Bilag C: Byggesagsbeskrivelse - Erik Møller Arkitekter

Recommendations

Info

Designmuseum Danmark Byggesag Byggesagsbeskrivelse Dato: 02.11.2012 Rev. dato: 9. Bilag Side: 3-8 C. Entreprisens udførelse C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Arbejdsplan og afsætning § 9. § 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenørens ydelse Entreprenørens ydelse § 10. § 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5 nævnte omstæn- Ad. stk. 3 Materialer mv., der er bygherrens ejendom, skal mærkes som sådan og holdes tydeligt adskilt. Dette gælder også endnu ikke afhentede materialer mv. på leverandørens oplægspladser.
Designmuseum Danmark Byggesag Byggesagsbeskrivelse Dato: 02.11.2012 Rev. dato: 9. Bilag Side: 3-9 digheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Ad. stk. 5 Entreprenøren kan ikke undlade at opfylde kravene i § 10, stk. 4. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Projektgennemgang, dokumentation og prøver § 11. § 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen afsatte periode hertil deltage i projektgennemgang. Formålet med projektdeltagelsen er at sikre en fælles forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne for udførelsen, så entreprenøren kan konstatere, at projektet kan realiseres på det foreliggende grundlag. Som forberedelse til projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre en vurdering af arbejdsprocesser, udførelsesmetoder, kvalitetssikringstiltag, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold mv. Projektgennemgangen skal dokumenteres. Bygherren er i 5 arbejdsdage efter projektgennemgangen er afsluttet, berettiget til at standse arbejdet og opsige entrepriseaftalen, hvis der er væsentlige grunde dertil.
Page 1 and 2: Designmuseum Danmark Byggesag Bygge
Page 13: Designmuseum Danmark Byggesag Bygge
Page 41: Designmuseum Danmark Byggesag Bygge

Bilag C: Byggesagsbeskrivelse - Erik Møller Arkitekter

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?