Bilag C: Byggesagsbeskrivelse - Erik Møller Arkitekter
Bilag C: Byggesagsbeskrivelse - Erik Møller Arkitekter
Bilag C: Byggesagsbeskrivelse - Erik Møller Arkitekter
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Designmuseum Danmark Byggesag<br />
<strong>Byggesagsbeskrivelse</strong> Dato: 02.11.2012<br />
Rev. dato:<br />
9. <strong>Bilag</strong> Side: 3-9<br />
digheder skal kunne gøres gældende direkte<br />
mod leverandøren, dels at tvister vedrørende<br />
mangler ved en leverance kan behandles ved<br />
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.<br />
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde<br />
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre<br />
betydelig merudgift for ham eller væsentlig<br />
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre<br />
omfattende leverancer vil være besværligt at<br />
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.<br />
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have<br />
meddelelse om undladelsen.<br />
Ad. stk. 5<br />
Entreprenøren kan ikke undlade at opfylde<br />
kravene i § 10, stk. 4.<br />
Projektgennemgang, dokumentation og prøver Projektgennemgang, dokumentation og prøver<br />
§ 11. § 11.<br />
Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme,<br />
at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang.<br />
Der kan endvidere fastsættes bestemmelser<br />
om arten og omfanget af prøver og om den<br />
dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte<br />
anlæg, for anvendte materialers oprindelse<br />
og egenskaber og for udførte prøver, som<br />
entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom<br />
kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse<br />
i projektgennemgangen samt tilvejebringelse<br />
af dokumentationen og prøverne er et<br />
led i entreprenørens ydelse.<br />
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse<br />
og ved afleveringen forlange yderligere prøver.<br />
Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren<br />
stille fornødent mandskab til disposition ved<br />
prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de<br />
yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse,<br />
Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen<br />
afsatte periode hertil deltage i projektgennemgang.<br />
Formålet med projektdeltagelsen er at<br />
sikre en fælles forståelse af udførelsesgrundlaget<br />
og rammerne for udførelsen, så entreprenøren<br />
kan konstatere, at projektet kan realiseres<br />
på det foreliggende grundlag. Som forberedelse<br />
til projektgennemgangen skal entreprenøren<br />
gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser,<br />
udførelsesmetoder, kvalitetssikringstiltag,<br />
sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige<br />
forhold mv. Projektgennemgangen<br />
skal dokumenteres.<br />
Bygherren er i 5 arbejdsdage efter projektgennemgangen<br />
er afsluttet, berettiget til at standse<br />
arbejdet og opsige entrepriseaftalen, hvis der er<br />
væsentlige grunde dertil.