelgennemgang blive modregnet i entreprenørens tilgodehavende<br />
mod dokumentation.<br />
På baggrund af entreprenørens færdigmelding indkalder byggelederen med et varsel<br />
på 2 arbejdsdage til teknisk mangelgennemgang, der afholdes jf. udbudstidsplanen.<br />
Såfremt byggeledelsen ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer, at entreprenøren<br />
ikke har gennemført den angivne kontrolgennemgang og byggeledelsen<br />
konstaterer fejl og mangler i de kontraktlige arbejder, vil entreprenøren ifalde<br />
ansvar som angivet ovenfor.<br />
Der påregnes 5 arbejdsdage for byggeledelsens gennemgang/kontrol og tilbagemelding<br />
til entreprenøren. Påvises der fejl og mangler ved den tekniske mangelgennemgang,<br />
har entreprenøren 7 arbejdsdage til afhjælpning og aflevering af dokumentation<br />
for den af entreprenøren nu udførte, kontrollerede og dokumenterede<br />
afhjælpning.<br />
Den 6. og 7. arbejdsdag kontrollerer byggelederen mangelafhjælpningen med afmelding<br />
til entreprenøren.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
8. Tidsstyring Side : 85/87<br />
Såfremt der ved byggelederens kontrol af mangelafhjælpningen påvises fortsatte<br />
fejl og mangler, meddeles entreprenøren yderligere 2 arbejdsdage for en afsluttende<br />
fejl- og mangelafhjælpning. Byggeledelsen kontrollerer afhjælpningen.<br />
Der er i h.t. kontraktgrundlaget aftalt flere ibrugtagningsdatoer i h.t. udbudstidsplanen.<br />
Byggelederen indkalder til afleveringsforretningen.<br />
8.7 Regulering af kontraktsummen<br />
Kontraktsummen er fast i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10.<br />
oktober 1991 om pris og tid med tilhørende vejledning.<br />
Fastprisperioden løber i 1 år fra licitationsdagen.<br />
Der reguleres i forhold til det samlede reguleringsindeks for boligbyggeri efter beregningsmetode<br />
som angivet i bilag 1 til Bolig- og byggestyrelsens vejledning nr.<br />
65 af 29. april 1993 om fast pris og tid.<br />
Kontraktsummen reguleres efter følgende indeks fra Dansk Statistik:<br />
Byg4: Byggeomkostningsindekset for boliger.<br />
Hovedindeks: Byggeomkostningsindekset for etageboliger.<br />
Delindeks: Byggeomkostningsindeks i alt.
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Bilag A Side : 86/87<br />
Bilag A – Garanti-koncept
DOMINIA - Kant Arkitekter Slagelse Boligselskab, afd. 3 Slotsvænget<br />
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :<br />
Dato : 03.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3<br />
Bilag A Side : 87/87